精華承攬合同范本（精選3篇）

精華承攬合同范本 篇1

　　發包方：______________（以下簡稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾

　　2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）

　　3、工程標準：符合國家相關標準。

　　4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。

　　二、質量技術要求

　　乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）

　　三、工程價款

　　合同總造價：______________（大寫）（￥：______________元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。

　　四、工期要求

　　_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。

　　五、付款方式

　　裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。

　　六、雙方的權利和義務

　　（一）甲方權利和義務：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

　　（二）乙方權利和義務：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。

　　2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。

　　4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

　　5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

　　6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

　　7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。

　　2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。

　　八、違約責任

　　雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。

　　九、解決合同糾紛的.方式

　　雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　本合同附件：工程用料、施工預決算單。

　　甲方（蓋章）：______________乙方（蓋章）：______________

　　委托代理人（簽字）：______________委托代理人（簽字）：______________

　　地址：______________地址：______________

　　聯系電話：______________聯系電話：______________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

精華承攬合同范本 篇2

　　勞動合同是一種特殊的合同。它的訂立、變更、解除和終止對勞動合同當事人的利益影響重大。勞動承攬合同怎么寫呢 以下是小編整理的勞動承攬合同，歡迎參考閱讀。

　　勞動承攬合同范文一

　　一、承攬期：自簽訂合同之日起至次年春節前場地泥坯燒完停火為止。

　　二、生產任務及目標：以折20孔磚為標準，全年產量2400萬塊。

　　三、承攬金的計算：按二十孔為標準包括裝車718元/1萬，品種磚的折算標準9.5磚0.66，十三孔磚1.33，17孔、14孔按按0.8。

　　四、承攬風險金、留廠金和工人工資發放：

　　一、承攬風險金：乙方自愿一次性繳納承包項目風險金 陸萬元整，年底完成好各生產任務后返還，不計利息，交清上述款項簽訂合同生效。合同訂后必須在20__年1月底前工人進場制坯車間大窯車間開工的準備工作，正月初八前報到廠里上班。

　　二、留廠金的管理：全廠職工自20__年3月起每個工人向甲方繳納每月工資額的20%，從10月起不再繳納，如中途離廠一律不予返還，本崗位人員在3日之內及時補上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。

　　三、工資發放：本月所發生的一切勞動工資在下月的10日前計算造冊，20日前后發付。

　　四、借款：按合同風險金總額不超過50%，甲方以8月份起一律不再借生活費和其它借款。

　　五、工傷事故管理：200元以下乙方自負，201元以上甲方負責60%，乙方負責40%。

　　六、嚴肅坯場管理界限：為了提高產量提高質量，降低成本，必須加強坯場管理(1)掀蓋油布要及時，確保大窯車間有干坯進窯，如通知掀蓋油布不掀不蓋的每條龍子每次扣罰10元，如不蓋而被雨淋和倒塌坯場的按每塊扣5分，同時由本人把廢坯拉到廢坯場地，如本人不拉的由承包者叫他人清理，按每塊3分扣除。本條除特大自然災害因素除外，并且總額平衡作一定的獎勵和賠償。

　　七、承攬范圍：

　　從供土箱起到紅磚裝上車為止。具體：打煤渣加煤渣、供土箱供土人，機房所有人員，曬坯、放風、拉水坯，場地管理與清理，掀蓋泥坯，進窯、裝窯、出窯、封門、打灰，場地道路水溝，清理磚場窯棚上龍康、燒火、包括切坯所用的油，鋼絲、油布、草簾、吊帶，電瓶車充電費、裝車及勞動保護用品和返坯，電瓶車修理費。

　　八、獎罰標準：全年生產20孔2400萬獎不罰，如每超100萬獎勵4000元。

　　九、裝車人員的配置與裝車費計算標準

　　1、專職裝車人員不得少于12人，如少于12人而裝車不及時又裝不上造成開好票的車而退票的，按第5條執行。

　　2、車輛多時兩車必須安排好人員加班裝車，必要時停機裝車。

　　3、磚坯進庫20孔坯每萬110元，遠地段打高方另加每萬30元(20層高)。

　　十、其它有關事項和各項管理要求與任務。

　　1、質量管理以工作要求

　　(1)半成品質量管理：嚴格做好蓋草簾、放風的管理，不符合標準的坯不進入坯場，發現真空不達標立即停機檢查直到正常后開機，嚴格服從甲方的管理和安排。

　　(2)成品磚的管理，進窯、出窯特出一個輕字，裝窯要聽從生產廠長和車間負責人的指導，根據不同的產品，不同的內燃高低，通知裝窯的密度，火眼對準，裝窯到頂，嚴格做到邊上到邊，邊窯中稀上緊的原則。成品紅磚質量不合格影響銷售價格，乙方必須承擔一定的經濟責任，在次月的發放工資中扣除。

　　(3)出窯要做到輕字原則，打墩要準齊，聽從負責人的安排，斷磚、黑頭磚、老虎磚、斷磚一律不得打入墩子內，嚴禁缺數，打墩時必須從頭打長條，不得半中央起頭打墩，以上情況一旦出現從重處罰。

　　4)磚場各品種每個磚墩的塊數：20孔磚125塊，13孔100塊10塊打底，14孔磚、8.5多孔、7.5多孔多為200塊，不得降低磚墩高度。

　　2、一切勞動保護用品由乙方自負包括改變勞動工具，設備改造，鐵鍬由甲方負責，改變勞動用具的由乙方自負。乙方無故損壞甲方的設備工具的，由乙方照價賠償。

　　3、如開機時間在晚上甲方不負責夜餐費。

　　4、民工房管理(1)甲方每月補貼乙方電2400度，多余部分由乙方自負，計價0.525元/度;(2)民工房前后地面溝道清理、鍋爐工送茶水，燒開水、洗澡水、清理沖洗廁所都在承攬范圍。乙方自行解決茶葉。

　　5、甲方一律不承擔裝車人員的夜班費和加高費、高溫費同時一切車輛做到誰到誰裝，不得向車主要小費，如有發現每次罰款50元，而裝車不及時而造成車主退票的每次罰100元。

　　6、在廠內不準燒電爐，電水壺，煤爐及電器設備，不準在宿舍內亂拉電線，不準偷拿廠內廠外財物和當地農民的農作物，如有發現每次每人罰款500元，不準損壞甲方的一切財物，如有發現按損壞物品的二倍罰款，不準打架，賭博，破壞社會治安等。每個職工必須嚴格執行廠規廠紀和嚴格執行各項操作規程。乙方老鄉來過夜，必須到廠部登記手續，如發現老鄉來廠過夜，不到廠部登記，廠方有權通知派出所連夜帶走。

　　7、外來職工進入甲方必須辦理身份證登記手續，如公安機關要求辦理戶口暫住證時必須嚴格執行，費用自負，同時做好計劃生育工作。不準在廠內養雞、養鴨，如有工人養雞、養鴨罰款200元。

　　8、如合同到期，乙方必須按甲方要求，完成好來年春節前的各項工作任務。此段時間的工作任務以合同期相等，方可結清所有承包風險金和培訓金。

　　9、所有職工必須辦理傷保，費用個人與甲乙雙方各50%如因沒有身份證而不辦理保險的，由乙方負責。

　　10、廢坯一定要拉到指定的堆放點存放，不得到處亂倒，否則按每塊泥坯0.1元扣除，乙方窯灰及廢磚一律拉到煤渣場。

　　十一、權力與義務

　　1、乙方必須嚴格執行和服從甲方廠紀廠規和操作規程。

　　2、乙方有權向甲方提出合理化意見和建議。

　　3、乙方在承包范圍內未完成的工作，由甲方指出后在規定期限內未完成的工作，甲方有權派人完成，所發生的費用，由乙方全部承擔。

　　4、乙方如有違反上述條款影響甲方造成生產質量和經濟損失時，甲方有權作出處理，賠償損失，甚至扣押所有承包風險金和月度發生培訓費作賠償。

　　5、甲乙雙方必須嚴格履行合同，認真執行，無論哪一方違約，使對方造成經濟損失的于同等進行賠償對方。

　　6、如遇到不可抗力等非人為造成的無法履行合同，雙方不得追加賠償。

　　7、總公司對本廠代理負責人一旦調整，與乙方無關。未盡事宜，再行商議作補充起到同等效力。

　　8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字(蓋章)承包風險金到位全面生效。

　　9、簽訂地點：句容市白兔鎮

　　甲方： 乙方：

　　二0xx年x月x日

　　勞動承攬合同范文二

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保遂寧置信逸都仁湖花園會所的順利進行，保障安全生產、文明施工，根據甲、乙雙方所簽訂的勞務承攬合同將有關規定細化如下：

　　一、為認真貫徹安全第一，預防為主的方針，根據勞動字(1998)87號《通知》、省府(1989)41號文件《關于推行企業承包經營責任制加強安全管理工作的工程的規定》、市府(1989)68號《貫徹四川省人民政府關于推行企業承包經營責任制中加強安全管理工作的規定》、建筑施工安全檢查標準JGJ59-99，落實建筑工程承包單位的安全生產、文明施工責任，指定本責任書。

　　二、安全生產、文明施工工作應當依靠技術進步和科學管理，指定安全第一，預防為主的方針和管生產必須管安全的原則，在企業負責，國家監察、行業管理、群眾監督的體制下，實行建筑工程總承包單位具體負責管理制度。

　　三、乙方應以安全生產、文明施工作為頭等大事，與生產工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結、同時評比安全生產、文明施工工作。

　　四、乙方應加強安全管理，認真執行《建筑施工安全檢查標準》、《建筑安裝工人安全技術操作規程》和《建筑施工安全檢查評分標準》等法規，實現無死亡、無重傷事故;工傷事故頻率不超過千分之15，達到文明施工、景觀化現場的目標。

　　五、乙方應按要求并結合現場人員分工情況，制定安全生產、文明施工責任制度，供甲方備查。

　　六、乙方施工人員進場時，應負責對新入場人員進行入場安全教育。

　　七、乙方應組織定期或不定期安全檢查;同時要接受甲方的監督檢查和對違章指揮、違章作業、違反勞動紀律者的查處。

　　八、乙方的特種作業人員必須持有效的《特種作業安全技術操作證》方可作業，嚴禁使用未滿十六周歲的童工，不得安排患有禁忌癥的人員從事有關作業。

　　九、乙方承擔的工程項目，必須按分部、分項工程，制定有針對性的安全技術措施及進行安全技術交底，并送甲方備案。

　　十、在發生事故時，乙方要按規定保護現場，搶救傷員，立即報告甲方，并按四不放過原則嚴肅處理，結案后，應將事故批復抄送甲方存查。

　　十一、本責任書為 遂寧置信逸都仁湖花園會所 的強制性條款，與合同同時生效。

　　十二、乙方所屬人員不應有下列行為之一，否則，乙方負責人應按相應規定執行：

　　1、偷盜、賭博、嫖娼、賣淫、打架斗毆、酗酒鬧事、無理取鬧;

　　2、出售違禁物品、非法攜帶槍支、管制刀具;

　　3、違章作業、損壞公共設施;

　　4、違反甲方《內部治安、消防管理規定》

　　甲方：四川省雙力*飾有限公司 乙方：崔*建 代表： 代表：

　　簽訂時間：20__年1月10日

　　勞動承攬合同范文三

　　發包人(甲方)：___________________________

　　承包人(乙方)：___________________________

　　工程名稱：___________________________

　　施工地址：___________________________

　　發包人(甲方)：____________________________________

　　承包人(乙方)：____________________________________

　　根據《民法典》、《建設工程質量管理條例》及其他相關的法律法規，遵循自愿和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況，雙方就_______________________________住宅工程分承包合作事項協商一致，同意簽訂本合同，雙方共同遵守履行。

　　工程概況、承包內容及方式

　　一、工程概況

　　1、 工程名稱：________________________________

　　2、 結構類型：________________________________

　　3、 建筑面積：________________________________

　　二、承包內容及方式

　　1、 承包工作內容及范圍：基礎砼(包括放線，鋼筋安裝，釘板、打混凝土到成品);主體工程：框架造型和斜板、砌磚墻，甲方提供三通一平。

　　2、 承包方式：包工，施工機具由乙方提供。

　　三、工期

　　1、 開工日期：__________年__________月__________日完工日期：__________年__________月__________日

　　2、 增加或不可抗力因素造成的工期延誤，甲方給予乙方工期順延，乙方要會同項目經理辦理延誤手續，因乙方原因照成的工期延誤，甲方不予工期延誤。

　　四、合同價款

　　1、本合同單價為固定價格，任何一方不得擅自改變，在杜絕一定的風險范圍合同價款不再調整，按建筑板面積計算，其中基礎工程砼___________元/立方米，主體工程以板面平方__________元計標，斜板以板面平方計標含砌磚。

　　2、所有造形用到鐵模費用由甲方自付，

　　3、無包安裝石窗、門，外架，碰焊。

　　五、 安全文明施工

　　1、安全施工，乙方在施工期間不得發生任何安全事故，甲方、乙方必須貫徹執行國家和政府部門頒布的有關安全生產的事故，特別是人身傷亡事故，全部由乙方負責。

　　2、乙方必須給所有現場施工人員購買保險。、

　　六、工程質量標準、驗收

　　1、本分包工程質量標準合格，乙方必須達到設計圖紙要求和約定標準，進行施工。

　　2、乙方必須按照國家的質量標準按期完成全部施工項目。

　　3、乙方未達到質量要求、未按圖紙設計要求，甲方有權加以處罰，情節嚴重的不予結算工程款或移交相關部門解決。

　　七、付款方式

　　甲方應按進度支付每板的進度款_________，__________工程款必須在驗收后付清。

　　八、本合同的未盡事宜，由雙方協商解決。

　　九、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

　　甲方簽字：_______________ 乙方簽字：________________

　　日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

精華承攬合同范本 篇3

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經協商自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

　　2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過程中應合理、節約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費，甲方有權責令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、工程質量及施工要求

　　1、乙方應當本著保質保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　5、基礎：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

　　6、墻體：外墻高米，內墻高米，砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

　　墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現澆厚度為公分，表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款結算及支付

　　1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款時間：地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內現澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應承擔本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的'一切損失(包括但不限于要求實現上述違約金產生的合理費用)。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

　　五、爭議解決方式

　　因本合同履行過程中發生的一切爭議時，雙方應友好協商解決;協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。

　　3、因合同履行過程中的未盡事宜，經雙方協商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　_____年____月____日