民事起訴狀(精選34篇)
民事起訴狀 篇1
原告:__________________
被告:__________________
訴訟請求:
請求人民法院依法判決:
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;
2、被告退還原告已付裝修款__________元人民幣,被告的經營者以個人財產對_____萬元承擔責任;
3、被告承擔本案訴訟費。
事實及理由
__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》,約定被告對原告__________房屋進行室內裝修,工程日期為_____月_____日至_____月_____日,簽訂合同當日原告支付了_____元裝修款。
__________年_____月中旬,被告停工,導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工,被告承諾開始裝修,并與原告在_____月_____日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協議》,約定_____月_____日還未完工交付的,被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。
被告在簽訂補充協議之后,一直也沒有開始裝修,經多次催促,被告均是停工狀態,現原告根據雙方的約定,根據《中華人民共和國民事訴訟法》的規定,提起訴訟,請求人民法院支持原告訴訟請求。
此致
____________________人民法院
具狀人:__________________
__________年_____月_____月
民事起訴狀 篇2
原告:__________
被告:__________
訴訟請求:請求人民法院依法判決:
1、準予原、被告離婚;
2、婚生長女__________、次女__________由原告撫養,被告每月支付每個孩子__________元撫養費。
事實及理由
原、被告在20__年經人介紹認識,__________年__________月__________日登記結婚,__________年__________月__________日生育長女__________,__________年__________月__________日生育次女__________。
原、被告在結婚初期感情良好,隨著共同生活的時間久了,原告發現被告經常和陌生女子進行曖昧聊天,導致雙方逐漸產生矛盾。__________年__________月被告到__________開店,很少回家,__________年__________月原告生育完次女__________,正在坐月子期間,被告回家看望原告,原告無意之間發現,被告與一名陌生女子的微信聊天記錄,被告在__________年__________月底與該女子發生性關系。原告在坐月子的特殊期間,得知被告做了如此傷害夫妻感情的行為,而且一直隱瞞原告,被告的行為嚴重傷害夫妻感情,導致原、被告夫妻感情徹底破裂。原、被告符合《中華人民共和國民法典》第三十二條應準予離婚的情形。
__________自出生以來,均是原告的母親在幫助照顧,__________現在平壩區__________幼兒園讀小(一)班,兩個孩子現在生活環境穩定,由原告撫養有利于孩子的成長。
被告的行為已經導致夫妻感情徹底破裂,原告特根據《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條的規定,提起訴訟,請求人民法院支持原告訴訟請求。
此致
__________市人民法院
具狀人:
年 月 日
如有侵權,請聯系刪除。
民事起訴狀 篇3
原告(寫明姓名、性別、出生年月日、民族、職業、服務處所、住所地、居住地、身份證號碼)。聯系電話
被告(寫法同上)
請求事項
1.準許原告與被告離婚;
2.婚生子/女___________由原告/被告撫養;(無子女或子女已經成年并有勞動能力,本項不寫)
3.婚后共同財產__________;(如何分割的意見,無共同財產本項不寫)
4.判令被告向原告補償__________元;(無相關情形本項不寫)
5.本案訴訟費用由被告負擔。
事實和理由
原告與被告于__________ 年__________月__________日經人介紹/由父母包辦/自愿登記結婚,沒有感情基礎/婚后感情尚可。婚后生育__________子__________女(長子__________現年__________ 歲,次子__________現年__________歲,三子__________現年__________歲,長女__________現年__________歲,次女__________現年__________歲,三女__________現年__________歲)。由于雙方性格不合/被告思想墮落/抹牌賭博/販毒吸毒屢教不改/貪財好色/水性揚花/賣淫嫖娼/經常毆打原告/離家出走……,已經分居2年以上。原告婚前財產有(房屋、汽車、存款、嫁妝、知識產權、股票、企業股份等);婚后共同財產有(房屋、汽車、存款、知識產權、股票、企業股份等)。
綜上所述,由于被告__________,原被告現已無法一起共同生活,但雙方未能協議離婚。原告特依《民法典》第__________條的規定,提起訴訟,請準予離婚,并就子女撫養、財產分割一并判決,是為公允。
此致
__________人民法院
具狀人__________(簽名/捺指印)
__________年__________月__________日
附:1.本狀副本1份;
2.書證__________份;
3.(證人姓名、住址)
民事起訴狀 篇4
民事起訴狀
原告:,女,x族,x年xx月xx日出生,身份證號:,住址:.電話: 。
被告:,男,x族,x年xx月xx日出生,身份證號:住址:。電話:。
案由:離婚糾紛
訴訟請求:
一、 請求法院依法判令原告與被告離婚;
二、 請求法院依法判令婚生兒子/女兒由原告撫養,被告每月給付撫養費元,直至十八周歲止。
三、 請求法院依法判令位于房屋歸原告所有,位于房屋歸被告所有,車牌號為 歸所有。
四、本案訴訟費由承擔。
事實與理由:
從婚前基礎,婚后感情、離婚的理由以及是否有無和好的可能性進行闡述。
原告認為原告與被告婚前缺乏感情基礎、婚后亦未建立夫妻感情,夫妻感情徹底破裂,以后也絕無和好的可能。為此,原告根據民法典及民事訴訟法的相關規定,訴至貴院,請求貴院依法處理,支持原告訴訟請求。
此致
x人民法院
起訴人:
x年 月xx日
民事起訴狀 篇5
民事起訴狀(用于托管租賃糾紛)
原告:,女,漢族,19xx年××月××日出生,現居重慶市××區××鎮,身份證號:,電話:18。
被告:成都青客管理有限公司,地址:四川省成都市天府新區正興,統一社會信用代碼:9151。
法定代表人:,職務:經理。電話021-。
訴訟請求:
1.解除原、被告簽訂的《房屋托管租賃合同》;;
2.判令被告向原告支付拖欠的20__年×月、×月的租金、物業管理費共計人民幣××元及資金占用損失(以××元為基數,從起訴之日起按年利率6%計算資金占用損失至付清之日止);
3.判令被告騰退位于重慶市江北區房屋,并將房屋返還給原告;
4.判令被告支付20__年×月至退房期間的租金;
5.判令本案的訴訟費由被告承擔;
事實和理由:
20__年×月××日,原告與被告成都青客管理有限公司(以下簡稱“成都青客”)簽訂了《房屋委托租賃合同》(合同編號:成都(總部)TG),將原告所有的位于重慶市江北區房屋出租給青客全權管理并進行轉租出租,根據合同第六條第2項條款約定,成都青客負有按時向原告支付房屋租金的義務,并按照《租金支付明細表》進行房屋租金支付。但被告未按合約約定履行支付租金的義務。
綜上所述,被告成都青客未按照《房屋委托租賃合同》按期向原告完全支付固定租金,侵害了原告的合法權益,依據《民法典》的相關規定訴至貴院,望判如所請。
此致
重慶市××區人民法院
具狀人:
20__年×月×日
民事起訴狀 篇6
民事起訴狀
原告: ,男/女, x年 月xx日生,x族,……(寫明工作單位及職務),住xx市x區xx小區單元x號,電話:。
被告: ,女/男, x年 月xx日生,x族,……(寫明工作單位及職務),住xx市x區xx小區單元x號,電話:。
訴訟請求
一、判決原告與被告離婚;
二、婚生兒子由原告撫養,被告支付撫養費x元,一并處理探視權;
三、依法分割夫妻共同財產及債權債務;
四、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原被告于x年 月通過介紹認識,x年 月xx日在x區民政局登記結婚,雙方均為初婚。x年 月xx日生一子(女),現年x歲。
(列明感情破裂的主要原因及表現)
(列明子女撫養情況及要求撫養的理由、要求對方支付撫養費數額及探視權)
(列明夫妻共同財產及債權債務情況)
綜上,原告根據《民法典》和《民事訴訟法》相關規定向貴院提起離婚訴訟,請貴院依法判決!
此致
xx市xx區人民法院
具狀人:
20__年十月十三日(舉例)
民事起訴狀 篇7
民事起訴狀
原告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份證號: ,聯系電話: 。
被告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份證號: ,聯系電話: 。
訴訟請求:
1、判令解除原告與被告婚姻關系;
2、判令婚生子 由原告撫養,被告每月支付撫養費人民幣 元;
3、依法分割夫妻共同財產;
4、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
年原、被告(1)□自由戀愛□經人介紹認識, 年 月 日登記結婚,(2)□ 年 月 日生育婚生子 。(3)□雙方婚前缺乏了解,草率結婚,婚后未建立起夫妻感情,難以共同生活。婚后被告 (外遇、分居、賭博、嫖娼、吸毒、家暴、經常爭吵、不務正業等感情破裂的情形)。(4)□ 年 月 日,原告向 人民法院起訴要求離婚,但 人民法院于 年 月 日判決不準許離婚。判決后,雙方關系并無任何改善,且繼續分居至今。現原告認為雙方夫妻感情已徹底破裂且無和好可能。
據此,原告根據《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律規定,特訴至貴院,請求依訴予判。
此致
X市XX區人民法院
具狀人:
年 月 日
民事起訴狀 篇8
原告:____________,性別____,____年____月____日出生(出生日期),________________(身份證號),職業________,民族____,住所為____________(戶籍地址),聯系地址為____________(收件地址),聯系電話為____________(手機號)。
被告:____________,性別____,____年____月____日出生(出生日期),________________(身份證號),職業________,民族____,住所為____________(戶籍地址),聯系地址為____________(收件地址),聯系電話為____________(手機號)。
訴訟請求:
一、判令由原被告共同依法繼承 (被繼承人姓名)全部遺產;
二、判令被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由:
____年____月____日(被繼承人死亡日期),____________(被繼承人姓名)因____________(死亡),未留下遺囑。名下財產有____________(被繼承人遺產列明),________________(起訴原因)
因此,原告依據相關法律規定向貴院提起訴訟,請法院判如所請。
此致
____市____區人民法院
具狀人(簽字捺手印):____________(原告姓名)
____年____月____日
民事起訴狀 篇9
原告:____________,性別______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份證號__________________,職業____________,民族______,住所為__________________(戶籍地址),法律文書送達地址為__________________,聯系電話為__________________(手機號)。
委托訴訟代理人:____________,聯系電話__________________
被告:____________,性別______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份證號__________________,職業____________,民族______,住所為__________________(戶籍地址),法律文書送達地址為__________________(收件地址),聯系電話為__________________(手機號)。
委托訴訟代理人:____________,聯系電話________________________
訴訟請求:
一、判令準予原被告離婚;
二、判令婚生____________(兒子/女兒及姓名)由____________(原告/被告)撫養,____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金額);
三、判令位于 (房屋具體地址,具體到房號)的房產歸 (原告/被告)所有;
四、判令____________(車牌號)號牌__________________(品牌+型號)__________________車輛歸____________(原告/被告)所有;
五、判令被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由:
原被告于_____年_____月_____日(相識日期)相識,并于_____年_____月_____日(登記結婚日期)登記結婚,于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (兒子/女兒及姓名)。
現因 (離婚原因)導致原被告感情破裂,已無和好的可能。
因此,原告依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》等相關規定向貴院提起訴訟,請法院判如所請。
此致
______市______區人民法院
具狀人(簽字捺手印):____________ (原告姓名)
___________年_____月_____日
民事起訴狀 篇10
民事起訴書
原告:__________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住址:__________市_____區_____路_____號,身份證號:_______________。
法定代理人:__________,女,_____年_____月_____日出生,漢族,公司職員,住址:__________市_____區_____路_____號,身份證號:_______________,聯系電話:__________。
被告:__________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,公司職工,住址:__________市_____區_____路_____號,聯系電話:_______________,身份證號:_______________。
案由:撫養費糾紛
訴訟請求:請求依法判令被告支付拖欠的撫養費__________元。
事實與理由:
被告與__________于_____年_____月_____日結婚,原告在__________年_____月_____日出生。被告與__________因感情不和于_____年_____月_____日在_____市_____區民政局協議離婚,約定原告由__________撫養,被告每月支付__________元撫養費。
但自從_____年_____月_____日開始,被告不再支付原告撫養費。__________曾多次找被告索要,但被告拒不支付,已累計拖欠__________元。現為了原告的健康成長,讓被告履行做為父親的職責,依法向貴院提起訴訟,要求判令被告支付其拖欠的撫養費。
此致
_____市__________區人民法院
原告:__________
_____年_____月_____日
民事起訴狀 篇11
原告:_________,男
________年______月______日生
___族,住____________________
被告::_________,男
________年______月______日生
___族,住____________________
訴訟請求
1、請求人民法院依法判令被告償還原告欠款人民幣__________________元;
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由
原被告本系朋友關系,____________年___月______日,被告因購買房產向原告借款__________________元,為原告出具借條一張,約定_________年______月歸還。該款項到期后,經原告多次催討,被告仍拒不償還,為了維護自身合法權益,特向貴院提起訴訟,請貴院依法判如所請。
此致
_________人民法院
具狀人:_______
起訴日期:_______
民事起訴狀 篇12
原告:__________
負責人:__________
地址:__________
被告:__________
住址:__________
身份證號:_____
請求事項:
1、判令被告支付律師費______元;
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原被告于________年____月____日簽訂《委托代理合同》,被告委托原告指派律師作為其與____不當得利糾紛案的訴訟代理人,為其提供法律服務。雙方約定律師費的支付方式為:合同簽訂后支付第一期律師費______元;在第一次開庭前支付第二期律師費______元整,如因原告撤訴,案件不用開庭,甲方應在收到撤訴裁定書后支付此筆律師費。被告于合同簽訂后,支付了第一期律師費______元。接受委托后,原告方律師在法定期限內向____區人民法院提出管轄權異議,法院裁定將該案移送____市____區人民法院管轄。______元人民法院收到案卷后,安排于________年____月____日開庭。開庭前夕,該案原告申請撤訴,法院于________年____月____日裁定準許撤訴。原告律師在收到裁定書后,多次通知被告領取裁定書及繳納第二期律師費,后又兩次將裁定書郵寄給被告。被告不簽收郵件,也未繳納律師費。綜上所述,原被告雙方意思表示真實,合同約定合法有效,雙方應依法履行合同設定的權利和義務,按照合同約定,被告應支付第二期律師費5000元。因被告未積極履行合同設定的義務,原告為了維護自己的合法權益,現依據《民事訴訟法》之規定,具狀訴請貴院依法審理,判準如上請求。
證據和證據來源附件1:《委托代理合同》
此致_______人民法院
原告:________________
________年____月____日
民事起訴狀 篇13
民事起訴狀(離婚訴訟)
原告:吳,女,漢族,1990年05月03日出生,住福建省,公民身份號碼50023,聯系電話。
被告:王x,男,漢族,1991年10月01日出生,住重慶市,公民身份號碼50023,聯系電話。
訴訟請求:
1.判令準予原、被告離婚。
2.判令原被告所生育的兒子王由原告直接撫養教育至獨立生活止,被告每月15日前支付生活費1000元,教育費、醫療費憑票由雙方各承擔一半,并在該費用產生后15日內支付。
3.本案的案件受理費由被告承擔。
事實與理由:
原告與被告認識,戀愛時間不到1年,于20__年X月XX日在重慶市XX縣民政局辦理登記結婚手續,婚后在20__年X月XX日生育一兒子,取名為王,現年X歲。
結婚后,雙方在一起的日子過得并不幸福。主要表現在兩個方面:第一,雙方性格不合,有時就會吵架,發生爭執;第二,被告王X有時候在我不情愿的情況下,想和我發生關系,就不考慮一下我的心情和感受,是一種不尊重我和不負責的表現。.......省略 事實上,;第三,這么多年,我也私下給被告提出過要求離婚的,被告不同意辦離婚手續。原告之所以這么多年沒有向法院起訴離婚,主要也是考慮在孩子的份上。時至今日,雙方的感情徹底破裂了。原告要求離婚的態度非常堅決,即使被告不同意離婚,根據民法典的規定,原告在法院判決第一次不準離婚,分居一年以后,再次起訴離婚,法院就應當判決離婚。
原告認為,既然雙方婚前相處時間短,感情基礎不牢。被告在婚前、婚后被告強迫與原告發生性關系,對原告極為不尊重,原告的身體、心理遭受不同程度的傷害。雙方性格不合,綜合原因導致夫妻感情完全破裂,已沒有和好的可能,故請求法院依法判令原被告離婚,一并請求處理子女的撫養權。根據《民法典》、《民事訴訟法》的相關規定,特向法院起訴,請求法院判如所請。
此致
重慶市X縣人民法院
具狀人:
二〇二一年八月二九日
民事起訴狀 篇14
民事起訴狀
原告:_____市_____區_____公司,住所地:_____省_____市_____區_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室,組織機構代碼:____________。
法定代表人:__________,職務:經理,電話:____________。
被告:_____市_____區_____公司,住所地:_____省_____市_____區_____街道_____門牌號_____樓_____層_____室,組織機構代碼:___________。
法定代表人:__________,職務:經理,電話:____________。
訴訟請求
1、請求判令被告支付貨款________________元。
2、承擔逾期付款銀行利息_________________元(違約金_____元)
3、訴訟費由被告承擔。
事實與理由
_____年_____月_____日,原告與被告簽訂《_____合同》,被告購買原告方鋼材八十余噸,后原告多次催收,被告僅支付部分款貨款,尚欠原告鋼材款_________________元,按照約定被告違約應支付違約金,為維護原告合法權益,特訴至法院,請求依法支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
起訴人:__________公司(加蓋紅公章)
_____年_____月_____日
民事起訴狀 篇15
民事起訴狀
原告: ,男/女, x年 月xx日生,x族,……(寫明工作單位及職務),住xx市x區xx小區單元x號,電話:。
被告: ,女/男, x年 月xx日生,x族,……(寫明工作單位及職務),住xx市x區xx小區單元x號,電話:。
訴訟請求
一、依法分割原被告婚姻存續期間的夫妻共同財產;
二、本案訴訟費、訴訟財產保全費等費用由被告承擔。
事實和理由
原被告于x年 月通過介紹認識,x年 月xx日在xx區民政局登記結婚;x年 月xx日原被告雙方協議一致在xx區民政局登記離婚(判決離婚:經xx區人民法院判決離婚,但未對雙方債權債務做分割。)
(協議離婚:列明離婚協議中對于財產分割的約定及被告未履行離婚協議的事實;訴訟離婚:列明可分割的債權債務情況)
(列明被告在離婚中過錯;列明被告未按照離婚協議履行的過錯)
綜上,且原離婚協議內容合法有效,被告亦應履行離婚協議書內容。但被告未按協議履行導致雙方矛盾激化,嚴重影響原告,為維護原告合法財產權,理應對上述財產依法分割,由于在本案中被告具有重大過錯,按民法典及相關司法解釋規定,原告要求獲得未分割夫妻共同財產的%。請人民法院判如所請。
此致
xx市xx區人民法院
具狀人:
20__年十月十三日(舉例)
民事起訴狀 篇16
原告:_________________,女,1926年1月29日生
被告:_________________,男,1957年2月21日生。
案由:_________________原告__________訴稱,1960年原告丈夫及大女兒去西安玩,被告親生母親因丈夫去世,讓原告丈夫將被告收養,被告當時年僅3歲。被告生母一直不將被告的戶口轉來,直到1968年戶口普查被告才報上戶口。原告省吃儉用供被告生活、上學,并于1979年給被告辦理了結婚。被告婚后的兩個孩子均由原告及丈夫帶大。現原告老了,被告便虐待原告,行為令人發指。
訴訟請求:_________________1、依法解除原、被告之間的收養關系;
2、判令被告補償原告收養期間的撫養費、教育費75000元;
3、現院前后都有大路,從后界起往前15米扎界給被告;
4、街房歸原告,上房給被告,廂房給三個女兒;
5、訴訟費由被告承擔。
具狀人:_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
民事起訴狀 篇17
上訴人(原審訴訟地位):_________________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,……(寫明工作單位和職務或者職業),住_________。聯系方式:________________……。法定代理人/指定代理人:_________________,……。委托訴訟代理人:_________________,……。被上訴人(原審訴訟地位)_______________,……。……(以上寫明當事人和其他訴訟參加人的姓名或者名稱等基本信息)_______________因與_______________……(寫明案由)一案,不服_____________人民法院_____________年__________月__________日作出的(_____________)……號民事判決/裁定,現提起上訴。上訴請求:________________……上訴理由:________________……
此致_
____________人民法院
附:________________本上訴狀副本_____份
上訴人(簽名或者蓋章)_____________
_________年__________月__________日
民事起訴狀 篇18
原告:_________________阿鳳,女,出生,漢族,無職業,現住阜新市某區,電話:_________________
被告:_________________阿學,男,出生,漢族,個體,現住址同原告。電話:_________________
訴訟請求
一、堅決要求與被告離婚;
二、婚生女阿美歸原告監護撫養,由被告一次性給付撫養費;
三、依法分割夫妻共同財產;
事實與理由
我與被告于1987年經人介紹相識,1991年結婚。婚生一女阿美,1992年1月28日出生,現就讀于阜新某中學。
我與被告結婚初期感情尚可,結婚半年后,因性格原因及生活瑣事雙方經常吵架,原告多次遭到被告打罵。為此我曾于20__年11月份起訴離婚,經法院20__年12月份調解結案。此后,我與被告一直分居,加上以前分居的時間,已連續長達42個月,雙方感情仍沒有任何改善。
以上事實足以說明我們夫妻感情確已破裂,夫妻關系名存實亡。維持這樣的夫妻關系,雙方都痛苦,對正在高中就讀的孩子成長更不利。另外,被告多年來一直不負家庭責任,在從事個體飯店經營收入很高,但從未向家中交付,并有意隱瞞收入,而且其居住地點也不固定。婚姻存續期間尚且如此,如果離婚判決其分期給付子女撫養費,將會是一紙空文,根本無法執行。所以我要求被告一次性給付撫養費。綜上,請人民法院支持原告訴訟請求,維護我及女兒的合法權益。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
民事起訴狀 篇19
原告:姓名________,性別____,出生年月日____________,民族____,文化程度____________,籍貫____,工作單位____________,住址____________,身份證號碼____________,聯系電話____________;
被告:姓名________,性別____,出生年月日____________,民族____,文化程度____________,籍貫____,工作單位____________,住址____________,身份證號碼____________,聯系電話____________;
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣______元,違約金______元/天,(由________年________月________日至________年____月____日)逾期____個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照_______元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣______元(大寫:)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失______元。(按銀行現利率執行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣合同關系。原告于______年______月______日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發的____________花園______樓__門______號商品房一套。合同中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告于200__年__月__日將首付款人民幣______元,于______年______月______日將貸款人民幣______元付于被告賬戶,合計總房款______元全部支付到被告指定賬戶。原告依據合同中的約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據合同第三條約定,該商品房應于20__年10月31日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《________市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今________年______月______日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關于發布________年房屋租賃市場指導租金的通知》中《________年住宅房屋指導租金》________區________元/月/建筑平方米,以此為依據要求增加違約金數額。自________年____月____日至________年____月________日的違約金為人民幣______元。
此致
______________人民法院
具狀人:__________
________年____月____日
民事起訴狀 篇20
原告:XX市XX區XX有限公司,住所地:XX省XX市XX區XX街道門牌號樓層XX室,組織機構代碼:。
法定代表人:趙某某,職務:經理,電話:。
被告:XX市XX區XX有限公司,住所地:XX省XX市XX區XX街道門牌號樓層XX室,組織機構代碼:。
法定代表人:李某某,職務:經理,電話:。
訴訟請求
1、請求判令被告支付貨款X元。
2、承擔逾期付款銀行利息X元(違約金XX元)
3、訴訟費由被告承擔。
事實與理由
XX年XX月XX日,原告與被告簽訂《合同》,被告購買原告方鋼材八十余噸,后原告多次催收,被告僅支付部分款貨款,尚欠原告鋼材款X元,按照約定被告違約應支付違約金,為維護原告合法權益,特訴至法院,請求依法支持原告的訴訟請求。
此致
XX人民法院
起訴人:XX有限公司(加蓋紅公章)
XX年XX月XX日
民事起訴狀 篇21
民事起訴狀
原告:金牛區 建材經營部,住所地:金牛區 街道 社區三組
負責人: 聯系方式:13 153
被告:四川 建設工程有限責任公司,住所地:成都市金牛區長慶 號
法定代表人:賀 職務 總經理
被告:李 ,男,漢族,生于19 年7月14日,現住于成都市金牛區 路1號4棟 單元 樓5號
案由:買賣合同糾紛
訴訟請求
1、請求貴院判令被告向原告支付貨款 元,以及從201 年6月19日起至款清之日時止按人民銀行同期貸款利率計算的資金利息(利息暫定為一萬元)。以上合計 元。
2、本案訴訟費、保全費由被告承擔。
事實與理由
201 年 月 日,原被告簽訂供銷合同,合同約定原告向被告1承建的 項目供給模板木方建材。原告按照合同約定履行完畢了供貨義務。201 年月19日雙方進行結算,確認貨款總額為 元。同時被告2在結算單上簽字確認。后原告多次要求被告支付貨款,被告均拒絕推諉。
原告認為,被告的行為已經違反了合同約定,故此,原告特依據民事訴訟法的相關規定,向貴院提起訴訟,望貴院依法判決。
此致
區人民法院
具狀人:
201 年 月 日
民事起訴狀 篇22
房屋租賃糾紛民事起訴狀樣本:________________
原告:________________安徽某大房地產開發有限責任公司,住所地安徽省合肥市。
代理律師:________________
被告:________________安徽某某商務有限公司,住所地安徽省合肥市。
訴訟請求
1、請求判令解除原、被告之間《房屋租賃合同》。
2、判令被告支付房屋租金8761519元(租金計算截止6月1日,此后發生的租金判決一并計算至實際給付之日)。
3、判令被告支付違約金:________________逾期利息損失542220元(利息計算截止6月1日,此后發生的利息判決一并計算至實際給付之日)。
4、判令被告立即騰退所占用的房屋。
5、判令被告承擔本案全部訴訟費用。
事實與理由
20__年10月20日原、被告簽訂《房屋租賃合同》。雙方約定,原告將位于合肥市某處商場出租給被告作為商業經營使用,租期為20__年12月10日至20__年12月10日,年租金為2913593元,自租賃之日開始每2年增加3%,租金自20__年6月1日起算。合同對租金支付時間、支付方式、雙方權利義務、違約責任進行約定,合同約定:________________乙方(被告)逾期支付租金超過15日,甲方(原告)可以單方解除合同,違約方應向對方支付違約金,違約金數額為賠償實際產生費用外,另賠償一個月租金。
合同簽訂后,原告將合同項下標的物交付被告進場裝修。被告于20__年3月23日向原告繳納了保證金30萬元,雙方于20__年8月30日達成補充協議,原告同意延長免租期12個月,即租金自20__年6月1日起算。在租賃期間,被告僅支付了一個月租金(20__年5月17日繳納租金242800元),后續租金一直未付,原告多次催要,被告一直拒絕給付租金。
綜上,被告拒付租金的行為已構成違約,致使合同目的不能實現,根據合同約定以及法律規定,原告有權要求解除租賃合同,并要求被告支付租金以及賠償違約損失。合同另約定,合同履行過程中發生爭議向法院起訴。因此,為了維護原告的合法權益不受損害,現向貴院提起訴訟,請求法院依法判決支持原告的訴訟請求。
此致
法院
具狀人:________________(單位蓋章)
________年____月____日
民事起訴狀 篇23
原告:_________________,女
__________年_____月_____日出生_____族
身份證號碼:____________________
戶口所在地:_____________________
被告:_________________,男
__________年_____月_____日出生_____族
身份證號碼:____________________
戶口所在地:_____________________
訴訟案由:民間借貸
訴訟請求:
1、判令被告________________償還借款本金________________元和十二個月利息________________元,合計________________元;
2、判令訴訟費用由被告________承擔。
事實及理由:
__________年________月________日,被告因生意需要資金,向原告借________________元人民幣,約定借款期限為十二個月,利率每月________________%,利息共________________元(本息合計________________元),被告同意在還款日期____________年________月________日前逐步還清所欠本金利息,并于__________年________月________日出具借據一張。
_________年________月________日至今,原告多次向被告催討借款,被告一直拖延說其手頭沒有錢無法按時歸還借款;之間多次催討未果,被告態度一次比一次惡劣,還惡言對待。后來甚至電話也不接。
原告認為:被告從原告處借款,到期后依法應當承擔還本付息義務。故向貴院起訴,請依法支持原告的訴訟請求。
此致
___________人民法院
具狀人:___________
____年_____月_____日
民事起訴狀 篇24
原告:
住所:
被告:
住所: ,聯系方式:
一、訴訟請求
1、請求判決確認被告雙方于年月日簽訂的《房產買賣協議》及雙方于 年 月 日簽訂的《補充協議》均為無效;
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金元,并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣元。
3、請求判決被告賠償原告利息損失 元。
二、事實和理由
原告與被告于 年 月 日簽訂了《房產買賣協議》。
協議中雙方約定:
1、交易標的為__市__區 號的房產,該房產為危房。
2、上述房產交易價為 萬元。乙方應支付定金 萬元。
3、甲方交付房產應保證房屋無結構性損壞,門窗及配套水、電、煤氣等管道應當完好。
4、甲方保證上述房屋權屬清楚。
5、雙方不得中途毀約。否則適用定金罰則。
三、合同簽訂后,原告依照《房產買賣協議》向被告支付購房定金 萬元。
四、訟爭雙方于 年 月 日達成《補充協議》,約定:原告再支付定金 萬元,原告付清全部購房款時間延期至 年月 日。
該協議簽訂后,原告及時支付了該 萬元定金。
五、最近,原告獲悉,被告于雙方簽訂《房產買賣協議》之前便在交易標的之上為第三人設立了抵押。而被告至今未告知原告交易標的上設有抵押,更未在《房產買賣協議》及其《補充協議》上提及針對上述抵押的處理方法。
六、依據《民法典》規定“抵押期間,抵押人轉讓已辦理登記的抵押物的,應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況;抵押人未通知抵押權人或者未告知受讓人的,轉讓行為無效”,原告認為:《房產買賣協議》及其《補充協議》應依法確認為無效合同。
七、基于上述事實和理由,為保護原告合法權益,特此請求貴院,判決如所請。
此致
__市__區人民法院
原告:
__年__月__ 日
民事起訴狀 篇25
原告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
被告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
被告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:_________________
一、請求判決原告和兩被告共同繼承被繼承人_______________遺產(總價約110萬元)。
二、請求判決被繼承人_______________遺產的三分之一歸原告繼承所有。(包括__________路235弄14號305-306室房屋1/6產權,__________路680弄28號702室房屋1/9產權,其他遺產價值7萬元)。
三、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
此致
__________人民法院
具狀人:______________
_____年_____月_____日
民事起訴狀 篇26
原告:李,男,漢族,x年x月x日出生,住,電話:。
被告:張,男,漢族,x年x月x日出生,住,電話:。
訴訟請求:
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的.違約金;
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由:
原、被告雙方于x年x月x日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應當于x年x月x日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到x年x月x日過后六個月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責任,被告的行為嚴重損害的了原告的利益。
為此,原告為維護自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
x人民法院
具狀人:
日期:
民事起訴狀 篇27
原告:_________________市_____________管理有限公司_____________物業管理處
地址:_________________深圳市圳市_______________路_____________E棟E01房
主要負責人
委托代理人
被告一:_________________文某
身份證號碼:_________________51021__________________
住址:_________________深圳市深圳市羅湖區_____________綜合樓二樓。
被告二:_________________深圳市_____區中電幼兒園
地址:_________________深圳市羅湖區_____________綜合樓二樓。
法定代表人:_________________董__________
訴訟請求:_________________
1.被告一到管理處登記備案;
2.被告二提供其合法使用深圳市圳市羅湖區蓮塘_____________綜合樓的依據;
3.拆除相關設施,恢復原樣,停止侵占小區的公共部位。
事實和理由:_________________
1.被告一到管理處登記備案;
根據管理處的查詢,_____________綜合樓的產權人已經于1月21日轉變為被告一即文某的個人產權。但是從變更之日起至今,2月有余,被告一均未至管理處進行備案登記,管理處作為小區的物業服務單位,有義務對小區全體業主及出租戶進行全面的信息登記。
2.被告二提供其合法使用深圳市圳市羅湖區蓮塘_____________綜合樓的依據;
產權人已經變更為被告一文某,被告二作為_____________綜合樓的實際物業使用者,其應當向小區物業管理處提供其合法使用的依據。但自1月21日產權變更以來,被告二一直未向管理處提供合法使用的依據。
3.拆除相關設施,恢復原樣,停止侵占小區的公共部位。
(1)被告二擅自將_____________綜合樓后門的公共部位改成休息室。
_____________綜合樓后門的平臺和階梯都屬于小區的公共面積,平時供行人通行和使用。但被告二擅自將其改成休息室,并將其上鎖封閉,導致小區業主通行和使用不便,引起業主極大不滿。
(2)被告二將外墻天井封閉并加鎖,在其內堆放雜物。
民事起訴狀 篇28
原告:,女,×年×月出生,漢族,山東省濰坊市×人,無業,現住山東省×市號,聯系電話:。
被告:,男,×年×月出生,漢族,湖北省十堰市×人,現住河北省號,聯系電話:。
訴 訟 請 求
一、判令原告與被告離婚;
二、判令女兒歸被告撫養,由原告支付相應的撫養費;
三、判令被告協助原告每年六次不定時地探望女兒或帶女兒外出游玩;
四、本案訴訟費用由被告承擔。
事 實 與 理 由
原告與被告于×年×月經人介紹相識,×年×月×日在竹山縣登記結婚。婚后于×年×月×日生一女。
原告與被告結婚初期感情尚可,但結婚兩年后,因性格不合及生活瑣事等原因,雙方經常吵架,原告還多次遭到被告打罵。為此,原告與被告從×年×月×日起一直分居到現在,雙方感情仍沒有任何改善。在此期間,雙方多次協議離婚未果。
以上事實足以說明原告與被告之間的感情確已破裂,夫妻關系名存實亡,維持這樣的夫妻關系,雙方都痛苦。為早日解除雙方之間的痛苦,根據《民法典》和《中華人民共和國民事訴訟》的相關規定,特訴請人民法院支持原告的前述請求。
此致
×縣人民法院
起訴人:
年 月 日
附:1.本訴狀副本1份;
2.證據清單1份。
民事起訴狀 篇29
告:_________________名稱:______________地址:_____________電話:_____________
法定代表人:_________________姓名:_____________職務:_____________
委托代理人:_________________姓名:______________性別:_____________年齡:_____________
民族:_____________職務:_____________工作單位:______________
住址:________________電話:_____________
被告:_________________名稱:______________地址:_____________電話:_____________
法定代表人:_________________姓名:_____________職務:_____________
委托代理人:_________________姓名:______________性別:_____________年齡:_____________
民族:_____________職務:_____________工作單位:______________
住址:________________電話:_____________
訴訟請求__________________
_________________
事實與理由_________________
_________________
證據和證據來源、證人姓名和住址
此致
________________人民法院
具狀人:
年 月 日
民事起訴狀 篇30
原告:_____________,女,________年________月________日出生,漢族,住________市________區_______________,公民身份號碼:__________________________,聯系方式:_______________。
被告:_____________,男,________年________月________日出生,漢族,住________市________區________________號,公民身份號碼:____________________,聯系方式:__________________。
訴訟請求
一、請求判令被告_____立即償還原告_____________的借款本金________元及借款利息(利息計算方法:以________元為基數,自________年________月 ________日起按年利率________%算至清償時止)。
二、本案由被告承擔本案全部訴訟費用。
事實和理由
原、被告系朋友關系。________年________月期間,被告_____________以急需用錢為由,向原告借款________元。原告_____________于________年________月________日用________銀行(卡號________________________________)分兩次(一次________元、一次________元)共計________元轉給給被告________________名下的________銀行(卡號______________________________)。被告承諾原告盡快歸還。但從借款到現在超過半年,原告多次向被告主張還款,而被告卻以各種理由進行拖延和推搪,至今未清償其所欠原告的借款。
原告認為,原、被告借貸關系合法有效,原告按照約定向被告提供借款________________元,被告在原告催收后應當立即償還,但被告卻以各種理由拒不償還。被告方行為已嚴重侵犯了原告的正當權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》相關法律規定,債權人享有請求債務人給付的權利。故原告具狀起訴,請人民法院支持原告提出的訴訟請求為盼。
此致
____________區人民法院
起訴人:______________
_____年___月___日
附:
1、起訴狀3份;
2、原告身份證明1份。
3、轉款憑證以及微信截圖各1份;
民事起訴狀 篇31
原告:_______,女,____歲,____族,農民,家住____________________________________。訴訟代理人:________,____________________律師事務所律師。被告:_______,男,____歲,____族,農民,家住____________________________________。風險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。 請求事項:
1、請求法院依法判決被告對甲遺留房屋無繼承權;
2、請求法院依法判處被告返還房屋一間,并停止入住;
3、請求法院依法判決被告承擔本案的全部訴訟費用。風險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關系,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關法律條款和政策規定。 事實和理由:原告與被告系堂嫂與堂弟關系。原告為甲長子媳婦,育有一子__________,甲長子于________年車禍身亡,之后原告承擔著贍養甲乙夫妻的重任,甲乙年邁,無生活來源。被告為甲乙親生次子,自幼被送養甲兄________收養。________為甲乙之女。________年____月,甲離世,留下與乙共有房屋五間(位于____________________________),無遺囑。甲死后,乙、原告、被告、__________、________就房產歸屬發生爭議,隨后,在________的慫恿下,被告入住了五間房中的一間。被告作為________的養子,未對甲履行贍養義務,原告認為被告無房屋繼承權,現原告要求被告搬出房屋,停止侵占。綜上所述,根據《民法典》和《中華人民共和國民事訴訟法》的相關規定,特訴至貴院,請求法院依法支持原告的訴訟請求,維護原告的合法權益。此致___________人民法院具狀人:________年____月____日風險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意,列書證,要附上原件或復制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據主動。 附:起訴狀副本1份
民事起訴狀 篇32
民事起訴狀(民間借貸)
原告:___________,性別:___,身份證號:______________,住址:___________________,聯系電話:_______________
被告一:黃,性別:男,身份證號:,住址:廣東省茂名市茂南區宮山三路房,聯系電話:_______________
被告二:,性別:___,身份證號:______________,住址:___________________,聯系電話:_______________
訴訟請求:
1、請求人民法院依法判決被告一償還原告欠款本金及利息_____元;
2、判決被告一向原告支付違約金_____元;
3、原告為實現債權而委托律師的委托費用_____由被告一承擔;
4、本案所產生的訴訟費、保全費用均由被告一承擔;
5、由被告二對上訴費用承擔連帶責任。
事實與理由:
原、被告雙方系朋友關系。______年____月____日,被告一因需資金周轉,向原告提出借款。原告出于幫忙之心,拿出自己全部的積蓄共______萬元整一起借給被告,被告出具了借條一張。借條載明:借現金______萬元,借期___個月,月利息三分。被告二作為擔保人提供擔保。截止______年____月____日被告一向原告三次借款,共計欠款______萬元。
此后被告既未向原告支付利息,也未償還借款本金。原告多次要求被告一清償借款本金及利息,但均未果,被告一現在還躲避原告,擔保人也拒絕履行擔保責任。
原告認為,合法的借貸關系應受法律保護,債務應當清償。被告一躲避原告、拒不償還借款的行為不僅違背誠信、構成違約,也侵犯了原告的合法權益。
綜上,為維護原告的合法權益,特具狀訴至貴院,誠望判如所請。
此致
______人民法院
具狀人(簽字):_________
______年____月____日
民事起訴狀 篇33
原告:_____________,性別:______________,_____族,_____年_____月_____日生,住________________,身份證號碼________________,聯系方式:_____________。
被告:_____________,性別:______________,_____族,_____年_____月_____日生,住________________,身份證號碼________________,聯系方式:_____________。
一、訴訟請求:_________________
1、請求判決原告與被告離婚;
2、請求將雙方婚生女(男)________________判歸原告撫養,被告每月支付撫養費人民幣_______________元整,直至女兒能獨立生活為止;;
3、請求本著照顧女方及無過錯方的原則對共計價值___________元夫妻共同財產依法進行分割;
4、請求判決被告給予原告精神損害賠償__________元;
5、本案訴訟費由被告承擔。
二、事實和理由:_________________
_________________
_________________
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
民事起訴狀 篇34
原告:_________________王某某,男,漢族,34歲,_______________年__________月__________日出生,無業,現住__________市_____________
被告:_________________黃某某,男,漢族,45歲,_____________年__________月__________日出生,無業,現住__________市_________________
訴訟請求:_________________
1、依法判令被告返還原告借款本金120萬元及利息168000元(利息按雙方約定的月息2分計算,從20__年10月12日起至20__年5月15日,120萬元本金利息為168000元(120萬*2%*7));
2、本案訴訟費、保全費等費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
__________年_____月__________日 為2%,借款期限為一個月,自 __________年_____月__________日 至 __________年_____月__________日 止。原告當天即通過銀行轉賬將120萬元轉到被告黃某某的賬戶中。時過一年,被告從借款之日起并沒有向原告支付利息,后經原告多次催要,被告仍不償還借款。
原告認為,被告違約不予還款的行為嚴重侵犯了其合法權益,故原告依據《中華人民共和國民事訴訟法》及相關法律規定,特向貴院提起訴訟,請求貴院依法維護原告的合法權益。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________王某某
__________年_____月__________日