文化版費(fèi)買賣合同書（精選3篇）
文化版費(fèi)買賣合同書 篇1
承攬方：委托方：
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標(biāo)準(zhǔn)
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)!按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量：所有包裝由運(yùn)城__公司大版制作，版費(fèi)由委托方預(yù)付 萬(wàn)元，每單款包裝累計(jì)達(dá)到貨值 萬(wàn)元，承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時(shí)間：每月月底對(duì)賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：按相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書面約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
六、運(yùn)輸方式及交貨時(shí)間：承攬方負(fù)責(zé)送貨到委托方，運(yùn)費(fèi)承攬方負(fù)責(zé)。新版的交貨時(shí)間：稿件客戶確認(rèn)后20天交貨，返單交貨時(shí)間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬(wàn)元，質(zhì)保金在結(jié)款時(shí)扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標(biāo)的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費(fèi)，版費(fèi)，材料費(fèi)及工時(shí)費(fèi)均由委托方承擔(dān)，委托方不得拒付相關(guān)費(fèi)用。
十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時(shí)間從委托方定稿并下訂單開始計(jì)算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。
十一、驗(yàn)收時(shí)間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起____日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動(dòng)用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊(cè)商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利，著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，條碼證，證等。委托方對(duì)提供的所有材料的真實(shí)性，合法性負(fù)責(zé)，如委托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任
十三、承攬方需提供給委托方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，證，印刷執(zhí)照復(fù)印件，第三方檢測(cè)報(bào)告。
十四、除外責(zé)任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時(shí)內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責(zé)任：1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔(dān)本合同總金額的0.2%的違約金;未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的違約金。如因承攬方工作進(jìn)度達(dá)或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯(cuò)過了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī)，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實(shí)際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜，均按《民法典》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預(yù)付款的，自預(yù)付款交付之日起生效。
本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止
簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：
文化版費(fèi)買賣合同書 篇2
甲方：身份證號(hào)：
乙方：身份證號(hào)：
本次轉(zhuǎn)讓按照雙方商議，公平自愿的原則進(jìn)行。簽訂本合同后，甲乙雙方及認(rèn)定本合同各項(xiàng)內(nèi)容均無(wú)其它異議。
一、甲方向乙方轉(zhuǎn)讓移動(dòng)手機(jī)號(hào)碼，特簽訂此合同。
二、在此聲明，轉(zhuǎn)讓的手機(jī)號(hào)碼為：，轉(zhuǎn)讓內(nèi)容為此號(hào)碼的所有權(quán)和使用權(quán)。乙方于年月日，乙方按照約定的轉(zhuǎn)讓費(fèi)給甲方后，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)此手機(jī)號(hào)碼的所有費(fèi)用、民事及刑事責(zé)任。甲方不在負(fù)責(zé)此手機(jī)號(hào)碼的費(fèi)用、民事及刑事責(zé)任，不再擁有此號(hào)碼的使用權(quán)和所有權(quán)。
三、經(jīng)雙方友好協(xié)商，此手機(jī)號(hào)碼的轉(zhuǎn)讓費(fèi)為：人民幣。
四、在此號(hào)碼轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲方必須保證此號(hào)碼無(wú)欠費(fèi)、無(wú)其它民事及刑事責(zé)任，手機(jī)號(hào)碼剩余話費(fèi)，根據(jù)移動(dòng)公司話費(fèi)查詢系統(tǒng)的查詢結(jié)果，由乙方按照同等數(shù)額支付給甲方。
五、甲方在簽訂合同后，不得在以傳真、電話以及其他方式向移動(dòng)公司再次索取此號(hào)碼在交易后的使用權(quán)及相關(guān)信息記錄。乙方也不得向移動(dòng)公司索取此號(hào)碼在交易前的所有信息記錄。如果甲乙雙方由于相關(guān)信息泄露而發(fā)生糾紛和損失，由信息泄漏方承擔(dān)全部責(zé)任。
六、雙方交易完成后，乙方不得使用此手機(jī)號(hào)碼對(duì)甲方以前使用此號(hào)碼注冊(cè)的各類信息進(jìn)行修改、查詢、泄漏以及從事一切犯罪違法活動(dòng)。由此給甲方造成的損失由乙方全部承擔(dān)。
七、雙方交易完成后，由于甲方以前通訊記錄及社會(huì)關(guān)系都由此號(hào)碼聯(lián)絡(luò)，如果發(fā)生有第三方通過此號(hào)碼尋找甲方，乙方必須告知第三方甲方的聯(lián)系方式或者通知甲方第三方的聯(lián)系方式。
八、雙方交易前，甲方須告知交易前此號(hào)碼的服務(wù)密碼。雙方交易完成后，乙方必須修改此賬號(hào)的服務(wù)密碼。如果由乙方不修改新密碼等相關(guān)信息而造成的損失，由乙方全部承擔(dān)。
九、本合同自簽訂之日起生效，甲方在收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)后需另立收據(jù)給乙方。
十、本合同一式份。由甲、乙雙方各執(zhí)份。
簽署時(shí)間：年月日甲方：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：地址：乙方：聯(lián)系人：聯(lián)系方式：地址：
文化版費(fèi)買賣合同書 篇3
出賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：_________________
購(gòu)買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：_________________
雙方根據(jù)《民法典》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同后信守下列條款，共同嚴(yán)格履行。甲方向乙方銷售如下產(chǎn)品
第一條合同必須填寫工整，不得涂改，并經(jīng)甲、乙雙方指定有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字蓋章后方可生效，否則合同無(wú)效。
第二條交貨時(shí)間：_________________
交貨地點(diǎn)：_________________
第三條付款方式：_________________
第四條質(zhì)量保證與驗(yàn)收：甲方所代理貨物保證原廠正貨，原廠包裝及未使用過的新貨，享受廠家承諾保修，否則乙方無(wú)條件退貨。乙方在驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定條件不符，須在產(chǎn)品到貨后七日內(nèi)提出書面異議和處理意見，否則視為驗(yàn)收合格。
第五條保修：_________________.
第六條違約責(zé)任約定：_________________
第七條解決合同糾紛的方式：_________________雙方協(xié)商或調(diào)解不成由提起訴訟方所在地的法院裁決。
第八條本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，交一份。雙方簽字生效。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
代表人(簽字)代表人(簽字)
電話：_________________電話：_________________
簽約日期：________________