管帶輸送機買賣合同(精選3篇)
管帶輸送機買賣合同 篇1
買方:___________________(以下簡稱甲方)
賣方:___________________(以下簡稱乙方)
鑒于
乙方生產、銷售、保養本合同第1條約定之設備;甲方為生產經營需要向乙方購買上述設備;雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,就設備購銷及安裝事宜,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
1 、 合同標的
1.1本合同標的為甲方用于項目所需之設備。
1.2本合同標的名稱、品牌、規格/型號、單價、數量、及技術參數如下:
1.3乙方附隨義務:___________________
1.3.1提供上述設備安裝、調試及正常運轉所需的其他輔助設備及材料;
1.3.2無償提供設備相關的配套服務包含且不限于:現場踏勘、 設計、安裝、調試、培訓、配合驗收、質量保證、保修服務等;若設備之制造、安裝需繪制圖紙的,由乙方繪制提供,并經甲方確認后實施。
2 、 合同價款
2.1合同總價款:
人民幣__________元(大寫:___________________人民幣元),其中含_____%__________稅。本合同總價款已涵蓋甲方就本合同應付乙方之所有費用。
2.2如因甲方需求變化,數量發生增減時,依單價為準修正合同總價款(如原總價款在單價匯總基礎上享有優惠,則修正后總價仍應享有該優惠)。
3 、 質量標準
3.1本合同標的除應符合國家規定的質量標準、行業要求及設備說明書說明性能外,還應滿足以下質量要求:
如附件;及 。
3.2乙方保證出售于甲方之設備為全新之產品。
4 、 交貨時間、地點、方式
4.1交貨期限:___________________依以下項約定之時間交貨:
A:___________________前 ;
B:合同簽訂后天內交貨,以甲方通知為準 ;
4.2交貨地點:依照項約定的地點交貨。
A:甲方公司所在地;
B:甲方指定的交貨地點:___________________ 。
4.3交貨方式:依照以下項約定的交貨方式交貨。
A:一次性交貨,依照甲方指定的時間一次性交貨;或
B:分批交貨,依照甲方通知的數量、時間分批交貨,甲方于交貨前天通知乙方。
4.4設備之運輸、保險、裝卸由乙方負責,所涉及費用由乙方承擔。如乙方系委托第三方運輸 及裝卸 ,則應在發貨后2天內將送貨單傳真給甲方;乙方自行送貨的,應提前告知甲方到貨時間。
4.5在甲方依7.2條簽收前,設備毀損、滅失的風險由乙方承擔。
5 、 包裝要求
5.1所有設備要有適合長途運輸和多次搬運、裝卸的堅固包裝,不能造成運輸過程中箱件破損,設備和零件散失,并應按設備特點,按需要分別加上防潮、防霉、防銹、防腐蝕等保護措施,以保證設備在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵交貨地點。.
5.2乙方對各散裝部件均應系加標簽,注明合同號、主機名稱、部件名稱以及該部件在裝配圖中的位號、零件號。
5.3甲方對包裝的其他要求為:
5.4包裝物由乙方提供,甲方不負責包裝物回收,如需回收,由乙方負責回收及相應費用。
6 、 安裝調試
本合同設備由乙方負責安裝調試至運轉正常。
6.1乙方于交貨之日起天內,負責安裝、調試設備至運轉正常。
6.2隨機備品、配件由乙方配齊,費用由乙方承擔。
6.3乙方安裝調試人員差旅費、食宿費等均由乙方承擔。
7 、 驗收及異議期
7.1驗收標準:以本合同第3條和甲方實際使用要求為標準進行驗收。
7.2乙方應當在設備安裝調試運轉正常后2天內通知甲方進行初步簽收,經甲方簽收完成后進入為期個工作天的設備功能性異議期。
7.3異議期內甲方發現設備不符合約定標準或不能滿足甲方使用需求而提出異議的,乙方應負責在天內答復并依照甲方要求處理完畢,如乙方未能按時處理完成,則視為異議成立,并需依甲方要求退、換貨或作相應折價扣款處理。
7.4異議期滿,甲方未提出設備質量異議的,由甲方向乙方出具經甲方各相關部門簽字確認并加蓋甲方公章的《驗收單》,至此設備方可認為正式驗收合格。設備正式驗收合格后進入保修期;如甲方在異議期內提出質量異議的,則異議期從乙方處理完成之日開始重新起算。
8 、 技術資料、合格證明及產品保證書的交付
8.1乙方應當在產品初步簽收之前向甲方交付設備操作手冊/使用說明書、電路圖、產品/材料合格證、隨機專用工具、設備技術資料、合格證明、產品保證書及其它有關資料和文件,否則甲方可拒付合同款項直到乙方交齊全部資料為止。
8.2乙方須提交的其他資料有:___________________ 。
9 、 付款方式
9.1付款方式為:___________________依照以下項(可多選)約定之付款方式付款。
A:___________________本合同簽訂后個工作天內,甲方支付合同總價之%,即人民幣
元;
B:___________________設備制作完成乙方發貨前,甲方支付合同總價之%,即人民幣
元;
C:___________________設備送達約定之交貨地點后,甲方支付合同總價之%,即人民幣
元;
D:___________________設備安裝調試完畢至運轉正常,經甲方正式驗收合格后個工作天內,支付合同總價之%,即人民幣元;
E:___________________余款合同總價之%即人民幣元為保修金,待保修期滿后,如設備沒有出現 未處理的故障或 質量問題,且雙方無其它爭議時,無息支付乙方。
9.2上述款項采用的方式支付到乙方以下帳戶:___________________
開戶行:___________________
戶名:___________________
賬號:___________________
9.3乙方需于甲方 第 次 付款前交付合法有效的稅務發票,否則甲方可拒付相關款項;因乙方提供發票不符合法令法規要求造成甲方之一切損失,均由乙方負責賠償(包括但不限于甲方稅款損失,行政主管單位行政查處損失等)。
9.4履約擔保:___________________乙方依照以下項約定提供履約擔保。
A:___________________履約保函:___________________乙方應在簽署合同之日或之前,提供一份甲方認可的、無條件的見索即付的及不可撤消的銀行保函,金額為合同價款的【 】%即人民幣元,用以擔保本合同的履行,該 保函應由甲方認可的銀行發出。
B:___________________履約保證金:___________________乙方應于簽署合同之日或之前,繳納給甲方人民幣 元金額之履約保證金,用以擔保本合同的履行。如乙方于甲方或甲方關聯公司有到期應收款項的,經甲方同意后,乙方可將其中等額金額作為本合同履約保證金,但乙方應書面確認之。
C:___________________質保函:___________________乙方應于甲方支付100%合同總價之日或之前,提供一份經甲方認可的、無條件的見索即付的及不可撤銷的銀行保函作為保修期擔保,即保修期保函,金額為合同總價款的%即人民幣 元,用以擔保乙方保修義務的履行,該保函應由甲方認可的銀行發出,保函失效期限應晚于保修期滿之日。
10 、 保修條款
10.1保修期:___________________本設備保修期為年,保修期自正式驗收合格次日起算。
10.2在保修期內,設備出現質量問題由乙方負責維修,所需費用均由乙方承擔。乙方安裝維修人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
10.3在保修期內,本合同標的出現故障或無法 按照產品說明書所標識的參數正常使用等 質量問題時,乙方須在接到甲方口頭或書面等任何方式的報修通知后,于 小時內做出維修響應;如屬于設備主要部件故障,可書面向甲方進行說明,并最遲在 小時內解決問題。
11 、 保證條款
11.1乙方保證對本合同標的擁有合法處分權,不存在抵押、質押等情形。
11.2乙方保證本合同標的不存在侵犯任何第三方知識產權情形,當發現乙方所提供的貨物有假冒偽劣、冒用商標、侵犯第三方著作權、專利權、商業機密等情況,乙方應立即 采取合法方式排除影響甲方合法使用本合同標的之一切障礙。同時乙方除自負法律責任外,并應賠償甲方及其關聯公司、雇員等因此遭受之一切損失(包括但不限于商譽損失費、律師費),甲方并有權解除本合同,乙方應支付合同總價款之50%款項作為違約金。
11.3乙方保證對在本合同履行過程中知悉之甲方商業秘密承擔保密責任,不以任何形式自行使用或泄漏他人,否則應支付甲方合同總價50%的款項作為違約金并賠償因此造成甲方之所有損失。本款規定的義務不會因合同履行完畢、本合同到期或終止而停止。
12 、 反商業賄賂條款
12.1乙方不得以任何方式使甲方及其關聯公司的人員及其親屬或其他與本合同項目相關聯人員直接或間接地接受了任何利益或好處(包括但不限于餐飲宴請、娛樂活動、旅游或任何形式的饋贈),或上述人員向乙方提出任何形式的類似要求而乙方照辦的,一經發現,將被視為乙方的商業賄賂行為,并將被認為已經對甲方構成實質性的損害;谏鲜鰧嵸|性違約行為,甲方可要求乙方支付本合同總價款之50%作為違約金,甲方還有權解除本合同并要求乙方賠償甲方因乙方上述商業賄賂之行為造成的全部經濟損失。
12.2乙方員工或其他甲方有理由認為系為乙方 圖利 之第三人的此類行為均視作乙方行為。
13 、 違約責任
13.1乙方遲延交貨或未能按合同約定期限安裝、調試完畢進入正常運轉并經甲方初步簽收的,每遲延【1】天,承擔合同總價款【0.3】%的違約金,延遲達天,視為不能交貨并承擔相應違約責任。
13.2乙方所交產品型號、規格、質量不符合合同約定或不能滿足甲方使用需求的,乙方應依照甲方的要求予以無償退換,由此造成遲延交貨的,承擔逾期交貨之違約責任;乙方未能依照甲方要求退換的,視為不能交貨并承擔相應違約責任。
13.3乙方不能交貨的,甲方有權解除本合同,乙方需返還甲方已付貨款及支付依中國人民銀行同期貸款利率計算之利息,并承擔合同總價20%的違約金。 如乙方因違約給甲方造成的損失超出違約金的,乙方還應進行賠償,補償違約金不足的部分。
13.4在保修期內,如設備出現質量問題,乙方未在 本合同保修條款10.3條的 期限內予以修復的,每遲延【1】天,承擔合同總價款【0.3】%之違約金, 延遲時間超過【5】天, 甲方可自行維修或另請第三方予以維修,所發生的全部費用均由乙方承擔。
13.5因乙方不能交貨導致甲方向第三方采購該設備或相同類型設備的,乙方除承擔不能交貨相應的違約責任外,需另行賠償甲方其間差價部分損失。
14 、 合同的解除
14.1除本合同已約定情形外,出現下列情況之一的,甲方亦有權解除本合同,并追究乙方違約責任:___________________
14.1.1乙方提供的設備不符合合同約定或有關法律規定的質量及技術要求,或不能滿足甲方使用要求的;
14.1.2在異議期內,乙方未能按時處理完成甲方提出的質量異議,甲方提出退貨的;
14.1.3未經甲方書面同意,乙方將本合同項目以任何形式轉包或分包給第三方實施的;
14.1.4保修期內,設備出現質量問題,乙方遲延修復達天的;
14.1.5設備出現質量問題,無法修復的。
14.2甲方依14.1款解除合同的,乙方需返還甲方已付貨款及利息,并承擔合同總價20%的違約金,違約金尚不足以彌補甲方損失的,乙方還須承擔賠償責任。
14.3合同解除后,乙方應將其設備在合同解除后天內自行運回,否則每逾期【1】 天,由乙方依照合同總價款【0.3】%支付保管費用給甲方,逾期達天,視為乙方放棄該設備所有權,甲方可將該設備自行處理,乙方對此無異議,產生處理費用的,由乙方承擔。
15 、 培訓條款
15.1乙方應于設備進入正常使用前,無償教導甲方人員具有獨立操作及維護、保養設備之能力,未完成該訓練甲方可拒付合同款項。
16 、 安全條款
16.1乙方應自行為其員工提供保險,并保障安裝施工安全,維護員工紀律,遵守施工規范,并隨時保持施工現場清潔。在施工過程中任何人身傷亡或財產損害責任由乙方承擔。
16.2在本合同標的使用過程中,因設備質量問題(不論是設備自身固有還是乙方施工造成)導致甲方或第三人財產或人身損害的,乙方承擔一切責任,造成甲方損失的,乙方負責賠償。
17 、 不可抗力
17.1合同任何一方因戰爭、臺風、地震、水災、暴風雪、政府禁令或其他不可抗力因素不能履行或不能完全履行本合同時,可協商順延履行時間或協商解除本合同,互不承擔違約責任。
17.2遭遇不可抗力因素一方須在發生不可抗力事件后24個小時內書面通知對方,并于14天內提供合法有效的書面證明。雙方應及時采取有效措施減少損失。如因一方延誤履行而遭遇不可抗力的,責任方不能免除違約責任。
18 、 爭議的解決
18.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交甲方所在地法院訴訟解決之。
18.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。
19 、 其它約定事項
19.1考慮到本合同設備之安裝需配合甲方之生產經營,如因甲方自身原因導致不能在合同約定期限交貨或安裝的,乙方同意甲方可改期,乙方予以配合,合同總價款并不因此作任何更改。
19.2若乙方所交付的產品是成套產品的,以全部產品中最后所交付產品的時間為交付完成時間。
19.3本合同標的中若有連接設備為其他公司制造,乙方須對甲方設備與該連接設備連接后所產生之質量問題承擔連帶責任。若對此質量問題不予解決或拖延解決,則甲方有權拒付相應款項,并視為交貨不合格,追究乙方違約責任。
19.4除特別說明外,本合同約定之天數均指日歷天。
19.5如本合同任一條款經法院認定因違法而無效或無法執行,將不影響其它條款之效力,應在最大范圍內繼續有效。
19.6任何一方未行使或遲延行使本合同之權利不構成權利之放棄,權利之單一或部分行使亦不排除其繼續行使其全部權利。
19.7技術及技術資料讓渡:乙方根據本合同向甲方提供的一切技術資料的使用權,以及乙方在履行本合同義務時使甲方掌握的所有有關技術的使用權,自甲方得到這些資料及掌握這些技術之日由乙方轉移給甲方。甲方向乙方支付合同價款的行為應視為甲方已就上述使用權的讓渡向乙方支付了費用,乙方不得要求甲方為此另行支付任何費用。
20 、 合同的效力
20.1本 合同 未盡事宜,雙方協商解決,并簽訂補充協議。
20.2本合同一式份,甲方份,乙方份,自雙方蓋章之日起生效。本合同人工填寫的內容不得涂改,添加,如有涂改或添加,該涂改或添加無效,但合同雙方認可或均蓋章確認的除外。雙方持有的合同文本填寫的內容如有不一致的,以甲方持有的文本為準。
甲方:____________乙方:____________
地址:____________地址:____________
代表人:____________代表人:____________
電話:____________電話:____________
管帶輸送機買賣合同 篇2
甲方:
地址:
法定代表人: 聯系電話:
授權代理人: ,聯系電話: ,郵編:
乙方:
地址:
法定代表人: 聯系電話:
工商注冊號(本人身份證號):
委托代理人: ,聯系電話: ,郵編:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方開發的 (項目名稱)廠房的有關事宜,達成如下協議:
一、廠房的基本情況
1、甲方開發的 (項目名稱)坐落在 ,土地甲方以出讓方式取得,土地使用權證編號為 。
2、乙方購買 (項目名稱)標準化廠房 號第 層A區,廠房建筑面積 平方米,廠房建筑面積(含公攤面積)最終以政府相關部門測繪報告為準。
3、甲方所提供廠房按照不超過30W/M2用電負荷標準和正常工業用水等配置,不提供天然氣,能保證入駐企業正常生產經營。該廠房屬 框架 結構,設計的防火等級為 丙 類,荷載標準為 300KG/M2 。如乙方未按此標準合理使用房屋給甲方園區的其他業主造成安全隱患的,甲方有權解除買賣合同,房屋另售、退還乙方已付房款(不計息)。
如乙方因自身生產經營需要,涉及水電氣增容事項須提出書面申請,甲方予以協助辦理,相關增容費用和工程費用由乙方承擔。
乙方須是一般納稅人的前提下,并工商注冊在園區所在地,甲方才可為乙方開具用水、用電增值稅發票。
4、對所購買的廠房,乙方應積極妥善維護,服從園區統一物業管理,并按時繳納相關費用,不得自行拆除重建,不得違章搭建相關簡易棚或附屬房屋。。
二、廠房的價格及其它費用
1、按建筑面積計算,廠房價格每平方米為人民幣 元(大寫),¥ 元(小寫);總購房款為人民幣 元 (大寫),¥ 元(小寫)。廠房交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意以政府相關部門實測面積據實結算。產權登記過程中發生的所有契稅、登記費、交易費和印花稅等費用由乙方承擔。
2、土地使用稅費由乙方按國家有關規定支付。
3、乙方須在所屬地辦理生產(經營性)企業工商注冊(變更),產業須符合國家、省、市、縣(區)規定的環保要求,同時遵守甲方園區內的統一物業管理和服務,按期按標準繳納物業管理費。
4、乙方承諾:全部正常達產后,形成年產值 120 萬元(銷售收入 / 萬元),年稅收 10萬元。同時,乙方須在廠房交付使用后 三個 月內正式投產,投產后初步形成年度產值稅收達到乙方承諾標準的 80 %以上(須符合所在縣區、開發區管委會關于產值稅收的規定,即年產值不低于3000 元/M2,年稅收不低于 200 元/M2標準,根據項目所在地實際政策要求填寫),否則甲方有權收回房產,解除本合同,返還乙方已支付購房款(不計息)。但乙方需按照 15 元/M2/月的租金繳納廠房使用期間的租賃費用(該款從乙方已支付的房款中直接扣除),其裝修和附屬設施由乙方無償拆除并恢復原有使用功能。
5、電梯的使用。甲方交付廠房后,電梯年檢、維保和安全管理等事項由乙方承擔(或者由乙方所在的廠房、共用電梯單位共同承擔),此費用單獨繳納或分攤到物業費中繳納,具體繳納形式以物業服務企業與乙方簽訂《物業服務協議》為準。
三、付款方式及逾期付款違約責任
(一)乙方按下列第 2 種付款方式支付房款:
1、一次性付款。即乙方在與甲方簽訂本購買合同時,一次性付清全部房款。
2、銀行按揭付款。
(1)乙方在與甲方簽訂本購買合同后3個工作日內,須支付至總房款的 50 %。
(2)剩余的房款到甲方指定的銀行辦理相關的銀行按揭手續。若因客觀原因(包括但不限于乙方未能按照銀行要求及時提供完整手續、乙方自身資信狀況不佳或因國家政策調整要求提高首付比例)造成本合同簽訂之日起60日內銀行無法辦理按揭手續的,乙方應自甲方發出的書面通知之日起10日內一次性支付剩余房款。
3、分期付款
無
(二)逾期付款違約責任
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在30日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之3的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過30日后,甲方有權解除合同。甲方解除合同的,乙方按累計應付款的10%向甲方支付違約金。乙方愿意繼續履行合同的,經甲方同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之5(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第三條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、補充上述1(2):甲方依據該條解除合同的,應書面通知乙方,乙方應在收到該通知后30日內前往甲方處辦理解除合同的相關手續,之后由甲方從乙方的已付款中扣除總房款的10%作為違約金,剩余款項無息返還給乙方;乙方逾期不與甲方辦理解除合同手續的,應另支付違約金2萬元;如甲方起訴解除合同的,乙方除承擔以上兩部分違約金外,還需承擔甲方支付的律師費、訴訟費,并賠償甲方的其他全部損失。
四、廠房交付期限及逾期交房違約責任
(一)廠房交付
1、乙方按本合同約定付清全部應付款項的,甲方應當在20xx年10 月31 日前,將符合本合同約定的房屋交付乙方 (具體交房時間以甲乙雙方和物業公司簽署的交接表為準)。乙方未付清任一應付款項的,甲方有權拒絕交付,且不承擔遲延交付的責任。
2、如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,甲方可據實予以延期:
(1)遭遇不可抗力,且甲方在發生之日起30日內告知乙方的;
(2)政府部門所通知的重大設計變更;
(3)非甲方原因所造成的工程建設延期導致不能按期交房的;
(4)因有關政策、法規的變動或政府部門有關機構的行為導致逾期交房的。
(二)逾期交房違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外,甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用,按下列第1、2種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過90日,自本合同第四條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之3的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過90日后,乙方有權解除合同。乙方解除合同的,甲方應當自乙方解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款,并按乙方累計已付款的5%向乙方支付違約金。乙方要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第四條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已交付房價款萬分之5(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2. 乙方逾期付款的,甲方不承擔逾期交房的違約責任。
乙方依據上述1(2)條款解除合同時,行使解除合同權的期限為自乙方的解除權發生之日起15日內,逾期則視為放棄解除合同的權利。
五、廠房交接
廠房達到交付使用條件后,甲方應當書面通知乙方辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,須簽署廠房交接表。
由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
1、乙方應在接到甲方書面通知或報紙公告之日起10日內(入住通知書另行指定交接期限的,應在該期限內辦理)至甲方指定地點辦理房屋交接手續。
2、自合同約定的交付期限屆滿之日起,房屋毀損、滅失的風險及物業管理費用,由乙方承擔,房屋保修期也從該日起計算。
六、關于產權登記的約定
在乙方付清全部房款,并且乙方在甲方園區正常經營納稅滿1年且產值(或銷售收入)、稅收等經濟指標達到所在縣區、開發區管委會設定的最低標準后,甲方予以協助乙方到相關部門辦理不動產權登記(目前標準為年產值不低于 4000 元/M2 ,年稅收不低于 200 元/M2 ,具體以辦理當時的標準為準)。如因乙方原因未達到政府部門工業廠房不動產權證辦理條件無法辦理不動產權證的,乙方自行承擔責任,由此給甲方造成損失的概由乙方負責賠償。
七、責任條款
1、乙方須嚴格遵守國家產業政策和環保規定,在購買廠房內依法組織生產、經營活動,恪守國家、省、市、縣法律法規和園區管理制度,照章納稅,按期交付各項費用。
2、乙方應做好消防、安全和環境衛生等方面工作。
3、如企業名稱變更,可由甲乙雙方簽字蓋章確認,原購買合同條款不變,繼續執行原合同條款。
4、乙方不得私自將該廠房轉租(售)給第三人,否則由乙方承擔由此產生的一切責任。
5、乙方須按時繳納購房款(房租)、物業費等各項費用,否則甲方有權采取停水、停電等相關措施,由此產生的一切損失和責任由乙方承擔。
6、甲方有權免費使用乙方所購(租)廠房屋頂建設太陽能光伏、空中綠地等節能環保設施,乙方應積極配合妥善維護,服從園區統一管理。
7、交付廠房的同時,乙方須與甲方簽訂《安全生產協議書》,乙方在裝飾、裝修,以及在該廠房生產經營過程中,須嚴格遵守國家、省、市、區(縣)各項安全生產規定,依法執行。在此期間所有的安全責任由乙方承擔。
八、免責條件
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔責任。
2、因國家及地方政府政策需要拆除或改造已購買的廠房,使甲、乙雙方造成損失的,互不承擔責任。
3、本合同中各條款在執行過程中以現行國家法律法規和涉及到的地方相關行政法規為準,如有抵觸,按照相關國家法律法規和涉及到的地方相關政策執行。
九、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
十、本合同未盡事宜,甲乙雙方可協商簽定補充協議,補充協議與本購房合同具有同等法律效力。
十一、本合同簽訂同時,乙方須與(項目名稱)物業管理單位同時簽訂《物業服務協議》。
十二、附則
1、本合同經雙方簽章之日起生效。
2、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
3、本合同簽訂于 年 月 日。
十三、通知事項
1、聯系信息以合同首部約定為準。除非本合同另有規定,本合同項下各方之間的一切通知均應使用中文,通過專人送達、掛號信函、快遞、電傳、傳真、或電報送達。通知在下列日期視為到達日:
(1)專人送達:通知方取得的被通知方簽收單所示日;
(2)掛號信郵遞:發出通知方持有的國內掛號函件收據所示日后第5日;
(3)傳真:收到成功發送確認后的第1個工作日。
(4)快遞:發出通知方持有的發送憑證上郵戳日起第4日。
采取上述方式發送,若被通知方拒收,或因被通知方更改通訊方式但未按照本合同約定通知其他方導致通知無法送達的,則通知發出之日視為到達日。
2、一方通訊地址或聯絡方式發生變化,應自發生變化之日起3個工作日內以書面形式通知其他方。任何一方違反前述規定,除非法律另有規定,變動一方應對由此而造成的影響和損失承擔責任。如進入司法程序的,相關文件送達仍可適用上述規則。
3、各方同意本合同首部約定的各方的通訊地址及聯系方式(含根據本合同約定變更的地址及聯系信息,下同)適用于爭議解決階段(包括但不限于一審、二審、再審、執行等階段),作為人民法院法律文書及其他文件、信息的有效送達地址及接收方式。且為避免爭議,各方確認:
(1)人民法院有權以當場送達、郵寄送達等方式進行送達,如因一方提供的地址不準確、地址或聯系方式變更后未及時根據本合同約定告知對方,或拒絕簽收等原因,導致人民法院送達的法律文書或相關文件未能實際接收的,則以郵寄方式送達的,以文書退回之日視為送達之日,直接送達的,以送達人當場在送達回證上記明情況之日視為送達之日;
(2)各方確認對于在本合同中明確約定的送達地址,法院進行送達時可直接郵寄送達,即使當事人未能收到法院郵寄送達的文書,由于其在本合同中的約定,也應當視為送達;
(3)如一方在進入爭議解決程序后,直接向人民法院提交的送達地址確認文件中確認的地址、聯系信息與本合同約定的送達地址、聯系信息不一致的,以向人民法院提交確認的送達地址及聯系信息為準;在訴訟時,各方地址變更的,應當向法院履行送達地址變更通知義務,否則應承擔由此引起的不利后果。
(4)各方同意人民法院可以采用傳真、電子郵件、移動通訊(以本合同約定的傳真、電子郵件信息、聯系人移動通訊信息為準)等便捷的方式送達除判決書、裁定書、調解書外的法律文書及其他法律文件。
甲方: 乙方:
法定代表人或授權代表 法定代表人或授權代表
(簽章): (簽章):
時間: 年 月 日 時間: 年 月 日
管帶輸送機買賣合同 篇3
合同編號:
合同雙方當事人:
出賣人:
營業執照注冊號:
企業資質證書號:
法定代表人: 聯系電話:
郵政編號:
委托代理人: 地址:
郵政編號: 聯系電話:
委托代理機構:
注冊地址:
營業執照注冊號:
法定代表人: 聯系電話:
郵政編號:
買受人:
【本人】【法定代表人】姓名: 。國籍:
【身份證】【護照】【營業執照注冊號】
地址:
郵破編號: 聯系電話:
【委托代理人】姓名 國籍:
地址:
郵政編號: 聯系電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產
管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、
自愿、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條 項目建設依據。
出賣人以 方式取得位于 編號為 的地塊的土地使用權!就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂秒p劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為 。
該地塊土地面積為 ,規劃用途為 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】 。
建設工程規劃許可證號為____ __,施工許可證號為. 。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房【現房】【預售商品房】。預售商品房批準
機關為________,商品房預售許可證號為 。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下筒稱該商品房,其房屋平面圖見合同附件一,房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的:
第 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。
該商品房的用途為 ,屬于 結構,層有為__ .
建筑層數地上 層,地下 層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共 平方米,其中,套內建筑面積__ 平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑
面積平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見(附件二)。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第__ 種方式計算該商品房價款;
1.按建筑面積計算,該商品房單價為(______ 幣)每平方米__元,總金額( 幣) 千 百 拾___萬___千____百____拾__ 元整。
2.按套內建筑面積計算,該商品房單價為(__ 幣)每平方米__ 元,總金額( 幣) 千 百 拾___萬___千____百____拾__ 元整。
3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(__ 幣)每平方米__ 元,總金額( 幣) 千 百 拾___萬___千____百____拾__ 元整。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面職確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與房權登記面積有差異的,以房權登記面積為準。
商品房交付后,產權登記面積與合同約定面積發生差異,雙方同意按第____種方式進行處理:
1.雙方自行約定:
(1)
(2)
(3)
2.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值在3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起 30 天內將買受人已付款退還給買受人,并按 利率付給利息。
買受人不退房的,房權登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在 3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出 3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-合同約定面積)/合同約定面積×100%因設計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應當簽署補充協議。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__ 種方式按期付款:
1.一次性付款
2.分期付款
3.其他方式
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如來按本合同規定的時間付款,按下列第___種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際金額支付應付款之日止,買愛人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之__的違約金,合同繼續履行。
(2)逾期超過 日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之__(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.
第八條 交付期限。
出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具各下列第 種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5.
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發主之日起 日內告知受人的;
2.
3.
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按合同規定的期限將該商品房交付買受人使用。按下列第 種方式處理:
1.按逾期時間,分用處理(不作累加)
(1)逾期不超過 日,自本合同第八條款的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過 日后,買受人有權解除合同。買受人解除的合同,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起 天內退還全部已付款,并按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之.__(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2.
第十條 規劃、設計變更的約定。
經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批準同意之日起 10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)
(3)
(4)
(5)
買受人有權在通知到達之日起 15 日內作出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15 日內未作書面答復的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在受入提出退房要求之日起__天內將買受人已付款退還給買受人,并按__利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協議。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
第十二條 出賣人保證銷售的商品房設有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條 出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任。
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方的定
(附件三)的標準,達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理:
1. 出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.
第十四條 出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件:
1.
2.
3.
4.
如果在規定日期內未達使用條件,雙方同意按以下方式處理;
1.
2.
3.
4.
第十五條 關于產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用后__日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責
任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第____項處理;
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之曰起____日
內將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的__%向買受人支付違約金。
3、
第十六條 保修責任。
買受人購買的商品房為商品位宅的,《住宅質量保證書》作為
本合同的附件。出實人自商品往宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限本發生質量問題,出賣人應履行保修義務。因不可標大或者非出實人原因造成的的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1.該商品房所在樓宇的屋面使用
2.該商品房所在樓宇的外墻面使用板
3.該商品房所在樓宇的命名板
4.該商品房所在小區的命名權
5.
6.
第十八條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與商品房有關聯的公關部位和設施的使用性質。
第十九條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第___種方式解決:
1、提交_____仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人 份,買受人 份,______份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本合同生效之日起 30 天內,由出賣人向_______ _申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委托代理人】: 【委托代理人】
(簽章) 【 】:
年 月 日 年 月 日
簽于 簽于