2025買賣合同(精選30篇)
2025買賣合同 篇1
1.買賣合同中的墊資條款是否設立了借款法律關系?
當事人在鋼材、水泥、混凝土等買賣合同中約定,出賣人在約定期限內墊資供應一定數量的貨物,并收取墊資期間的 “加價款”、“資金占用費”等款項的,該合同的法律關系應當認定為買賣法律關系。約定墊資雖然實際起到了融資作用,但出賣人與買受人之間并沒有借款的意思表示,也沒有借款款項的交付,不應認定該合同中存在借款法律關系。
2.買賣合同中關于支付“加價款”、“資金占用費”等款項的約定屬于何種性質?
買賣合同中約定,買受人向出賣人支付墊資期間的“加價款”、“資金占用費”等款項的,該約定屬于當事人之間對付款期限屆滿前墊資期內的貨物價格的特別約定,應當認定為價格條款。對于當事人約定在付款期限屆滿后繼續支付“加價款”、“資金占用費”等款項的,屬于當事人之間關于逾期付款違約責任的約定,應當認定為違約金條款。同一買賣合同中,既約定有付款期限屆滿前墊資期內的“加價款”、“資金占用費”等款項,又約定有付款期限屆滿后的“加價款”、“資金占用費”等款項的,應當區分認定其性質。
3.買賣合同中的“加價款”或“資金占用費”等約定被人民法院認定為價格條款的,應如何處理?
買賣合同中的“加價款”或“資金占用費”等約定被人民法院認定為價格條款的,人民法院應當向當事人釋明款項性質,告知當事人墊資期間內的貨物實際價格應當按照約定的貨物價格與加價之和計算。
當事人以顯失公平為由,依據合同法第五十四條的規定,請求變更合同實際價格的,可以通過反訴或者抗辯的方式提出。當事人以抗辯方式提出的,人民法院應直接審查實際價格是否過分高于約定價格。構成顯失公平的`,人民法院依法予以調整。
當事人以顯失公平為由,依據合同法第五十四條的規定,請求撤銷買賣合同的,應通過反訴或另行起訴的方式提出。當事人請求撤銷的除斥期間從人民法院釋明款項性質之日起算。當事人另行起訴,人民法院立案受理的,原買賣合同糾紛案件應當中止審理。
4.買賣合同中的“加價款”或“資金占用費”等約定被人民法院認定為違約金條款的,應如何處理?
買賣合同中的“加價款”或“資金占用費”等約定被人民法院認定為違約金條款的,人民法院應當向當事人釋明款項性質。當事人請求對違約金予以調整的,人民法院應當結合買賣合同中關于違約金性質的“加價款”或“資金占用費”等款項的約定以及買賣合同中其他違約責任條款,綜合認定約定的違約金是否過分高于或低于實際損失。對于違約金的調整,依照合同法第一百一十四條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國合同法>若干問題的解釋(二)》第二十九條以及《重慶市高級人民法院關于審理合同糾紛案件若干問題的指導意見(一)(試行)》第8條的規定處理。
5.對于當事人就買賣合同進行的結算應如何處理?
當事人雙方已經以結算單、欠條等方式對貨款及違約金等款項進行結算的,人民法院應當予以確認。一方當事人舉證證明已經結算的貨款、違約金計算確有錯誤的,人民法院應予糾正。一方當事人請求人民法院調整已經結算的貨款、違約金的,違反誠信原則,人民法院不予支持,但當事人能夠舉證證明結算違反自愿原則的除外。
6.當事人約定將買賣合同中的欠付貨款及違約金轉為借款的,人民法院應如何處理?
雙方當事人協商一致,將買受人所欠貨款及違約金轉為借款的,雙方當事人之間的法律關系從買賣法律關系轉換為借款法律關系。出借人(出賣人)據此約定向借款人(買受人)請求歸還借款的,人民法院應予支持。買受人抗辯借款本金中包含的原買賣合同的貨款本金或違約金過高并請求調整的,人民法院不予支持。但當事人有證據證明原買賣合同結算的貨款本金或違約金有計算錯誤的除外。
7.當事人對已付款項的沖抵順序沒有約定的,已付款項應先沖抵本金或先沖抵違約金?
當事人對已付款項的沖抵順序沒有約定,買受人所付款項不足以清償全部貨款本金及違約金的,所付款項應先沖抵其所欠貨款本金,再沖抵違約金。當事人約定分期履行,且能夠確定分期履行中每期的貨款本金及違約金數額的,則應逐筆沖抵。即先沖抵第一期的所欠貨款本金,然后沖抵第一期的違約金,再沖抵第二期的所欠貨款本金,以此類推。無法查清分期履行中每期所欠貨款本金及違約金數額的,買受人所付款項先沖抵所欠全部貨款本金,再沖抵所欠全部違約金。
8.買賣合同糾紛中,付款期限屆滿的舉證責任應如何分配?
買賣合同糾紛中,出賣人主張貨款及違約金的,其作為權利主張者應對付款期限已屆滿承擔舉證責任。如果出賣人有證據證明付款期限屆滿的相關證據由買受人持有,而買受人無正當理由拒不提交的,人民法院應依照《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定,推定付款期限已屆滿。
2025買賣合同 篇2
合同編號_____________________
上海市稻谷買賣合同
(XX版)
賣 方(甲方)_________________________
買 方(乙方)_________________________
根據(中華人民共和國合同法)、(糧食流通管理條例)及其他有關法律法規的規定,本著公平、公正和誠實信用的原則,經甲乙雙方協商就稻谷買賣有關事項達成協議如下:
第一條 品種、數量、等級
品 種:___________________________________ 。
數 量:___________________________________ 。
等 級:___________________________________ 。
生產年份:___________________________________ 。
縫口標準:___________________________________ 。
第二條 質量標準
質量標準:___________________________________ 。
第三條 包裝
包裝要求:___________________________________ 。
包裝費用由_________方承擔。
第四條 價款
單 價:_______________元/公斤。
總價款:_______________元。
第五條 交付方式
1.時間與數量
(1)甲方于______年______月______日向乙方交付________公斤。
(2)___________________________________________________ 。
2.方式
按照下列第______項方式執行:
(1)乙方自行提貨。
(2)甲方按照約定的地點________________交貨。
(3)其他:_______________________________ 。
3.運輸費用
運輸費用_______元/噸,由_______方承擔。
第六條 驗收
雙方按合同約定的數量和質量標準進行驗收,并開具驗收單。對驗收結果有異議的以權威機構檢測的結果為準,檢測費用由責任方承擔。
第七條 價款支付
按下列第_______項方式支付價款。
1.即時結清。
2.乙方在稻谷交付后______內結清。
3.其他方式:_______________________________ 。
第八條 違約責任
1.甲方少交或乙方少收合同約定稻谷數量的,應向對方支付少交或少收稻谷價款______%的'違約金。
2.甲方遲延交貨或乙方遲延提貨的,每遲延一日,按合同價款_______%的標準向對方支付違約金。
3.乙方逾期支付價款的,應當按照逾期支付價款每日______%的標準向甲方支付違約金。
4.甲方交付的稻谷質量不符合約定的,乙方有權要求調換,由此造成損失的,甲方應予以賠償。
5.其他違約責任:_______________________________ 。
第九條 其他約定事項_____________________________________ 。
第十條 爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商或者申請調解解決;或選擇下列第_______種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十一條 附則
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同一式____份,甲方_____份,乙方______份,均具同等法律效力。
甲 方______________________ 乙 方_____________________
住 所______________________ 住 所_____________________
法定代理人______________________ 法定代理人_____________________
委托代理人______________________ 委托代理人_____________________
聯系地址________________________ 聯系地址_______________________
郵政編碼________________________ 郵政編碼_______________________
聯系電話________________________ 聯系電話_______________________
簽約地點________________________ 簽約地點_______________________
簽約日期________________________ 簽約日期_______________________
2025買賣合同 篇3
車位車庫買賣合同
甲方(車庫出賣人):xx省x房地產公司
電話:
乙方(車庫買受人):
電話:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國拍賣法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,就買賣車庫達成如下協議:
一、乙方通過公開拍賣競得xx小區 幢 號車庫,屬 結構。
二、乙方按規定付清成交款 (大寫:
。馁u傭金 (大寫:
。。
三、甲方統一辦理《產權證》,車庫面積以產權部門登記為準,辦理費用由乙方支付。
四、甲方暫按小區物管費收費標準向乙方收取車庫物管費,即每平方建筑面積xx元。如遇調整物管費標準則按新標準收取。
五、甲方對車庫設施提供有償維護、修理。
六、乙方在使用車庫時,須遵守以下規定:
1、不準將車庫以經營用途使用;
2、不準將車庫出售、租賃或以其它方式轉讓給xx小區以外的住戶或單位使用;
3、乙方在購得車庫后,應將停放的車輛牌照、車主姓名、車庫編號在物管公司做統一登記;
4、禁止將車輛停放在車庫以外的樓前、樓后及其他公共場地;
5、嚴禁存放易燃易爆、有毒和腐蝕性、刺激性物品,防火、防爆、防污染,不對小區住戶產生不良影響;
6、文明駕駛,安全行車。在小區內應緩行,并注意行人車輛,如發生交通意外自行負責;小區內禁止鳴號,以免影響小區住戶;
7、嚴格遵守物業管理條例及物管公司對小區管理的相關規定,自覺服從管理人
員的管理。
乙方須與小區物管公司簽訂《車庫物業管理委托合同》。對違反以上規定行為,甲方授權的物業管理公司有權制止或處理。
七、本合同一式貳份,雙方簽字生效。未盡事宜雙方協商解決。
甲方:xx省房地產公司 乙方:
代表:
日期:
2025買賣合同 篇4
CONTRACT
Contract No.:
The Buyers: The Sellers:
This contract is made by and between the Buyers and the Sellers; whereby the Buyers agree to buy and the Sellers agree to sell the under-mentioned goods subject to the terms and conditions as stipulated hereinafter:
(1)Name of Commodity:
(2) Quantity:
(3) Unit price:
(4)Total Value:
(5) Packing:
(6) Country of Origin :
(7) Terms of Payment:
(8) insurance:
(9) Time of Shipment:
(10) Port of Lading:
(11) Port of Destination:
(12)Claims:
Within 45 days after the arrival of the goods at the destination, should the quality, Specifications or quantity be found not in conformity with the stipulations of the contract except those claims for which the insurance company or the owners of the vessel are liable, the Buyers shall, have the right on the strength of the inspection certificate issued by the C.C.I.C and the relative documents to claim for compensation to the Sellers
(13)Force Majeure :
The sellers shall not be held responsible for the delay in shipment or non-deli-very of the goods due to Force Majeure, which might occur during the process of manufacturing or in the course of loading or transit. The sellers shall advise the Buyers immediately of the occurrence mentioned above the within fourteen days there after . the Sellers shall send by airmail to the Buyers for their acceptancea certificate of the accident. Under such circumstances the Sellers, however, are still under the obligation to take all necessary measures to hasten the deliveryof the goods.
(14)Arbitration :
All disputes in connection with the execution of this Contract shall be settled friendly through negotiation. in case no settlement can be reached, the case then may be submitted for arbitration to the Arbitration Commission of the China Council for the Promotion of International Trade in accordance with the Provisional Rules of Procedure promulgated by the said Arbitration Commission . the Arbitration committee shall be final and binding upon both parties. and the Arbitration fee shall be borne by the losing parties.
(The Buyers) (The Sellers)
2025買賣合同 篇5
上訴人:于某,女,x年7月28日生,漢族,##軟件有限公司工程師,住##市##區##鎮6號樓4單元602號
被上訴人:蔡某,男,1x年5月5日生,漢族,北京##醫療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區##鎮##號樓##單元##號
上訴人因蔡某訴于某房屋買賣合同糾紛一案,不服昌平區(x1)昌民初字第##號判決書,現提出上訴。
上訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審
2、一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照合同約定上訴人于某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解上訴人和被上訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節約定。x0年8月21日上訴人通過鑫尊置業居間公司和被上訴人簽訂房屋買賣合同,簽訂合同時,上訴人多次反復向居間公司和被上訴人核實稅、費項目,得到肯定的答復是,賣方只有一套房產,并滿五年,不存在個人所得稅,并且居間公司經紀人國紅吉親筆列出清單(證據四),及上訴人對國紅吉做的錄音證據三,以及《房屋買賣合同》第六條(二)項關于出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據足以讓買受人相信,買賣合同中時產生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人愿意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人愿意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是上訴人簽訂合同時的真實意思表達,也是買賣雙方關于《房屋買賣合同》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣合同》第六條關于稅、費相關規定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,并在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止合同出現歧義,如果關于“個人所得稅”真的如被上訴人所言,應該有上訴人繳納,那簽訂合同時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂合同的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣合同》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,上訴人違約日期應該從x0年10月26日起算至x1年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,上訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,x1年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,并借口上廁所,離開過戶大廳,后始終沒有出現,當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國紅吉)解決問題,并曾到中介店找中介協商,中介說賣方應當簽字,不應該產生個稅,另外簽署合同時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方沒有同意支付個人所得稅。x1年11月11日賣方在明知買方已經交付一半購房款,并將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房并需要繳納個人所得稅的真實事實,采取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發矛盾后,賣方不是采取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲合同簽訂的原意,蒙騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背后的真實交易意思,且沒有認真分析研究合同約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背后的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行合同,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的`草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據不足。
一審法院認定上訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣合同》、《公積金貸款補充協議》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據在案佐證。我們認為,這些證據并不能證明上訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,上訴人始終積極嚴格履行合同交易義務,并完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩余50%尾款也通過資金監管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,上訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據不足的情況下,對案件事實做出錯誤的認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條規定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣合同》第九條的規定是錯誤的,上訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由于被上訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在上訴人。同時關于律師費一節,一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償的律師費不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的傭金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被上訴人主張的債權是多少,我們在判決書中并沒有看到,實際也不存在有債權的事實,x1年4月8日上午 11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被上訴人的代理人已經明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被上訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關系,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被上訴人并沒有發生,是事后補證的,應屬無效證據,這點從一審x1年4月8日開庭筆錄第10頁倒數第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持” 。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據。律師費的訴訟,我們認為也是被上訴人和律師合伙串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和上訴人交易的主觀目的性都可以看出上訴人的惡意。
最后,在一審判決書第二頁第二面倒數第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照合同約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照合同約定將房屋過戶給被告于某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人于某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了。可見本該嚴肅的判決書,從認定事實、證據采信、到適用法律到判決書的表述都出現了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄臟了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審,一二審訴訟費用全部由被上訴人承擔
上訴人
年 月 日
2025買賣合同 篇6
買方: 賣方:
鑒于買方有意向賣方采購設備/材料,用于 項目的建設,且賣方同意向買方供應上述設備/材料。為此,根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規和規章的規定,買賣雙方經協商一致,訂立本協議。
第1條 本協議中所用術語的含義與下文提到的通用條款和專用條款中相應術語的含義相同。
第2條 下列文件為合同的組成部分:
2.1 雙方在合同履行過程中達成的紀要、協議等文件; 2.2 合同協議書; 2.3 合同專用條款; 2.4 中標通知書; 2.5 合同通用條款; 2.6 合同附件;
2.7 招標文件和投標文件; 2.8 形成合同的其他文件。
第3條 上述文件應互為補充和解釋,如有不清或互相矛盾之處,以上面所列順序在前的為準。
第4條 合同總價
本合同總價為人民幣(大寫) (¥ )(含稅),價款構成詳見合同附件1。
第5條 保證
5.1 賣方保證按照合同約定供應設備/材料、提供相關技術服務并承擔質量保證責任。
5.2 買方保證按照合同約定的期限和方式向賣方支付合同價款及其它應當支付的款項。
第6條 合同生效
合同生效條件見專用合同條款。 第7條 合同份數
本合同正本 份,雙方各執份,具有同等法律效力。
(以下無正文)
簽 署 頁
買方: (蓋章)
法定代表人(負責人)或 授權代表(簽字): 簽訂日期: 地址: 郵編: 聯系人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號: 稅號:
賣方: (蓋章)
2025買賣合同 篇7
招標編號:
合同號:
賣方:
買方:
根據招標文件、中標通知書、買方的投標文件及相關保證和承諾,就第包號廢的采購和供應,買賣雙方同意按以下合同條件簽署買賣合同并共同遵守。
1、本合同數量為廢噸。單價為元/噸。合同總價為人民幣
2.買方獲得中標通知書并繳足貨款后簽訂本合同,買賣雙方代表簽字、加蓋公章后生效。
3.本合同協議書有效期為 年 月 日至 年 月 日,在有效期內買方必須將本合同協議書執行完畢,如逾期不執行給賣方造成的經濟損失由買方賠償。
4.交貨方式:中標通知書指定的'現場交貨。
5、運輸工具或車皮由買方自理,裝卸、運輸等費用由買方自理。
6、發貨時不得超過合同數量,如現場貨物數量不足由發貨單位出具書面證明,說明實發數量及原因并通知呼和浩特鐵路局物資管理處業管科。買方持發貨單位出具書面證明及領發料簽認單到呼和浩特鐵路局物資管理處業管科簽字備案后,到回收站財務結清貨款。
7、買方在投標前應到發貨單位現場實地看貨,因此賣方不承諾任何貨物的質量保證。
8、買方購買的所有廢舊物資(包括廢鋼鐵、廢軸承等),不得反銷到鐵路任何使用單位,一經發現將取消其投標資格。
9、買方不得轉讓提貨權,否則賣方有權終止合同。
10.本合同應按照中華人民共和國的現行法律進行解釋,本合同未盡事宜,均以現行法律的規定作為補充。
11.對合同有任何修改或補充,應簽訂補充協議。補充協議應為書面形式,且需經雙方代表簽字和加蓋公章,其構成合同文件的一部分。
12.本合同正本一式二份,買賣雙方各執一份,具有同等法律效力;如發生爭議、應協商解決協商不成時向呼和浩特鐵路運輸法院起訴。副本二份,業管科、財務各一份。
賣方全稱(加蓋公章): 買方全稱(加蓋公章):
地址:地址:
郵編: 郵編:
開戶銀行名稱: 開戶銀行名稱:
銀行帳號: 銀行帳號:
聯系人: 聯系人:
電話: 電話:
法定代表人或被授權代理人簽字: 法定代表人或被授權代理人簽字:
2025買賣合同 篇8
甲方: 身份證號碼:
乙方: 身份證號碼:
甲乙雙方就甲方購買乙方名義(乙方提供包括:身份證正反面照片、手持身份證的照相、個人半身照、個人手勢照片、戶口本照片)注冊淘寶一事,經協商一致達成如下協議:
一、買賣情況
1、乙方愿意出售給甲方使用自己的名義于 年月日在淘寶申請注冊,店名為 ,注冊店鋪地址: 。
2、簽訂本協議起3日內,而甲方一次性支付乙方上述店鋪賬戶購買費2500元,那其中已經包括店鋪押金1000元,乙方不得在要求其他費用。
3、乙方收到全額轉讓費用后,把賬戶及密碼等相關信息交給甲方。
二、店鋪所有權歸屬。
甲方支付完上述購買費用后,以乙方名義上述淘寶店鋪的所有權歸甲方所有。
三、甲、乙雙方權利與義務。
1、該店鋪雖以乙方名義所注冊,但實際乙方已經出售甲方,甲方對店鋪享有所有權、使用權、受益及處分的`權利。
2、甲方保證按照相關法律法規經營店鋪,如因出現其他經濟糾紛,亦要由甲方負責或自行處理,與乙方無關。
3、在甲方有意愿轉讓至其他人名下時,乙方應無條件協助甲方辦理相關轉讓手續,轉讓費用由甲方承擔。
4、網店后期安全升級等需要補充個人開店信息,乙方需配合甲方處理補充開店信息。
2025買賣合同 篇9
出賣人(以下簡稱甲方):
住所地:
聯系電話:
買受人(以下簡稱乙方):
住所地:
聯系電話:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定,在平等、自愿的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。
一、產品名稱、數量:
產品:
數量:
二、產品價款
1、產品的單價為
總價(含/不含稅價):
2、甲方產品的包裝費用、運輸費用等按下列約定承擔:
甲方產品的包裝、運輸由甲方辦理,費用由甲方承擔。
三、產品交付
甲方產品交付方式為:甲方送貨。
產品交付地點為乙方所在地,交貨時間為合同生效后 天。
四、價款結算
甲方交付后,由乙方在收到甲方產品之日起 天內一次性付清。
五、合同的解除與終止
雙方協商一致的,可以終止合同的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除合同,但應當及時書面通知到對方。
六、違約責任
1、在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔。甲方運輸過程中應當保證標的產品不受污染、損毀及破壞,如有產品在交付前受到污染、損毀或破壞,乙方有權不予支付該部分產品貨款,并要求乙方支付相當于受損產品貨款80%的違約金。
2、本合同簽訂后,任何一方違約,造成守約方損失的,應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。
七、不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,雙方終止合同的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后,雙方需要繼續履行合同的,由雙方另行協商。因不可抗力終止合同履行的一方,應當于事件發生后 日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。
八、其他約定事項
1、一方聯系地址、電話等發生變化的.,應當及時通知到對方,在通知到對方前,一方按本合同列明的聯系方式無法與對方聯系的,由變動方承擔相應的責任。
2、本合同未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本合同書具有同等法律效力。
九、爭議解決
本合同履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向貨物交付地人民法院提起訴訟解決。
十、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。本合同書一式二份,雙方各執一份。
甲 方 :乙 方:
委托代理人:委托代理人:
電 話:電 話:
2025買賣合同 篇10
賣方:__茶廠(以下簡稱甲方)
買方:__茶葉公司(以下簡稱乙方)
根據國家有關規定、政策,經雙方協商,特簽訂本合同,以共同遵守。
一、品名、計量單位、數量、價款、交貨日期
二、質量要求:
甲方提供給乙方的茶葉必須為今年新茶,且茶葉必須符合國家規定的茶葉等級標準。
三、包裝要求:
茶葉必須用大塑料外包,紙袋內裝,外用紙箱或麻包袋裝。包裝費仍由甲方負責。
四、交貨方式及運費:
由甲方直接運往乙方,運費由甲方承擔。
五、驗收方式及日期:
貨物到達乙方后,乙方根據有關茶葉驗收規定,于2天內完成驗收工作并確認收貨。
六、貨款結算:
乙方于確認收貨10天以內通過銀行托付貨款。
七、違約責任:
合約簽訂后,如雙方不能履行,在正常情況下甲方拒不交貨或乙方拒付款都須處以貨款20%的罰金。甲方遲交貨或乙方遲付款,則每天罰萬分之三的滯納金。甲方提供貨物數量不足,則不足部分的貨款按總貨款的20%的比例賠償。甲方提供貨物質量不合格,則重新酌價。如遇特殊情況,則提前20天通知對方,并按總貨款的10%賠償損失費。
八、解決合同糾紛方式:
對執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決。如因協商不能解決,對方可向仲裁機構申請仲裁,亦可向人民法院起訴。
九、變更手續:
若遇不可抗拒力,不能履行合同,應及時通報對方,并根據有關合同法以書面形式辦理變更或解除合同的手續。
十、其他:
本合同自簽訂之日起生效,任何一方不得擅自修改或終止。
本合同正本一式三份,三方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
________年____月____日
________年____月____日
2025買賣合同 篇11
甲方:乙方:
甲方買地方 乙方賣地方
乙方李訓安現有土地一塊賣給甲方鄭先松,具體訂立土地買賣合同如下:
一、土地界線:
兩邊從老張的地基界線到東邊的溝渠干23.5米(西邊到東邊的界線),從南邊鄭先松的后墻到北邊二吧的田界14.6米(西邊從南到北的界線),從南邊小郭的后墻到北邊二吧的`田界18.5米(東邊從南到北的界線)。
二、土地價格:以上土地買賣價格為伍萬元整。
三、合同條件:甲方從買土地即日起,乙方無權干涉甲方的使用權和變賣權,甲方所買的土地,永遠歸甲方所有,乙方無權對此土地改變主意,無論國家征收或甲方又賣給他人,乙方都無權干涉和敲詐他人,不管以后的土地價格升值或貶值雙方都無權干涉。甲方所買的土地不管北邊還是東邊的路甲方都有使用權。(但乙方有權干涉甲方把土地賣給甲方鄰居的郭定軍)。
四、以上土地買賣合同書一式兩份,甲、乙雙方各執一份,希望甲、乙雙方共同遵守。
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日
2025買賣合同 篇12
甲 方: 地 址: 法定代表人:
乙 方: 地 址: 法定代表人:
1、方是東莞康特爾云終端系統有限公司 (以下簡稱康特爾)指定供貨商;乙方受康特爾公司的委托,以自己的名義代表康特爾公司與甲方簽署本《購銷合同》(以下簡稱“本合同”)及采購本合同約定的貨物。
2、乙雙方經平等協商,依據相關法律法規達成本合同,以資共同遵守。
3、 交貨時間、地點、方式:甲方應于20xx年5月1日前,在乙方指定的地點將貨物交付給乙方指定收貨人。甲方未按本合同規定時間交貨,每延期一天,應按延期交貨部份貨款總值 的標準向乙方支付違約金。 交貨地址RM1 1/F BLK A,GOOD VIEW BLDG,NO.11,KIN FAT STREET,TUEN MUM. 收貨聯系人:阿瑩/JENNIFER MS LAMTel:+00852-24712339/3605758 FAX:+00852-24714563
4、 運輸方式和費用負擔:運輸方式:由甲方自行確定;運輸費用由甲方負擔。
5、 驗收辦法:貨物原廠外包裝完好,乙方予以簽收,否則乙方有權拒收。乙方對貨物的簽收不代表對貨物質量的認可,貨物質量由康特爾公司確認。
6、 貨物質量:按產品說明書的`技術標準,由康特爾公司予以驗收確認。若甲方貨物存在質量問題,按國家三包規定執行。(請酌情增加)
7、 結算方式、期限:乙方以遠期90天L/C方式付款,甲方應提前向乙方開具發票。
8、 因本《采購框架合同》發生任何爭議的,雙方應及時協商解決,協商不成的,雙方一致同意將爭議提交乙方或乙方分支機構所在地法院解決。
9、 本《采購框架合同》一式兩份,雙方各執一份,自雙方加蓋有效章后生效。傳真件為有效文件。
10、本協議任何一方的商業秘密,對方均有義務保守,未經許可,不得向第三方披露,亦不得用于履行本協議約定之外的事務。保密義務的有效期限為本協議簽署之日起五年。
11、如因甲方原因對乙方造成損失的,甲方有賠償乙方全部損失的義務。如因乙方原因對甲方造成損失的,乙方有賠償乙方全部損失的義務。如因甲乙雙方原因造成的,需雙方界定、協商各自應承擔的責任,如由于不可抗力事件原因造成的損失各方自行承擔。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2025買賣合同 篇13
甲方(購方):______________ 地址:____________
電話:____________ 法定代表人:____________
乙方(銷方):______________ 地址:____________
電話:____________ 法定代表人:____________
為了促進農副產品生產的發展,溝通城鄉流通渠道,為城鎮人民和對外貿易提供豐富的農副產品,經甲、乙雙方充分協商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 交售日期、數量及價格
1.乙方必須在____年____月以前(或____月____旬內),向甲方交售____(農副產品)____斤(擔)。
2.甲方應按照物價主管部門規定的價格(國家允許議價的,價格由甲、乙雙方協商議定),向乙方計付貨款。
3.甲、乙雙方的任何一方如需提前或延期交貨與提貨,均應事先通知對方,達成協議后按協議執行。
第二條 品種、等級、質量及包裝
1.____ (農副產品)的品種、等級和質量,按下列第( )項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)按部頒標準執行;
(3)按地區標準執行;
(4)由甲、乙雙方協商確定。
2.____ (農副產品)的包裝,按下列第( )項辦理:
(1)按國家或部門規定的辦法執行;
(2)由甲、乙雙方協商包裝辦法。
包裝物由乙(甲)方供應,包裝物的回收辦法另訂附件。
第三條 交貨方式
1.交(提)貨方式按下列第( )項辦理:
(1)送貨,乙方應按合同規定的時間送往____(接收地點),交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準;
(2)提貨,乙方應按合同規定的時間通知甲方提貨,以發出通知之日作為通知提貨時間;
(3)代運,乙方應按甲方的要求,選擇合理的運輸路線和運輸工具,向運輸部門提報運輸計劃,辦理托運手續。交貨日期以發運時運輸部門的戳記為準。
第四條 農副產品的驗收地點
(實行乙方送貨或乙方委托運輸部門代運的,以接收地點為驗收地點;實行甲方提貨的,以提貨地點為驗收地點。)
第五條 驗收辦法
(合同應明確規定:(1)驗收期限;(2)驗收手續;(3)驗收標準;(4)由誰負責驗收;(5)在驗收中對產量質量發生爭議,應按《中華人民共和國標準化法》的規定,交質量監督檢驗機構裁決。)
第六條 貨款結算辦法
乙方交售的____(農副產品)經驗收合格后,甲方應在____天之內,通過銀行轉帳(或按銀行的規定以現金)向乙方支付貨款。
第七條 乙方的違約責任
1.乙方交貨數量少于合同的規定而甲方仍然需要的,以及供方逾期交貨而甲方仍需要的,應照數補交,乙方并應比照人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款總值計算,向甲方償付逾期交貨的違約金;乙方超過規定期限不能交貨的,應償付甲方不能交貨部分貨款總值____%(1%~20%)的違約金;因逾期交貨,甲方不再需要的,由乙方自行處理,并向甲方償付該部分貨款總值____%(1%~20%)的違約金。
2.乙方如因違約自銷或因套取超購加價款而不履行合同時,應向甲方償付不履行合同部分貨款總值____%(5%~25%的幅度)的違約金,并退回套取的加價款和獎售、換購的物資;乙方違約自銷多得的收入,由工商行政管理部門沒收上交國家財政。
3.乙方在交售____(農副產品)中摻雜使假、以次充好的,甲方有權拒收,乙方同時應向甲方償付該批貨款總值____%(5%~25%)的違約金。乙方交售的鮮活產品如有污染或疾病的,甲方有權拒收,并可按國家有關規定處理。
4.乙方的包裝不符合規定,發貨前需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。發貨后因包裝不善給甲方造成損失的,應賠償其實際損失。乙方由于返修或重新包裝而造成逾期交貨的,按逾期交貨處理。
5.甲方按乙方通知的時間、地點提貨而未提到的`,乙方應負逾期交貨的違約責任,并承擔甲方因此而支付的實際費用。
6.因數量、質量、包裝或交貨期限不符合合同規定而被拒收的產品,甲方應代供方保管。在代保管期間,乙方應負責支付實際開支的一切費用,并承擔非因保管、保養不善所造成的損失。
7.甲方根據乙方的要求預付定金的,供方在不履行或不完全履行合同時,應加倍償還。
8.實行送貨或代運的,乙方錯發到貨地點或接貨單位(人)時,應按合同規定重新發貨或將錯發的貨物送到合同規定的地點、接貨單位(人),并承擔因此多付的運雜費及其他費用;造成逾期交貨的,還應償付逾期交貨的違約金。乙方未經征得甲方同意,擅自改變合同規定的運輸路線或運輸工具的,應承擔因此多支付的費用。
9.乙方在接到甲方驗收產品提出的書面異議后,應在15天內做出處理,如乙方未按時處理,可視為默認。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方在合同執行中退貨的,應償付乙方退貨部分貨款總值_
2025買賣合同 篇14
甲方:
乙方:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》、《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》及其他相關法律法規規定,本著平等、自愿、公平、誠信的原則,經充分友好協商一致,簽訂本合同。
第一條乙方向甲方出具本人身份證復印件和縣級農機管理部門簽發的《農機購置補貼協議》購買補貼農機具。
第二條標的情況:______________;序號品名制造商商標型號標準配置單價數量國家補貼額買方付款額補充說明;合計總價款:______________
第三條履行期限、地點和方式:______________;本合同簽訂地為:______________;實際交貨地(即履行地)為:______________;交貨時間:______________
第四條貨物付款方式、付款金額及付款時間:______________
付款方式
□一次性付款付款金額付款時間;□分期付款1期、時間金額2期、時間金額3期、時間金額;□按揭付款首付金額首付時間還貸情況說明
第五條貨物運輸方式及費用:由甲方負責將貨物運輸至,運費經雙方協商由方承擔_____%。乙方要求將貨物運送至交貨地點以外地區的,增加的運費部分由乙方按實際發生額承擔。
第六條驗收交貨:甲乙雙方在交貨時,應當場進行試機、驗收。貨物質量標準及驗收標準,以隨機所附的產品使用說明書及生產企業有關質量保證、技術資料明示的內容為標準。甲方在交付貨物時,應當同時交付隨機所附的工具、附件和備件。
第七條相關資料交接:甲方在交付貨物時,應當同時提供三包憑證,明示農機三包有效期和三包方式,告知質量投訴受理部門和聯系電話。同時提供隨機所附的產品使用說明書及其他隨附文件資料,并在一周內向乙方出具財政稅務部門統一監制的購貨發票。
第八條甲方在試機交貨時,應當對乙方進行必要的操作技能、維修保養及安全注意事項等技術培訓。
第九條乙方對甲方所交付貨物的質量、價格、配置等有異議的,應在交付貨物時現場提出,雙方協商解決。協商不成的可向有關部門反映,及時調解處理。貨物交付后,視為雙方認可,買賣行為完成。
第十條違約責任:
。ㄒ唬┘追轿茨馨幢竞贤s定時間交貨,每延遲一天,承擔合同總價款%的違約金。
。ǘ┮曳轿茨馨春贤s定付款,每延遲一天,承擔合同總價款%的違約金。
。ㄈ┘追經]有按照《農業機械產品修理、更換、退貨責任規定》發行三包服務責任的,乙方有權向有關部門投訴,也可直接向合同履行地人民法院提起訴訟,有關部門依法處理。
第十一條責任免除:
。ㄒ唬┮蛱鞛暮Φ炔豢筛懔υ驅е录追讲荒芗皶r交貨的,甲方不承擔因此造成的延遲交貨的違約責任。
。ǘ┰谌行趦,確定因乙方未按照使用說明書要求正確使用、維護或使用說明書明示不得改裝、拆卸而自行改裝、拆卸,造成農機性能改變或損壞的,甲方不承擔三包責任。
(三)非因產品質量原因發生其他人為損壞的,或因擅自使用非甲方授權或同意的設備、零配件導致農機故障的,甲方不承擔三包責任。
第十二條本合同的變更與解除:本協議一經簽訂生效,雙方應嚴格履行。如需變更或解除,須經雙方協商一致,達成局面變更或解除協議后,本合同作廢。
第十三條本合同在發行過程中發生糾紛,雙方應友好協商解決。協商不成的,可向相關部門反映或投訴,也可直接向合同履行地人民法院提訴訟。
第十四條其他未盡事宜,雙方可以簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
第十五條本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份。自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
第十六條購置補貼政策以外購買(銷售)農業機械參照此合同簽訂。
甲方:
乙方:
2025買賣合同 篇15
賣方:______________
買方:______________
甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》以及北京市有關開放二級市場的相關規定,通過購買方式已取得座落于的房屋所有權。
房屋所有權證編號:
乙方自愿購買甲方房屋,甲方出售該房屋時亦同時將該房屋己分攤的.土地使用面積和土地使用期限轉讓給乙方。
第一條:房屋成交價
1、雙方同意上述房屋出售并達成以下條件,建筑面積為平方米,房屋總價為¥______,¥________元整。
2、房屋售價中包含公共維修基金。
3、房屋交易時所產生的:營業費、個人所得費的由承擔。
第二條:付款方式
1、乙方應在簽定《房屋買賣合同》同時,支付購房定金計¥_____元;¥_________元整。定金在交首付款時轉為首付款。
2、在簽定《房屋買賣合同》后10個工作日內,乙方付甲方首付款¥________元;¥_______元整 。
3、房產交稅過戶后,乙方通過銀行貸款支付余款¥_____¥_______元整,并與銀行放款日支付給甲方。
4、首付款+余款=房屋成交價
第三條:
甲方同意在乙方取得乙方的《房屋所有權證》后3日內將房屋交付給乙方。交房前所發生的水、電、煤氣、暖氣、物業費由甲方承擔,交房后由乙方承擔。
第四條:
甲方在交付乙方物業時應確保物業,水、電、暖、煤、物業管理費、房費已結清;沒有固定不可移動裝修物品的破壞;房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
第五條:
乙方同意甲方物業管理單位對該物業的統一管理。
第六條:甲方的承諾和保證
1、其合法擁有轉讓房屋的完全的房屋所有權,在房屋及相關土地使用權上,不存在任何抵押、留置或其他擔保權益,亦不存在正在履行之中的《租賃合同》和其他人的優先購買權。
2、房屋交付至乙方之日,甲方對轉讓房屋和物業管理費不存在任何欠繳的款項。
3、本協議簽署之日起,除按本合同規定,甲方將不采取任何對其擁有的該房屋的權利和權益產生不利影響的措施。
4、按照法律的要求積極配合辦理過戶手續,即時提供所需的全套文件資料。
第七條:乙方的承諾和保證
1、按本合同規定的期限向甲方支付轉讓房款。
2、承擔房屋在房屋交付日后由于乙方在使用過程中產生的所有風險。
3、按照法律的要求積極配合辦理過戶手續,即時提供所需的全套文件資料。
第八條:房屋產權更名
1、在乙方向甲方支付首付款后,甲、乙方應各自或委派代表到房屋所在管理機構處共同辦理《房屋轉讓》手續,雙方應按國家和北京市或有關部門規定繳納相關稅費。
2、甲乙雙方保證積極配合辦理房屋更名過戶手續,提供全部所需的資料。
第九條:違約責任
在合同生效后,雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自變更和解除。如有違反,應按以下條款由違約方承擔違約和賠償責任。
1、乙方未按本合同規定向甲方支付房款,視為乙方逾期付款,每逾期一日,乙方應按應付而未付價款的萬分之五支付違約金,逾期滿15日,甲方有權單方解除合同,甲方有權向乙方收取總房款20%違約金,乙方將房屋歸還甲方,甲方將乙方已付房款退還乙方,因次發生的相關費用由乙方承擔。
2、如因北京市房產政策原因導致該房屋無法正常過戶,甲乙雙方均不承擔違約責任,已支付房款在乙方退還甲方所有房屋更名手續所需文件后3日內甲方如數退還乙方,每逾期一日,甲方應按未返還價款的萬分之五支付違約金。
3、本合同生效后,除不可抗力外,甲乙雙方不得撤消合同。如因單方原因致使本合同終止,違約方將支付給對方成交價的20%作為違約金。
4、不可抗力系指"不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況"。
第十條:
本合同自雙方簽字之日起生效,未盡事宜雙方可另簽補充協議,本合同的附件和雙方簽定的補充協議,為本合同不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十一條:有關爭議
1、本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決,均受中華人民共和國法律的管轄。
2、本合同在履行過程中如發生爭議,應盡量通過友好協商方式或通過調解解決。若經協商或調解不能達成一致協議時,雙方同意均可按以下 種方式解決糾紛:
提交北京仲裁委員會仲裁;
任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。
第十一條:生效說明
本契約正本一式叁份,甲、乙雙方各執壹份,交房地局備案一份,具有同等法律效力,自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方:________乙方:________
代表人:________代表人:___________
證件號碼:____________證件號碼:______________
電話:__________電話:________________
簽約日期:___________簽約日期:___________
2025買賣合同 篇16
房屋買賣合同
四川力發律師事務所王明仁律師
甲方:
乙方:
保證人:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定,秉著平等、自愿、公平的原則協商一致,現甲方自愿將其自建房出賣給乙方,達成如下協議:
一、合同標的
1、甲方在廣元市利州區東壩辦事處蓮花社區一組擁有宅基地一塊(面積為平方米,批準文號為,建設許可證號),甲方與廖文龍在該宅基地上聯合修建磚混結構自建房,共計兩棟,36套,總建筑面積平方米。(注:廖文龍借用公司資質承建。)
2、甲方自愿將其中坐北向南,每層三套房的一棟樓房的第六層(頂層),西邊(山根)的一套房屋(使用面積120平方米,建筑面積平方米)、該套房屋樓頂頂面出售給乙方。房屋、樓頂頂面價款合計為人民幣210000.00元整(大寫:貳拾壹萬元整)。
3、乙方除享有所購買該套房屋及該套房屋樓頂頂面所有權之外,還享有該棟樓樓梯、該棟樓前花園公共使用權,甲方保證在該花園內給乙方一個永久性車位。
4、乙方可以在樓頂頂層搭建簡易涼棚,甲方不得干預。
二、付款方式及時間
1、由于甲方在修建房屋過程中,欠承包人廖文龍工程尾款250000.00(貳拾伍萬元整),現甲、乙、廖文龍三方協商,由乙方把購房款直接支付給廖文龍,作為廖文龍工程尾款,廖文龍放棄對甲方余下40000.00(肆萬元整)的債權。
2、乙方于年月日通過通過轉賬方式支付定金人民幣10000.00(壹萬元)(開戶行為,賬號,戶名廖文龍);于年月日通過前述賬戶轉賬支付人民幣;余款30000.00元通過前述賬戶于20xx年年底全部付清。
三、房屋交付時間
甲方應在年月日前將房屋、樓頂、花園公共使用權交付給乙方,逾期交付的`按日賠償乙方損失伍拾元(50元);逾期超過60日的乙方有權終止合同,如乙方選擇終止合同時甲方應在5日內退還乙方購房款并賠償損失五萬元(500000元),如乙方選擇繼續履行合同,甲方仍按日賠償損失伍拾元(50元)。
四、房屋交付標準:
1、房屋全面竣工,門窗、玻璃等安裝完畢
2、水、電、氣管道,電視、電話、網線安裝到室內;并且協助乙方辦理開戶手續,如果能夠一戶一表則一戶一表,開戶所需費用由乙方承擔。
3、外墻粉水,涂料等施工完畢;室內地面,墻壁等用水泥、砂漿找平。
五、房屋權屬及質量保證
甲方應保證房屋權屬沒有瑕疵,同時甲方應保證房屋建筑合法,如因房屋權屬或者因違法建筑等情形導致乙方房屋所有權受到侵害,甲方應按侵害乙方房屋所有權事實發生時同等地段商品房屋價格標準賠償乙方的損失,如同等地段沒有商品房的,按東壩商品房市場價格賠償。(市場價格按事發時最高商品價格的90%計算)
六、房屋產權證的辦理
將來如果該房屋能夠辦理相關產權證書,甲方應積極為乙方辦理產權,乙方承擔乙方所占房屋的相關費用(包括稅費,土地出讓金等),如違反本條需承擔乙方房屋總價款30%的違約責任。
七、拆遷補償
1、在辦理產權以前如遇拆遷或因地震等不可抗力原因導致房屋拆遷給予補償、安置,乙方所占房屋的拆遷費用或者安置待遇(如按整棟樓進行補償或安置,乙方按房屋面積分擔相關補償或者安置待遇)歸乙方,甲方應協助或配合乙方辦理。如按面積補償則甲方保證按照乙方占整棟樓的面積比例分擔還建房面積,并且保證乙方至少有一套住房。
2、拆遷費用和安置待遇在甲方領取三個工作日內支付給乙方,甲方不得以任何理由克扣,否按照乙方應得款項總額日萬分之四承擔違約責任。。
八、管理
1、本合同簽訂以后,乙方房屋及樓頂頂層的所有權、使用權、收益權、出租權、擔保權、抵押權、占有權等權利由乙方獨立行使,甲方不得干涉。
2、甲、乙雙方不得將整棟樓房進行抵押和擔保。
3、甲、乙雙方不得損壞房屋的主體結構。
4、甲、乙雙方自覺維護該購樓房的公共設施、設備,不得有任何損壞,若有損壞照價賠償。
5、房屋的維修按現行相關規定執行,5年以內如遇房屋漏水、墻體裂縫等問題時甲方應及時維修。
6、未經甲、乙方雙方達成一致協議,任何一方不得在樓頂頂層加修建筑物。
九、連帶責任
、對甲方本合同中甲方的義務承擔連帶保證責任。
十、違約責任
1、本合同簽訂后,除非有本合同第三條約定的情形,任何一方不得以任何理由擅自主張解除合同和合同無效,否則按照違約時的房屋市場價值(按照第五條執行)總額的二倍作為違約金,并賠償損失。
2、本合同前述條款對甲、乙雙方違約行為的責任有明確約定則按照該約定執行,沒有約定,則按照合同總價款的30%承擔違約責任。
十一、其他
1、本合同簽字生效后,甲方與于簽訂的協議解除。
2、本合同一式三份、甲、乙、各執一份。
甲方:
乙方:
保證人:
年月日
2025買賣合同 篇17
合同編號:_________
買方:(以下簡稱甲方)_________
賣方:(以下簡稱乙方)_________
{提示:為適應“營改增”需要,滿足“三流一致,應抵盡抵”的要求,甲方應為法人或具備納稅主體資格的分公司,不能是以指揮部、項目部、工區等臨時機構或內部職能部門(但甲方所在地的稅務部門明確認可項目部名義簽訂合同的除外);合同主體名稱應是企業名稱的全稱,不能為簡稱。乙方應盡量是一般納稅人}
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規規定,在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條產品的名稱、規格、數量、價格等
名稱
規格型號
單位(噸)
數量
不含增值稅單價(元)
不含增值稅總價
(元)
生產廠家
基準價
綜合費用
以上小計
增值稅
增值稅稅率,增值稅額。
含增值稅合同總價(大寫):人民幣(小寫):¥
1.1本合同暫定總價(含增值稅)元(大寫:人民幣元)。其中,不含稅價款為元(大寫:人民幣元),增值稅稅率為%,增值稅元(大寫:人民幣元)。
1.2表中鋼材單價=基準價+綜合費用。此單價為乙方運抵甲方指定交貨地點的交貨價。其中,基準價按照價格確定,綜合費用包含產品裝吊、捆扎、運輸、中轉、倉儲等到達交貨地點前的所有運雜費、保險費、出庫費、利潤等一切費用。
(提示:基準價根據實際情況約定,如約定中標價、我的鋼鐵網、中國發改委價格信息網或當地市場建筑鋼材價格網等當期價格確定)
1.3上述數量為暫定量,甲方可根據實際需要進行數量增減。甲方減少數量的,不屬于違約;甲方增加數量的,乙方應按合同其他條款執行。結算以本合同第7.2條為準。
第二條合同履行期限
自年月日至年月日;該期限為暫定期限,甲方有權根據施工需要單方調整合同履行期限,但應提前日通知乙方。
第三條質量標準:。
(提示:按國家現行標準執行,如約定螺紋鋼GB1499.2-20__,盤條圓鋼/高線GB1499.1-20__及相關國家標準等)
第四條計量方法
4.1按理論重量結算;
4.2按過磅重量結算;
以上計量方式中材料公差應在國家標準要求范圍之內。
(提示:應約定明確,如螺紋鋼、圓鋼、型材按照理論計量,高線以過磅實際重量計量等)
第五條交貨時間及方式
5.1交貨時間:乙方收到甲方的供貨計劃通知后,應根據甲方的要求日內將貨物送到甲方指定交貨地點。
5.2交貨地點:乙方運輸至甲方指定地點交貨,運輸費用由乙方承擔。貨物未交付甲方前,滅失、損毀風險由乙方承擔。
(提示:地點約定應具體詳細,如供貨地點較多或簽訂合同時尚未確定,建議約定地點以甲方通知為準)
5.3運輸方式:如汽車。卸貨由方負責,卸貨費用由方承擔。
5.4包裝方式:按照國家標準捆扎,包裝不散捆,不回收。
第六條驗收:
6.1驗收時間:;驗收地點:_________。
6.2每批鋼材的有效材質證明書等原件,應隨貨同行及時交到甲方收貨人手里,必須確保質保書與鋼材批號的對應。
6.3每捆包裝上至少須附有兩個標簽,清晰地標明生產廠家、鋼材牌號、爐批號、規格、重量等。
6.4甲方有權隨時檢查乙方供貨數量或重量,乙方應配合甲方的檢查。
6.5甲方有權對初步驗收合格后的產品交檢驗部門檢驗,任何被檢驗的貨物不能滿足質量技術和規格要求,甲方有權要求對該批貨品按照合同6.6條的約定進行處理,因此產生的費用和給甲方造成的損失均由乙方承擔。
6.6甲方如發現貨物的品種、型號、規格和數量等不符合規定和合同約定的,應自收到貨物后日內向乙方提出異議和處理意見,對產品質量的異議不受該時間限制,隨時發現可隨時提出異議和處理意見。乙方在接到甲方異議后,應在日內按照甲方要求負責處理,否則即視為違約,甲方有權自行處理,造成的損失由乙方自行承擔。
(提示:甲方提出的異議中,應明確不符合規定的產品名稱、型號、規格、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、不符合情況及其檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項)
6.7甲方指定負責材料的驗收、簽認;乙方指定負責材料的交驗、簽認。甲方指定的上述人員是甲方唯一的收貨代表,其在乙方送貨清單上簽字,作為乙方材料已到現場的證明,指定人員以外其他人員的驗收、簽認,對另一方不發生效力。一方指定人員發生變化時,應當及時告知對方,并自書面通知到達對方時產生效力。送貨清單(或相應票據)中事先印刷的相關備注文字(雙方驗收人員簽署的備注內容除外)內容不構成合同文件的組成部分。
甲方對材料的驗收,并不視為免除乙方對產品質量和技術應負的責任。
(提示:甲方可指定一至兩名人員為收貨代表)
6.8本合同約定貨物的質保期為個月,自驗收合格之日起計算。如果乙方對貨物有另外承諾的質保期且與本合同約定不一致的,雙方同意以期限較長的為準。
第七條貨款結算與支付
7.1本合同無預付款。
7.2每月的日為當月的結算截止日期,雙方根據甲方檢驗合格及共同簽認的憑證計算當月實際收貨數量,除此之外任何證明、收條、欠條、信函等文件,都不得作為結算、支付依據。
(提示:本條可根據本單位結算管理進行約定)
7.3雙方特別約定:遵循“先開票、后付款”的原則,甲方支付前,乙方應按雙方確認的應付金額向甲方提供增值稅專用發票,并于發票開具后日內提交給甲方。甲方收到乙方發票后,按合同約定向乙方付款。
7.4貨款支付采用下列第項。
(1)貨款一次性支付。結算完成后,甲方收到乙方開具的正式增值稅專用發票后日內,向乙方支付貨款的%,剩余%作為質保金,待質保期滿后個月內無息支付,如發生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天內付清。質量保證金的支付并不視為免除乙方對交付貨物質量的保證責任。
(提示:如不適用一次性支付貨款情況,則本款刪除)
(2)貨款分期支付。結算完成后,甲方在收到乙方開具的正式的增值稅專用發票后日內,甲方按業主當月向其撥付的工程進度款比例,同比例向乙方支付貨款,最高支付比例不得高于當月貨款結算金額的%,剩余%作為質保金,待質保期后個月內無息支付,如發生糾紛,則延后至糾紛最終解決后30天內付清。質量保證金的支付并不視為免除乙方對交付物品質量的保證責任。
(提示:如不適用分期付款方式,則本款刪除)
7.5支付方式:。
(提示:根據項目實際情況,選擇銀行轉帳、信用證支付等方式,但在約定承兌匯票方式時,應注明此價格基礎上甲方不另外支付承兌貼息)
乙方指定聯系人,聯系方式。
7.6如甲方出現資金困難,乙方同意給予個月的付款寬限期,在此寬期間內不視為甲方違約且不計息,乙方不得以此為由中斷本項目的貨物供應。
第八條甲方的義務
8.1甲方負責提供供貨計劃和準確的交貨地點。
8.2按合同約定支付合同價款。
8.3甲方不得無故拒絕接收供應計劃范圍內的物品。
8.4按合同約定對物品進行檢驗和驗收。
第九條乙方的義務
9.1乙方保質保量提供服務,所供鋼材必須經國家權威機構認可的鋼鐵公司生產的產品,產品質量符合國家標準及相關規定。
9.2乙方應在規定的時間內,準確無誤地將產品送至甲方指定送貨地點,并配合甲方驗收,共同做好簽認記錄。
9.3乙方應做好所供鋼材進場工作,保證順利卸貨退場,確保供料正常進行。
9.4乙方有義務協助甲方調劑非乙方原因造成的乙方所供應的多余產品。
9.5乙方必須做好運輸、裝卸等過程中的環境保護,遵守國家和行業的有關規定。因違反規定而受到任何處罰的,乙方承擔全部責任。在貨物交付之前,因乙方原因對道路、周圍環境、及人身、財產造成損害的,乙方承擔賠償責任。
9.6乙方積極協助甲方在稅法規定期限內辦理有關的進項稅額的認證申辦手續。乙方開具的增值稅專用發票在送達甲方后如發生丟失、滅失,乙方應按照稅法規定和甲方的要求及時向甲方提供該發票的存根聯復印件,以及乙方所在地主管稅務機關開具的《丟失增值稅發票(專用發票/普通發票)已報稅證明單》,如因乙方拒絕履行配合義務,造成甲方經濟損失的,應由乙方承擔。
9.7在涉及到鋼材質量問題的退貨行為時,如果退貨行為涉及到開具紅字增值稅專用發票的行為,乙方應當履行相關協助義務,因乙方原因造成的退貨行為產生的人工費、運輸費等費用由乙方承擔。
9.8在本合同發生變更涉及增值稅專用發票記載項目發生變化時,如果甲方取得增值稅專用發票尚未認證抵扣,乙方應于專用發票認證期限內辦理紅字增值稅專用發票開具申請,并重新開具增值稅專用發票。如果原增值稅專用發票已經抵扣,乙方就合同增加的金額補開增值稅專用發票,就減少的金額甲方負責辦理紅字增值稅專用發票開具申請,乙方開具紅字增值稅專用發票。
9.9乙方其他義務:。
第十條違約責任
10.1甲方在寬限期后,仍逾期支付貨款的(乙方未履行向甲方開具增值稅專用發票等合同約定的義務除外),甲方對逾期付款部分從寬限期滿的次日起向乙方支付違約金。違約金按中國人民銀行同期活期存款利率計算,計算的基數以甲方最后一筆付款時剩余欠款金額為準,不包括前期逾期但現已支付部分的貨款,違約金最高不得超過本合同項下雙方結算價款(不含增值稅)的1%。除此之外,甲方不再承擔其他任何違約責任。
10.2乙方不能隨車提供質保書和其他單證的,甲方有權拒絕收貨,乙方應承擔退貨等責任和費用,并向甲方支付未提供單證的貨款金額的%的違約金,并由此承擔給甲方造成的損失。
10.3乙方逾期交貨的,每逾期一日,按照逾期交貨金額的%向甲方支付逾期交貨的違約金,甲方視工程進度情況有權向第三方采購或部分采購產品,所增加的費用由乙方承擔;如逾期超過日,則甲方有權解除合同,乙方應承擔由此給甲方造成的一切損失。
10.4乙方所交產品的品種、型號、規格和質量等不符合合同約定的,乙方應按照甲方異議時提出的要求處理,由此產生的費用由乙方自行承擔。如在甲方指定的期限內,乙方仍不能達到合同約定條件或甲方要求的,乙方按本批次所交產品金額的%支付違約金;逾期超過指定期限日的,甲方有權解除本合同,由此給甲方造成的損失由乙方承擔。
10.5乙方多送產品到達甲方指定地點的,甲方有權拒絕接收多交部分產品,退場責任和費用由乙方自行負責;如乙方拒絕收回多交部分產品的,甲方有權自行處理上述貨物,造成的損失由乙方承擔。
10.6乙方不得擅自停止供貨,否則甲方有權重新選擇其它供應商,乙方應承擔因此給甲方造成的一切損失。
10.7乙方與第三方發生的任何經濟往來和債務糾紛均與甲方無關,乙方并保證貨物無權屬瑕疵或知識產權爭議,否則,給甲方造成的任何損失由乙方承擔。
10.8乙方未能提供增值稅專用發票的,甲方有權暫停支付相應款項,且乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。
10.9乙方應按合同約定及時向甲方提供增值稅專用發票,逾期提供的,每逾期一天,乙方應向甲方支付違約金元。因乙方開具的增值稅專用發票不及時,造成甲方無法及時認證、抵扣稅款等情形的,乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。
10.10乙方應提供真實、有效、合格的增值稅專用發票,如乙方提供虛假或虛開的增值稅專用發票,甲方有權拒收或退回,乙方應負責無償更換,并自行承擔相應法律責任。由此造成甲方無法及時認證、抵扣稅款等情形的,乙方需向甲方承擔賠償責任包括但不限于稅款、滯納金、罰款及相關損失等。
10.8乙方其他違約責任:。
第十一條爭議解決
甲乙雙方在履行合同時發生爭議的,應協商解決。協商不成的,選擇以下第種方式:①由仲裁委員會進行仲裁;
、诎凑諣幾h標的提交法院或法院進行訴訟;
③提交我方(根據我方的合同主體地位填寫甲方或乙方)所在地人民法院進行訴訟。
(提示:管轄條款由法律事務部門根據合同實際情況確定一種。無論訴訟還是仲裁解決,均應選擇與甲方最密切聯系的法院或者仲裁機構。選擇仲裁的,應優先選擇成都進行仲裁;鐵路項目或法律規定可以由鐵路運輸法院管轄的糾紛必須選擇成都的鐵路運輸法院;除以上兩種情形外,必須約定由我方所在地法院進行訴訟)
第十二條其他事項
12.1本合同項下的債權不得轉讓,也不得用于擔保。
12.2在本合同履行過程中,如任何一方發生稅務登記、公司名稱等重大信息的變更事項,應在重大信息變更后的日內書面通知對方及有關機構變更情況,并提供相關信息資料。
12.3雙方確定雙方所預留的以下地址為雙方送達通知等文件的有效地址,任一方按照該地址向對方送達的通知、紀要等文件均為有效送達。任一方變更送達地址必須在變更地址之日起日內向對方書面通知,否則不發生送達地址變更的法律效力,對方按原地址送達仍然為有效送達。
甲方送達地址:_________。
乙方送達地址:_________。
12.4合同如有未盡事宜,經雙方協商簽訂補充協議。
12.5本合同自雙方簽章之日起生效。本合同一式份,雙方各執份。
(以下無合同正文)
買方:(公章)_________賣方:(公章)_________
住所地址:_________住所地址:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
委托代理人:_________委托代理人:_________
電話:_________________電話:_________
納稅人識別號:_________納稅人識別號:_________
開戶銀行:______________開戶銀行:_________
賬號:__________________賬號:__________________
2025買賣合同 篇18
一、本合同適用于存量房買賣。
二、請用鋼筆等不易褪色、變色且不易擦除的書寫工具填寫。
三、本合同的任何涂改均應由甲乙雙方在涂改處簽章確認。
四、本合同條款空白處由買賣雙方商定填寫。
五、請仔細閱讀合同條款,以免引發糾紛。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方在平等、自愿和誠實信用的基礎上,經友好協商,就房屋買賣事宜達成一致意見并簽訂本合同。
第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方已對甲方房屋具體情況作了充分了解,并愿意購買該房屋。
該房屋具體情況如下:
1、房屋坐落于 。
2、房屋的所有權及該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
第二條 甲方保證上述房屋權屬狀況的真實性,保證該房屋不受他人合法追索。如果由此導致乙方受到損失,甲方應予補償。
第三條 乙方應在X X X前向甲方支付定金(大寫)X X X ,(小寫) X X X 元,作為乙方為履行本合同向甲方提供的擔保。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
第四條 經雙方協商確定,該房屋成交價款為人民幣(大寫)捌拾陸萬元整,(小寫)¥860000元。
房款的支付方式為現金。支付時間為:
1、乙方于 年 月 日前向甲方支付完房款。
2、乙方于領取房屋所有權證時支付余款X X X 元。
乙方未按約定支付房款時,則按下列約定承擔違約責任:
1、乙方逾期支付房款時,每逾期一天,按實際欠款金額的萬分
之X X X 支付違約金。
2、乙方逾期支付房款超過X X X 天,甲方有權解除本合同。甲方應于解除合同后三天內將已收房款退還乙方,所收定金不予退還。如甲方不愿意解除合同,則有權要求乙方按前款約定支付違約金。
第五條 甲方應于年 月 日前將房屋正式交付乙方,除本合同另有約定外,甲方應在交付房屋前將室內物品騰空并打掃干凈。
雙方約定于本合同簽訂后到有關部門辦理物業服務、有線電視、固定電話、水、電、氣、暖等相關附屬設施的變更手續。
甲方未按約定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
1、甲方逾期交付房屋的`,每逾期一天,按總房款的萬分之X X X支付違約金。
2、甲方逾期交付房屋照過X X X 天的,乙方有權解除本合同。甲方應在乙方解除合同后X X X 天內將已收房款退還乙方并雙倍返還定金。如乙方不愿意接觸合同,則有權要求甲方按前款約定支付違約金。
3、甲方交付房屋的附屬設施或裝修不符合約定的,應按不符部分的實際價值承擔賠償責任。
第六條 雙方約定,辦理以上手續應當繳納的稅、費,按照以下第1種方式處理:
1、由乙方完全承擔。
2、由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第七條 該房屋自合同簽訂之日起X X X 月內被有關部門依法拆遷的,甲方應向乙方賠償損失X X X 元。
第八條 本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充協議。補充協議為本合同不可分割的部分。
第九條 如在履行本合同中發生爭議,雙方應協商解決,如協商不成,雙方同意按以下第1種方式解決:
1、提交鄭州仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十條 本合同自雙方簽字蓋章之日生效。
第十一條 本合同一式叁份。雙方各執一份,房屋權屬登記機關一份。
第十二條 甲、乙雙方約定補充條款如下:
甲方:乙方:
身份證號: 身份證號:
電話: 電話:
2025買賣合同 篇19
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在重慶市九龍坡區渝州路2小區3號樓4單元405室(建筑面積120平方米,儲藏室40平方米,產權證號st)房地產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證復印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整;即人民幣小寫100XX元。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整,即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的'土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺(型號:),空調兩臺(型號:),熱水器(型號:),浴霸(型號:),飲水機(型號:,音響兩臺(型號:),涼衣架,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
1、轉讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方):
住址:
電話:
年 月 日
乙方(買方):
身份證號:
住址:
電話:
2025買賣合同 篇20
______________________(以下簡稱賣方)
姓名:________________________________
身份證號碼:__________________________
地址:_______________________________
______________________(以下簡稱買方)
姓名:________________________________
身份證號碼:__________________________
地址:________________________________
____________________(以下簡稱經紀方)
地址:________________________________
總機:________________________________
經賣方、買方及經紀方協商,自愿達成如下協議:
一、 買賣標的
買賣雙方經協商須以下列條款通過經紀方出售及購入位于_______________________(以下簡稱該房屋)之房屋。該房屋建筑面積為_______,其它附屬面積_______(以房產證面積或確權面積為準)。
二、成交價格
該房屋之成交樓價為單價_______元/平方米,其中附屬單價______元/平方米,總價______元,(大寫)______拾______萬______仟______佰______拾______元整。
三、付款方式(在[ ]中打“√”選擇)
A.一次性付款[ ]
(a)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金;?
(b)_______元須在簽正式房屋買賣合約前付清作為部分樓款,正式買賣合約須_______年_______月_______日之前簽妥;
(c)_______元須于買賣完成時(指房屋產權證書或正式購房合同已完備,下同)由買方付清作為樓價余款。
B.按揭付款[ ]
(a)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金;
(b)_______元須在簽正式買賣合約時付清作為首期余款,正式買賣合約須于銀行同意按揭時簽妥;
(c)_______元須于買賣完成并辦妥他項權利登記后由貸款銀行直接撥入賣方銀行帳號作為樓價余款,銀行實際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現金支付。
C.轉按付款[ ]
(a)_______元須在簽本合約之同時付清作為認購金,賣方收款_______天內向抵押銀行申請轉按揭手續,并協助買方申請銀行貸款手續。
(b)_______元須在簽正式買賣合約時付清作為首期余款,正式買賣合約須于銀行同意轉按時簽妥;
(C)_______元須于買賣完成并辦妥他項權利登記后由貸款銀行扣除賣方所欠款項后將余款直接撥入賣方銀行帳號作為樓價余款銀行實際貸款額與原貸款額之間差額由買方以現金支付。
四、稅費承擔及交割
A.買賣完成時,賣方須負責將該物業交結/買方同意連同該物業現有之租約一起購入該物業。
B.該物業是以現狀售予買方,而買方已檢查該物業,故買方不得借此拒絕交易。
C.在該物業交易完成之日(即交結),賣方須付清一切有關該物業之雜費(如水電、管理、電話費及有線電視費等),并即時遷出該房戶口。?
五、傭金及賠償
基于經紀已提供之服務,經紀有權在此合約后向賣方收全_______元及向買方收全_______元作為傭金。
六、違約責任
A.賣方須保證對上述房屋享有完整所有權,能完全支配及處理。有關該物業的產權瓜葛、債務、稅項及租賃清還抵押等,賣方應在交易前清理完畢,并保證交易后買方無須負責,否則賣方應賠償買方由此引起的一切損失。
B.經紀代賣方所收之臨時認購金,由賣方收妥及簽署本合約作實。如賣方拒絕收取該臨時認購金及簽署本合約,則該筆認購金在沒有任何補償情況下交回買方,買方將不得要求任何賠償。
C.如買方未能履行本合約之條款以至本合約不能順利完成,則已付之認購金將由賣方沒收,而賣方有權再將該物業售予任何人,而賣方不可再為此而向買方進一步追究責任或要求賠償損失。
D.賣方在收取認購金后不依合約條款將該物業售予買方,則賣方除須退還所有買方已付之認購金外,并須以同等數目之金額賠償買方以彌補買方之損失,而買方不可要求進一步賠償或逼使賣方履行此合約。
E.無論在任何情況下,若賣方或買方任何一方未能依本合約之條款賣出或買入該房屋,則毀約之一方須即時付予經紀上述買賣雙方的傭金作為賠償經紀之損失。
F.簽署本合約后,如買賣雙方在未得經紀同意下協議取消本合約或私自交易,則買賣雙方將同時及分別成為本合約之毀約者,并仍須各自負責付予經紀應得之上述傭金,并支付給經紀方總房款______%的違約金。
七、其它
A.經紀方負責跟進有關買賣過戶等一切手續,直到該房屋買賣完成為止。買賣雙方須提供齊全該房屋買賣所需之資料。
B.合約取代任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾與及協議。
C.本合約簽字或蓋章生效,一式三份均具同等法律效力,買方、賣方及經紀各持一份。
八、補充
1.______________________。
2.______________________。
3.______________________。
買方:______________________
________年_______月_______日
賣方:______________________
________年_______月_______日
經紀方:____________________
________年_______月_______日
茲收到上述買方規定之定金人民幣______________________元。
賣方:_______年_______月_______日于_____________簽署
2025買賣合同 篇21
合同效力是法律賦予依法成立的合同所產生的約束力。合同的效力可分為四大類,即有效合同,無效合同,效力待定合同,可變更、可撤銷合同。
實踐中房屋買賣合同效力糾紛時有發生。房屋買賣糾紛涉及到產權、價款、面積、原承租戶的利益等多種問題,但都離不開買賣合同的有效性問題。合同屬無效合同歸納起來,主要有以下幾種:
1、房地產分離出賣,合同無效。
由于房屋是建筑在土地上的,為土地的附著物,具有不可分離性,因此,房屋的.所有權通過買賣而轉讓時,該房屋占用范圍內的土地使用權也必須同時轉讓或隨房屋轉移。如果出賣人將房產和土地使用權分別賣與不同的買受人,或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權,買受人可以提出這種買賣合同無效。
2、產權主體有問題,合同無效。
出賣房屋的主體必須是該房屋的所有權人。非所有權人出賣他人房屋的,其買賣行為一般無效。房屋的產權為數人共有的,必須征得共有人同意才能出賣。出賣共有房屋時,須提交共有人同意的證明書。部分共有人未取得其他共有人同意,擅自出賣共有房屋的,其買賣行為一般認定無效。
3、侵犯優先購買權,合同無效。
房屋所有人出賣共有房屋時,在同等條件下,共有人有優先購買權。房屋所有人出賣租賃房屋的,應當在出賣之前的合理期限內通知承租人,承租人享有以同等條件優先購買的權利。房屋所有人出賣房屋時侵犯共有人、承租人優先購買權的,共有人、承租人可以請求法院宣告該房屋買賣無效。
4、非法轉讓,合同無效。
主要包括轉讓(含買賣)下列房地產:
、偎痉C關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;
、谝婪ㄊ栈赝恋厥褂脵嗟模
、蹤鄬儆袪幾h的;
④法律、行政法規規定禁止轉讓的其他情形。
總之,應對房屋買賣的合同效力糾紛是一個復雜的過程,實踐證明,由具備一定法律知識和工作經驗的律師來處理,既可以防范法律糾紛,也可以更好地解決法律糾紛,最大限度地避免或降低經濟損失,有效地保障您的合法權益。為了更好地幫您解決房屋買賣的合同效力問題,防止陷入法律誤區,您可以通過委托當地有經驗的律師為您提供專業的法律服務,使您的合法權益得到最大限度的保護。
2025買賣合同 篇22
貨物名稱:
甲方(買方):
法定代表人:
乙方(賣方):
法定代表人:
根據《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規,雙方本著平等互利、等價有償的原則,經過協商一致,自愿訂立本合同。
第一條 標的物
貨物名稱:
規格型號:
制造商:
商標:
第二條 數量
2.1 數量: ;
2.2 賣方向買方所交付的貨物數量誤差不得超過總量的 %。
第三條 質量
3.1 質量標準:
3.2 質量保證:
3.2.1 貨物的質量保證期限為貨到驗收合格之日起 個月。
3.2.2 賣方同意以貨款總額的 %,即人民幣 元作為產品質量保證金。質量保證期內,貨物質量不符合約定,賣方不能及時更換或采取其他補救措施,保證金不再返還。
第四條 價款及支付
4.1 合同價款:
小寫:
大寫:
4.2 合同價款構成:含17%增值稅價款、運保費
4.3 價款支付方式和時間: 貨到驗收合格后支付 %,質保期滿后支付 %。
第五條 交付
5.1 交付方式:賣方送貨。
5.2 交付時間和內容:
5.3 交付地點:
5.4 賣方應提供的單證和資料:產品合格證、供貨清單、原產地證明、安全技術說明書。
第六條 包裝
6.1 包裝標準:
6.2 包裝物及標識的具體要求:
6.3 包裝費用由賣方承擔,雙方另有約定除外。
6.4 包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣方承擔相應責任。
第七條 運輸
7.1 運輸方式:
發貨地點:
到達地點:
收貨人:
7.2 運費及相關費用承擔:
7.3 賣方交由承運人運輸的在途貨物,毀損滅失的風險由賣方承擔。
7.4 賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的,由此產生的費用和風險由買方承擔。
第八條 驗收
8.1 買方應在貨到 日內進行驗收。如發現貨物不符合本合同約定,應在 日內書面通知賣方。賣方應在接到通知后 日天內答復,如逾期沒有答復,以買方驗收結果為準。
8.2 如果未能就驗收結果達成一致,雙方同意以 產品質量和技術監督機構出具的鑒定結論作為驗收依據。
第九條 不可抗力
不可抗力定義:指在本協議簽署后發生的、本協議簽署時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據中國法律或一般國際商業慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
不可抗力的后果:
1、如果發生不可抗力事件,影響一方履行其在本協議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
2、宣稱發生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的 天內提供證明不可抗力發生及其持續時間的足夠證據。
3、如果發生不可抗力事件,各方應立即互相協商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
4、金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
5、遲延履行期間發生的不可抗力不具有免責效力。
第十條 合同變更和終止
10.1 雙方協商一致,可變更或終止合同。變更或終止合同應采用書面形式。
10.2 發生下列情形之一的,一方可以終止合同:
10.2.1 因不可抗力,致使合同目的不能實現。
10.2.2 賣方未按合同約定期限交貨,經催告后 日內仍未交貨。
10.2.3 貨物質量不符合約定,且賣方未按買方要求采取必要補救措施的,買方可以單方終止合同,有關損失由賣方承擔。
10.2.4 買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方可以終止合同。
10.3 合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
第十一條 違約責任
11.1 賣方未按期交付,每逾期一天,應向買方支付遲延交付部分貨款金額 %的違約金,同時負責賠償給買方造成損失。
11.2 買方未按期付款,每逾期一天,應向對方支付未付貨款金額 %的違約金。
11.3 如發生10.2.3情形,應向買方支付 %違約金,并負責賠償買方由此產生損失。
11.4 發生其它違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
第十二條 爭議解決方式
12.1 因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交位于 (地點)的 仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向 所在地有管轄權的人民法院起訴。
12.2 因關聯交易合同發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的,提交雙方上級領導機構裁決。
第十三條 效力及其它
13.1 本合同經雙方法定代表人(負責人)或其授權代表簽字并加蓋合同專用章(或公章)后生效。
13.2 本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。
13.3 合同附件及補充協議是合同組成部分,具有與本合同同等的法律效力。如附件與本文不一致,以本文為準;如補充協議與本文不一致,以補充協議為準。
13.4 本合同一式 份,買方執 份,賣方執 份。
(以下無正文,為合同簽署頁)
買方(蓋章):賣方(蓋章):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
法定代表人或其委托代理人(簽字):
組織機構代碼: 組織機構代碼:
納稅人識別碼: 納稅人識別碼:
地址: 地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
時間: 年 月 日時間: 年 月 日
2025買賣合同 篇23
出賣人:_______________________(以下簡稱甲方)
買受人:_______________________(以下簡稱乙方)
保證人:_______________________(以下簡稱丙方)
上列當事人就汽車買賣事宜訂立合約如下:
第一條 甲方就其約定,將其所有的汽車售予乙方。
第二條 后記汽車的買賣總金額為人民幣_____________元整。乙方依下列方式支付款項予甲方:
(1)本日(訂約日)先交付定金_________元整。
(2)余款_________元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3)余款_________元,可分十次支付,自_________至_________止,每月_________日前支付_________元,乙方應于過戶時,將相當于上述期滿額的支票匯出交付。
第三條 甲方對乙方負責辦理如下的過戶與交付手續
__________________________________________________________
第二條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條 辦理過戶手續所需費用由乙方負擔。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款中任何一期的付款,則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記汽車并無瑕疵。有關瑕疵的保證,及于交付日后三個月以內,往后即概不負責。
第七條 后記汽車交付之前,若因不可抗力之事由,致使汽失毀損,其責任由甲方負擔。
第八條 丙方須對甲方保證,乙方確實履行本合同按期支付價金,并負連帶清償責任。本合同一式三份,甲、乙、丙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):___________________
買受人(乙方):___________________
保證人(丙方):___________________
附 汽車的標示:牌
照號碼:_________________________
顏色:___________________________
型號:___________________________
引擎號碼:_______________________
2025買賣合同 篇24
為了明確舊機動車時買賣雙方各自應承擔的法律責任及義務,經雙方自愿同意簽定以下協議:(售車方簡稱為甲方,購車方簡稱為乙方)
售車方(甲方):購車方(乙方):
一、甲方將車主______的______轎車,牌號______,發動機號____________,車架號____________轉讓給乙方,雙方達成成交總額為(人幣)____________,小寫______。
二、甲方應對該車手續及車輛的合法性負責(包括該車在______年____月____日前所發生的一切交通事故及經濟糾紛)。該車自交車之日起(時間______年____月____日起)所發生的'交通事故及違法活動均由乙方負責與甲方無關。
三、該車若須辦理過戶事宜,過戶費由______方承擔,過戶時雙方應主動配合辦理轉戶所需手續及車輛。該車自交車之日起,該車以后所需費用均由乙方負責購買(包括養路費、年審費及保險費)。
四、因雙方交易車輛為舊機動車車輛,故雙方簽定協議時均對(車身及發動機工作狀況表示認同)。
五、備注(未盡事宜雙方約定處理):
六、該協議書一式兩份,雙方簽字生效,雙方不得違約,不得對成交金額提出異議,不退車及車款。
售車方(甲方):購車方(乙方):
聯系電話:地址:
簽定時間:
聯系電話:身份證號碼:
貨車買賣協議
甲方(賣方):乙方(買方):
經雙方平等協商,甲方自愿將_____車賣給乙方,車牌號:_____,車架號:_____,發動機號:_____,購車全款為人民幣大寫:_____,小寫:_____,乙方將購車全款一次性付清給甲方。
此車購買之日起,_____年_____月_____日_____時以前出現一切債務、抵押、肇事、交通違法等事宜由甲方負責。購買之日起以后出現一切債務、抵押、肇事、交通違法等事宜與甲方無關,由乙方負責。
甲方保證此車車架號、發動機號無變動,如有變動所產生一切費用由甲方負責,甲方必須保證此車是非營運車輛,能提檔、能過戶,并且保證所出示的車輛有關一切證件、證明及信息真實合法有效,甲方無償將強制保險商業保險過戶給乙方:乙方有權處置強制保險商業保險等相關事宜,因甲方原因致使車輛不能辦理提檔、過戶手續的,乙方有權要求甲方返還車輛價款并承擔一切損失。
雙方達成協議后不得以任何借口對車輛的售出及購買做出單方反悔。如有一方反悔愿賠對方人民幣壹萬元整。
本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,簽字后生效。
備注
甲方:__________乙方:__________
電話:___________電話:__________
身份證號:_______________身份證號__________:
________年____月____日 ______年____月____日
2025買賣合同 篇25
合同號
甲方:小區 乙方:銘諾水暖行
一、 乙方安裝的產品及質量要求:
1、乙方安裝的公司的品牌散熱器,產品必須符合國家相關規定。 2、乙方不得隨意更改售與甲方散熱器的'外觀尺寸型號。
二、甲乙方雙方對安裝散熱器應承擔的責任: 1、因暖氣片質量問題出現的經濟損失由乙方承擔。 2、乙方銷售的暖氣片,免費保修三年。
3、在保修期內暖氣片及配件出現質量問題乙方隨叫隨到準時維修確保甲方取暖安全。 4、因甲方人為原因造成的損失不在保修范圍內由甲方承擔。
三、產品、型號、外觀、價格:
四、付款方式:
付款分兩次進行,合同簽訂后,預付總造價的40%,安裝完成后共余額部分一次付清。 此合同簽訂之日生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
20 年 月 日
2025買賣合同 篇26
賣方(甲方):
身份證號碼:
買方(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、甲方自愿將其位于 號雜物房出售給乙方,該房屋所有權證號為 房權證字第______號,產權證面積為_ 平方米。
二、甲、乙雙方約定上述雜物房的成交總價為人民幣(大寫): (小寫): 。房款由乙方在辦理完相關手續當日通過現金支付方式支付給甲方。
三、該房屋在移交前所發生的各項費用,由甲方負責在移交前結清,甲方還應積極配合乙方辦理相關手續。
四、甲方應保證該雜物房權屬清楚,無產權糾紛,符合買賣條件。該雜物房若發生與甲方有關的產權糾紛與債權債務的,概由甲方負責處理,并承擔相應的法律責任,由此給乙方造成的'損失,由甲方賠償。
五、若開發商向乙方收回或封存該雜物房,由甲方將房款全額退還給乙方。
六、本合同在履行過程中發生爭議的,同合同當事人協商解決;協商不成的,可以向來賓仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
七、本合同一式兩份,甲、乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件:
一、原雜物房購房合同或能體現雜物房的原始憑據(原件)。
二、身份證、戶口本核原件留復印件。
甲方: 乙方:
聯系電話: 聯系電話:
現住址: 現住址:
簽約日期: 簽約日期:
2025買賣合同 篇27
賣方(甲方):
身份證號碼:
買方(乙方):
身份證號碼:
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本合同,以共同遵守。
第一條 甲方將自有的房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)轉讓給乙方。房地產具體狀況如下:(一)房地產座落在重慶市萬州區
房屋類型:
結構: ;
(二)房屋建筑面積 平方米,該房屋占用范圍內的土地使用權[面積][分攤面積] 平方米。
(三)房地產四至范圍
(四)該房地產土地所有權性質為[國有][集體所有]土地;土地使用權以[出讓][劃撥]方式獲得;
(五)房屋平面布局及附屬設施狀況、套內裝飾標準:
(六)甲方依法取得房地產權證號:
乙方自愿買受甲方上述房地產。
第二條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價格為( 幣)計 元。(大寫): 拾 萬千 百元整。 甲、乙雙方同意,在本合同自簽訂之日起的 天內,乙方將上述房地產轉讓價款中的 萬元支付給甲方,余下的 元在辦好房產證等相關手續后 天內一次性支付完畢。
第三條 甲方轉讓的房地產為[占地移民方式][出讓方式][劃撥方式]取得國有土地使用權,按下列第[一][二]款辦理。
一、甲方取得國有土地使用權的使用年限為 年(從 年 月起至 年 月 日止),其中乙方按本合同約定受讓上述房地產,擁有國有土地使用權的年限為 年(從 年 月 日至 年 月 日止),為乙方依法使用國有土地使用權的有效期限。甲方將上述房地產轉讓給乙方后,出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。
二、按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,[應辦理][可以不辦理]土地使用權出讓手續的,應由[甲方][乙方]按規定[辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金][將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家]。
第四條 甲、乙雙方同意,本合同生效后,除人力不可抗拒的因素外,甲方定于 年 月 日將上訴房地產交付(轉移占有)乙方。交付標志:
第五條 除房地產交易管理機構依法作出不予過戶決定外,上述房地產權利轉移日期以房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。
第六條 上述房地產風險責任自該房地產權利轉移之日起轉移給乙方。
第七條 本合同生效后,甲、乙雙方應按國家及本市有關規定繳納稅、費。在上述房地產轉移占有前未支付的使用該房屋所發生的物業管理費、水電氣費等其他費用,由甲方支付。
第八條 甲方轉讓給乙方的.房地產在辦理轉讓過戶變更登記后,甲、乙雙方應共同到物業管理單位辦理該房地產轉讓后變更使用、維修管理戶名及有關手續。
第九條 甲方保證在上述轉讓的房地產交接時沒有產權糾紛和財務糾紛。如上述房地產轉讓交接后發生交接前即存在的產權或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十條 乙方未按本合同約定期限付款的,應按逾期未付款向甲方支付利息,利息自應付款之日起第二天至實際付款之日止,利息按同期銀行存款利息計算。逾期 天后,乙方除應支付利息外,還應按逾期未付款的 %向甲方支付違約金,合同繼續履行。
第十一條 除人力不可抗拒因素外,甲方未按合同約定的期限將上述房地產交付給乙方的,應按已收款向乙方支付利息,利息自約定交付之日起第二天至實際交付之日止,利息按 計算。逾期 天后,按下列內容處理。甲方除應支付利息外,還應按已收款的 %向乙方支付違約金,合同繼續履行;乙方有權通知甲方單方解除合同,甲方除應在接到書面通知之日起 日內向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外,還應按已支付房款的 %向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十二條 經甲、乙雙方協商一致,本合同未盡事宜,在不違反本合同原則的前提下,可訂立補充條款或補充協議,甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協議及附件為本合同不可分割的一部分。本合同及其附件空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
第十三條 本合同由甲、乙雙方簽定之日起生效。甲、乙雙方在簽署本合同時,具有完全民事行為能力,對各自的權利,義務清楚明白,并按本合同規定履行。
第十四條 本合同一式 份,甲、乙雙方各執 份, 重慶市萬州區房地產交易管理機構一份,重慶市萬州區房地產登記機構一份。
賣方: 買方:
日期:
2025買賣合同 篇28
合同編號:_________
買方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
賣方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
職務:_________
委托代理人:_________
身份證號碼:_________
通訊地址:_________
郵政編碼:_________
聯系人:_________
電話:_________
傳真:_________
帳號:_________
電子信箱:_________
鑒于賣方擁有生產、銷售_________設備及相關資料的專有權;
鑒于買方為_________需要有意向賣方購買上述設備及相關資料;
鑒于此,雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行,設備買賣合同。
一、合同標的
本合同標的為用于_________項目的_________設備。
1.設備名稱、型號、規格、數量_________。
2.賣方的所有供貨及服務必須使安裝后的設備完全滿足技術規格書的要求。
3.賣方為買方設計制造并提供設備所需的其他輔助設備及材料。
4.賣方向買方提供所供設備的以下服務:設計、培訓、安裝、測試驗收、質量保證、售后服務等。
二、合同價格
1.合同總價為¥_________(大寫_________元)。
2.合同總價包括了設備及輔助設備的制造、包裝、稅費、關稅、商檢費以及安裝調試、驗收、培訓、技術服務(包括技術資料、圖紙的提供)、質保期保障等的全部費用。
3.合同總價的分項價格如下:
。1)設備和材料費用:¥_________(大寫_________元)。
。2)輔助設備費用:¥_________(大寫_________元)。
(3)設計和技術資料費用及培訓費用:¥_________(大寫_________元)
。4)技術服務費用:¥_________(大寫_________元)。
4.本合同價格為固定不變價。
5.如果單價和數量的乘積與總價不一致時,以單價為準并修正總價。
三、付款
本合同第二條所規定的合同總價,按以下辦法及比例由買方通過_________銀行支付給賣方。
1.合同總價的_________%計¥_________(大寫:_________元),在買方收到賣方提交下列單據并經審核無誤后_________天內支付給賣方。
。1)賣方國家有關當局出具的出口許可證影印本_________份,或有關當局出具的不需出口許可證的證明文件_________份。
。2)_________銀行出具的以買方為受益人,金額為合同總價的_________%不可撤銷的保證函正副本各_________份。
(3)金額為合同總價的形式發票一式_________份。
。4)即期匯票一式_________份。
(5)商業發票一式_________份。
上述單據賣方應于本合同生效之日起_________天內提交。
2.合同總價的_________%,計¥_________(大寫:_________元),在賣方按本合同約定交貨時,買方在收到賣方提交的下列單據并經審核無誤后_________天內,將每批交貨總價的_________%支付給賣方:
(1)全套清潔無疵、空白抬頭、空白背書并注明“運費到付通知目的港_________公司”的.海運提單正本_________份,副本_________份;
(2)商業發票一式_________份;
(3)即期匯票一式_________份;
。4)詳細裝箱單一式_________份;
(5)質量合格證一式_________份。
3.合同總價的_________%,計¥_________(大寫:_________元),在買方收到下列單據并經審核無誤后_________天內支付給賣方:
(1)商業發票一式_________份;
(2)雙方代表按本合同規定簽署的_________交接驗收證書的影印本_________份;
。3)即期匯票一式_________份。
4.合同總價的_________%,計¥_________(大寫:_________元),在按本合同規定的保證期滿后,買方在收到賣方提交的下列單據并經審核無誤后_________天內支付給賣方:
。1)商品發票一式_________份;
。2)雙方代表按本合同規定簽署的_________保證期結束的確認書影印本_________份;
(3)即期匯票一式_________份,合同范本《設備買賣合同》。
買賣雙方因履行本合同所發生的銀行費用,在中國發生的,均由買方負擔,在中國以外發生的,均由賣方負擔。
四、逾期付款
如果買方不能在合同規定期限內付款,則賣方有權延期交貨;如果超過合同規定支付時間_________天買方仍不付款,則賣方有權解除合同,這時買方應按貨物總金額的_________%計違約金¥_________(大寫:_________元)付給賣方:如果買方未按合同的規定的日期付款給賣方,則買方也應支付由此產生的違約金,違約金按拖欠款金額每天_________‰計算,直至該款付清為止。超過合同付款期_________天買方仍不付款,由此造成賣方的損失,應由買方向賣方作出補償。
五、設備交付
1.交付時間:賣方應于本合同生效日后_________個月內分_________批將設備交付完畢。交貨日期以設備始發航空部門/鐵路部門/水運部門發貨時間戳記為準。此日期即為本合同計算遲延交貨違約金的根據。
2.交付地點:所有合同設備由賣方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場(車站、港口)。貨物的所有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉移至買方。
3.賣方應于交貨日_________日之前,通過電報、電傳或傳真的方式將合同設備的如下內容通知買方。買方在收到賣方通知后,應盡快向賣方確認交貨地點與交貨日期。
(1)合同號;
。2)機組號;
。3)設備備妥發運日;
。4)設備名稱及編號和價格;
。5)設備總毛重;
(6)設備總體積;
。7)總包裝件數;
(8)交運車站/港口/機場名稱、車號/船號/飛機號和運單號;
。9)重量超過20噸或尺寸超過9米3米3米的每件貨物的名稱、重量、體積和件數。對每件該類設備(部件)必須標明重心和吊點位置,并附有草圖。
。10)對于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危險品和運輸過程中對溫度等環境因素和震動有特殊要求的設備或物品)必須特別標明其品名、性質,特殊保護措施、保存方法以及處理意外情況的方法。
六、資料交付
1.賣方應于本合同生效日后_________個月內,將與合同設備有關的圖紙、資料、技術文件等技術資料以空運/郵寄等方式交付給買方。
2.技術資料采用空運方式的,_________機場在技術資料空運提單上所加蓋的日期戳為技術資料實際交付的日期。買方應在_________日內將帶有到達印戳日期的空運提單影印本一份寄送賣方。技術資料采用郵寄方式的,買方所在地所屬郵局的落地印戳日期為技術資料的實際交付日期。買方在收到資料_________日內將收到單據復印件寄送給賣方。
3.在技術資料發運后的24小時(或48小時)內,賣方應將合同號、空運提單號與日期、資料項號、件數、重量、航班號用電報或電傳通知買方,并將空運提單正本_________份、副本_________份和技術資料裝箱清單_________份航空郵寄給買方。
七、包裝
1.賣方所交付的所有貨物要有適合長途運輸和多次搬運、裝卸的堅固包裝,不能造成運輸過程中箱件破損,設備和零件散失。并應按設備特點,按需要分別加上防潮、防霉、防銹、防腐蝕等保護措施,以保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵合同設備安裝現場。
2.賣方對包裝箱內和捆內的各散裝部件均應系加標簽,注明合同號、主機名稱、部件名稱以及該部件在裝配圖中的位號、零件號。備件和工具除注明上述內容外,尚需注明“備件”或“工具”字樣。
3.賣方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上,用不褪色的油漆以明顯易見的中文或英文字樣印刷以下標記:
。1)合同號;
。2)目的站/碼頭;
。3)收貨人;
。4)設備名稱、機組號、圖號;
。5)箱號/件號;
。6)毛重/凈重(公斤);
(7)體積(長×寬×高,以毫米表示)。
4.對裝貨物應以金屬標簽或直接在設備本身上注明上述有關內容。大件貨物應帶有足夠的支架或包裝墊木。
5.每件包裝箱內,應附有包括分件名稱、數量、價格、機組號、圖號的詳細裝箱單、合格證。外購件包裝箱內應有產品出廠質量合格證明書,技術說明(如有的話)各一份。
6.賣方交付的技術資料,應具有適合于長途運輸、多次搬運、防潮和防雨的包裝,每包技術資料的封面上應注明下述內容:
。1)合同號:
。2)收貨人;
。3)目的地;
(4)嘜頭標記;
。5)毛重/凈重(公斤);
。6)箱號/件號。
(7)每一包資料內應附有技術資料的詳細清單一式二份,標明技術資料的序號、代號、名稱和頁數。
7.凡由于賣方包裝或保管不善致使貨物遭到損壞或丟失時,不論在何時何地發現,一經證實,賣方應負責及時修理、更換或賠償。在運輸中如非賣方包裝原因發生貨物損壞和丟失時,買方應立即向承運部門提出異議,索取商務證明,并通知賣方_________天內到達現場調查。賣方負責與承運部門及保險公司交涉,買方協助賣方盡快處理,同時
2025買賣合同 篇29
供方:
需方:
供需雙方經友好協商,本著平等互利的原則,就需方在新建天津至保定鐵路工程3標段路基土石方及附屬工程的柴油供應事宜達成一致,并同意按以下合同條款簽署合同并共同遵守。
一、材料名稱、規格型號、數量、價格,
1、產品名稱:0#柴油、-10#柴油;
2、產品數量:按需方電子汽車衡實際稱重數量為準;
3、單價:雙方以霸州市中石化公司加油站供應當日掛牌價下調0.15元/升作為結算單價,定價方式在合同執行期間不予調整。此單價為供方組織材料至需方儲油罐的含稅單價。柴油比重換算0#為1198升/噸、-10#為1191升/噸
二、交貨地點、方式、時間
供方按需方進料通知,按時、保質、保量送達到指定的施工工地儲油罐。
三、運輸方式及費用承擔
由供方組織運輸柴油至需方指定地點,供方承擔卸至工地前的所有風險及費用。
四、驗收方式
1、計量驗收:柴油到達需方現場后,需方以過磅方式進行計量驗收,在正常磅差±3‰范圍內,以需方磅秤重量為準,若超出正常磅差范圍,以雙方認可的第三方過磅數量為準,最后由需方指定的有權收料人員開據材料驗收簽認單作為對賬依據;
2、質量驗收:貨運到后由需方按國家標準GB252—20_進行抽樣檢驗,經檢驗不合格者,供方無條件退貨,并承擔由此而造成的所有損失,供方并應承擔違約責任,同時需方有權更換供應商。
五、結算方式
1、銀行轉賬,每期支付所結算貨款的90%;
2、結算時,供方需向需方出具所供應材料的正式合法稅務發票,并將需方的材料驗收簽認單同時交還給需方,凡無需方簽認的材料需方將不予結算。
3、合同約定需方支付貨款匯入供方指定如下賬戶:單位全稱:東莞市加侖石油化工有限公司(需加蓋單位公章)開戶銀行:東莞銀行萬江支行
賬號:
六、雙方的責任、義務和違約責任
1、供方應負的責任、義務和違約責任
(1)供方應承擔卸至工地前的所有風險及費用,在運輸途中或需方工地卸承運貨物時造成環境污染,因此所發生的賠償及罰款由供方承擔;
(2)供方應根據需方需要,向需方提供全天候的.供油服務,確保需方生產施工需要。如供方未按需方要求通知時間供油,供方需承擔因此給需方造成的損失;
(3)如因供方所供柴油質量問題造成需方機械設備等損壞,供方應無條件全額賠償由此給需方造成的一切直接和間接損失(其賠償額度不受質保金數額限制);
(4)供方承諾提供壹佰萬元人民幣的質量保證金,此質保金可由油款充抵。乙方在支付供方的貨款時按以下情形實施:當需方施工前期時每兩個月與供方結算一次,當施工進入高峰期時,先扣除質保金,直至扣完后再每月結算油款。質保金在雙方無合同糾紛的情況下,合同期滿后一個月內通過銀行轉賬無息返還。
(5)工地的儲油罐所需費用共5萬元,其中供方承擔3萬元,需方承擔2萬元
2、需方應負的責任、義務和違約責任需方應按合同約定及時結算貨款,若因需方付款不及時造成供方無法供應時,其責任由需方承擔。
七、合同執行中的聯系方式
1、供方聯系方式
通訊地址:
郵政編碼:
2、需方聯系方式通訊地址:河北省霸州市信安鎮楊各莊村施工工地制定聯系經辦人:手機或國定電話:
八、其他約定
1、因履行本合同發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成應向需方單位所在地人民法院提起訴訟;
2、其他與合同有關的協商事項,均以雙方認可的文字函電為依據,其為合同不可分割的一部份;
供方:
需方:
2025買賣合同 篇30
甲方:_________
乙方:_________
一、甲方授權乙方限在_________省_________市(縣、區)區域內作為甲方產品的獨家經銷商,甲方不再向另家供貨,從而保證乙方獨家銷售權。
二、業務辦理方式:現款現貨,貨到先付款后提貨。運輸交貨方式:代運制交貨(只限長途)。乙方提貨額達_________元。甲方負責組織貨源。
三、甲方按各不同品種瓶、盒上明確標明的產品執行標準保證產品質量。
四、乙方對銷售困難的任何_________白酒品種在保持產品原樣的情況下,享受調換、退貨、退款的選擇權,從而維護乙方經濟利益不受損失。退貨調換品種時運費由乙方承擔。
五、乙方在所在區域內經銷_________白酒發生的一切經營費用(專賣、稅務、工商、技術監督、衛生防疫等)和經營風險都由乙方自己承擔。
六、乙方必須嚴格按約定區域、價格銷售,不準跨域降價銷售,第一次按當地經銷商收回的沖貨數量為依據給予沖貨方應得提成的3倍罰款,從提成獎勵中扣除;第二次甲方取消乙方該品種的經銷資格;第三次甲方有權單方終止協議并扣除乙方所有提成獎勵。
七、乙方自協議簽定之日起3個月內如月平均銷售額達不到(_________)元,甲方有權自行終止本協議。
八、本協議自雙方簽字第一批貨物交付后生效,有效期為一年,本協議一式三份,甲乙雙方各存一份,備案一份。因本協議執行發生糾紛,由甲方所在地法院負責處理。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:___
白酒買賣合同范本三
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
為保證甲方賣場的'正常運營,促進乙方所經營系列酒水的銷售,甲方確定乙方為甲方下列產品的供貨商,經雙方協商就供求關系達成以下協議:
一、甲方確定乙方為甲方所需下列產品的供貨商:
酒類:系列
二、乙方為促進以上產品在甲方賣場的銷售,乙方向甲方一次性贊助人民幣元作為乙方系列產品的廣告宣傳費,乙方提供若干臺展示柜給甲方無償使用,甲方負責展示柜的日常管理,包括清潔,正確使用,保養及維修。
三、甲方有權要求乙方對所供酒系列作及時報價。乙方所供其他產品價格如有調整,應及時通知甲方,價格統一,結算按標準市價。
四、甲方有權要求乙方按甲方經營所需增加供貨品種。
五、乙方有義務向甲方提供所供產品的合法三證。乙方負責的酒水出現質量問題,造成的全部后果由乙方承擔。
1.乙方所提供的產品,必須是符合國家相關規定的合格產品;
2.乙方所供產品的質量保證,售后服務必須按國家相關規定執行;
3.如發現酒水質量不合格或出現其他質量問題,乙方須向甲方作出市場價倍的補償;
4.如發現假酒現象,乙方須向甲方作出假一賠十的補償;
乙方所供系列品種價格見《附表》。
六、乙方在接到甲方要貨通知(書面或口頭)之時起二十四小時內必須將貨品送到甲方倉庫,如遇市場短缺等特殊情況除外。送貨費用由乙方自理。
九、乙方送貨必須嚴格遵守甲方有關送貨規定。貨收妥,由甲方開具相關驗收單交乙方作為結算憑證。
十、結算方式:
1.貨到甲方現場經雙方驗收完畢,由甲方支付乙方本批次貨款的60%,余款40%待二次進貨時付清,依此類推。
十一、因甲方經營原因(如停業、拖欠貨款,阻止乙方銷售等),造成本協議不能正常執行時,合同順延。
十二、協議有效期:自年月日起,至年月日止。
十三、協議有效期內,未盡事宜,另商議,按補充協議方案簽定。
十四、協議有效期內,如甲乙雙方產生糾紛,進行協商解決,如協商未果,移交合同簽訂地司法部門解決。
十五、本合一式兩份,雙方各執一份。
甲方:乙方:
簽字蓋章:簽字蓋章:
日期:日期: