兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài)(通用32篇)
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇1
轉(zhuǎn)讓方(下稱(chēng)甲方):_________________身份證號(hào)碼:_________________
受讓方(下稱(chēng)乙方):_________________身份證號(hào)碼:_________________
甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一事達(dá)成如下協(xié)議
一、事項(xiàng)
甲方自愿放棄房屋繼承權(quán),即喪失房屋所有權(quán),而將房屋的所有全歸乙方所有,該房產(chǎn)為位于________________民房。
注:_________________結(jié)構(gòu):_________________戶(hù)型:_________________樓層:_________________面積:_________________
二、支付款項(xiàng)
乙方為此支付甲方人民幣_(tái)____________萬(wàn)元整作為補(bǔ)償,其后甲方不得就房屋所有權(quán)問(wèn)題再次向乙方提出異議,雙方立此為證。乙方于20__________年_____月_____日支付全部款項(xiàng)。
三、其他
1、本合同受中國(guó)法律管轄并按其解釋。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。
3、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起即生效,正本壹式貳份,甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力。
4、本合同由合同各方在_____________省_____________市_____________縣簽署。
轉(zhuǎn)讓方(簽字按手印):_________________受讓方(簽字按手印):_________________
__________年_____月_____日__________年_____月_____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇2
本合同雙方當(dāng)事人:
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):身份證號(hào):
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):身份證號(hào):
甲乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議條款。
一、甲方將坐落于建筑面積平方米,房屋用途為,房屋產(chǎn)權(quán)及土地使用權(quán)自愿轉(zhuǎn)讓乙方。
二、雙方商定轉(zhuǎn)讓價(jià)格為:總金額萬(wàn)元(大寫(xiě):)。
三、付款方式:
四、甲方應(yīng)于合同簽訂后日內(nèi)將上述房屋及全部鑰匙交付乙方。
五、甲方負(fù)責(zé)將該房屋所有權(quán)及土地證更改給乙方所有。辦理產(chǎn)權(quán)證時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
六、甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,甲方均在交房前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
七、甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
甲方保證自己對(duì)該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),并保證不管以后房?jī)r(jià)如何上漲,絕不反悔。
八、甲乙雙方不得違約如有一方違約,應(yīng)向另一方支付違約金萬(wàn)元。
九、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
聯(lián)系電話(huà):聯(lián)系電話(huà):
年月日年月日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇3
甲方(賣(mài)方)姓名:______ ______
身份證__________ _________
乙方(買(mǎi)方)姓名:
身份證_____________ ______
鑒于:1、甲方系本合同項(xiàng)下房屋的所有權(quán)人,且其對(duì)該房屋的處分已征得該房屋相關(guān)權(quán)利人的同意;
2、甲方愿意將房屋出賣(mài)給乙方;
3、乙方愿意購(gòu)買(mǎi)上述房屋;
4、本合同項(xiàng)下房屋現(xiàn)屬于集體土地,暫時(shí)不能辦理《房屋所有權(quán)證》及《土地使用權(quán)證》。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,為明確雙方權(quán)利義務(wù),就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執(zhí)行。
第一條甲方保證對(duì)所出賣(mài)的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,而且沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。以后集體辦理《房屋所有權(quán)證》及《土地使用權(quán)證》時(shí)及乙方如需出售本房屋時(shí),如需要甲方協(xié)助時(shí),甲方應(yīng)無(wú)條件協(xié)助乙方辦理所有相關(guān)手續(xù),如因甲方原因,造成該房屋不能辦理相關(guān)手續(xù)或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償乙方的購(gòu)房款及房屋升值后收益款。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本合同所稱(chēng)標(biāo)的房屋是指位于
2、該房屋6層建筑面積為平方米;套內(nèi)面積為_(kāi)____平方米,7層建筑面積為平方米;套內(nèi)面積為_(kāi)____平方米。
3、本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第三條計(jì)價(jià)方式與價(jià)款。
房屋的交易總價(jià)為:人民幣元整(大寫(xiě):拾____萬(wàn)仟元整)。
本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)價(jià)款已包含在交易總價(jià)中。
公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e不再另行計(jì)價(jià)。
第四條付款方式及期限
1、自本合同簽訂之日起天內(nèi)乙方支付首付款人民幣萬(wàn)仟元整給甲方;
2、剩余房款人民幣萬(wàn)仟元整于乙方取得房屋所有權(quán)之日起天內(nèi)支付。
第五條特別約定
房屋交付后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對(duì)房屋及相應(yīng)土地的補(bǔ)償,由乙方所有。
第六條陳述和承諾條款
1、甲方承諾:甲方擁有對(duì)本合同項(xiàng)下房屋完全的處分權(quán)。
2、乙方承諾:真實(shí)地愿意購(gòu)買(mǎi)本合同項(xiàng)下的房屋。
第七條本合同經(jīng)見(jiàn)證。
第八條本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,自雙方簽字后生效。
甲方:乙方:
見(jiàn)證人:
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇4
甲方:_________________
身份證號(hào):_________________
乙方:_________________
身份證號(hào):_________________
根據(jù)平等互利、協(xié)商一致的原則,甲、乙雙方訂立本協(xié)議,共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、甲方自愿將位于售給乙方,乙方對(duì)甲方所出售房屋做了充分了解,自愿購(gòu)買(mǎi)該房。
二、該房成交價(jià)為人民幣元整(小寫(xiě):_________________元整),一次性付清。
三、乙方付清購(gòu)房款后,甲方正式將房屋交付乙方。四、建筑面積:_________________平方米。
五、乙方購(gòu)買(mǎi)甲方房屋,由甲方提供過(guò)戶(hù)的相關(guān)證件并無(wú)條件幫助乙方將土地使用證、房產(chǎn)證過(guò)戶(hù)到乙方名上,一切費(fèi)用均由方承擔(dān)。
六、甲方應(yīng)保證房屋在協(xié)議簽訂之前不拖欠任何費(fèi)用,并且房屋不得有損壞,否則甲方須負(fù)責(zé)修復(fù)。
七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽定之日起生效。
甲方:_________________(簽名蓋章)
乙方:_________________(簽名蓋章)
________年____月____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇5
合同編號(hào):_____________
委托人:____性別:____出生于:_________年________月___________日現(xiàn)住址:____區(qū)____路____弄____號(hào)____室身份證號(hào)碼:____________________
受托人:____性別:______出生于:______年_______月_______日現(xiàn)住址:____縣____棟____單元____號(hào)身份證號(hào)碼:____________________
本人____購(gòu)買(mǎi)____________________有限公司所售房屋________號(hào)房,因委托人在外地上班,無(wú)法親自辦理相關(guān)事宜,特委托王________為代理人,代為辦理如下事宜:
一辦理該房屋的領(lǐng)取鑰匙,實(shí)測(cè)面積核算驗(yàn)收,辦理產(chǎn)權(quán)事務(wù),房屋日常管理,房屋裝修等事宜。
二支付領(lǐng)取委托事項(xiàng)有關(guān)費(fèi)用三該房屋買(mǎi)賣(mài)一切事宜委托期限:受托人有轉(zhuǎn)委托權(quán)受托人在代理權(quán)限內(nèi)簽署的一切文件我均予以承認(rèn)
委托人:_______________受托人:_________________
_____年______月____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇6
甲方: 乙方: (地區(qū)名稱(chēng)) 根據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)乙方提出申請(qǐng),甲、乙雙方友好協(xié)商,達(dá)成初步意向如下條款,以資共同信守。
一、 雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任:協(xié)助乙方進(jìn)行加盟專(zhuān)賣(mài)店地點(diǎn)勘察、市場(chǎng)調(diào)查、商圈評(píng)估等項(xiàng)工作。在本協(xié)議有效期限內(nèi)為乙方保留地區(qū)的特許加盟優(yōu)先權(quán)。
2、乙方責(zé)任: 配合提供甲方要求相關(guān)資料,接受甲方考查評(píng)估,并保證所提供資料的真實(shí)性,若在任何時(shí)間乙方提供之資料被查出有虛假情況,則乙方應(yīng)承擔(dān)由此引起的一切法律后果。而且乙方須配合甲方進(jìn)行加盟專(zhuān)賣(mài)店選址事宜。
二、 加盟意向金
1、加盟意向金的定義:作為本協(xié)議有效期限內(nèi)甲方為乙方保留的地區(qū)特許加盟優(yōu)先權(quán)的費(fèi)用,而且享受廣交會(huì)期間的優(yōu)惠政策(見(jiàn)附件)。
2、交付時(shí)間及金額:在簽署本協(xié)議當(dāng)日,乙方須向甲方交付人民幣民幣 元整)作為加盟意向金(簽完正式《億合門(mén)窗銷(xiāo)售協(xié)議》后,交齊品牌保證金,此款項(xiàng)可作為轉(zhuǎn)換成品牌保證金,該協(xié)議書(shū)則作廢)。
3、若甲方經(jīng)評(píng)估認(rèn)為乙方不符合甲方之加盟要求,或因不可抗力原因造成雙方不能在本協(xié)議有效期限內(nèi)簽定《億合門(mén)窗銷(xiāo)售協(xié)議》,加盟意向金款將無(wú)息退還乙方。
三、 保密條款 雙方在協(xié)議書(shū)有效期間內(nèi)不得將獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密向其他任何
第三方進(jìn)行透露(包括雙方公司內(nèi)部的與加盟事宜無(wú)關(guān)的其他人員),否則將賠償對(duì)方由此引起的一切損失。
四、 生效條件
1、乙方交付加盟意向金給甲方,雙方簽字確認(rèn)生效。
五、 協(xié)議期限 本協(xié)議的有效期限為_(kāi)_______年____月____日至 20________年____月____日。
七、 其他 本協(xié)議書(shū)一式貳份,雙方各持壹份,具有相同法律效力。 甲方: 乙方: 甲方委托人:法人代表: 身份證號(hào)碼:身份證號(hào)碼: 聯(lián)系電話(huà): 聯(lián)系電話(huà):____日期:月日日期:年月銷(xiāo)售合同 篇10 甲方: 乙方: 甲、乙雙方本著平等互利,共同發(fā)展的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂圖書(shū)銷(xiāo)售合同,以明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任。
第一條銷(xiāo)售范圍:
1、乙方享有甲方全部合法出版物在_____地區(qū)內(nèi)的發(fā)行銷(xiāo)售權(quán)。
第二條甲方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方保證所供圖書(shū)是正式出版物,質(zhì)量達(dá)到國(guó)家行業(yè)要求標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方收到乙方要貨訂單后,須在2個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。對(duì)于乙方急需訂購(gòu)圖書(shū),甲方應(yīng)在當(dāng)天給予答復(fù)。
3、甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供新書(shū)的電子書(shū)目、宣傳資料和其他出版信息。甲方應(yīng)在新書(shū)入庫(kù)前一周通知乙方,并做好各項(xiàng)發(fā)行服務(wù)工作。
4、甲方有義務(wù)定期或不定期地對(duì)乙方進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo),開(kāi)展業(yè)務(wù)講座或其他宣傳推廣活動(dòng),做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作。
5、甲方應(yīng)以乙方報(bào)訂數(shù)方式發(fā)貨為主,也可根據(jù)市場(chǎng)情況配發(fā)新書(shū)。
6、甲方應(yīng)與乙方每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)核對(duì),核實(shí)當(dāng)月實(shí)發(fā)實(shí)收?qǐng)D書(shū)的種類(lèi)、數(shù)量是否相符。
第三條乙方權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)將訂單傳真、郵寄(或其它方式)給甲方,訂單須乙方確認(rèn)簽名同時(shí)加蓋公章方為有效。如采用形式傳遞給給甲方,乙方應(yīng)注明“憑此傳真件有效”;若電話(huà)報(bào)數(shù)應(yīng)將訂單原件郵寄給甲方。
2、訂貨、添貨業(yè)務(wù)由乙方授權(quán)專(zhuān)人負(fù)責(zé),該負(fù)責(zé)人有義務(wù)提供甲方委托銷(xiāo)售圖書(shū)的市場(chǎng)銷(xiāo)售信息。
3、乙方在向終端用戶(hù)銷(xiāo)售時(shí),可在甲方發(fā)貨折扣的基礎(chǔ)上浮不低于5個(gè)百分點(diǎn);乙方批銷(xiāo)折扣不得低于甲方發(fā)貨折扣,乙方不得竄貨和惡意競(jìng)爭(zhēng)。
4、乙方應(yīng)向下級(jí)代理商、零售商和最終用戶(hù)發(fā)布甲方各種新書(shū)信息,并在本地區(qū)內(nèi)積極宣傳推廣。
5、乙方應(yīng)保證甲方圖書(shū)不低于6個(gè)月的銷(xiāo)售周期,爭(zhēng)取最大銷(xiāo)售量,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。
6、一般圖書(shū)甲方給予乙方3個(gè)月的帳期(重點(diǎn)圖書(shū)另行商定)。乙方應(yīng)保證按時(shí)回款,達(dá)到或超額完成甲方規(guī)定的回款要求。
7、乙方不得盜印或銷(xiāo)售盜印的甲方圖書(shū),并與甲方聯(lián)合打擊盜版,以保證雙方合法利益。
第四條結(jié)算折扣
1、甲方給予乙方供貨折扣為折,教材類(lèi)圖書(shū)(中高職教材圖書(shū)、社會(huì)培訓(xùn)教材、教學(xué)軟件類(lèi)圖書(shū)),特殊圖書(shū)按特殊情況處理。
第五條發(fā)貨及驗(yàn)收
1、發(fā)貨費(fèi)用:甲方供貨給乙方的發(fā)運(yùn)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方貨物到達(dá)乙方指定站點(diǎn)后,正常的轉(zhuǎn)運(yùn)、存儲(chǔ)、提貨等費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
2、發(fā)貨依據(jù):甲方根據(jù)乙方訂貨單以及新書(shū)出版情況和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況采取供應(yīng)與主發(fā)。
3、發(fā)運(yùn)方式:甲方一般為汽運(yùn),也可根據(jù)乙方要求而定(在訂貨單上注明)。
4、乙方收到貨物5個(gè)工作日內(nèi)需向甲方反饋貨物信息,____日內(nèi)無(wú)回告,我方視為收貨無(wú)誤。
5、圖書(shū)在運(yùn)輸途中丟失或污損,應(yīng)由運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具證明,以便甲方追究相關(guān)單位責(zé)任,同時(shí)補(bǔ)發(fā)圖書(shū)或調(diào)整帳目。
第六條退貨
1、乙方在年度內(nèi)可退回甲方滯銷(xiāo)圖書(shū),退貨率不得超過(guò)12%。
2、若甲方對(duì)某種書(shū)進(jìn)行清算,提前一個(gè)月書(shū)面通知乙方,乙方應(yīng)在收到通知一個(gè)月內(nèi)將該書(shū)余貨退回甲方,逾期視為乙方該書(shū)已經(jīng)銷(xiāo)售。 3、退貨方式:乙方有權(quán)選擇退貨運(yùn)輸方式,并承擔(dān)正常的全部退貨費(fèi)用。如甲方指定退貨運(yùn)輸方式或調(diào)撥圖書(shū),費(fèi)用由甲方全額支付。 4、退貨規(guī)定; (1)乙方退貨須向甲方傳真退書(shū)目錄清單,得到甲方確認(rèn)后方可退貨。 (2)乙方退貨的圖書(shū)必須完好無(wú)損、無(wú)污漬,能正常銷(xiāo)售。 (3)甲方收到乙方退貨后,對(duì)圖書(shū)進(jìn)行清點(diǎn),并在10個(gè)工作日內(nèi)與乙方確認(rèn)退貨數(shù)量,殘損圖書(shū)由乙方負(fù)責(zé)。 (4)甲方的圖書(shū)如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或出版內(nèi)容問(wèn)題,乙方有權(quán)退貨,由此產(chǎn)生的費(fèi)用甲方應(yīng)全額支付。
第七條帳款結(jié)算 1、甲乙雙方業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人每月必須核對(duì)往來(lái)賬目一次(每月日至日,按協(xié)議規(guī)定進(jìn)行結(jié)算。 2、乙方每月月底前向甲方結(jié)算一次叁個(gè)月前的貨款。
第八條合同終止及其他 1、本合同履行過(guò)程中,乙方若明顯不能滿(mǎn)足經(jīng)銷(xiāo)條件,不具備經(jīng)銷(xiāo)能力,甲方可撤銷(xiāo)其經(jīng)銷(xiāo)資格和銷(xiāo)售合同、并終止雙方責(zé)權(quán)。甲方在合同終止前30天內(nèi)通知乙方,在此期間雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同。 2、雙方中的任何一方如認(rèn)為需要變更本合同條款,應(yīng)提出書(shū)面意見(jiàn),雙方可另行商定。 3、甲乙雙方在本合同執(zhí)行期間發(fā)生爭(zhēng)議,本著友好協(xié)商。協(xié)商不成,雙方有權(quán)向當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)提請(qǐng)民事訴訟。 4、本合同有效期自___年__月__日至___年__月__日。 5、本合同自雙方當(dāng)事人簽署日起正式生效。 6、本合同部分條款無(wú)效不影響其他條款的效力,其他條款依然有效。 7、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 8、本合同一式叁份,乙方各執(zhí)一份,甲方執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 甲方:____省前程文化事業(yè)有限責(zé)任公司乙方: 代表:代表:____日期:___年_ _月__日日期:___年__月__
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇7
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲、乙雙方就安置區(qū)7號(hào)樓的6號(hào)門(mén)面買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)經(jīng)友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其擁有的位于琴凼安置區(qū)7號(hào)樓的6號(hào)門(mén)面(建筑面積平方米),以人民幣壹仟柒佰捌拾元每平方米(¥元/m2)價(jià)格出售給乙方。
二、雙方在簽訂本合同之后乙方先交付貳仟元定金給甲方,待甲方獲得安置區(qū)門(mén)面主權(quán)并移交給乙方后,乙方兩日內(nèi)一次性付清該門(mén)面的購(gòu)置總價(jià)款(其中定金用于抵扣該門(mén)面總價(jià)款)。
三、甲方獲得產(chǎn)權(quán)證后兩日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)給乙方,并主動(dòng)牽頭辦理相關(guān)手續(xù)。
四、甲方因自身原因或該門(mén)面存在產(chǎn)權(quán)糾紛不能將該門(mén)面出售給乙方的視甲方為違約。
五、本合同經(jīng)雙方簽章后對(duì)雙方都具有約束力,應(yīng)嚴(yán)格履行。
如有違約,違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任,除退還門(mén)面或購(gòu)門(mén)面所有價(jià)款外另賠償對(duì)方違約金叁萬(wàn)元。
六、此協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
____年__月___日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇8
合同編號(hào):________
賣(mài)方:_______買(mǎi)方:_______
甲方代理人:_________________乙方代理人:_________________
身份證號(hào)碼:_________________身份證號(hào)碼:_________________
居間方:_____
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款,_以茲共同遵守。
第一條房屋的基本情況與聲明
1.甲方自愿將位于_____________的房屋轉(zhuǎn)讓給乙方。該房屋建筑面積__________平方米;附房面積_______平方米。該房屋所有權(quán)證號(hào)____________________,產(chǎn)權(quán)人____________,共有權(quán)人____________,土地證號(hào)_____________,土地用途_____________,使用權(quán)類(lèi)型_________,契證號(hào)________________。
該房屋的抵押狀況為:____________,抵押權(quán)人:_________________。貸款余額:約___________________________元整;貸款余額額度處理方案:□甲方自行還清。□乙方將首付房款轉(zhuǎn)入甲方銀行還貸帳戶(hù),必須用于還清該房屋的銀行貸款,不足部分由甲方自行還清,還清后甲方解除抵押登記。□其他:___________________________________
2.甲方保證已依法取得該房屋的所有權(quán),保證該房屋權(quán)屬證件真實(shí)、合法、有效,保證該房屋符合國(guó)家及地方房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),不涉及查封,不涉及訴訟等。該房屋如存在共有人,甲方保證已取得共有人的同意,由于違反國(guó)家及地方相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第二條乙方對(duì)購(gòu)買(mǎi)權(quán)聲明
乙方對(duì)該房屋已作充分了解并實(shí)地看房,對(duì)該房屋現(xiàn)狀無(wú)異議,愿意購(gòu)買(mǎi)該房屋。
第三條房屋價(jià)格
經(jīng)甲、乙雙方同意該房屋的出售總價(jià)為人民幣_(tái)____仟_____佰_____拾_____萬(wàn)_____仟_____佰_____拾_____元整。該總房?jī)r(jià)包括室內(nèi)、室外與房屋有關(guān)的全部配套設(shè)施及裝修固定性設(shè)施,甲方承諾:自本合同簽定之日起至該房屋驗(yàn)收交接期間,上述各項(xiàng)房屋裝飾及附屬設(shè)備被損壞或被拆除,應(yīng)按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設(shè)備價(jià)值向乙方支付賠償金。
第四條付款約定
1.甲乙雙方同意采取下列第_________付款方式。⑴全款⑵公積金貸款⑶住房按揭貸款⑷公積金按揭組合貸款。
2.甲乙雙方同意采取下列第_________交易方式。⑴交易所指定銀行資金監(jiān)管⑵自行交易。
3.在簽定本合同當(dāng)日,由乙方支付給甲方人民幣_(tái)______________元整作為購(gòu)房定金。
4.首付款:乙方應(yīng)于___________________________________日前,支付給甲方首付款人民幣_(tái)__仟___佰___拾___萬(wàn)___仟___佰___拾___元整。
5.尾款采取下列第_______方式支付給甲方。
乙方應(yīng)于_______________________________日前,支付給甲方尾款人民幣_(tái)__仟___佰___拾___萬(wàn)___仟___佰____拾____元整。
乙方通過(guò)申請(qǐng)銀行貸款___仟___佰___拾___萬(wàn)___仟___佰____拾____元整支付尾款,支付時(shí)間:_______________;貸款不足部分由乙方自行解決補(bǔ)足尾款。銀行放款到位后故意拖延付款每逾期一日,由乙方向甲方給付上述房地產(chǎn)總價(jià)款千分之三的違約金。
的約定________________________________________
第五條過(guò)戶(hù)時(shí)間約定
1.無(wú)抵押:□支付給甲方首付款當(dāng)天辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。□約定于_____年___月___日之前辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。
2.有抵押:支付給甲方首付款后,甲方應(yīng)及時(shí)辦理銀行提前還貸手續(xù)。□它項(xiàng)產(chǎn)權(quán)注銷(xiāo)當(dāng)天辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。□約定于__________年___月___日之前辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)。
第六條房屋交付
甲方于_______________日前騰空該房屋,遷出戶(hù)口,并通知乙方進(jìn)行驗(yàn)收交接,驗(yàn)收交接前,甲方應(yīng)繳清水、電、物業(yè)費(fèi)、閉路等費(fèi)用后將有關(guān)證件與繳費(fèi)清單交付給乙方,該房于______________日前由甲方交付給乙方使用,同時(shí)乙方結(jié)清應(yīng)支付甲方的所有房款,乙方當(dāng)日驗(yàn)收清楚,以后房屋有任何使用問(wèn)題由乙方自理。
第七條居間服務(wù)費(fèi)
1._______應(yīng)向丙方支付居間服務(wù)費(fèi)________________元整,居間服務(wù)費(fèi)必須在□簽署本合同時(shí)□房產(chǎn)證過(guò)戶(hù)當(dāng)日付清,否則丙方有權(quán)拒絕辦理有關(guān)手續(xù),由此產(chǎn)生的后果由違約方承擔(dān),由于丙方已經(jīng)為甲乙雙方提供了居間服務(wù),甲乙雙方任何一方因故悔約,未能以本合同之條款成交該房屋,則悔約一方須賠償丙方相當(dāng)于買(mǎi)賣(mài)雙方傭金總和的金額作為居間服務(wù)費(fèi)。延期支付丙方居間服務(wù)費(fèi)則收取傭金總額每日千分之五的違約金。
2.經(jīng)甲乙雙方確認(rèn),雙方達(dá)成本次交易是基于丙所提供的居間服務(wù),該交易由雙方自愿獨(dú)立做出決定。
第八條丙方、甲方協(xié)助乙方辦理銀行按揭手續(xù)。乙方承諾:乙方確保無(wú)銀行信用問(wèn)題,乙方按丙方要求時(shí)間提供銀行認(rèn)可的全部有效資料,貸款額度與利息及貸款到位時(shí)間等由銀行確認(rèn),貸款費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第九條涉及此次房屋交易所產(chǎn)生的稅費(fèi)及其他費(fèi)用按下列選中方式執(zhí)行:
□按房管部門(mén)規(guī)定承擔(dān);□由_______方全額承擔(dān)。
第十條違約責(zé)任
1.合同簽訂后,乙方違約,乙方已付定金不予返還,甲方同意將不予返還之定金中扣除合同約定居間服務(wù)費(fèi)用總額優(yōu)先支付給丙方,作為居間費(fèi)用;如果甲方違約,則甲方應(yīng)向乙方雙倍返還定金,乙方同意將甲方雙倍返還之定金中扣除合同約定居間服務(wù)費(fèi)用總額優(yōu)先支付給丙方作為居間費(fèi)用。
2.甲乙雙方任何一方不按期辦理付款手續(xù)、過(guò)戶(hù)手續(xù)、房屋交驗(yàn)手續(xù)的,或不提供文件、資料、證件等致使本合同無(wú)法按期履行的,每遲延一日,應(yīng)按房?jī)r(jià)總額的千分之三向另一方支付違約金,遲延超過(guò)15日,另一方有權(quán)解除合同。
3.丙方為甲乙雙方提供居間服務(wù)后,如甲乙雙方私自簽定房屋買(mǎi)賣(mài)合同,視為丙方完成居間合同義務(wù),甲乙雙方均應(yīng)向丙方支付房屋買(mǎi)賣(mài)居間服務(wù)費(fèi)。
第十一條免責(zé)條款和其他
1.如因不可抗力和政府政策變化等原因,導(dǎo)致本合同不能全面履行的,應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商解決。合同解除后甲方應(yīng)向乙方返還乙方已交付的款項(xiàng);
2.合同在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議,甲、乙、丙三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成:
□任何一方可向金華仲裁委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁;□向_________法院提起訴訟。
3.甲乙雙方可就本合同未盡事宜簽定補(bǔ)充條款,本合同的補(bǔ)充條款為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十二條特別聲明
丙方系房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu),并依法承擔(dān)中介機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)。
第十三條按《房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)管理辦法》規(guī)定,丙方需將本合同及甲乙雙方身份證復(fù)印件和房屋權(quán)屬證書(shū)復(fù)印件妥善保管,保存時(shí)間不低于五年。
第十四條補(bǔ)充條款
_________________________________________________________________________
第十五條本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,三方簽字蓋章后生效。
甲方:____________________乙方:______________
身份證號(hào)碼:______________________身份證號(hào)碼:________________
代理人:__________________________代理人:____________________
身份證號(hào)碼:______________________身份證號(hào)碼:________________
電話(huà):____________________________電話(huà):______________________
聯(lián)系地址__________________________聯(lián)系地址:__________________
丙方:______經(jīng)紀(jì)人:____________________
證號(hào):____________________________簽約日期:____年____月____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇9
賣(mài)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
賣(mài)方將自己購(gòu)買(mǎi)的樓房一套一次性轉(zhuǎn)讓?zhuān)F(xiàn)賣(mài)方自愿出售該樓房,買(mǎi)方自愿購(gòu)買(mǎi),為預(yù)防糾紛、明確雙方的權(quán)利義務(wù),根據(jù)平等、自愿、公平和誠(chéng)信原則,經(jīng)雙方共同協(xié)商一致根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī),簽訂如下合同,供雙方遵守執(zhí)行。
一、賣(mài)方自愿將自己購(gòu)買(mǎi)的座落在縣小區(qū)號(hào)樓單元樓房一套及儲(chǔ)藏室,國(guó)有土地使用證(國(guó)用字第號(hào)),房屋使用權(quán)證(房字第號(hào)),一次性賣(mài)給買(mǎi)方。
二、該房屋交易價(jià)款為元整,買(mǎi)方自愿購(gòu)買(mǎi),買(mǎi)方于年月日一次性交清購(gòu)房款,買(mǎi)賣(mài)雙方出具收據(jù)。
三、賣(mài)方于年月日前搬出該樓房交買(mǎi)方使用和享有,公證、過(guò)戶(hù),稅費(fèi)等所需費(fèi)用由乙方承擔(dān),買(mǎi)方熟知該樓房相關(guān)情況,如以后能辦理過(guò)戶(hù)和協(xié)調(diào)該小區(qū)及所屬單位有關(guān)事宜時(shí)賣(mài)方有協(xié)助義務(wù),應(yīng)積極配合,房屋買(mǎi)賣(mài)生效后,與賣(mài)方無(wú)任何關(guān)系。
四、買(mǎi)方所購(gòu)房屋今后如遇國(guó)家政策規(guī)劃,改擴(kuò)建或征用時(shí),相關(guān)補(bǔ)償由買(mǎi)方享受,與賣(mài)方無(wú)關(guān)。
五、賣(mài)方保證該房產(chǎn)權(quán)無(wú)任何爭(zhēng)議,并不涉及抵押擔(dān)保、查封等他項(xiàng)權(quán)利。簽訂本合同后,買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)該履行,不得違約,否則承擔(dān)違約責(zé)任。
六、該房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移后,買(mǎi)方應(yīng)遵守該小區(qū)的.物業(yè)管理,水、電、取暖等費(fèi)用均由買(mǎi)方承擔(dān)。
七、本合同一式三份,買(mǎi)賣(mài)雙方各執(zhí)一份。買(mǎi)、賣(mài)方簽字、捺手印后生效。
賣(mài)方:買(mǎi)方:
年月日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇10
合同雙方當(dāng)事人:_________________
出賣(mài)人(甲方):_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)身份證號(hào)碼:________________(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)身份證號(hào)碼_____________(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)以上_______________人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買(mǎi)受人(乙方):_________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號(hào)碼:________________
第一條、房屋的基本情況:_________________
甲方拆遷安置房屋座落在_________________,安置房屋面積為_(kāi)______________平方米,房屋用途為住宅。
第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房,是甲方的家庭共同財(cái)產(chǎn)。該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第三條、上述房產(chǎn)的交易房屋面積和價(jià)格:_________________
買(mǎi)賣(mài)房屋面積為_(kāi)__________平方米,按元/每平方米計(jì)價(jià),共計(jì)人民幣_(tái)____________元整(大寫(xiě):_________________拾__________萬(wàn)__________仟__________佰__________拾__________元整),但實(shí)際安置房屋不足或超過(guò)平方米,按實(shí)際面積元/平方米計(jì)算總房款,多還少補(bǔ)。
第四條、付款時(shí)間與方式:_________________
甲乙雙方同意首付款人民幣 萬(wàn)元整交付甲方,首付款在簽訂合同當(dāng)日支付。尚欠房款分二期付清:_________________第一期付款元,在20____年12月30日前付清,第二期(尾款)7 萬(wàn)元在該房產(chǎn)兩證正式更名過(guò)戶(hù)給乙方后付清。甲方的銀行帳戶(hù):_________________開(kāi)戶(hù)行戶(hù)名賬號(hào)。乙方可現(xiàn)金支付給甲方也可將購(gòu)房款存入甲方上述的帳戶(hù)。
第五條、房屋交付:_________________
對(duì)本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下約定進(jìn)行。
由于現(xiàn)實(shí)原因,本小區(qū)房產(chǎn)暫時(shí)無(wú)兩證,乙方已對(duì)甲方所要出售的房產(chǎn)做了充分了解自愿購(gòu)買(mǎi)該房,經(jīng)雙方協(xié)商,更名時(shí)及更名后辦證所產(chǎn)生的.一切稅費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用全部由乙方承擔(dān),產(chǎn)權(quán)證辦好后歸乙方所有。
第六條、違約責(zé)任條款:_________________
1、合同簽訂之日起,甲方須將該房已交房款及各項(xiàng)費(fèi)用的收據(jù)原件和該房所有的鑰匙交給乙方,并提供本人身份證、戶(hù)口本、結(jié)婚證、拆遷安置協(xié)議及與買(mǎi)賣(mài)房屋有關(guān)的票據(jù)復(fù)印件壹份,若乙方日后將上述收據(jù)和鑰匙丟失,須自行承擔(dān)所有責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計(jì)算的利息款,同時(shí)有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾 萬(wàn)元整給乙方。
3、因本房暫無(wú)兩證,雙方約定甲方收到購(gòu)房款,乙方拿到本房鑰匙為交易成功,甲乙雙方均不得反悔。若乙方進(jìn)住甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書(shū)交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書(shū),并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾五 萬(wàn)元整。乙方反悔,并同樣支付違約金貳拾 萬(wàn)元整,并無(wú)條件搬出該房。
4、乙方根據(jù)本合同第5條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù),甲方超過(guò)30天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾 萬(wàn)元整。
5、由甲乙雙方協(xié)商同意于_____年_____月_____日由甲方將上述房產(chǎn)正式交付乙方;房屋移交給乙方后,其該建筑范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一并并入乙方使用,如由國(guó)家政策或自然因素等不可抗拒的原因(如升值,貶值,拆遷等),造成的損失或收益均與甲方無(wú)關(guān),由乙方享受或承擔(dān)。
6、該房產(chǎn)為甲方夫妻共同財(cái)產(chǎn),簽訂購(gòu)買(mǎi)合同后與任何人無(wú)關(guān),如期間發(fā)生任何糾紛,甲方違約則須向乙方支付違約金貳拾 萬(wàn)元整。
7、如果甲方出現(xiàn)一房二賣(mài)的情況,或者其他導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)的情況,甲方承擔(dān)連帶責(zé)任,由擔(dān)保人承擔(dān)連帶責(zé)任,并也支付連帶責(zé)任違約金貳拾 萬(wàn)元整。
第七條、本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式:_________________
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可通過(guò)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意通過(guò)法律方式解決糾紛。
第十條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定由甲方,乙方共同協(xié)商解決,與本合同同具法律效力。
本合同在雙方簽字之日(年_______________月_______________日)起生效。本合同中空格部分填寫(xiě)的文字與印刷文字具有同等法律效力。本合同一式___________份,甲方產(chǎn)權(quán)人共持一份,乙方一份,留存?zhèn)洳椤?/p>
甲方(簽字生效):_________________乙方(簽字生效):_________________
工作單位:_________________工作單位:_________________
聯(lián)系地址:_________________聯(lián)系地址:_________________
手機(jī)號(hào)碼手機(jī)號(hào)碼:_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇11
房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同
賣(mài) 方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
買(mǎi) 方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、友好合作的原則,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方私人房產(chǎn)一事達(dá)成以下條款,雙方共同遵守。
第一條 房屋的基本情況
甲方自愿將坐落在 室的房地產(chǎn)(房屋所有權(quán)證號(hào):慶房權(quán)證字第號(hào);國(guó)有土地使用證:大慶國(guó)用( )第 ;房屋結(jié)構(gòu)為 ,建筑面積為平方米,出售給乙方。乙方對(duì)甲方所要出售的房地產(chǎn)做了充分了解,對(duì)該房屋現(xiàn)狀認(rèn)可,愿意購(gòu)買(mǎi)該房地產(chǎn)。
第二條 房屋售價(jià)
甲乙雙方議定的上述房地產(chǎn)成交價(jià)格為人民幣(大寫(xiě)) 元整,¥ 元。
第三條 付款方式
按揭付款
1、乙方在簽訂本合同時(shí)支付給甲方購(gòu)房定金人民幣(大寫(xiě)): 元整。
2、乙方應(yīng)在 年 月 日前,乙方付給甲方購(gòu)房款人民幣(大寫(xiě)):
元整。
3、剩余按揭房款人民幣(大寫(xiě)): 元整,乙方按照銀行要求將所有程序辦理完畢,甲方按照銀行按揭程序領(lǐng)取售房款。
4、如銀行貸款延遲下發(fā)或不能下發(fā),乙方應(yīng)在年 月 日前,以現(xiàn)金方式支付購(gòu)房房款給甲方。
以上雙方收付款要有收付款憑證為依據(jù)。
第四條 交房日期
甲方應(yīng)在年月日前將上述房地產(chǎn)正式交付給乙方使用,甲方將上述房地產(chǎn)交付給乙方時(shí),應(yīng)將該房屋范圍內(nèi)的土地使用權(quán)一并移交給乙方。
第五條 違約責(zé)任
1、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
2、甲乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金,定金歸甲方所有。甲方中途悔約,甲方應(yīng)在悔約當(dāng)日將定金退還給乙方,同時(shí)賠償給乙方相當(dāng)于定金數(shù)額的違約金。
3、本合同在履行過(guò)程中,無(wú)論任何一方違約均按房屋成交價(jià)的日3‰賠償給對(duì)方,從合同簽訂之日起至違約解決完畢當(dāng)日的累計(jì)日期計(jì)算。
4、乙方如未按本合同第三條款規(guī)定的時(shí)間付款,或未按第七條款約定的時(shí)間辦理買(mǎi)方過(guò)戶(hù);或者甲方不能按本合同第四條款規(guī)定的時(shí)間交付房地產(chǎn),或不能按第七條款約定的時(shí)間給乙方過(guò)戶(hù),或不能按第六條第5款約定的時(shí)間將戶(hù)口遷出;均視為違約,每逾期一天,由違約一方向?qū)Ψ浇o付相當(dāng)于上述房地產(chǎn)價(jià)款的日0.5‰的滯納金,逾期超過(guò)15天,則按第五條第3款處理。
5、本合同自生效之日起,乙方有權(quán)將該房屋轉(zhuǎn)讓給第三方,房?jī)r(jià)升降由乙方受益或承擔(dān),甲方應(yīng)無(wú)條件配合辦理相關(guān)手續(xù)并繼續(xù)履行此合同,此情況不視為乙方違約。
第六條 甲乙雙方就房屋交付時(shí)達(dá)成以下細(xì)目
1、沒(méi)有房屋欠款,如:電話(huà)費(fèi)、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、寬帶費(fèi)(以本合同第四條交房日期為準(zhǔn),交房日期以前由甲方負(fù)責(zé),交房日期以后由乙方自行支付。)等。
2、物業(yè)管理費(fèi)和取暖費(fèi)甲方結(jié)清至 。
3、沒(méi)有固定不可移動(dòng)裝修物品的破壞;
4、房屋本身沒(méi)有影響房屋使用或美觀的破壞;
5、產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)后,甲方必須保證在 天內(nèi)將其戶(hù)口遷出;
第七條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定
1、甲乙雙方約定于月買(mǎi)賣(mài)立訂契約過(guò)戶(hù)手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。待乙方領(lǐng)到新的產(chǎn)權(quán)證時(shí),甲乙雙方應(yīng)即時(shí)辦理土地使用證過(guò)戶(hù)手續(xù)。如因甲乙任何一方原因?qū)е挛茨馨醇s定日期辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)的,由責(zé)任方承擔(dān)所造成的一切損失。辦理上述過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí),產(chǎn)生的過(guò)戶(hù)稅費(fèi)由 。
2、本合同中未作規(guī)定而產(chǎn)生的其它費(fèi)用由甲乙雙方按照國(guó)家規(guī)定自行交納,如國(guó)家沒(méi)有明確規(guī)定甲乙雙方協(xié)商交納。
第八條 有關(guān)爭(zhēng)議
本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。當(dāng)本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的',雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第九條 生效說(shuō)明
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。自雙方簽字之日起生效。在簽定本合同時(shí),賣(mài)方夫妻雙方若只有一方現(xiàn)場(chǎng)簽字,則視為另一方已同意,賣(mài)方中一方可全權(quán)代表另一方意見(jiàn)。賣(mài)方中有一方若隱瞞另一方事實(shí)真相,私自簽定本合同則屬于詐騙行為,將承擔(dān)此交易的一切法律責(zé)任,本合同對(duì)此套房產(chǎn)共有人具有同等法律效力。
本協(xié)議在甲乙雙方交易完畢后自動(dòng)終止,與此相關(guān)的所有收據(jù)作廢。
第十條 補(bǔ)充條款
甲方:
身份證號(hào)碼:
委托代理人:
聯(lián)系方式:
現(xiàn)住址:
工作單位:
乙方: 身份證號(hào)碼:委托代理人:聯(lián)系方式: 現(xiàn)住址: 工作單位: 生效日期:年月日
房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同
敬 請(qǐng) 注 意
為了維護(hù)您的利益,請(qǐng)您在簽署本合同前,仔細(xì)閱讀如下注意事項(xiàng)和合同中的條款。
1、本合同文本適用于房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)(二手房)。
2、本合同未盡事宜,雙方議定后,可另行簽訂附件或填入空白條款內(nèi)。
3、賣(mài)方簽訂合同時(shí)應(yīng)出具該房屋的有效合法證件(房屋所有權(quán)證,國(guó)有土地使用證) 或購(gòu)房發(fā)票、購(gòu)房合同書(shū)和身份證明(戶(hù)口本、結(jié)婚證、身份證)。代理人售房應(yīng)出具委托公證書(shū)和代理人的身份證。產(chǎn)權(quán)人、共有人或代理人必須本人到場(chǎng)簽字。
4、買(mǎi)方簽訂合同時(shí)應(yīng)出具身份證,代理人購(gòu)房的應(yīng)出具委托公證書(shū)和代理人身份證。
5、在簽署本合同之前,甲方應(yīng)如實(shí)告知乙方、房屋的所有情況(如鄰居關(guān)系緊張房屋質(zhì)量存在安全隱患、房屋漏水或房屋有重大事件包括民風(fēng)民俗在內(nèi))。
6、本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定執(zhí)行。
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇12
甲方:住址:號(hào)身份證號(hào):
乙方:住址:身份證號(hào):
甲乙雙方本著公平、平正原則,雙方經(jīng)過(guò)反復(fù)協(xié)商自愿達(dá)成如下房屋買(mǎi)賣(mài)合同條款:
一、甲方將坐落在矣六街道辦事處漁村社區(qū)一組號(hào),房屋面積( )平方米,賣(mài)給己方居住使用。
二、房屋價(jià)款為:人民幣300000元(大寫(xiě)人民幣:叁拾萬(wàn)圓整)。此價(jià)款含房地合一價(jià)。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同之日起,乙方一次性付清房?jī)r(jià)款人民幣300000元(大寫(xiě)人民幣:叁拾萬(wàn)圓整)。
四、房屋款全部付清后,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權(quán)也隨之轉(zhuǎn)移,今后若遇國(guó)家占用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋后所產(chǎn)生的'一切費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
六、今后社區(qū)及小組對(duì)該房屋的一切事項(xiàng)均由乙方全權(quán)辦理,甲方不得干涉。
七、本合同雙方遵守執(zhí)行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)款的雙倍違約金600000元(大寫(xiě)人民幣:陸拾萬(wàn)圓),還應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失及法律責(zé)任。
八、本合同條款雙方認(rèn)可無(wú)爭(zhēng)議,雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
中證人:
____年____月____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇13
夫妻離婚房屋買(mǎi)賣(mài)合同
男方:_________,民族:_____族,_____年____月____日生,住址:_______________,身份證號(hào)碼:_______________,工作單位:_______________。
女方:_________,民族:_____族,_____年____月____日生,住址:_______________,身份證號(hào)碼:_______________,工作單位:_______________。
雙方于_____年____月____日在_____市_____城區(qū)人民政府的民政部門(mén)登記結(jié)婚,現(xiàn)因__________的原因,自愿離婚,經(jīng)雙方協(xié)商一致,對(duì)有關(guān)事項(xiàng),依《民法典》的規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議:
一、男方_________與女方_________自愿離婚。
二、子女的撫養(yǎng)
1、雙方于_____年____月____日生育有一兒子/女兒,取名:_________,離婚后兒子/女兒隨男方/女方直接撫養(yǎng)生活,由女方/男方每月給付撫養(yǎng)費(fèi)_________元,在每月_________號(hào)前付清,直到孩子完成高中教育階段止。高中教育階段之后的有關(guān)費(fèi)用雙方日后重新協(xié)商。
2、探望的時(shí)間:男方/女方可在每月的第_________周星期六起至周日接兒子/女兒隨其生活或娛樂(lè)。如臨時(shí)或節(jié)假日的探望,可提前一天由雙方協(xié)商,達(dá)成一致后可按協(xié)商的辦法進(jìn)行探望。兒子/女兒十周歲以上時(shí),探望權(quán)的行使應(yīng)尊重兒子/女兒的意見(jiàn),不可強(qiáng)行按本協(xié)議執(zhí)行。
三、夫妻共同財(cái)產(chǎn)的分割
1、房產(chǎn)
夫妻雙方婚后購(gòu)有坐落在_____路_____號(hào)_____小區(qū)_____棟_____單元_____號(hào)的樓房一套,登記在男方/女方名下,屬夫妻共有財(cái)產(chǎn)。離婚后,該套房屋歸男方/女方所有,雙方相互配合辦理產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。因辦理產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)所應(yīng)支付的一切稅費(fèi)等均由男方/女方承擔(dān)。取得房屋所有權(quán)的一方給予另一方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償人民幣_(tái)____元,在本協(xié)議簽訂之日起_____日內(nèi)付清。
夫妻雙方婚后購(gòu)有坐落在_____路_____號(hào)_____小區(qū)_____棟_____單元_____號(hào)的樓房一套,購(gòu)房時(shí)以男方/女方為主貸人向_____銀行按揭貸款購(gòu)買(mǎi),首付及按揭還款都來(lái)源于夫妻共有存款,該房屬夫妻共有財(cái)產(chǎn)。離婚后,該套房屋歸男方/女方所有,雙方相互配合辦理產(chǎn)權(quán)變更登記及辦理貸款主貸人變更手續(xù)。因辦理產(chǎn)權(quán)變更登記及辦理貸款主貸人變更手續(xù)所應(yīng)支付的一切稅費(fèi)等均由男方/女方承擔(dān)。取得房屋所有權(quán)的一方給予另一方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償人民幣_(tái)____元,在本協(xié)議簽訂之日起_____內(nèi)付清。
夫妻共有房屋內(nèi)的家用電器及家具等等,雙方同意作價(jià)_____萬(wàn)元,歸男方/女方所有,取得的一方給予另一方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償人民幣_(tái)____元,在本協(xié)議簽訂之日起_____內(nèi)付清。
2、機(jī)動(dòng)車(chē)輛:_____年____月____日購(gòu)有_____牌汽車(chē)一輛,離婚后歸男方/女方所有,取得的一方給予另一方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償人民幣_(tái)____元,在本協(xié)議簽訂之日起_____內(nèi)付清。
3、股權(quán)、股票、債券等:。
4、其他財(cái)產(chǎn):雙方各自名下的其它私人財(cái)產(chǎn)歸各自所有。
四、離婚后住房的安排
男方住:_____路_____號(hào)_____小區(qū)_____棟_____單元_____號(hào)的樓房。
女方住:_____路_____號(hào)_____小區(qū)_____棟_____單元_____號(hào)的樓房。
五、債務(wù)的處理
雙方確認(rèn)在婚姻關(guān)系存續(xù)期間沒(méi)有發(fā)生任何共同債務(wù),任何一方如對(duì)外負(fù)有債務(wù)的,由負(fù)債方自行承擔(dān)。。
六、一方隱瞞或轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)的責(zé)任
雙方確認(rèn)夫妻共同財(cái)產(chǎn)在上述第一千零四十二條已作出明確列明。除上述房屋、家具、家電及銀行存款外,并無(wú)其他財(cái)產(chǎn),任何一方應(yīng)保證以上所列婚內(nèi)全部共同財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性。
本協(xié)議書(shū)財(cái)產(chǎn)分割基于上列財(cái)產(chǎn)為基礎(chǔ)。任何一方不得隱瞞、虛報(bào)、轉(zhuǎn)移婚內(nèi)共同財(cái)產(chǎn)或婚前財(cái)產(chǎn)。如任何一方有隱瞞、虛報(bào)除上述所列財(cái)產(chǎn)外的財(cái)產(chǎn),或在簽訂本協(xié)議之前__年內(nèi)有轉(zhuǎn)移、抽逃財(cái)產(chǎn)的,另一方發(fā)現(xiàn)后有權(quán)取得對(duì)方所隱瞞、虛報(bào)、轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)的全部份額,并追究其隱瞞、虛報(bào)、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的法律責(zé)任,虛報(bào)、轉(zhuǎn)移、隱瞞方無(wú)權(quán)分割該財(cái)產(chǎn)。
七、經(jīng)濟(jì)幫助及精神賠償
因女方生活困難,男方同意一次性支付補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)幫助金_____元給女方。鑒于男方要求離婚的原因,男方應(yīng)一次性補(bǔ)償女方精神損害費(fèi)_____元。上述男方應(yīng)支付的款項(xiàng),均應(yīng)于_____年____月____日前支付完畢。
八、違約責(zé)任的約定
任何一方不按本協(xié)議約定期限履行支付款項(xiàng)義務(wù)的,應(yīng)付違約金_____元給對(duì)方。
九、協(xié)議生效時(shí)間的約定
本協(xié)議一式三份,自婚姻登記機(jī)頒發(fā)《離婚證》之日起生效,男、女雙方各執(zhí)一份,婚姻登記機(jī)關(guān)存檔一份。
男方:
年月日
女方:
年月日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇14
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
姓名: (身份證號(hào)碼):
地址: 聯(lián)系電話(huà):
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
姓名: (身份證號(hào)碼):
地址: 聯(lián)系電話(huà):
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于 ;位于第___層 戶(hù),房屋結(jié)構(gòu)為_(kāi)_,面積____平方米,購(gòu)房合同號(hào)為 。
第二條 價(jià)格:
以購(gòu)房合同面積為依據(jù),該房屋售價(jià)總金額為 萬(wàn)元整,大寫(xiě): 。
第三條 付款方式:
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付全部房款(大寫(xiě))
第四條 房屋交付期限:
甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起,將該房屋(購(gòu)房合同、發(fā)票、屋內(nèi)所有設(shè)施及房屋一切相關(guān)資料)交付給乙方。
第五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)登記的約定:
甲方應(yīng)協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方無(wú)法過(guò)戶(hù),所有損失均有甲方承擔(dān)。
第六條 簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設(shè)施不再變更。質(zhì)量符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。甲方保證在交易時(shí)該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,與乙方無(wú)關(guān)。房屋交付使用之前的有關(guān)費(fèi)用包括水、電、氣、物業(yè)、有線(xiàn)等費(fèi)用有甲方承擔(dān)。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無(wú)關(guān)。
第七條 乙方在未辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)之前,一切有關(guān)房屋手續(xù)均有乙方保存。甲方保證在辦理完過(guò)戶(hù)手續(xù)之日起,將戶(hù)口遷出。
第八條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
第九條 本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十條 本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十一條 本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,公證處一份。甲、乙雙方簽字之日起生效,均具有同等效力。
甲方: 身份證號(hào):__年____月____日
乙方: 身份證號(hào):__年____月____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇15
雙方約定乙方購(gòu)買(mǎi)甲方開(kāi)發(fā)的某某小區(qū) 號(hào)樓 單元 層 戶(hù)房屋。雙方經(jīng)友好協(xié)商,就買(mǎi)賣(mài)合同達(dá)成以下補(bǔ)充協(xié)議,雙方共同遵守。
一、乙方承諾同意甲方自行選定物業(yè)服務(wù)企業(yè)、并同意甲方與物業(yè)公司簽訂的前期物業(yè)服務(wù)合同,乙方接受該物業(yè)公司的物業(yè)管理服務(wù),按期交納物業(yè)服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用,并且自愿接受物業(yè)管理公司制定的相關(guān)管理規(guī)定。
二、乙方對(duì)房屋結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)狀況等已充分了解,雙方認(rèn)可甲方就本工程制作的一切要約邀請(qǐng)、效果圖、文件、廣告、樓書(shū)、沙盤(pán)、樣板房及其他材料等,如與預(yù)售、合同及本協(xié)議有相抵觸之處,以《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》及本協(xié)議為準(zhǔn)。房屋交付標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)本合同附件。
三、本項(xiàng)目地下停車(chē)位屬甲方所有,乙方可以購(gòu)買(mǎi)使用權(quán),購(gòu)買(mǎi)后甲方將使用權(quán)轉(zhuǎn)移給乙方。
四、按揭貸款事宜:
如乙方申請(qǐng)按揭貸款(含公積金貸款,下同),須遵守下列約定:
1、乙方應(yīng)在預(yù)售合同簽訂后 日內(nèi)將貸款所需的全部個(gè)人資料辦妥并交付貸款銀行,銀行審查確認(rèn)后協(xié)助乙方辦理按揭貸款事宜,按揭貸款所需的全部費(fèi)用由乙方承擔(dān)。如乙方未在7日內(nèi)將貸款所需的全部資料備齊并交付銀行,視為乙方不再申請(qǐng)按揭貸款,則乙方應(yīng)按預(yù)售合同約定的期限交付房款。
2、如銀行批準(zhǔn)乙方的貸款,乙方應(yīng)自收到銀行通知之日起3日內(nèi)到銀行辦理按揭貸款的手續(xù)、簽署有關(guān)合同與資料。如乙方未在3日內(nèi)到銀行辦理按揭貸款的手續(xù)、簽署有關(guān)合同與資料,視為乙方不再申請(qǐng)按揭貸款,則乙方應(yīng)按預(yù)售合同約定的期限交付房款。
如銀行未批準(zhǔn)乙方的貸款、或批準(zhǔn)金額少于乙方申請(qǐng)金額,乙方有義務(wù)在收到銀行的通知后 5 日內(nèi)按預(yù)售合同約定的期限將房款全部或差額以現(xiàn)金的方式支付給甲方。
本協(xié)議生效后貸款發(fā)放前,如國(guó)家調(diào)整按揭貸款政策,比如要求調(diào)高首付款比例、或增加其他限制條件等,乙方應(yīng)予以服從并按調(diào)整后的政策執(zhí)行,并以現(xiàn)金向甲方支付差額;否則由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任。
五、乙方應(yīng)于接到(含視為接到)甲方通知之日起10日內(nèi)到甲方處辦理交付使用手續(xù),逾期不辦理,則視為房產(chǎn)已交付使用。乙方的聯(lián)系地址、電話(huà)等如發(fā)生變更,乙方應(yīng)于變更之日起三日內(nèi)書(shū)面通知甲方。如甲方的書(shū)面通知被退回,甲方交寄之日視為送達(dá)乙方;按上述地址送達(dá)的通知被退回的,甲方可以在甲方所在地的報(bào)紙等媒體上發(fā)布公告,公告后10日視為乙方接到通知。
乙方從接收房產(chǎn)(含視為接收)之日開(kāi)始承擔(dān)該房產(chǎn)的物業(yè)管理費(fèi)用。
六、雙方同意建筑單體竣工驗(yàn)收合格后,即可交付使用;乙方需付清全部房款后,方能辦理房產(chǎn)交付使用手續(xù)及房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)。房屋面積以房管局實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn),所差房款多退少補(bǔ),不計(jì)利息。
七、乙方如申請(qǐng)按揭貸款,則乙方必須辦理房產(chǎn)預(yù)告登記,乙方應(yīng)于合同簽訂之日起20日內(nèi)負(fù)責(zé)辦理完成,相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān);否則甲方有權(quán)收回房屋,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
八、因不可抗力(自然災(zāi)害、社會(huì)事件、政府行為等)導(dǎo)致的違約行為,雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。
九、房屋交付時(shí),甲方將室內(nèi)預(yù)留電話(huà)線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、有線(xiàn)電視、天然氣接口。具體開(kāi)戶(hù)費(fèi)、初裝費(fèi)、使用費(fèi)等,須由乙方承擔(dān)。
十、本協(xié)議是商品房預(yù)售合同之有效組成部分,本協(xié)議與商品房買(mǎi)賣(mài)合同有沖突的地方,以本協(xié)議為準(zhǔn)。
甲方(蓋章): 乙方:
法定代表人(簽章) 法定代表人(簽章) 委托代理人(簽字) 委托代理人(簽字) 電話(huà): 電話(huà):
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇16
一、逾期交付的違約責(zé)任
出賣(mài)人在房屋沒(méi)有達(dá)到合同約定的交付使用條件的時(shí)候就將房屋交付給了買(mǎi)受人,而買(mǎi)受人接收了房屋。如果房屋達(dá)到交付條件的時(shí)間超過(guò)了合同約定的時(shí)間,買(mǎi)受人能否要求出賣(mài)人承擔(dān)逾期交房的違約責(zé)任?
【處理方法】
按照雙方當(dāng)事人的合同約定,買(mǎi)受人在接收房屋時(shí)應(yīng)當(dāng)有權(quán)察看房屋達(dá)到合同約定交付條件的有關(guān)證明文件,因此,無(wú)論是出賣(mài)人在交房時(shí)沒(méi)有出示這些證明文件,還是買(mǎi)受人明知房屋沒(méi)有達(dá)到合同約定的交付條件而同意接收房屋,雙方當(dāng)事人都以自己的實(shí)際行為變更了合同關(guān)于房屋交付條件及程序的約定,那么,如果房屋達(dá)到交付條件的時(shí)間超過(guò)了合同約定的時(shí)間,買(mǎi)受人不能再依照合同的約定追究出賣(mài)人逾期交房的`違約責(zé)任。
二、《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》逾期履行違約金如何確定
【處理方法】
按合同約定的違約責(zé)任為標(biāo)準(zhǔn)來(lái)計(jì)算違約金;合同沒(méi)有約定的,按逾期履行的天數(shù)依逾期貸款利息標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定。
三、 當(dāng)事人以約定的違約金過(guò)高為由請(qǐng)求減少的,應(yīng)當(dāng)如何處理
【處理方法】
按合同約定來(lái)處理。如當(dāng)事人能舉出證據(jù)說(shuō)明其違約行為給對(duì)方造成損失的具體數(shù)額,則違約金按是否超過(guò)損失30%為限來(lái)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
四、對(duì)于出賣(mài)人交付不合格房屋的,買(mǎi)受人可采取的救濟(jì)措施有哪些
【處理方法】
買(mǎi)受人采取的補(bǔ)救措施有:
(1)實(shí)際履行。買(mǎi)受人所購(gòu)置的房屋如果地基基礎(chǔ)工程及主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,如果通過(guò)加固等能夠修復(fù),且確保建筑物安全的,買(mǎi)受人可以請(qǐng)求出賣(mài)人依照法律規(guī)定及合同約定內(nèi)容履行義務(wù)。實(shí)際履行是我國(guó)合同履行的一項(xiàng)基本原則,是一方違約以后另一方可以采取的一項(xiàng)主要補(bǔ)救措施。但要考慮違約方能否繼續(xù)履行及其繼續(xù)履行的合理性,如果違約方確無(wú)力繼續(xù)履行或繼續(xù)履行將會(huì)付出更大的代價(jià)等,均不宜采取此種補(bǔ)救措施。
(2)解除合同。在房屋出現(xiàn)地基基礎(chǔ)工程及主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量問(wèn)題后,難以通過(guò)修復(fù)辦法解決的,買(mǎi)受人可請(qǐng)求解除合同。解除合同是一種較嚴(yán)厲的措施,一般禁止當(dāng)事人在沒(méi)有任何法定或約定根據(jù)的情況下任意解除合同。
(3)違約金及損害賠償。出賣(mài)人交付的房屋不合格,買(mǎi)受人不論是請(qǐng)求實(shí)際履行還是解除合同,均不影響請(qǐng)求出賣(mài)人支付違約金及承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
(4)違約侵權(quán)責(zé)任。
五、出賣(mài)人交付不合格房屋,買(mǎi)受人采取違約侵權(quán)責(zé)任措施予以補(bǔ)救的,應(yīng)注意哪些問(wèn)題
【處理方法】
(1)不法行為造成受害人人身傷害和精神傷害的,即使當(dāng)事人之間存在著合同關(guān)系,也應(yīng)按侵權(quán)責(zé)任予以處理,因?yàn)楹贤?zé)任不能對(duì)受害人所遭受的人身傷害和精神損害提供補(bǔ)救。
(2)當(dāng)事人之間存在合同關(guān)系,而不法行為僅造成受害人財(cái)產(chǎn)損失的,則按合同糾紛處理對(duì)受害人更為有利些。
(3)責(zé)任競(jìng)合的情況下,若當(dāng)事人事先在合同中約定了雙方僅承擔(dān)合同責(zé)任,原則上從其約定。但當(dāng)事人的約定不能免除其應(yīng)承擔(dān)的故意或重大過(guò)失的侵權(quán)責(zé)任,在此情況下,受害人享有兩種權(quán)利。
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇17
賣(mài)方:(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)身份證號(hào)碼:
買(mǎi)方:(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號(hào)碼:
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同。
第一條甲方同意將自有的位于小區(qū)幢單元室房產(chǎn)(證載建筑面積為平方米)一處出售給乙方,乙方已對(duì)甲方所要出售的房屋做了充分的了解,愿意購(gòu)買(mǎi)該房。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:總價(jià):人民幣元整(大寫(xiě):元整)。
第三條甲方保證出售房產(chǎn)符合國(guó)家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權(quán)清晰,保證所提供的材料真實(shí)有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第四條稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。買(mǎi)賣(mài)交易過(guò)程當(dāng)中產(chǎn)生的費(fèi)用(包括契稅,過(guò)戶(hù)手續(xù)費(fèi)等)經(jīng)雙方協(xié)商,均由乙方承擔(dān)。
第五條乙方應(yīng)于年月日本合同簽訂前將首期款人民幣元整(大寫(xiě):元整)交予甲方;合同簽訂后一個(gè)月內(nèi)乙方應(yīng)剩余款項(xiàng)人民幣元整(大寫(xiě):元整)交付甲方。乙方逾期付款,應(yīng)承擔(dān)全部購(gòu)房款月息二分的違約金。
第六條甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi),協(xié)助乙方辦理房屋過(guò)戶(hù)手續(xù);甲方應(yīng)于收到全部購(gòu)房款后五日內(nèi)將房屋交付乙方。甲方未在約定期限內(nèi)協(xié)助辦理上述事項(xiàng),應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任,非因甲方自身原因?qū)е卵渝吹某狻?/p>
交付所產(chǎn)生的費(fèi)用(水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等)由甲方承擔(dān),交付后產(chǎn)生的費(fèi)用(水電費(fèi)、煤氣費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等)由乙方承擔(dān)。
第七條本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條本合同在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)先行協(xié)商解決,協(xié)商不成的可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第九條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽字蓋章與本合同具有同等法律效力。
賣(mài)方(甲方):買(mǎi)方(乙方):
聯(lián)系方式聯(lián)系方式
年月日年月日
備注:甲乙雙方身份證復(fù)印件、本次交易房產(chǎn)證復(fù)印件、附隨贈(zèng)送房屋設(shè)施表,作為本合同的附件。
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇18
賣(mài)方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)身份證號(hào)碼:_____________________
買(mǎi)方:_______________(簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)身份證號(hào)碼:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方擁有的座落在______市_____區(qū)(縣)_________________擁有的房產(chǎn),建筑面積為_(kāi)____平方米(詳見(jiàn)房屋所有權(quán)證第__________號(hào)),土地使用面積為_(kāi)____平方米(詳見(jiàn)房屋土地使用權(quán)證第__________號(hào))。
第二條上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為:人民幣_(tái)__________元整(大寫(xiě):____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整)。
第三條付款時(shí)間與辦法:
1、甲乙雙方經(jīng)協(xié)商后同意,乙方一次性支付房款人民幣_(tái)___拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整給甲方。
2、甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。因不可抗力等非甲方原因造成甲方逾期交房的,則房屋交付時(shí)間可據(jù)實(shí)予以延長(zhǎng)。
第四條稅費(fèi)分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國(guó)家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)所需繳納的稅費(fèi)。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費(fèi)由_______方承擔(dān)。
第五條本合同主體:
1.甲方是____________共______人。
2.乙方是____________共______人。
第六條本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式:在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方可通過(guò)協(xié)商、訴訟方式解決。
第七條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第八條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第九條本合同一式兩份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,乙方購(gòu)房者一份。
第十條雙方約定的其他事項(xiàng):
出賣(mài)方(甲方):________________購(gòu)買(mǎi)方(乙方)_________________
身份證號(hào)碼:_________________身份證號(hào)碼:_________________
電話(huà):__________________電話(huà):__________________
_______年___月____日_______年____月____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇19
出賣(mài)人:________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)受人:________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)經(jīng)過(guò)多次協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方愿將自有坐落____________市_________路________號(hào)房屋_______間,建筑面積_______________平方米售賣(mài)給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至_____________,南至____________,西至_________,北至____________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽(yáng)臺(tái)、走道、樓梯、衛(wèi)生間、灶間及其他設(shè)備。
三、上列房屋包括附屬設(shè)備,雙方議定房屋價(jià)款人民幣萬(wàn)元,由甲方售賣(mài)給乙方。
四、房屋價(jià)款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買(mǎi)賣(mài)合同之日,付人民幣_(tái)_________________萬(wàn)元;第二期在交付房屋之日,付人民幣_(tái)___________萬(wàn)元;第三期,在房屋產(chǎn)權(quán)批準(zhǔn)過(guò)戶(hù)登記之日付清。每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
五、甲方應(yīng)自本合同簽訂日起____________天內(nèi)將房屋騰空,連同原房屋所有權(quán)等有關(guān)證件,點(diǎn)交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)過(guò)戶(hù)登記時(shí),甲方應(yīng)出具申請(qǐng)房屋產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方的書(shū)面報(bào)告。如需要甲方出面處理的,不論何時(shí),甲方應(yīng)予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)登記,因而遭受的損失,由甲方負(fù)賠償責(zé)任。 七、本合同簽訂前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切捐稅、費(fèi)用,概由甲方負(fù)責(zé)。本合同發(fā)生的過(guò)戶(hù)登記費(fèi)、契稅、估價(jià)費(fèi)、印花稅由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定,各自承擔(dān)。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房?jī)r(jià)的總額3‰計(jì)算違約金給與乙方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),乙方得解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償所付房?jī)r(jià)款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房?jī)r(jià)款時(shí),其逾期部分,乙方應(yīng)加付按日5‰計(jì)算的違約金給與甲方。逾期超過(guò)3個(gè)月時(shí),甲方得解除本合同。解約時(shí),乙方已付的房?jī)r(jià)款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣(mài)給乙方的房屋,產(chǎn)權(quán)清楚,絕無(wú)其他項(xiàng)權(quán)利設(shè)定或其他糾紛。乙方買(mǎi)受后,如該房屋產(chǎn)權(quán)有糾葛,致影響乙方權(quán)利的行使,概由甲方負(fù) 責(zé)清理,并賠償乙方損失。
十一、交屋時(shí),乙方發(fā)現(xiàn)房屋構(gòu)造或設(shè)備與合同約定的不符,經(jīng)鑒定屬實(shí),甲方應(yīng)于1個(gè)月內(nèi)予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費(fèi)用在房?jī)r(jià)款中扣除。如修理仍達(dá)不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時(shí),甲方除返還全部房?jī)r(jià)款后,并按本合同第八條規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權(quán)屬于國(guó)家。乙方取得上開(kāi)房屋占有相應(yīng)比例的土地使用權(quán),并依照國(guó)家法律的規(guī)定繳納土地使用權(quán)及其他有關(guān)費(fèi)用。
十三、本合同的附件與合同有同等效力。
十四、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,另2份分別送交房產(chǎn)和土地管理機(jī)關(guān)辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)登記手續(xù)。
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇20
甲方:(以下稱(chēng)甲方)
乙方:(以下稱(chēng)乙方)
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,就房屋買(mǎi)賣(mài)一事達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方將位于___市區(qū)路(街)___號(hào),建筑面積___平方米,使用面積___平方米的結(jié)構(gòu)房屋一套出售給乙方;
二、房屋總價(jià)款為_(kāi)__萬(wàn)元人民幣。
三、本協(xié)議簽訂后日內(nèi)乙方一次性將房屋全部?jī)r(jià)款支付給甲方;
四、由于該房屋目前正在建設(shè)之中,因此,本協(xié)議簽訂后一年內(nèi)甲方將房屋交付給乙方;
五、受到目前政策的限制,房屋五年之內(nèi)不能辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)。待房屋可辦理手續(xù)之時(shí),甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方辦理房屋過(guò)戶(hù)手續(xù),過(guò)戶(hù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
六、甲方要保證按期交房,否則每逾一日將按總房款的'支付給乙方作為違約金;
七、因甲方原因?qū)е路课轃o(wú)法過(guò)戶(hù)給乙方造成損失,全部由甲方承擔(dān)。
八、本協(xié)議簽訂后,雙方共同去公證機(jī)關(guān)進(jìn)行公證,公證費(fèi)用由方承擔(dān)。
九、未盡事宜,雙方應(yīng)友好協(xié)商,協(xié)商不成任何一方均可向人民法院提起訴訟。
十、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
甲方:
_________年____月____日
乙方:
_________年____月____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇21
立合同人以下簡(jiǎn)稱(chēng) 賣(mài) 方: 甲 方
買(mǎi) 方: 乙 方
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)私有住房,達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將下列房屋賣(mài)給乙方所有,雙方議定房地產(chǎn)總價(jià)款為人民幣大寫(xiě):。
1、房屋狀況(請(qǐng)按《房屋所有權(quán)證》填寫(xiě))
房屋座落: ,建筑結(jié)構(gòu):多層磚混結(jié)構(gòu),總層數(shù): 層,建筑面積(平方米),用途: 民用住宅。
2、該房屋的所有權(quán)證號(hào)為:; 國(guó)有土地使用權(quán)證號(hào)為:
二、甲乙雙方商定,自本合同簽訂之日起,乙方一次性付清房款后,甲方正式交付乙方房屋鑰匙以及房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)。
三、甲方在房屋正式交付乙方時(shí),甲方應(yīng)已清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、有線(xiàn)電視、物業(yè)管理等各項(xiàng)費(fèi)用,并告知乙方。從正式交付乙方之日其起由乙方負(fù)責(zé)交納,該房屋所產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用與甲方無(wú)關(guān)。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實(shí)告知乙方,并無(wú)任何隱瞞。乙方對(duì)該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無(wú)任何異議。
五、雙方中途違約,由違約方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價(jià)款百分之十(10%)的'違約金。
六、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致同意,辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)手續(xù)所繳納交易稅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)提供辦理辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)所需的材料。
七、本合同在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
八、本合同經(jīng)雙方簽章后即生效,須共同遵守。本合同未盡事項(xiàng),可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬物及裝修設(shè)施為: (以及之前約定的所有物品)。
甲方(賣(mài)方):
身份證號(hào):
住址:
電話(huà):
年 月
日乙方(買(mǎi)方):身份證號(hào):住址: 電話(huà): 年 月 日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇22
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):_________________
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):_________________
甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,已依法通過(guò)劃撥方式取得北京市_______________區(qū)(縣)地塊的國(guó)有土地使用權(quán),土地面積為_(kāi)______________平方米,國(guó)有土地使用證件為_(kāi)______________。甲方在上述地塊上建設(shè)的項(xiàng)目名稱(chēng)為_(kāi)______________,現(xiàn)已竣工,取得房屋所有權(quán)證(房屋所有權(quán)證_______________字_______________號(hào)),經(jīng)北京市國(guó)土資源和房屋管理局審核,準(zhǔn)予上市銷(xiāo)售,北京市經(jīng)濟(jì)適用住房銷(xiāo)售許可證號(hào)為京房?jī)?nèi)證(經(jīng))字第_______________號(hào)。
乙方自愿購(gòu)買(mǎi)甲方的_______________房屋,甲方愿意出售,甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占用范圍內(nèi)的劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。雙方經(jīng)友好協(xié)商,就上述房屋的買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng),訂立本合。
第一條房屋,該房屋狀況詳見(jiàn)附件一。房屋建筑面積為_(kāi)______________平方米(包括套內(nèi)建筑面積_______________平方米,分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e_______________平方米),共有共用部位詳見(jiàn)附件二。土地使用面積為_(kāi)______________平方米(含共有共用面積)。上述面積已經(jīng)房屋土地管理部門(mén)測(cè)繪。
第二條雙方同意上述房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_(tái)______________元,價(jià)款合計(jì)為人民幣(大寫(xiě))_______________仟_______________佰_______________拾_______________萬(wàn)_______________仟_______________佰_______________拾_______________元整(小寫(xiě))_______________元。乙方預(yù)付的定金_______________元,在乙方支付購(gòu)房?jī)r(jià)款時(shí)轉(zhuǎn)為購(gòu)房?jī)r(jià)款。
第三條乙方同意_______________年_______________月_______________日前將購(gòu)房?jī)r(jià)款全部當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行:________________銀行賬號(hào)為:_____________
第四條甲方同意在_______________年_______________月_______________日前將房屋交付給乙方。交付時(shí),甲方提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)出具的《北京市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書(shū)》,并辦妥全部交接手續(xù)。交付地點(diǎn):___________________。甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自房屋交付之日起對(duì)乙方購(gòu)置的房屋進(jìn)行保修。
第五條乙方同意其購(gòu)置的房屋在小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì)或業(yè)主管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前由甲方或甲方委托的管理公司負(fù)責(zé)管理。
第六條雙方同意在簽訂本合同后一個(gè)月內(nèi),持本合同和有關(guān)證件共同到北京市_____________房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續(xù),申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件,并按規(guī)定交納有關(guān)稅費(fèi)。
第七條本合同生效后,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實(shí)際交付之日止,每延期一日,甲方按乙方已支付房?jī)r(jià)款金額的萬(wàn)分之_______________(大寫(xiě)數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過(guò)_______________日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息全部退還給乙方,利息按利率計(jì)算。
第八條本合同生效后,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定付款之日第二日起至實(shí)際付款之日止,每延期一日,乙方按延期交付房?jī)r(jià)款的萬(wàn)分之_______________(大寫(xiě)數(shù)字)向甲方無(wú)能為力付延期違約金。逾期超過(guò)_______________日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)解除本合同。合同解除自甲方書(shū)面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本合同由雙方簽字之日起生效,未盡事項(xiàng),雙方可另簽補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議,為本合同不可分割的組成部分,具有同等的法律效力
第十條雙方凡因履行本合同引起的糾紛,應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第_______________種(大寫(xiě))方式解決糾紛。1.提交北京仲裁委員會(huì)仲裁。2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本_______________份,房地產(chǎn)交易管理部門(mén)壹份,___________________。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
身份證號(hào)碼:_________________身份證號(hào)碼:_________________
地址:_________________地址:_________________
聯(lián)系電話(huà):_________________聯(lián)系電話(huà):_________________
郵政編碼:_________________郵政編碼:_________________
代理人:_________________代理人:_________________
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇23
賣(mài)方:
買(mǎi)房:
甲、乙雙方遵循公平、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買(mǎi)私有住房及其土地使用權(quán)達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:甲方自愿將其房屋及土地使用權(quán)出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買(mǎi)受該房屋。該房屋具體狀況如下:甲方所售房屋位于 市 區(qū) 房屋占地面積約為 平方米,總建筑面積約為 平方米,共分 層。房屋證號(hào) 集體土地使用證號(hào) 。
第二條:房屋和土地使用權(quán)的價(jià)格及其他費(fèi)用:甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售的房屋和土地使用權(quán)總金額為人民幣 元整。
第三條:付款方式:簽訂合同之日通過(guò)銀行以現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳方式付清。
第四條:特別約定:
1、房屋交付前該房屋所發(fā)生的39;一切費(fèi)用、責(zé)任及義務(wù),全部由甲方承擔(dān);房屋交付后該房屋所發(fā)生的一切費(fèi)用、責(zé)任及義務(wù),全部由乙方承擔(dān)。
2、因乙方所購(gòu)房屋為農(nóng)村集體土地上建筑,該合同簽定時(shí),甲方應(yīng)交付房屋所有證件給乙方該房屋和土地使用權(quán)買(mǎi)賣(mài)過(guò)程中所發(fā)生的'交易或過(guò)戶(hù),如需要本村村民委員會(huì)同意或有關(guān)部門(mén)審批的手續(xù)問(wèn)題,甲方應(yīng)當(dāng)積極全力配合乙方,一起妥善解決。由此產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用,由乙方負(fù)擔(dān)。若因此引發(fā)相應(yīng)糾紛,由甲方負(fù)責(zé)。
3、如乙方所購(gòu)房屋,以后可以辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)時(shí),甲方應(yīng)予以積極配合,但相關(guān)費(fèi)用由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第五條:甲方保證該房的合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。并已取得全部共有人的一致同意。
第六條:本合同生效之日起,該房屋及所在地塊的占有、使用、收益、處分權(quán)歸乙方行使;該房屋損毀、滅失的風(fēng)險(xiǎn)也轉(zhuǎn)移給乙方。如國(guó)家征地、土地賠償及住房面積賠償,均歸乙方所有,甲方負(fù)責(zé)積極配合。
第七條:本合同未盡事宜由,甲、乙雙方另行議定并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
第八條:本合同自甲、乙雙方簽字,并付清房款之日起生效。
第九條:本合同一式三份甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份;見(jiàn)證人一份。甲方: 乙方: 見(jiàn)證人: 身份證號(hào): 身份證號(hào): 身份證號(hào): 簽訂日期: 日簽訂日期: 日簽訂日期: 日甲方相關(guān)人簽名 宅基地及房屋買(mǎi)賣(mài)合同3甲方身份證號(hào)碼:乙方身份證號(hào)碼:甲、乙雙方就宅基地及房屋買(mǎi)賣(mài)事宜,經(jīng)協(xié)商自愿達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方自愿將坐落在的宅基地及房屋出售給乙方。
二、雙方議定的上述宅基地及房屋成交總價(jià)為人民幣 元。
三、甲方陳述:該宅基地及房屋的所有權(quán)完全歸甲方個(gè)人,該宅基地及房屋沒(méi)有任何的債權(quán)債務(wù)糾紛,其轉(zhuǎn)讓符合法律規(guī)定的條件,如因甲方原因?qū)е乱曳綋p失,甲方愿承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
四、雙方簽署本合同以后,乙方即向甲方支付 元定金;甲乙雙方約定在 前向乙方交付房屋,并于 前辦理土地使用證及房產(chǎn)證手續(xù)。如因甲方原因,該房屋未在約定時(shí)間內(nèi)交付給乙方,甲方雙倍返還定金給乙方;如乙方因自身原因不愿買(mǎi)受該房,甲方定金不予返還。
五、在約定期限內(nèi)不能辦好土地使用證及房產(chǎn)證手續(xù),導(dǎo)致本合同無(wú)法履行,乙方可向甲方提出解除合同的請(qǐng)求,甲方接到請(qǐng)求后應(yīng)向乙方返還所有已收房款。
六、土地稅由甲方承擔(dān),契稅由乙方承擔(dān);其他稅務(wù)由國(guó)家指定各自承擔(dān)。
七、土地使用證及房產(chǎn)證手續(xù)完善后,甲方將房屋及相關(guān)原件交付給乙方,乙方即向甲方付清最后一筆房款。
八、甲方確保房屋建筑質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),該房屋發(fā)生的任何質(zhì)量問(wèn)題均由甲方承擔(dān)。
九、自本合同簽訂生效起,該宅基地及房屋的所有權(quán)、處置權(quán)、以及因國(guó)家動(dòng)拆遷安置政策帶來(lái)的所有權(quán)益均與甲方無(wú)關(guān)。
十、土地使用證及房產(chǎn)證等其他證件未能辦理前,以本合同為準(zhǔn)。
十一、本合同自雙方簽章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決,由此達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等效力。
十二、按《民法典》履行,合同履行地點(diǎn)為乙方戶(hù)籍所在地。
十三、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,每份具有同等效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
聯(lián)系地址:聯(lián)系地址:
電話(huà):電話(huà):
日 月
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇24
賣(mài)房人:_____ ___(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
身份證號(hào): _____ ___
買(mǎi)房人: _____ ___ (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
身份證號(hào): _____ ___
為了保證甲乙雙方簽訂的房屋買(mǎi)賣(mài)合同合法,雙方通過(guò)第一范文網(wǎng)得知,未登記領(lǐng)取權(quán)屬證書(shū) 房屋買(mǎi)賣(mài)合同有效。經(jīng)過(guò)協(xié)商特簽訂此合同,以便雙方共同遵守。
第一條 甲方愿將座落于 的房屋(平米)連帶在的車(chē)庫(kù)( 平米)賣(mài)于乙方,空口無(wú)憑,立字據(jù)為證。
第二條 該房屋帶車(chē)庫(kù)的房?jī)r(jià)款共計(jì)人民幣整( 元)。
第三條 甲方將房屋和車(chē)庫(kù)按實(shí)際面積交付乙方。乙方一次性付清該房屋帶車(chē)庫(kù)的房?jī)r(jià)款。甲乙雙方都不得因后來(lái)房?jī)r(jià)的變動(dòng)向?qū)Ψ教岢鲅a(bǔ)償要求。
房屋協(xié)議簽訂生效后雙方不得反悔,如有反悔將10倍房款賠償,自此,乙方擁有房屋所有權(quán),政府的一切房屋補(bǔ)償歸乙方所有。
甲方無(wú)條件協(xié)助乙方辦理房屋所需各種證件。(所需任何費(fèi)用由乙方支付)。
第四條 本合同經(jīng)雙方簽字、按手印后生效。本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇25
甲方(房屋出售方):身份證號(hào):地址:
甲方委托代理人:身份證號(hào):地址:
乙方(房屋購(gòu)買(mǎi)方):身份證號(hào):地址:
乙方委托代理人:身份證號(hào):地址:
丙方(中介服務(wù)方):
甲乙丙三方根據(jù)有關(guān)法律,法規(guī)及承德市豐寧縣相關(guān)規(guī)定,本著自愿、公證、平等、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同。
第一條:成交房屋的基本情況
1.1經(jīng)協(xié)商,甲方愿將上述房屋出售給乙方,甲方對(duì)上述房屋信息的真實(shí)性,準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),并保證房屋交付乙方時(shí)的實(shí)際裝修狀況與乙方實(shí)地看房時(shí)的狀況保持一致,否則愿承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任,賠償乙方因此而受到的一切損失。
1.2乙方確認(rèn)對(duì)該房屋已經(jīng)做了充分的了解并實(shí)地查看過(guò)房屋,對(duì)房屋現(xiàn)狀沒(méi)有異議,愿意購(gòu)買(mǎi)該房屋。
第二條成交價(jià)格
甲乙雙方協(xié)商后確定的成交價(jià)格為:人民幣¥____________元(大寫(xiě)__________________________)
第三條付款方式:乙方采取以下第______種方式付現(xiàn)。
3.1現(xiàn)金支付
第一次支付,乙方應(yīng)在簽訂本合同時(shí)向甲方支付定金人民幣¥_________________元(大寫(xiě)
第二次支付_____________________________________
第三次支付
第四次支付
3.2貸款支付
雙方同意乙方采取貸款方式(□按揭貸款□公積金貸款□組合貸款)購(gòu)買(mǎi)該房屋,
甲方應(yīng)無(wú)條件配合乙方辦理貸款手續(xù)。
第一次支付:乙方應(yīng)在簽訂本合同時(shí)向甲方支付定金人民幣¥_____________________元(大寫(xiě)______________________________)
第二次支付:_______________________________________________________________
第三次支付:_______________________________________________________________
第四次支付:______________________________________________________
如乙方提出終止貸款行為或因乙方原因不能取得貸款機(jī)構(gòu)貸款的,乙方應(yīng)于______日內(nèi)以現(xiàn)金形式補(bǔ)齊房款。
3.3其:______________________________________________________________
第四條:稅費(fèi)的承擔(dān)
甲乙雙方保證,按照國(guó)家及地方相關(guān)規(guī)定,交易習(xí)慣繳納與本次交易相關(guān)的各項(xiàng)稅費(fèi)。
盡管有上述約定,雙方同意
甲方________________________________________________________________
乙方____________________________________________
第五條:權(quán)屬過(guò)戶(hù)及房屋交付
5.1甲乙雙方應(yīng)于本合同簽訂之日起______日內(nèi)將房屋權(quán)屬過(guò)戶(hù)的所需全部真實(shí)、有效合法手續(xù)、材料(包括但不限于房證、契證等)交與丙方保管,丙方協(xié)助雙方辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)。
5.2雙方同意,甲方于______________________________騰空房屋并將房屋鑰匙交與乙方。
逾期交房的,接每日元收取違約金。
5.3在雙方交接鑰匙前,應(yīng)先辦理有關(guān)物業(yè)的交接,包括但不限于水,電,煤氣,有線(xiàn)電視,電話(huà),物業(yè)費(fèi),采暖費(fèi),戶(hù)口等相關(guān)手續(xù),并由甲方結(jié)清相關(guān)費(fèi)用。
5.4甲方應(yīng)于產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)辦理完畢后____________日內(nèi),將戶(hù)口遷出甲乙雙方交易的房屋,逾期遷出的,按每日50元收取違約金。
5.5丙方應(yīng)甲乙雙方要求協(xié)助雙方辦理上述物業(yè)交接事宜,并由雙方在《物業(yè)交驗(yàn)單》上簽字確認(rèn)。
第六條:違約責(zé)任
6.1本合同簽定后,如甲方違約不賣(mài)此房屋,需賠償乙方定金的雙倍及中介費(fèi),如乙方違約,定金、中介費(fèi)不退。
6.2甲方保證所售房屋不存在任何權(quán)屬爭(zhēng)議,債務(wù)糾紛或其他瑕疵。
甲方保證有權(quán)出售該房屋,并已得到房屋共有人或房屋所有人或其他權(quán)利人的同意,保證全面履行合同義務(wù),否則,乙方有權(quán)要求甲方支付本合同第二條房屋成交價(jià)格5%的違約金,并賠償因此受到的其他損失。
6.3乙方保證所提供的材料真實(shí),有效,具備訂立本合同的資格,并保證全面履行合同義務(wù)。
否則,甲方有權(quán)要求乙方支付本合同第二條房屋成交價(jià)的5%的違約金,并賠償因此受到的其他損失。
6.4因甲乙雙方任何一方原因?qū)е卤竞贤簧В瑹o(wú)效,被解除,被撤銷(xiāo)或任何一方發(fā)生違約等,雙方一致同意丙方所收取的居間服務(wù)費(fèi)均不予退還,因此而導(dǎo)致如有一方的損失,由所損失一方向另一方提出賠償,甲乙雙方誰(shuí)的責(zé)任誰(shuí)承擔(dān)居間服務(wù)費(fèi)。
第七條:房屋買(mǎi)賣(mài)合同爭(zhēng)議的解決
甲乙雙方在本合同履行過(guò)程中發(fā)生任何糾紛,應(yīng)先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向人民法院起訴。
第八條:丙方責(zé)任
8.1依本合同約定為甲乙雙方提供房屋買(mǎi)賣(mài)居間服務(wù)。
8.2免費(fèi)為甲乙雙方提供房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)相關(guān)政策法規(guī)咨詢(xún)。
第九條:中介服務(wù)費(fèi)支付
9.1甲乙雙方確認(rèn),雙方達(dá)成本次房屋交易是基于丙方所提供的居間服務(wù),但該交易是雙方自愿,獨(dú)立做出的決定。
9.2在簽訂本合同的同時(shí)丙方一次性收取居間服務(wù)費(fèi)人民幣_(tái)____________________元,大寫(xiě)如發(fā)生貸款小于等于萬(wàn):元宗,大于萬(wàn):貸款額大寫(xiě)由乙方承擔(dān)。
第十條:其他約定
第十一條:特別聲明
甲乙雙方同意:因甲乙任何一方的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致本合同無(wú)效或交易不成功或房屋買(mǎi)賣(mài)合同不能全面履行,丙方不承擔(dān)任何責(zé)任。
第十二條:合同生效及其他
本合同于三方簽字按手印后生效,本合同一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
丙方:
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇26
甲方(賣(mài)方):
乙方(買(mǎi)方):
甲乙雙方平等自愿協(xié)商,甲方將坐落在出售給乙方,該房屋性質(zhì)為政府安置,甲方自建。建設(shè)用地規(guī)劃許可證。
一、房屋概況:
乙方購(gòu)房層次第五層,另注標(biāo)準(zhǔn)層第三層房屋一套,三房二廳一廚二衛(wèi),總面積120平方米,包含公共樓梯。總價(jià)值人民幣仟元整(¥元整),甲乙雙方商定以套計(jì)算,面積辦證為準(zhǔn),互不追責(zé)。
二、其他約定:
1、房屋內(nèi)墻粗胚粉刷,外墻瓷磚、油漆,樓梯扶手,樓梯間進(jìn)戶(hù)門(mén),水電線(xiàn)和管到戶(hù)門(mén)口由甲方負(fù)責(zé)。水電開(kāi)戶(hù),鋁合金、防盜網(wǎng)等費(fèi)用由乙方承擔(dān)。本套房屋進(jìn)戶(hù)門(mén)由乙方承擔(dān)。
2、樓梯衛(wèi)生、樓梯聲控?zé)粲杀緦拥淖?hù)自己負(fù)責(zé),為維護(hù)眾人利益,購(gòu)房戶(hù)不得在樓梯和休息平臺(tái)堆放雜物及交通工具,另購(gòu)房戶(hù)未經(jīng)甲方同意不得私自發(fā)改造房屋結(jié)構(gòu)。
3、甲方提供現(xiàn)在的`辦證資料,辦理房產(chǎn)證,所有稅費(fèi)水電開(kāi)戶(hù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
三、付款方式:
1、簽字即房屋買(mǎi)賣(mài)合同生效。
2、乙方付首付拾萬(wàn)元整。
3、甲方在做到乙方本層磚結(jié)好,乙方再支付拾萬(wàn)元整。
4、余款在主體完工后乙方一次性付清,剩余貳萬(wàn)元在房產(chǎn)證辦理過(guò)戶(hù)后付清。
四、違約責(zé)任:
1、甲、乙雙方簽字合同后,即具有法律效力,雙方不能違約,違約方賠償另一方壹萬(wàn)元整。
2、在不可抗拒自然災(zāi)害的情況下,不算違約。
五、另行約定(約定事項(xiàng)與本合同具有同等的法律效力)
1、柴火間(3—4平方米)甲方提供給乙方永久性使用,但柴火間不予辦證。
2、沙石要吊到本層樓。
3、甲方在20xx年年底交房給乙方使用。
甲方(公章):_________ _________年____月____日
乙方(公章):_________
_________年____月____日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇27
[案情]
原告:顧連群。
被告:杜濤。
1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產(chǎn)權(quán)的座落于本市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)莘凌路的平房二間(建筑面積為151平方米)以58萬(wàn)元的價(jià)格出售給被告。同年8月12日,原、被告出于少繳稅費(fèi)等原因,在簽訂由房地產(chǎn)交易管理部門(mén)印制的《房屋買(mǎi)賣(mài)契約》時(shí),將上述房屋的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格議定為人民幣30萬(wàn)元。該契約還載明:被告向原告預(yù)付購(gòu)房定金15萬(wàn)元,本契約經(jīng)房地產(chǎn)交易主管部門(mén)批準(zhǔn)后,該定金可抵作購(gòu)房?jī)r(jià)款。
同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買(mǎi)賣(mài)契約》明確莘凌路197號(hào)平房二間的買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為58萬(wàn)元,被告應(yīng)在1993年8月31日前向原告預(yù)付購(gòu)房款30萬(wàn)元,原告在收到預(yù)付款后2日內(nèi)交房屋鑰匙給被告,其余28萬(wàn)元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產(chǎn)交易主管部門(mén)、房屋總價(jià)為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過(guò)戶(hù)之用,不作為雙方買(mǎi)賣(mài)房屋的正式契約,無(wú)任何法律效力。
1993年8月31日,被告向原告支付了購(gòu)房款30萬(wàn)元,原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日,原、被告前往閔行區(qū)房產(chǎn)交易所辦理有關(guān)房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續(xù),雙方按房?jī)r(jià)為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約,繳納了有關(guān)產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)手續(xù)費(fèi)、契稅、超標(biāo)費(fèi)等費(fèi)用。1994年4月11日,被告又開(kāi)出了金額為28萬(wàn)元的轉(zhuǎn)帳支票一張,用來(lái)支付原告剩余房款,后因存款不足,遭信用社退票。同年5月30日及6月2日,被告又分別支付給原告房款4萬(wàn)元及8萬(wàn)元。1994年9月
12日被告領(lǐng)取了上述房屋的《房屋所有權(quán)證》并在該處開(kāi)設(shè)了酒家。同年9月30日,被告又開(kāi)出了二張轉(zhuǎn)帳支票,金額分別為14。399萬(wàn)元及2萬(wàn)元,其中3990元為利息,因支票大寫(xiě)不規(guī)范及過(guò)期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其余房款,被告于1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬(wàn)元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬(wàn)元。尚欠的13萬(wàn)元,原告多次催討未果,逐訴至法院。
原告顧連群訴稱(chēng):其為了將平房二間出賣(mài)給被告,雙方于1993年8月先后訂立了二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約,其中12日訂立的契約將房?jī)r(jià)定為30萬(wàn)元,23日訂立的契約,將房?jī)r(jià)定為58萬(wàn)元。雙方還約定,房?jī)r(jià)為30萬(wàn)元的契約只是為了應(yīng)付辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù),不作為雙方正式的房屋買(mǎi)賣(mài)契約。后雙方為了少繳稅費(fèi),去房產(chǎn)交易所辦理了30萬(wàn)元房契之交易過(guò)戶(hù)手續(xù)。被告在辦理過(guò)戶(hù)手續(xù)前后,共向原告支付45萬(wàn)元房款,尚欠的13萬(wàn)元房款,以種種理由拖欠不討。故請(qǐng)求法院判令被告立即給付13萬(wàn)元。
被告杜濤辯稱(chēng):其為了向原告購(gòu)房,確與原告訂立二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約。但雙方去房產(chǎn)交易所辦理房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶(hù)手續(xù),是按房?jī)r(jià)為30萬(wàn)元的契約申報(bào)的,該契約應(yīng)受到法律保護(hù)。而房?jī)r(jià)為58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約,未獲有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),是無(wú)效的,現(xiàn)原告已得到45萬(wàn)元,其中15萬(wàn)元屬不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)予返還。對(duì)于原告之訴訟請(qǐng)求要求駁回。
該案在審理期間,杜濤對(duì)其提出的多支付的15萬(wàn)元房款,應(yīng)由原告返還之說(shuō),明確表示不作反訴請(qǐng)求。
[審判]
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為:當(dāng)事人的民事行嗚須符合法律規(guī)定,不得損害國(guó)家、集體或者第三人的利益。原、被告為達(dá)到少繳稅費(fèi)等目的,惡意串通,故意將雙方談妥的房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)58萬(wàn)元,
以30萬(wàn)元的價(jià)格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報(bào)并辦理有關(guān)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)。現(xiàn)房?jī)r(jià)為30萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核批準(zhǔn),但該契約乃當(dāng)事人瞞報(bào)房?jī)r(jià)所致,其偷逃國(guó)稅的行為損害了國(guó)家利益。故該契約當(dāng)屬無(wú)效。然房?jī)r(jià)為58萬(wàn)元的契約系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示,雙方也確實(shí)是在按此協(xié)議履行,只因被告未付清房款而引發(fā)訴訟。鑒于本案的實(shí)際情況,本院責(zé)令當(dāng)事人按58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。對(duì)于原告的訴訟請(qǐng)求應(yīng)予以支持。據(jù)此依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第58條第l款第(4)項(xiàng)、第(7)項(xiàng)、第84條、第l08條之規(guī)定,判決被告杜濤給付原告房屋買(mǎi)賣(mài)欠款13萬(wàn)元。案件受理費(fèi)人民幣4110元,由原、被告各半負(fù)擔(dān)。被告不服一審判決,提起上訴。上訴理由仍是一審時(shí)所持的理由,并認(rèn)為原審法院判決錯(cuò)誤,二審法院應(yīng)予改判,駁回顧連群的訴訟請(qǐng)求。原告則要求維持原判。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為:顧連群與杜濤為達(dá)到少繳稅費(fèi)等目的,故意將雙方談妥的房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格人民幣58萬(wàn)元,以人民幣30萬(wàn)元的價(jià)格向閔行區(qū)房產(chǎn)交易所申報(bào)并辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)的行為是錯(cuò)誤的,應(yīng)予批評(píng)教育。一審法院責(zé)令雙方當(dāng)事人按人民幣58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)是正確的。一審法院根據(jù)房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格人民幣58萬(wàn)元的契約系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬(wàn)元,尚欠人民幣13萬(wàn)元的事實(shí),依法判決杜濤給付顧連群房屋買(mǎi)賣(mài)欠款人民幣13萬(wàn)元是正確的。一審沈院判決認(rèn)定事實(shí)清楚,證據(jù)充分,審判程序合法,適用法律正確。杜濤的上訴理由不能成立。并據(jù)此依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第153條第l款第(1)項(xiàng)的'規(guī)定,判決駁回杜濤的上訴,維持原審判決。二審案件受理費(fèi)人民幣4110元由杜濤負(fù)擔(dān)。
[評(píng)析]
解決本案的關(guān)鍵,在于如何看待雙方簽訂的房?jī)r(jià)為30萬(wàn)元及58萬(wàn)元的二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約的效力。
關(guān)于房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為30萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約效力問(wèn)題。眾所周知,房屋的買(mǎi)賣(mài),當(dāng)事人須辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產(chǎn)交易部門(mén)辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)。國(guó)家向當(dāng)事人征收各種稅費(fèi)是按房?jī)r(jià)的一定比率收取的。當(dāng)事人繳納費(fèi)用的多少直接與他們申報(bào)的交易價(jià)格相關(guān)。故本案原、被告出于少繳稅費(fèi)的目的,經(jīng)合謀故意將早已談妥的58萬(wàn)元買(mǎi)賣(mài)價(jià)格,以30萬(wàn)元向房產(chǎn)交易部門(mén)申報(bào)并辦理有關(guān)手續(xù),其惡意顯而易見(jiàn)。該契約雖經(jīng)房產(chǎn)交易所審核,被告也已領(lǐng)取了房屋產(chǎn)權(quán)證,但該行為是雙方當(dāng)事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質(zhì)是瞞報(bào)房?jī)r(jià),偷逃國(guó)稅,嚴(yán)重?fù)p害了國(guó)家利益。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》的有關(guān)規(guī)定,惡意串通,損害國(guó)家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無(wú)效的民事法律行為,從行為開(kāi)始時(shí)就沒(méi)有法律約束力。故30萬(wàn)元房?jī)r(jià)的房屋買(mǎi)賣(mài)契約當(dāng)屬無(wú)效。如何看待房屋買(mǎi)賣(mài)價(jià)格為58萬(wàn)元的買(mǎi)賣(mài)契約。該契約所確定的58萬(wàn)元房?jī)r(jià),先由雙方口頭談妥,后又以書(shū)面形式確立。在契約中除明確房?jī)r(jià)外,還規(guī)定房款的支付期限和交房的辦法。并特別載明雙方交到房產(chǎn)交易部門(mén)房?jī)r(jià)為30萬(wàn)元的契約不是正式契約,只是為了應(yīng)付產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)之用。可見(jiàn)雙方的房屋交易價(jià)為58萬(wàn)元才是雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示。縱觀被告支付房款的情況,也不難看出當(dāng)事人是在按58萬(wàn)元的契約履行,被告對(duì)未給付的款額,也向原告出具了欠條。由于被告對(duì)13萬(wàn)元欠款拖欠不付,才引發(fā)原告訴訟。由于58萬(wàn)元房?jī)r(jià)的買(mǎi)賣(mài)契約未經(jīng)房產(chǎn)交易部門(mén)審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的錯(cuò)誤行為除進(jìn)行批評(píng)教育外還應(yīng)責(zé)令當(dāng)事人按58萬(wàn)元的房屋買(mǎi)賣(mài)契約補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù),補(bǔ)繳有關(guān)稅費(fèi)的差價(jià)。使當(dāng)事人少繳稅費(fèi)的目的不能得逞,國(guó)家利益得以維護(hù)。
只要正確把握上述二份房屋買(mǎi)賣(mài)契約的性質(zhì),法院處理案件也就游刃有余了。據(jù)此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬(wàn)元是正確的,對(duì)雙方當(dāng)事人的錯(cuò)誤行為,以訴訟費(fèi)各半負(fù)擔(dān)予以體現(xiàn),也是妥當(dāng)?shù)摹9识䦟彿ㄔ厚g回杜濤的上訴請(qǐng)求,維持原判,是正確的。
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇28
甲方(出賣(mài)方):_________
乙方(買(mǎi)受方):_________
丙方(中介方):_________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲、乙雙方共同委托丙方從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn),特訂立如下協(xié)議:
第一條 房屋信息描述
甲方自愿出售的房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)位于 _________。該房屋用途為_(kāi)________ ,建筑面積為 _________平方米(以該房屋產(chǎn)權(quán)證標(biāo)注面積為準(zhǔn))。該房屋已依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)權(quán)證書(shū),所有權(quán)證號(hào)為 字第 號(hào),所有權(quán)人為 。乙方對(duì)該房屋已做充分了解,并愿意購(gòu)買(mǎi)。
第二條 房屋交易價(jià)格
甲、乙雙方確認(rèn)該房屋交易價(jià)格為每建筑平方米人民幣_(tái)________ 元,總價(jià)款合計(jì)為人民幣_(tái)________ 元(大寫(xiě)_________ 元整)。
第三條 與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用
與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用按國(guó)家和北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由甲、乙方承擔(dān),由丙方代收代繳。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn),具體支付費(fèi)用的種類(lèi)和數(shù)額見(jiàn)附件一。
若乙方需要向貸款,則乙方還應(yīng)支付保險(xiǎn)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和律師費(fèi),該費(fèi)用在評(píng)估報(bào)告完成并確定后仍應(yīng)由丙方代收代繳,具體支付費(fèi)用的種類(lèi)和數(shù)額見(jiàn)附件二。
第四條 委托事項(xiàng)和服務(wù)費(fèi)
甲、乙雙方共同委托丙方為其提供促成房屋買(mǎi)賣(mài)、代辦房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)等服務(wù)。甲、乙雙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn),具體支付的服務(wù)費(fèi)用種類(lèi)和數(shù)額見(jiàn)附件一。
若需要從貸款,則乙方委托丙方為其提供代辦貸款服務(wù)。乙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。經(jīng)乙方確認(rèn),具體支付的服務(wù)費(fèi)用見(jiàn)附件二。
第五條 定金支付
甲、乙雙方已達(dá)成該房屋買(mǎi)賣(mài)意向,在簽訂本合同當(dāng)日,乙方需向丙方支付相當(dāng)于房屋交易價(jià)格10%的購(gòu)房定金,計(jì)人民幣_(tái)________ 元(大寫(xiě)_________元整),甲、乙雙方同意該定金自支付于丙方時(shí)起視為定金已支付。在支付定金同時(shí),甲方應(yīng)將該房屋的產(chǎn)權(quán)證、身份證等相關(guān)證件的原件交付于丙方。
第六條 付款方式
甲、乙雙方商定以下列第_________ 種方式付款:
(一) 一次性付款
1、在丙方通知乙方立契過(guò)戶(hù)七個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)將該房屋交易所需款項(xiàng)(包括該房屋交易價(jià)格、與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用以及服務(wù)費(fèi))共計(jì)人民幣_(tái)________ 元(大寫(xiě)_________ 元整)交付于丙方(此時(shí)已付定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款);
2、在辦理完該房屋立契過(guò)戶(hù)手續(xù)后七個(gè)工作日內(nèi),丙方將該房屋交易價(jià)格的70%交付于甲方,計(jì)人民幣_(tái)________ 元(大寫(xiě) _________元整);
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣 _________元整)后,把剩余房款交付于甲方,計(jì)人民幣_(tái)________元(大寫(xiě) _________元整)。
(二) 貸款
1、在該房屋評(píng)估報(bào)告作出后第三個(gè)工作日,乙方應(yīng)將該房屋的首付款(該房屋交易價(jià)格減去實(shí)際貸款額)以及與該房屋交易相關(guān)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)交于丙方(此時(shí)已付定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款);
2、在放貸手續(xù)完成后,由丙方配合甲方持相關(guān)證件、材料辦理70%的房款;
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣_(tái)________ 元整)后,把剩余房款交付甲方,計(jì)人民幣_(tái)________元(大寫(xiě)_________元整)。
第七條 房屋交付
(一) 甲方應(yīng)在辦理完立契過(guò)戶(hù)手續(xù)之日起五個(gè)工作日內(nèi)將該房屋交付給乙方。
(二) 該房屋交付當(dāng)日,甲、乙雙方均需到場(chǎng)。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應(yīng)簽訂《物業(yè)交割單》。
(三) 該房屋交付前,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費(fèi)用,由甲方承擔(dān);該房屋交付并簽訂《物業(yè)交割單》后,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等,由乙方承擔(dān)。該房屋交付時(shí),甲方應(yīng)提供上述費(fèi)用交納的單據(jù)。
(三) 如該房屋原產(chǎn)權(quán)單位要求立契過(guò)戶(hù)前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預(yù)付物業(yè)、供暖費(fèi)用的,乙方應(yīng)按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。
(四) 甲方交付該房屋的裝修、設(shè)備狀況應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第八條 甲、乙、丙三方義務(wù)
(一) 甲方義務(wù)
1 甲方應(yīng)保證該房屋無(wú)抵押、無(wú)查封、無(wú)產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由此而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。甲方承諾對(duì)該房屋權(quán)屬證件的合法性、真實(shí)性和有效性負(fù)全責(zé)。
2 甲方應(yīng)保證該房屋交付時(shí)符合國(guó)家規(guī)定。
3 甲方應(yīng)及時(shí)提供該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)過(guò)程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過(guò)戶(hù)交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。
(二) 乙方義務(wù)
1 簽訂本合同的同時(shí)交付定金。
2 提供該房屋過(guò)戶(hù)交易和貸款時(shí)所需的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過(guò)戶(hù)交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。
3 若乙方申請(qǐng)按揭貸款,需及時(shí)向丙方提供貸款所需資料。
(三) 丙方義務(wù)
1 見(jiàn)證并監(jiān)督本合同的執(zhí)行。
2 代辦該房屋過(guò)戶(hù)、貸款的相關(guān)手續(xù)。
3 代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六條中約定的方式向甲方支付房款。
4 甲、乙雙方發(fā)生違約或爭(zhēng)執(zhí)等情形時(shí),應(yīng)出面予以協(xié)商;協(xié)商無(wú)效時(shí),應(yīng)采取中立態(tài)度,并證明事實(shí)。
第九條 違約責(zé)任
(一) 乙方支付定金后,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2.5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數(shù)退還;若乙方違約,不購(gòu)買(mǎi)該房屋,則無(wú)權(quán)要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2.5%的'違約金。三方對(duì)此條款均無(wú)異議。
(二) 若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應(yīng)按該房屋價(jià)格的萬(wàn)分之五向乙方交付違約金,逾期超過(guò)十個(gè)工作日,乙方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
(三) 若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應(yīng)按逾期款的萬(wàn)分之五向甲方支付違約金,逾期超過(guò)十個(gè)工作日,甲方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
(四) 在辦理立契過(guò)戶(hù)和按揭貸款過(guò)程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條 合同的終止與解除
本協(xié)議履行期間,因不可抗力或國(guó)家政策調(diào)整,致使本合同無(wú)法履行或雖能履行已無(wú)實(shí)際意義時(shí),本協(xié)議自行終止,三方互不承擔(dān)責(zé)任,甲方在本協(xié)議終止后三個(gè)工作日內(nèi)將已收房款全額退還,丙方則應(yīng)將甲、乙雙方提交的所有證件及相關(guān)資料退還。
第十一條 解決爭(zhēng)議的方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
(一) 提交 仲裁;
(二) 任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同附件作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十三條 對(duì)于未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十四條 本合同一式三份,三方各持一份。
甲 方:_________ 乙 方: _________丙 方:_________
身份證號(hào):_________ 身份證號(hào):_________ 身份證號(hào):_________
通信地址:_________ 通信地址:_________ 通信地址:_________
編碼:_________編碼:_________ 編碼:_________
聯(lián)系電話(huà):_________聯(lián)系電話(huà):_________ 聯(lián)系電話(huà):_________
委托代理人:_________委托代理人:_________ 委托代理人:_________
聯(lián)系電話(huà):_________聯(lián)系電話(huà):_________ 聯(lián)系電話(huà):__________________
簽字日期:_________ 簽字日期:_________簽字日期:
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇29
出賣(mài)人(甲方):____________
身份證號(hào)碼:____________
買(mǎi)受人(乙方):____________
身份證號(hào)碼:____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方就房屋買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于_________市___________區(qū)________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_(tái)______仟_______佰_______拾_______萬(wàn)_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價(jià)款出售給乙方。(含地下室_____號(hào)_____平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬(wàn)元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過(guò)戶(hù)條件。等過(guò)戶(hù)條件成熟時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對(duì)________________________________________的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買(mǎi)賣(mài)、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買(mǎi)賣(mài)合同》;
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于___年__月__日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房?jī)r(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過(guò)_______個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣_(tái)__四萬(wàn)______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過(guò)_______個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方已付房?jī)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問(wèn)題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
5、如因規(guī)劃部門(mén)、設(shè)計(jì)部門(mén)的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會(huì)仲裁。
2、依法向____________________________________區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見(jiàn)證人各一份。
甲方:______________乙方:______________
_________年________月________日_________年________月________日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇30
賣(mài)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):____(本人)(法定代表人)姓名:__國(guó)籍:____(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):______地址:______郵政編碼:______聯(lián)系電話(huà):______委托代理人:______國(guó)籍:____電話(huà):____地址:____郵政編碼:______
買(mǎi)方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):____(本人)(法定代表人)姓名:__國(guó)籍:____(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):______地址:______郵政編碼:______聯(lián)系電話(huà):______委托代理人:______國(guó)籍:____電話(huà):____地址:____郵政編碼:______
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱(chēng)該房屋)坐落于____;位于第______層,共______(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為_(kāi)___,建筑面積__________平方米(其中實(shí)際建筑面積______平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e______平方米),房屋用途為_(kāi)_____;該房屋平面圖見(jiàn)本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見(jiàn)附件二;(房屋所有權(quán)證號(hào)、土地使用權(quán)證號(hào))(房地產(chǎn)權(quán)證號(hào))為_(kāi)___。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測(cè))(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定)面積。如暫測(cè)面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡(jiǎn)稱(chēng)暫測(cè)面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積(以下簡(jiǎn)稱(chēng)實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測(cè)面積的差別不超過(guò)暫測(cè)面積的±____%(不包括±______%)時(shí),房?jī)r(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測(cè)面積差別超過(guò)暫測(cè)面積的±____%(包括±____%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第______種方式處理:
1。乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按____利率付給利息。
2。每平方米價(jià)格保持不變,房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
3。______________________________________________________________。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_(kāi)_________;土地使用權(quán)年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為_(kāi)_________;該房屋買(mǎi)賣(mài)后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)(無(wú)須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價(jià)格。
按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算,該房屋售價(jià)為( 幣)每平方米__________元,總金額為( 幣)______億______千______百______拾______萬(wàn)______千______百______拾______元整。
第五條 付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣)______億______千______百______拾______萬(wàn)______千______百______拾______元整,并應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)將該房屋全部?jī)r(jià)款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書(shū)交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部?jī)r(jià)款之日起__________日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款,甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按__________計(jì)算。逾期超過(guò)________天后,即視為乙方不履行本合同。屆時(shí),甲方有權(quán)按下述第________種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
1。終止合同,乙方按累計(jì)應(yīng)付款的__________%向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過(guò)乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
2。乙方按累計(jì)應(yīng)付款的__________%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3。______________________________________________________________。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在__________個(gè)月內(nèi)按__________利率計(jì)算;自第__________個(gè)月起,月利息則按______
第九條 本協(xié)議一式二份,甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份。
甲 方(簽字):
聯(lián)系電話(huà):
乙 方(簽字):
聯(lián)系電話(huà):
見(jiàn)證人:
簽訂日期: 年月 日
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇31
簽訂時(shí)光:
簽訂地點(diǎn):
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方就位于 的一處農(nóng)村房屋的買(mǎi)賣(mài)事項(xiàng),根據(jù)我國(guó)物權(quán)法、土地管理法等相關(guān)法律規(guī)定,經(jīng)充分、平等協(xié)商,自愿達(dá)成如下一致協(xié)議;
一、本合同雙方當(dāng)事人均為_(kāi)_______市_______街道___________村__________組群眾成員。
二、房屋狀況:本合同項(xiàng)下的房屋位于_____市_____街道 ,相鄰為 ,建筑面積 ,北屋 ,東屋 ,西屋 ,南屋 ,院落面積為 ,房屋登記在 名下或宅地基使用權(quán)證登記在 名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為_(kāi)_____村_____組群眾土地,并征得其他村民和村群眾同意,能夠長(zhǎng)期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本合同項(xiàng)下的房屋甲方享有完整的處分權(quán)利,或已征得其他權(quán)利享有人的同意,擁有處分該房屋的權(quán)利;
2、本合同項(xiàng)下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買(mǎi)賣(mài)協(xié)議或未因甲方個(gè)人或家庭債務(wù)與第三人簽訂賠償協(xié)議、抵押協(xié)議等或未因法院判決使第三人對(duì)該房屋享有權(quán)利;
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購(gòu)房?jī)r(jià)款30%的違約金。
五、本合同項(xiàng)下的房屋交易價(jià)格為人民幣_(tái)______萬(wàn)元,該價(jià)格包括該房屋使用所占土地的費(fèi)用、房屋建造的費(fèi)用、附屬設(shè)施的價(jià)值、合理的增值價(jià)值以及應(yīng)當(dāng)繳付的相關(guān)稅費(fèi)。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起 日,乙方一次性付清全部款項(xiàng),并將該款項(xiàng)匯入甲方賬號(hào)為 的賬戶(hù);如未按期交付房款,乙方需每一天額外向甲方支付房款總額 的違約金,如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,能夠解除本合同并享有追究乙方違約職責(zé)的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第六條將全部房款匯入甲方帶給的賬號(hào)之日起 日內(nèi),甲方須將本合同項(xiàng)下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負(fù)責(zé)騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每一天支付 元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個(gè)月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,能夠解除本合同并追究甲方的違約職責(zé),因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過(guò)戶(hù)的書(shū)面通知后 日,甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的需要,用心配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無(wú)故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付 元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過(guò)戶(hù)為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無(wú)關(guān)的'原因造成無(wú)法辦理過(guò)戶(hù)的,與甲方無(wú)關(guān)。
九、該房屋交付給乙方后,該房屋(包括土地、房屋及附屬設(shè)施)的所有權(quán)益歸乙方所有,包括但不僅僅限于征地補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償?shù)?如甲方得到該上述補(bǔ)償款后應(yīng)當(dāng)將該款項(xiàng)全部給付乙方,如甲方無(wú)故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補(bǔ)償款外,須向乙方支付 元的違約金。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無(wú)關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買(mǎi)賣(mài)、個(gè)人債務(wù)等個(gè)人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無(wú)法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購(gòu)房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實(shí)質(zhì)性影響之時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格補(bǔ)償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣(mài)給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購(gòu)房款并支付全部購(gòu)房款100%的違約金。
十二、其他事項(xiàng):
1、如果雙方就本合同事項(xiàng)發(fā)生爭(zhēng)議,雙方無(wú)法協(xié)商解決時(shí)應(yīng)當(dāng)首先請(qǐng)求本村村委會(huì)、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當(dāng)請(qǐng)至少兩名本村群眾成員作為本次交易的見(jiàn)證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲 方(簽字捺印): 身份證號(hào):
乙方(簽字捺印): 身份證號(hào):
見(jiàn)證人(簽字捺印): 身份證號(hào):
見(jiàn)證人(簽字捺印): 身份證號(hào):
附:
見(jiàn)證人聲明
見(jiàn)證人聲明如下:
1、見(jiàn)證人與甲乙雙方同為 群眾組織成員;
2、見(jiàn)證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買(mǎi)賣(mài)不存在任何利益糾紛;
3、本合同經(jīng)我們見(jiàn)證,雙方自愿、平等協(xié)商,不存在脅迫、暴力強(qiáng)迫等違法狀況,合同是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示;
4、本合同在20xx年 月 日在 家中簽訂,現(xiàn)場(chǎng)參與人員有甲方、乙方和見(jiàn)證人總計(jì)四人,雙方簽字蓋章后本合同生效。
見(jiàn)證人(簽字捺印):
甲方(簽字捺印):
乙方(簽字捺印):
兄弟之間房屋買(mǎi)賣(mài) 篇32
賣(mài)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
買(mǎi)方:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方自愿將下列房屋賣(mài)給乙方所有(房屋座落________________,建筑面積____________平方米)
一、房屋售價(jià):甲乙雙方商定價(jià)格為人民幣_(tái)_______元(________萬(wàn)元整)。
二、付款方式:乙方分________次用現(xiàn)金支付給甲方房款,第一次付款定金時(shí)間為_(kāi)____年____月____日,付款現(xiàn)金為人民幣—元(____元整),第二次預(yù)付款時(shí)間為—月—日,付款現(xiàn)金為人民幣_(tái)_______元(________萬(wàn)元整),第三次付款時(shí)間為辦理完過(guò)戶(hù)等相關(guān)手續(xù)后,付款金額為人民幣_(tái)___元(____萬(wàn)元整),三次支付總金額為人民幣_(tái)_______元(________萬(wàn)元整)。
三、關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定:過(guò)戶(hù)費(fèi)用由乙方承擔(dān),但甲方要配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。
四、上述對(duì)雙方都具有約束力,應(yīng)嚴(yán)格履行,如有違約,違約方承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償損失、支付違約費(fèi)用。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,雙方未盡事宜,協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
簽訂日期:_____年____月____日簽訂日期:_____年____月____日