來料承攬加工協議書(通用3篇)
來料承攬加工協議書 篇1
承攬方:_________
法定代表人:____________
定作方:_________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔:_____________________________________
第十條結算方式及期限:_________________________________________
第十一條其他:
1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的'原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章):_________
代表人(簽):_________
地址:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
_________年____月____日
承攬方(蓋章):_________
代表人(簽):_________
地址:_________
電話:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
_________年____月____日
來料承攬加工協議書 篇2
甲方(建設單位):
乙方(施工單位):
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及《建筑工程質量監督條例》等有關規定,結合本工程具體情況,雙方訂立以下合同,共同遵守:
一、工程概況:
1、工程內容:不銹鋼樓梯扶手,規格
2、 略;
3、工程造價:________元/米,施工面積約________米,約合人民幣 萬元(以實際竣工驗收數量為準);
4、付款方式:合同簽訂生效后,甲方付____%的預付材料款,材料款到帳后開始施工,工程安裝到_______%后,撥付安裝工程總價款的 _______%,工程安裝完畢驗收合格后,余款一次性付清。
二、合同工期:
從撥款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客觀原因引起的延期開工,中途停工和窩工,經甲方認證后,工期順延。
三、甲方責任:
1、如期辦理撥款結算;
2、指派專人為甲方工地代表,對工程進度質量及合同履行情況 進行監督、檢查和簽證。解決在施工中應由甲方解決的問題。
四、乙方責任:
1、保證質量,保證工程如期竣工。保修期為一年,一年內出現
質量問題,保修保換,人為造成損壞,由甲方承擔;
2、工程完工后,負責清理自己施工中造成的垃圾衛生;
3、指派專人為乙方工地代表,負責施工現場的管理與聯系工作, 參加工程驗收;
4、乙方不得無故順延工期,每拖延一天罰款________元
工程質 量不符合規定的負責無償維修及返工。
五 、質 量 驗 收 :
以甲方設計說明和國家頒布的施工驗收規范質量評定標準為依據,達到合格標準。
六、在加工、安裝、付款事項中出現問題,甲、乙雙方發生糾紛時, 雙方協商解決,協商不成的,依法_____________________________ 法院起訴。
七 、合 同 一 式 兩 份 ,甲、乙 雙 方 各 執 壹 份。本 合 同 經 甲、乙 雙 方 簽 字蓋章后生效,合同條款全部履行完畢,合同自行失效。
八、備注
甲方(單位蓋章): 乙方(單位蓋章):
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
來料承攬加工協議書 篇3
日期:________年______月______日于________為發展雙方在____________生產方面的友好合作,增進____________兩國人民友誼,中國____________________廠,地址:________市________(以下簡稱甲方)與______國______________,地址:__________________;電掛____________; 電傳____________(以下簡稱乙方),在中國輕工業品進出口總公司_____省分公司(地址:________光路________號,電掛,____________電傳號碼____________的協助下,雙方代表就____________來料加工業務問題,經過________年________月、________月和________年________月在___________進行充分協商,在平等互利基礎上達成如下協議:
一 總則
1.乙方負責提供生產____________所需的全套設備及必須的零部件,以及擴建廠房建筑安裝用的鋼材、管道和貨車(具體規格要求詳見附件一、二),全套設備分新舊兩部分,屬于全新的,其性能是國際先進水平;屬于半舊的設備,其主要零部件需全部換新,并經過全面檢修,其性能與同類型號全新的設備一樣,設備及零部件價款是優惠價格。
全套設備的生產能力必須達到年產____________噸以上,機械性能的正常運轉由乙方負責確保,在設備投產后______年______個月內,如發生機械故障或非因操作錯誤而造成的損壞,乙方應負責派出工程技術人員進行修理和免費提供零配件,由此產生的停工停產所造成的損失,由乙方負責補償,一年半后發生機械故障,查明原因,雙方友好協商解決。
協議簽訂后,乙方應著手按上述要求進行籌備,甲方將派員到乙方工廠參觀設備情況、設備性能,以運抵________工廠進行驗收為準。機械的專利和技術資料由乙方免費提供。
2.乙方負責提供足夠______臺______機為中心的全套設備所需的原料和輔料(包括______和______)寄存甲方,委托加工,并保證按月均衡供應。
3.甲方負責提供相應的廠房、水電、勞動力及包裝物料(包裝物料費用由甲方向乙方結算),并負責按照乙方要求的規格、數量和質量進行加工____________,收取加工費,產品全部交由乙方銷售。
4.雙方同意,設備價款和加工費均以日元結算。
二 加工數量和加工費
乙方保證每年提供____________加工數量在______噸以上,每年加工費收入不低于____________,甲方保證每年提供加工上述______噸以上或相當于加工收入____________元以上______的生產力。從全套設備正常運轉時起______個月做為試產和工人培訓期,在此期間內的加工費,以雙方同意暫定的產品方案中的加工價為基礎,第一個月提高______%,第二月提高______%,第三個月提高______%,第四個月提高______%。上述增加的加工費由乙方負擔。
試產培訓期滿后,應根據不同規格與生產的實際情況,參照雙方初步議定的產品方案和加工價(詳見附件三,漁網加工費一覽表),雙方另行議定加工費,以后半年議定一次。調整幅度以不超過10%為限。
三 付款辦法
1.設備、零配件和擴建廠房安裝所需的鋼材、管道及貨車的價款為:____________元(此數為原價扣除合作減價數____________元,具體規格詳見附件一、二)。價款支付方式由甲方通過廣州中國銀行信用擔保,在甲方每次收取的加工費中提取______%分期償還,直至償完為止,上述價款的銀行利息由甲方負擔,年利率為____________%,利息以最后一批設備的裝船提單日期起算。