關于裝修合同模板匯編(通用19篇)
關于裝修合同模板匯編 篇1
1、預算測量動手腳
在每一筆裝修訂單中,大概有10%到20%利潤是通過虛報面積拿到的。大多數情況下,丈量裝修面積的工作由裝修工完成,就算業主拿好紙筆在一邊記錄,但是裝修工測量時手勢的變動是不易察覺的。本來25厘米的長度很可能變成28厘米。這里多出3厘米那里多出3厘米,這些多出部分的材料費就全進了裝飾公司的口袋。
2、采取拆分報價忽悠業主
為了賺錢,裝修公司總會絞盡腦汁,采取拆分報價的方式。本來很簡單的一個衣櫥,只要報出總價就可以了,但是精明的裝修公司則不然,需要多少木板,多少油漆,多少人工,隨后加在一起。這樣一來就比總體報價高出了許多。比如油漆工,他可以一氣呵成地把家裝中墻面、衣櫥、儲物柜等所有的油漆刷下來,但若拆開算,衣柜的油漆要等干了再刷第二、第三遍,墻面要連刷三四遍。
3、合同中的裝飾材料往往含糊其辭
有些合同里,裝修公司對材料寫得含糊其辭,實際裝修時,可能用假冒偽劣的材料。當業主追究時,裝修公司便拿出當初的合同,稱業主沒有指定材料品牌。一旦業主要求使用高品質、環保的裝修材料,裝修公司便會要求加價。有的裝修公司還在合同中注明,裝修中如原品牌材料沒貨時,乙方裝修公司可臨時更換相同型號的材料。但這個“同”,是同質量的還是同類材料的,卻沒寫明。
4、虛報建材損耗
談到裝飾公司給業主報的損耗,裝修的損耗遠沒有裝飾公司說的那么高。各類工藝正常的損耗:800mm×800mm地磚損耗在百分之六,300mm×450mm墻磚損耗在百分之五乳膠漆的損耗在百分之三地板的損耗在百分之五。
裝修合同是裝修業主也裝修公司洽談之后對裝修業務的下定,是作為日后裝修業主驗收維權的憑證。因此有什么要求或者協商的相關事項都需要在裝修合同中寫得清清楚楚,白紙黑字真憑實據才是對業主利益最好的保護。簽訂裝修合同前提是簽裝修合同時心中不能再有疑問,要把一切的疑問都解決在簽合同之前,并把所有的條款都寫在合同之上,否者簽合同時的疑問很可能就會變成裝修后的遺憾。
5、工期約定
一般2居室100平米的房間,簡單裝修的話,工期在35天左右,裝飾公司為了保險,一般會把工期約定到45-50天,如果您著急入住的話,可以在簽訂時和設計商榷此條款。
6、付款方式
一般的裝修合同,約定首付60%,木工驗收合格后交納35%,完工后交納5%。如果按照這樣的付款形式的話,在工期過了一半左右后,您就已經向裝飾公司交了95%左右的費用,如果裝修的后期出了什么問題的話,就很難在錢上面制約裝飾公司了。所以建議在簽訂合同時候,能把首付壓到30%,中期交納30%。中期款:一般合同上約定的中期付款時間,只是簡單的標明“工程過半,木工收口”。但是一個工地往往是多項目交叉作業,正規的工期過半應該是:木器制作結束;廚衛墻、地磚、吊頂結束;墻面找平結束;電改造結束。
7、增減項目
裝修過程中,很容易有增減項目,比如多做個柜子,多改幾米水電路等等。這些都要在完工的時候交納費用的。那么這些項目的單價究竟應該是多少呢?如果等到已經開工后,那這可能就是設計說了算了。所以如果有可能,最好能復印一份裝修公司的最初給您看的完整報價單,以免在簽訂合同或是增減項目時,裝修公司偷梁換柱,改換價格。還要注意一點,最后結算費用的時候,你應該支付的增減費用,都應該是在該項目施工前,由您簽字認可的,如果是您沒有簽字認可的,您一概可以不支付相應的費用。
8、水電費用
裝修過程中,現場施工都會用到水,電,煤氣等。一般到工程結束,水電費加起來是筆不小的數字,這筆費用應該誰來支付,在合同中也應該標明。
9、按圖施工
嚴格按照您簽字認可的圖紙施工,如果在細節尺寸上和您在設計圖紙上的不符合,您可以要求返工。
10、監理和質檢到場時間和次數
一般的裝修公司都將工程分給各個施工隊來完成,質檢人員和監理是裝飾公司對他們最重要的監督手段,他們到場巡視的時間間隔,對工程的質量尤為重要。監理和質檢,每隔2天應該到場一次。設計也應該3-5天到場一次,看看現場施工結果和自己的設計是否相符合。
11、工程完工后期
不同的項目有不同的保修期,業主可依具體情況與公司商議,保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金。
12、項目變更
預算項目變更時,雙方應該重新簽訂協議。
13、合同形式
上述裝修合同有三種形式:即承包人包工包料,部分包料,承包人包工、住戶自己包料,在裝修中還應注意以下幾種情況,裝修公司包料的,要向其索要購買的材料明細表、合格證、發票;業主自己包料的,選用的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明、有中文標志的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。
14、合同簽訂
合同簽訂要由法定代表人簽訂,如
有委托代理人的,需要復印委托書,同時向裝飾公司索要工商執照的復印件和資質證明的復印件,這兩個復印件都應該加蓋公司章,還要索要項目經理和工程負責人的身份證復印件或公司正式職工的工作證復印件以及聯系電話。
15、保修條款
裝修的整個過程現在主要還是以手工現場制作為主,沒有實現全面工廠化,所以難免會有各種各樣的細碎質量問題。保修時間內,裝飾公司應該實施的責任就尤為重要了。比如出了問題,裝修公司是包工包料全全負責保修,還是只包工,不負責材料保修,或是還是有其他制約條款,這些都一定要在合同中寫清楚。
16、售后服務
裝修合同注意事項中售后服務不能忽視。最突出的問題是保修期內出現問題,裝修公司故意拖延時間或以種種借口不給維修。因此,消費者在簽訂合同時就應在合同中注明保修期限,分期付款方式等內容,以防備裝修公司把風險全部留給消費者。
關于裝修合同模板匯編 篇2
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:___________________________________
2、居室規格:
總計:施工面積____________平方米。
3、施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4、工程開工日期:______年______月______日
5工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應該另簽訂補充合同。
第四條:付款方式
1、 合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應該簽訂補充合同,并且由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第五條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應該按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第六條:合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應該按合同總價款的10%交付違約金,并且辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第七條:合同生效
1、本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式 份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主):(簽章) 乙方:(簽章)
電 話: 電 話:
關于裝修合同模板匯編 篇3
業主(以下簡稱甲方):
聯系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):
聯系電話:
甲乙雙方本著友好合作的態度,按照《合同法》等相關法律,在平等公平的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址:
使用面積:室廳衛陽臺廚
二、價格
清包工費:元,大寫:。
其中水電工元。
木工元。
瓦工元。
油漆工元。
垃圾清運費元。
材料搬運費元。
管理費元。
三、付款方式
1、木工完成,付
2、泥工完成,付
3、油漆工完成,付元。
4、工程竣工,付元。
5、保修金元,從竣工之日起半年后支付。
四、設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、未經甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發票。
4、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
5、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
6、乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
9、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現偷竊現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
10、由于乙方施工原因造成已完工程返工,其浪費的材料及人工損失由乙方負責。
六、工期
從年月日起至年月日止,工期為天,因甲方因素拖延,工期順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化
2、垃圾應日日清
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。
4、乙方應具備在啟東市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、乙方指定由為替補負責人。
6、在合同價內,乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料。
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,工地現場必須保持2人以上的施工人員。
8、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方自行承擔。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火
2、現場禁止吸煙
3、油漆材料必須和其他材料分開放置
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在一年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
關于裝修合同模板匯編 篇4
發包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):昆山梵高裝飾設計工程有限公司
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《蘇州市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝
飾《資質證書》的企業法人。
2、裝飾施工地點:
3、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米。
4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
5、承包方式: (包工包料、清包工、部分承包)。
6、總價款:¥元,大寫(人民幣)其中:
材料費: ,人工費:
管理費:
垃圾清運費:(3.41%):
其他費用:
經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
7、工期:自年月日開工,至年月日
竣工,工期 天。
二、關于材料供應的約定:
1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由乙 方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、工程驗收。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
四、有關安全生產和防火約定:
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定:
1、工程款付款方式按下表支付:
注:裝飾工程有形市場另有規定的,亦可按市場規定辦理。
2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。
六、其它事項
1、甲方工作:
(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明貳份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
2、乙方工作:
(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
(2)指派 為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付 乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
八、糾紛處理方式:
1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本合同文本和施工企業開具的統一發票,可向蘇州市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照
本合同約定向
―――市仲裁委員會申請仲裁
―――人民法院提起訴訟。
將不選定的解決方式劃出)
九、合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
十、其它約定:
1.
2.
3.
4.
5.
十一、本合同一式 兩 份,甲、乙雙方各執一份。合同附件為
本合同的組成部分,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):梵高裝公司
委托代理人(簽字): 委托代理人(簽字):
電話: 電話: 簽訂日期: 年 月 日
簽訂地址:
關于裝修合同模板匯編 篇5
甲方:太原市七彩虹文化傳播有限公司
乙方:山西永旺裝飾工程有限公司
甲乙雙方本著平等互利的原則,經雙方協商,就彩虹雙語幼兒園裝修事宜簽訂本合同,供共同遵守。
一、工程內容:
甲方下屬彩虹雙語幼兒園裝飾工程
二、方式:
經甲乙雙方協商,工程總(造價)額184萬元(大寫壹佰捌拾肆萬元整)。由乙方以包公包料的形式承包完成以下工程。
1.彩虹雙語幼兒園三層內裝飾工程。
2.外墻涂料粉刷,及外墻頂部邊沿波浪造型。
3.樓頂框架式玻璃雨篷的制作安裝。
4.樓梯間塑膠地板的鋪設及部分室內復合木地板的鋪設。
5.部分門窗的購置及安裝。
三、付款方式:
1.在施工過程中根據完成的項目和質量情況進行分批付款。
2.工程完工后付到總額的85%(170萬大寫萬壹佰柒拾萬元整)。
3.20xx年1月26日,付清尾款14萬(大寫壹拾肆萬元整)。
四、乙方承諾:
1.在乙方負責完成的工程項目中,如遇有影響到消防驗收的相關工作等問題,乙方必須按現場的實際情況進行處理解決。
2.在甲方使用和運行過程中,發現或遇有工程質量等問題,乙方應即時加以解決。
3.乙方對所做的幼兒園裝修工程的安全質量負完全責任。
4.指定賬戶;建設銀行南中環街分理處,
賬號:
戶名:高友強
5.乙方協助甲方完成消防驗收。
五、如出現本合同未盡事宜或者需要修改事項,由雙方友好協商確定。
六、合同生效:
1.本合同一經雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份。
簽字 簽字
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
日期 日期
關于裝修合同模板匯編 篇6
發包方(甲方):
承包方(乙方):
為規范家庭室內裝修的施工,保護雙方的合法權益,現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵寧。
一、概況
1、甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2、裝修施工地點:市區(縣)路(村)巷號樓層室。
3、住房結構:
4、裝修施工內容:
5、承包方式:
6、總價款:元(其中人工費元,材料費元,詳見清單。)
7、工期:自年月日開工,至年月日竣工。工期為日。
二、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限
備注
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格和產品,并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、乙方采購的材料
序號材料或設備名稱規格型號生產廠商(品牌)單位數量質量等級單價(限購元以下)總價上述材料,乙方應向甲方提交購貨發票,并均應用于本合同規定的民宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
3、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收是,甲方自接到驗收通知日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定
1、合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計**元;
年月日前,甲方支付總價款的%,計**元;年月日前,甲方支付部價款的%,計**元;年月日前,甲方支付總價款的%,計**元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求,甲方應另行支付費用,工期順延(具體內容雙方另立補充協議,補充協議系本合同組成部分)。
3、雙方款項往來,均應出具發票(或收據)。
六、其它
(一)甲方工作
1、甲方應在開工前天,向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備,并說明使用注意事項。
2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關等協調工作。
3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
(二)乙方工作
1、參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
2、指派(姓名)為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3、未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
4
、乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任,保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的,乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。
3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品,如有損壞,應照價賠償。
4、甲方未辦理任何手續,要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5、未經甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
八、糾紛處理方式
1、本合同履行期間雙方發生爭議時,在不影響工程進度前提下,雙方可采取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時,對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人未約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴)。
九、其它約定
十、本協議一式份,甲,乙雙方各執份,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(蓋章)
委托代理人: 法定代表人:
住址: 地址:
電話: 電話:
郵編: 郵編:
開戶銀行 簽訂日期:年月日
戶名:
帳號:
簽訂日期:年月
關于裝修合同模板匯編 篇7
發包方(簡稱甲方):__________________________________
承包方(簡稱乙方):__________________________________
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市合同格式條款監督條例》、《北京市建筑市場管理條例》,建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。
第一條 工程概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。_____
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并持有市建委頒發的《建筑業企業資質證書》的企業。
2.裝飾施工地點:________區(縣)_______________路____弄(村)____號___樓____室。
3.住房結構:__________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
4.裝飾施工內容:(見附件一《裝飾施工內容表》)。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
6.總價款:¥_________元,大寫(人民幣):________________
其中:
材料費:_____________________,人工費:__________________
管理費:________________________________,設計費:_______
垃圾清運費:____________________,稅金(3.41%):______
其他費用:___________________________
雙方約定,如變更施工內容、變更材料,這部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_______月________日開工,至________年_______月_______日竣工,工期________天。第二條 材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:(見附件二《甲方提供材料、設備表》)。
甲方負責采購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后,甲乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料:(見附件三《主材料報價單》)。
乙方供應的材料、設備,甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第三條 關于工程質量及驗收的約定:
1.本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準,質量評定驗收標準。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式______份。
關于裝修合同模板匯編 篇8
1、工程概況
工程名稱:北京摩卡兒童有限公司辦公室裝修工程地點:萬達廣場A座1471室
2、承包范圍及承包方式
2.1承包范圍:室內設計及裝修:地面背景墻 石膏墻等
2.2承包方式為大包干:即包工、包料、包安全、包工期、包施工現場及運輸通道的環境衛生,工程造價一次性包死。
3、合同價款
合同價款:(小寫)人民幣: 500000
(大寫)人民幣: 500000
3.1合同價款由包發人和承包人依據中標通知書的中標價或雙方協商的造價進行約定。承包人承諾合同價款不低于其成本價。
3.2合同價款是指發包人支付承包人按照合同約定完成承包人承包范圍內的全部工程和質量保修責任的款項。
3.3 承包人承諾在簽訂本合同前對本工程的全部招標文件、設計圖紙、技術要求及說明、質量要求、合同文件、現成條件及周圍環境、承建風險、現場管理要求等已詳細研究并完全明了,在合同價款中已予以充分考慮。
3.4 合同價款(總價或單價)中已包括了承包人為完成承建和質量保修責任的人員、材料、機械、運輸包裝、施工技術及措施、管理、臨時設施、臨時道路的修建安裝、安全文明施工、水電費等可能發生的一切費用以及利潤等。承包人承諾如有錯漏,概由承包人負責。
3.5 除合同另有約定外,按照國家現行稅法和有關部門現行規定,承包人需繳納一切稅金和
費用,均已包含在合同價款中。
3.6 合同價款確定方式為固定總價方式,任何一方不得擅自改變,除按本合同約定辦理的工程變更或按合同
約定辦理的有效現場簽證外,結算時一律不予調整。
3.7合同圖紙間存在矛盾或表述不清,發包人應作出必要的澄清,但此澄清不作為工程變更。
3.8合同價款已充分考慮了合同執行期間任何人工、材料、設備、機械價格的漲跌的可能和相關因素,承包
人承諾該市場風險完全由其承擔。
4、 質量
本工程驗收標準為:GB50210-20xx《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》標準執行,工程質量要求達到標
準。
5、 工期
5.1 開工日期: 20xx年10月20 ,竣工日期:20xx年11月30,合同工期總日歷天
數 40天(雨天均包含在內)。
5.2 如遇到以下情況者,承包人提出工期順延的簽證要求,經監理工程師初步審查、發包人代表確認后,工
期相應順延:
(1)發包人同意調整工期的設計變更和工程量增加;
(2)發包人書面同意的工期順延的其它情況。
以上簽證項目,承包人必須在事件發生后三天內辦理簽證手續,即承包人在事件發生后三天內提出工期
順延的書面簽證要求,否則,監理工程師不進行初步審查、發包人代表不予確認,即不予辦理工期順延
簽證。
6、發包人責任
6.1有權審核承包人編制的工程總進度計劃、工程進度月(季)報表。
6.2發包人或其委托的監理單位負責現場的配合管理和協調工作、有權監督檢查工程質量、隱蔽工程的驗收,
負責設計問題的處理和工程變更的簽認。
6.3及時組織竣工驗收,辦理竣工、接受移交等手續。
6.4按合同約定時間向承包人支付工程進度款,及時辦理工程結算和結算款的支付。
7、 承包人責任
7.1承包人負責辦理施工用水、用電手續并承擔相應的費用,發包人給予協助。
7.2 按招標書或甲方要求、圖紙、施工組織設計和國家現行的施工及技術驗收規范進行施工
做好自檢工作,確保合同工期。
7.3 做好施工原始記錄,隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交發包人。
7.4 按照施工安全規范,采取預防事故措施,確保施工安全和第三方的安全。因承包人原因發生的安全事故,
均由承包人負責,并立即書面報告發包人或主管單位備案。承包人不得損壞 場地內或場地臨近的各種
管線和構筑物,若有任何損壞,須立即通知發包人及有關單位,并由 承包人負責損失及修復費用。
7.5 根據政府主管部門有關文明施工的要求,做好施工組織管理,保證施工現場清潔,道路暢通、器材堆放
整齊,并即時清除垃圾和不用的臨時設施。工程竣工后及時清理現場,包括清除施 工過程中產生的余
土及其它堆積物,拆除生產和生活的臨時設施,做到工完場清。
7.6由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由承包人自行負擔。
7.7 所有運抵現場的材料被視為發包人財產,沒有發包人批準不可遷離現場。承包人須對現場所有的材料、
設備、器械等進行保護。
7.8 承包人必須嚴格遵守發包人制定的現場管理規定。
7.9 承包人不得將本工程轉包;未經發包人同意,承包人不得將本工程的任何部分工程分包。
8、工程質量檢查驗收
8.1施工中承包人根據發包人要求應提供關于工程質量的技術資料,如材料出廠合格證、試驗報告等的復印
件,材料代用必須經過設計院和發包人的審核同意并簽證。
8.2 承包人必須健全質量檢查制度,配備現場專職質量檢查員、安全檢查員,建立完善的自檢制度,做好自
檢記錄,接受發包人、監理單位和主管部門的檢查督促,確保工程質量。
8.3 凡隱蔽工程,經承包人自檢后,應填制確切的隱蔽記錄,并提前2天通知監理單位檢查,經檢查合格并
符合設計要求,簽字認可后方能進行下一工序的施工。未經驗收的隱蔽工程,承包人不得自行隱蔽。
8.4 如對已隱蔽工程的復查結果不符合設計要求或質量不合格的,復查費由承包人承擔。若復查結果符合設
計要求,質量合格的,復查費由發包人承擔,因此造成的工期損失,由責任方負責。
8.5 施工質量不符合設計要求,質量不合格者,必須返工。由于施工質量原因給本工程造成永久性缺陷,應視缺陷嚴重程度向發包人支付違約金。返工的費用由承包人負擔,本合同約定的工期不予順延。
9、設計變更
9.1設計變更是指合同簽署后,工程在設計(包括品質和數量)上的改變。設計變更必須以經發包人確認的
設計單位書面通知為準。
9.2 發包人如需進行工程變更,應以書面形式通知承包人。承包人接到書面通知后,必須按照變更通知的內
容和要求實施工程變更。工程中發現設計有錯誤或嚴重不合理的,承包人應書面通知發包人,由發包人在10天內與設計單位商定,提出修改或變更設計文件,承包人方可繼續施工。
9.3 施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的損
失,由承包人承擔,延誤的工期不予順延。
9.4《設計變更通知單》(格式由發包人提供)須同時具備下列條件方對發包人和承包人具有約束力,否則,
不能作為結算或工期順延等的依據。
(1)《設計變更通知單》應附有設計單位的變更通知單,該通知單上蓋有工程設計出圖專用章,且經設計單位專業負責人和校對人簽字并蓋章;
(2)《設計變更通知單》上有發包人專業工程師、成本工程師、發包人代表簽字;
(3)《設計變更通知單》由總監理工程師簽發;
(4)《設計變更通知單》必須附原圖和設計變更圖。
(5)《設計變更通知單》如不能準確反映工程量,必須采用現場簽證單的形式進行計量,方可作為工程價款調整的依據。
9.5《工程現場簽證單》(格式由發包人提供)須同時具備下列條件方對發包人和承包人具有約束力,否則,
不能作為結算或工期順延等的依據。
(1)《工程現場簽證單》上有承包人項目負責人、總監理工程師簽字并蓋章;
(2)《工程現場簽證單》上有發包人專業工程師、成本工程師、發包人代表的簽字;
(3)《工程現場簽證單》須列明具體工程量,必要時附計算算式。
9.6《工程聯系單》只作發包人和承包人雙方聯系的用途,不作為計價依據,如承包人認為應計價的,承包
人須申請辦理設計變更或現場簽證手續。
9.7 合同履行中發包人要求的其他變更,由發包人和承包人協商解決。
10、變更價款的確定
10.1本條款只適用引起工程造價調整的工程變更,因工程變更對合同價款的調整按下列方式進行:
(1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格(含下浮率)變更工程價款;
(2)合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格(含下浮率)變更工程價款;
(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,按以下約定的計價規則(含下浮率)進行計算。(套用
定額、費率、材料價格、下浮率)
10.2 在工程變更實施完工后7天內,承包人須向監理單位和承包人提出現場計量要求,對涉及變更部分的
現狀、已完成的工程量等做出準確說明,經監理單位和發包人核實并按《工程調整造價審核單》(格式由發包人提供)批準后確定變更工程價款。如涉及到隱蔽工程或拆除工程,應在隱蔽前或拆除前通知監理單位和發包人進行現場計量。
10.3在工程變更實施完工后7天內,承包人未向監理單位和發包人提出現場計量要求,視
為變更不涉及合同價款增加。但對于因變更涉及合同價款減少的,發包人有權在竣工結算前或竣工結算時調減。
10.4在工程變更實施完工后14天內,承包人須向監理單位和發包人提出變更工程價款的報告,按《工程調
整造價審核單》(格式由發包人提供)要求批準后確定的變更工程價款作為竣工結算依據。
10.5承包人不得以變更價款沒得到發包人審批為由拒絕按后續變更指示實施,不得以未能 接受發包人確定
的變更工程價款為理由拒絕實施后續工程變更或不完全實施后續工程變更。承包人與發包人就變更工程價款協商不成時,承包人應按發包人要求先實施工程變更,然后按合同關于爭議的約定處理。 10.6 因承包人自身原因導致的工程變更,承包人無權要求追加合同價款。
11、 工程款的支付
11.1進場施工,甲方應付給乙方 ℅工程備料款。
11.2工程進度到 天后,甲方再付給乙方 ℅進度款。
11.3 工程竣工驗收合格后,甲方應在15天內一次性付清余款。
12、工程驗收
12.1 承包人必須按本合同第5條約定或發包人批準順延的日期竣工并通過驗收。
12.2 承包人在竣工前7天內,書面通知發包人作預驗收檢查,發包人應及時配合。
12.3工程竣工時,承包人向發包人提交全部施工原始記錄資料,竣工圖四套及報告兩套,發包人在收到承包
人提交的竣工報告后應及時組織驗收。
12.4 驗收檢查工程有較大整改時,以整改合格后的日期為竣工日期,承包人不得因工程經濟糾紛而拒絕交
付使用。
12.5工程完工未驗收,發包人擅自提前使用,由此發生的質量、安全問題,由發包人承擔責任。并以發包人
開始使用日期為竣工日期,工程未完工,發包人如需提前使用,承包人應積極配合,發包人提前使用日期并不作為竣工日期,但不應影響承包人正常施工,否則工期相應順延。
12.6工程竣工驗收合格后7天內,承包人向發包人移交完畢。如承包人不能按時交付,應按逾期竣工處理。 12.7承包人的生產、生活臨時設施,應在通過竣工驗收日期起5天內全部撤離,并做到工完場清。如工完不
清場,每日收取地租為工程結算價款的%,由發包人在余留工程款中扣回,且工程不能計作已竣工,實際竣工日期以經驗收合格后清場完畢之日起計。
13、竣工結算
13.1 竣工結算是指對合同內涉及的工程造價所有內容的結算,包括工程價款、獎勵和違約、質量、安全、
工期等內容。凡是與造價有關的約定應納入結算范圍。
13.2 工程竣工驗收合格后28天內,承包向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料,承包人和發包人按
照合同約定的合同價款及條款約定的合同價款調整內容,進行工程竣工結算。按合同約定結算,如竣工結算造價超出合同價款5%的,則超出部分的工程變更下浮率需比投標下浮率高,具體由雙方在竣工結算時商談。
13.3工程竣工驗收合格后28天內,承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料,造成工程竣
工結算不能正常進行或工程竣工結算價款不能及時支付,由承包人負責。承包人若不按時申報結算資料,則發包人可自行進行結算。
關于裝修合同模板匯編 篇9
合同編號:_________
發包人(簡稱甲方):_________
承包人(簡稱乙方):_________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況和造價
1、甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。甲方的有效證明:_________。乙方為本市經工商行政管理部門核準登記的企業,企業資質情況:_________。
2、裝飾施工地址:_________區(縣)_________路_________弄(村)_________號_________樓_________室。
3、住房結構:_________房型_________房_________廳_________廚_________衛_________陽臺,套內施工面積_________平方米。
5、裝飾施工內容:見附件一《裝飾施工內容表》。
6、承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
7、總價款:¥_________元,人民幣(大寫):_________元。其中:材料費:_________元,人工費:_________元,拆除費:_________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,管理費:_________元,稅金(3.41%):_________元,利潤:_________元,其他費用_________元。
“總價款”是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額,在一般情況下竣工結算時上下增減的幅度在沒有項目變更的情況下不超過結算價的5%。雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內容、變更材料,這部份的工程款應當按實計算。
8、工期:自_________年_________月_________日開工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
第二條 材料供應
1、甲方提供的材料、設備:見附件二《甲方提供材料、設備表》。甲方負責采購供應的材料、設備應是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲、乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,保管費由雙方約定。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料、設備:見附件三《工程主材料報價單》。乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
4、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題,責任由甲方承擔。
5、乙方提供的材料、設備應當符合本合同工程主材料報價單的規定。如果乙方使用的材料、設備是假冒偽劣產品,應按材料和設備價款的雙倍賠償給甲方。
6、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。
第三條 工程質量及驗收
1、本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。
2、本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5、在施工過程中,甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備,須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后,方能進行該項目的施工,因此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其它管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
6、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
7、工程竣工后,乙方應及時通知甲方在七日內組織驗收。驗收合格的,辦理驗收移交手續(見附件五《工程質量驗收單》),并由甲方按照約定付清全部價款。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒收。
8、工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,甲、乙雙方簽署《工程保修單》(見附件七《工程保修單》)。工程保修期由甲、乙雙方協商議定,乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條 安全生產和防火
1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2、甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得擅自改變房屋承重結構,拆、改承重墻。
第五條 工程價款及結算
1、工程款付款方式:(將不選定方式劃去)
(1)工程款付款按下表支付:工程款付款時間表
┌──────────┬──────────────┬────┬──┐
│ │付款時間 │付款比例│金額│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│對預算、設計方案認可│合同簽訂當日 │30% │ 元│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│施工過程中 │水、電、管線隱蔽工程通過驗收│35% │ 元│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│工期過半 │油漆工進場前 │30% │ 元│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│竣工驗收 │驗收合格當天 │5% │ 元│
├──────────┼──────────────┼────┼──┤
│增加工程項目 │簽訂工程項目變更單時 │100% │ 元│
└──────────┴──────────────┴────┴──┘
(2)工程款付款雙方協商約定:_________
2、雙方款項往來均應出具收據,甲方應予以保存,竣工結算后乙方收回收據并應開具稅務統一發票交甲方。
3、工程結算:見附件六《工程結算單》。
第六條 施工配合
1、甲方工作:
(1)在裝飾施工前,向施工地的物業管理企業申報登記。
(2)甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(3)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等協調工作。
(4)工程開工前,甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時,甲方提供新鎖,由乙方當場負責安裝后交付使用。
(5)甲方所屬物業如有收取押金的項目,甲方應予以先行支付,如在整個施工過程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收,乙方應對被沒收部分進行全額賠償。
(6)甲方或其所屬物業部門應書面告之乙方施工人員有關物業管理的規定,以便乙方施工人員遵守執行。
2、乙方工作:
(1)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發現問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協調。
(2)早上7時前及晚上7時后不得進行有噪聲的施工作業。
(3)召集有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。
(4)指派_________為乙方駐工地代表,全權負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
第七條 違約責任
1、因乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。
2、因乙方原因造成逾期交付的,每逾期一天,乙方應賠償給甲方_________元。
3、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4、由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天,甲方應賠償給乙方元。
5、甲方如未按約定對隱蔽工程進行驗收,乙方可以順延工程竣工和交付日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每逾期一天,甲方應賠償給乙方_________元。
6、工程竣工后,甲方如未按約定對整體工程進行驗收,乙方可以順延交付日期,并有權要求甲方賠償損失。每逾期一天,甲方應賠償給乙方_________元。
7、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應賠償給乙方_________元,工期順延。
8、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有房屋承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
9、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行入住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
10、由于甲方原因造成在施工過程中大量增加施工項目、變更施工內容和裝飾材料的,甲方應和乙方協商相應順延工期。
第八條 糾紛處理方式
1、本合同在履行中或者在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向上海市裝飾裝修行業協會或上海市消費者權益保護委員會申請調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本合同約定:(將不選定的解決方式劃去)
(1)向上海仲裁委員會申請仲裁。
(2)向_________人民法院提起訴訟。
第九條 合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由責任方按合同總價款_________%賠償,解除本合同。
第十條 其它約定
1、_________
2、_________
3、_________
4、_________
5、_________
第十一條 附則
1、本合同由甲乙雙方蓋章、簽字后生效。
2、本合同簽訂后,工程不得轉包。
3、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十二條 合同附件
附件一:裝飾施工內容表(地面部位、墻面部位、天棚部位、門窗部位、家具、衛生間、廚房、強電弱電、水管、其它要求);
附件二:甲方提供材料、設備表(材料或設備名稱品牌、規格型號、質量等級、單位、數量、送達時間、送達地點、備注);
附件三:工程主材料報價單(裝飾內容及裝飾材料規格型號品牌等級、數量、單位、單價、合價);
附件四:工程項目變更單(變更內容、原價格、新價格、增減金額“+、-”);
附件五:工程質量驗收單(日期、檢驗項目名稱、檢驗結果“合格、不合格、補驗”、甲方簽名、乙方簽名);
附件六:工程結算單(工程合同造價、變更增加項目、變更減少項目、工程結算總額、甲方已付金額、甲方應付乙方金額、乙方應付甲方金額);
附件七:工程保修單(公司名稱、聯系電話、用戶姓名、聯系電話、合同編號、裝飾工程地址、施工單位負責人、工地負責人、開竣工日期、竣工驗收日期、工程交付日期、保修期限)。
關于裝修合同模板匯編 篇10
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并持有市建委頒發的《建筑業企業資質證書》的企業。
2.工程地址:__________________________________________________
3.居室規格:__________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
⑴____室,計__________平方米;
⑵_____廳,計__________平方米;
⑶_____廚房,計__________平方米;
⑷_____衛生間,計__________平方米;
⑸_____陽臺,計__________平方米;
⑹______過道,計_______平方米;
⑺其他(注明部位)__________,計_______平方米;
4.工程內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5.委托方式:_____________________________________
6.工程開工日期:_______年_______月________日
7.竣工日期:__________年_________月_________日
工程總天數:_____________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1.材料款_______元;
2.人工費_________元;
3.設計費________元;
4.施工清運費_________元;
5.搬卸費________元;
6.管理費__________元;
7.稅金(3.41%)___________元;
8.其他費用(注明內容)_____________元;
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門:市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
第五條:付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
付款百分比按付款方式表進行:
付款要求付款時間付款百分比金額:元
甲方: 乙方:
簽字(蓋章): 簽字(蓋章):
年月日 年月日
關于裝修合同模板匯編 篇11
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
工程項目:_________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況
1.工程地址:_________
2.居室規格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛,總計:施工面積_________平方米。
(1)_________室,計_________平方米;
(2)_________廳,計_________平方米;
(3)_________廚房,計_________平方米;
(4)_________衛生間,計_________平方米;
(5)_________陽臺,計_________平方米;
(6)_________過道,計_________平方米;
(7)其他(注明部位)_________,計_________平方米。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:_________
5.工程總天數:_________天
工程開工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
第二條工程價款
工程價款(金額大寫)_________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
(1)材料款_________元;
(2)人工費_________元;
(3)設計費_________元;
(4)施工清運費_________元;
(5)搬卸費_________元;
(6)管理費_________元;
(7)稅金_________元;
(8)其他費用(注明內容)_________元。
第三條質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準,雙方同意參照XX市地方標準db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門:_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條付款方式
1.合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》,乙方開具統一發票,向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條工程驗收
1.工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條其他事項
1.甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方
(1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派(姓名)_________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
(3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
(4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為_________個月。
第九條違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條爭議解決
1.本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁,或向_________人民法院提起訴訟(二者只能選擇一種)。
第十一條合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
發包方:_________(以下簡稱“甲方”)與承包方:_________(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益,根據現行的法律、法規和規章,結合本工程的具體情況,簽訂本合同,并遵照執行。
第一章合同背景
第一條施工地點位于_________市_________區_________路_________弄_________號_________室,(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格,并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工,使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第二章施工單位資格
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前,乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。
第三章施工內容
第五條該房屋屬_________結構,房型為_________房_________廳_________廚_________衛,建筑總面積為_________平方米;施工的是其中的_________房_________廳_________廚_________衛,施工面積為_________平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁):
(一)廳:地面部分_________,墻面部分_________,天棚部分_________,門窗部分_________,其他_________;
(二)房:地面部分_________,墻面部分_________,天棚部分_________,門窗部分_________,其他_________;
(三)廚:地面部分_________,墻面部分_________,天棚部分_________,門窗部分_________,其他_________;
(四)衛:地面部分_________,墻面部分_________,天棚部分_________,門窗部分_________,其他_________;
(五)其他:地面部分_________,墻面部分_________,天棚部分_________,門窗部分_________,其他_________;前款沒有說明的,依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第四章材料、設備和價款
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》,乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條該房屋工程總價款為_________元,其中材料費_________元、人工費_________元、管理費_________元、設計費_________元、垃圾清運費_________元、稅金_________元、其他費用_________元。工程總價款是各分項價款的總和。
前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的,甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的,甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價,不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。
乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的,按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的,可以委托價格評估部門評估,價格評估部門的評估結論,雙方應當接受。
第九條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的,甲方有權選擇以下列方式之一處理,乙方應當接受:
(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;
(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做,更換后的材料和設備費減半收取,原工期不變。
第十條乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十一條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限于完工后的室內空氣質量,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規定的,應當立即更換和重做,更換后的材料和設備不再收費,原工期不變。
第十二條甲方變更施工內容的,乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的,經甲方書面確認后生效。
第八條至第十二條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。
第十三條該房屋的工程總價款為_________元,其中人工費_________元、稅金_________、其他費用_________元。
第十四條甲方提供的材料、設備,應當按時送到現場,乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的,乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出,甲方仍表示使用,造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場,經乙方驗收后發生損壞的,乙方應當賠償。
第十五條甲方提供的材料和設備,均應用于本工程;未經甲方同意,乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的,乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第十三條至第十五條在甲方提供施工使用的材料、設備,乙方提供勞務的情形下適用。
第五章付款方式
第十六條工程款按以下方式支付:
(一)本合同簽訂后,開工前二至五日,甲方支付相當于總價款30%的工程款;
(二)完成50%的工程量之日后的三日內,甲方支付相當于總價款40%的工程款;
(三)竣工驗收后三日內,甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款5%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
第十七條因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十八條雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
第十九條竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第六章結算
第二十條工程竣工,甲方驗收后對價款有異議的,可以要求不超過七日的核價期,核價期內,甲方有權暫停向乙方付款,乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的,核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的,以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據,按照評估結果結算總價款,乙方應當同意。
第七章工程進度
第二十一條本工程于_________年_________月_________日開工,_________年_________月_________日竣工,工期為_________天。每日施工時間為_________時_________分至_________時_________分(_________時_________分至_________時_________分休息)。
推薦合同范本 ·建筑裝飾工程施工合同(甲種本) ·辦公樓裝修合同 ·裝飾裝修合同 ·廣東省室內裝飾裝修工程施工合同 ·裝修合同書樣本 ·裝修施工協議書工期中施工時間內,乙方未施工的,不論工程是否竣工,未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第八章施工
第二十二條乙方指派_________為工程駐工地代表,負責本合同的履行,包括根據要求組織施工,協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的,應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前,乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十三條乙方應當自行施工,未經甲方同意,不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十四條工程執行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》,以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
甲方:_________
乙方:_________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第一條工程概況
1.1工程名稱:_________;工程地點:_________;承包范圍:_________;承包方式:_________。
1.2開工日期:_________;竣工日期:_________;總日歷工期天數:_________。
1.3質量等級:_________。
1.4合同價款:_________。
第二條合同文件及解釋順序
_________。
第三條合同文件使用的語言和適用標準及法律
3.1合同語言:_________。
3.2適用標準、規范:_________。
3.3適用法律、法規:_________。
第四條圖紙
4.1圖紙提供日期:_________;
4.2圖紙提供套數:_________;
4.3圖紙特殊保密要求和費用:_________。
第五條甲方代表
5.1甲方代表姓名和職稱(職務):_________;
5.2甲方賦予甲方代表的職權:_________;
5.3甲方代表委派人員的名單及責任范圍:_________。
第六條監理單位及總監理工程師
6.1監理單位名稱:_________;
6.2總監理工程師姓名、職稱:_________;
6.3總監理工程師職責:_________。
第七條乙方駐工地代表
_________。
第八條甲方工作
8.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求:_________;
8.2水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應要求:_________;
8.3需要與有關部門聯系和協調工作的內容及完成時間:_________;
8.4需要協調各施工單位之間關系的工作內容和完成時間:_________;
8.5、批件的名稱和完成時間:_________;
8.6會審圖紙和設計交底的時間:_________;
8.7向乙方提供的設施內容:_________。
第九條乙方工作
9.1施工圖和配套設計名稱、完成時間及要求:_________;
9.2提供計劃、報表的名稱、時間和份數:_________;
9.3施工場地防護工作的要求:_________;
9.4施工現場交通和噪音控制的要求:_________;
9.5符合施工場地規定的要求:_________;
9.6保護建筑物結構及相應管線和設備的措施:_________;
9.7建筑成品保護的措施:_________。
第十條進度計劃
10.1乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:_________;
10.2甲方代表批準進度計劃的時間:_________。
第十一條延期開工
_________。
第十二條暫停施工
_________。
第十三條工期延誤
_________。
第十四條工期提前
_________。
第十五條工程樣板
15.1對工程樣板間的要求:_________。
第十六條檢查和返工
_________。
第十七條工程質量等級
17.1工程質量等級要求的追加合同價款:_________;
17.2質量評定部門名稱:_________。
第十八條隱蔽工程和中間驗收
18.1中間驗收部位和時間:_________。
第十九條驗收和重新檢驗
_________。
第二十條合同價款及調整
20.1合同價款形式(固定價格加風險系數合同、可調價格合同等):_________;
20.2調整的方式:_________。
第二十一條工程預付款
21.1預付工程款總金額:_________;
21.2預付時間和比例:_________;
21.3扣回時間和比例:_________;
21.4甲方不按時付款承擔的違約責任:_________。
第二十二條工程量的核實確認
22.1乙方提交工程量報告的時間和要求:_________。
第二十三條工程款支付
23.1工程款支付方式:_________;
關于裝修合同模板匯編 篇12
甲方(債權人):
乙方(債務人):
甲乙雙方為了加強內部付款制度的管理,規范并統一付款程序,同時進一步提高甲乙雙方的合作質量和合作效率,經過甲乙雙方友好協商特制定本付款協議,以供甲乙雙方共同遵守:
一、甲乙雙方于20 年 月 日簽訂協議,約定由甲方加工乙方產品
二、現關于該款項的清償問題雙方達成如下協議
甲方向乙方提供鋪底資金付款方式:既第一二個月的貨款押在甲方,到第三個月貨款結算后乙方向甲方一次性付清三個月顯示的總金額款項。除人力不可抗力因素以外,乙方不得無故延遲向甲方支付貨款。如果確實有特殊情況在接到發票次月月底前無法支付的,必須提前與甲方進行解釋溝通,并爭得甲方同意,否則甲方可采取控制發貨對乙方進行制約.如果甲方由于某些特殊情況要求乙方提前付款,必須提前與甲方及時溝通,甲方可視具體情況給與幫助。
三、對乙方開票的規定:
乙方在收到甲方提供產品并驗收合格后以合同簽訂日起每三個月后方通知甲方開具發票,甲方驗收合格的產品型號和數量以簽收的送貨單為正。開票數量僅為乙方驗收合格產品的數量(該數量必須經過甲乙雙方共同確認)。甲方每三個月將發票寄/送到甲方財務部
四、本協議一式兩份,雙方各執一份;本協議自雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于裝修合同模板匯編 篇13
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)蘇州廠房建筑裝飾工程有限公司
依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、江蘇省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積 平方米。
二、 工程裝修內容
X廠房辦公樓車間以及電氣等裝飾工程
三、 工程造價
工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;
工程造價為:¥ 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、 質量要求
按國家建設部行業標準《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的 %
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的 %
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的 %
4、乙方剩余工程款作為質保金在一年內付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜
經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方:蘇州廠房建筑裝飾工程有限公司
(蓋公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
委托代理人: 委托代理人:
關于裝修合同模板匯編 篇14
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 。 1.2工程地點: 。 1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。 1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。 (1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。 1.5 工程期限__ ___歷天,開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減項目的,由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 甲方義務
3.1 開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,并負責交納物業管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;
3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條 乙方義務
4.1 指派 為乙方駐工地監理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通; 4.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
第六條 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延; (1)工程量變化和設計變更; (2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效后,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %,即 元。
第四次:工程完工及竣工驗收后,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 5%,即 元。
8.2 工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清后,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。
8.4 本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條 雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、設備;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的; (5)因甲方原因變更設計、增加施工項目; (6)同意工期順延的其他情況。 (7)逾期驗收或無故怠于驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。 9.2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。 (3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的,由乙方負責; (4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償; (5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.4 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,并辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6 甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.7 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關于設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字后,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收,并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由XX市裝飾協會調解;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商后簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂后工程不得轉包。
13.3 本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,履行完畢后自行終止。
13.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:_________ ___(簽字) 乙方:東莞裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人: 法定代理人:_____________
委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________
地址: 地址:XX市××鎮路
電話: 電話:
委托方(甲方):
關于裝修合同模板匯編 篇15
原告曹某訴稱,原被告曾簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價款5萬元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。合同簽訂后原告已支付合同款4萬元,但被告在工程中大量使用不符合同約定的材料,隱蔽工程也未通知原告驗收,原告曾提出異議,被告卻在工程未完工的狀態下于20xx年11月25日擅自撤離施工現場,導致原告無法如期入住,只得在外租房居住,故要求1、解除雙方簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工違約金從20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元計算;3、要求被告返還多收取的裝潢款項6055元;4、要求被告賠償原告在外租房損失從20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元計算。
經審理查明,原被告于20xx年9月25日簽訂《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》約定,由被告承攬本市三門路房屋的裝飾工程,承包方式為全包,總價款5萬元,工期自20xx年9月24日開工,至20xx年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的,每逾期一天被告應賠償50元等內容。合同簽訂后,被告進場進行施工,原告則向被告支付工程款4萬元。施工過程中,雙方因被告未通知原告驗收材料及驗收隱蔽工程等問題產生矛盾,原告曾對被告使用的材料提出異議,被告卻于20xx年11月20日擅自撤離施工現場,致成訟。
【案件要點】:是否應解除合同,退還裝修費?
【律師評析】
審理中,經原告申請,本院委托某某工程造價咨詢公司對系爭房屋內被告已施工的工程價格進行審價,該公司經審核后確認被告已施工工程造價為33945元。
審理中,原告稱系爭房屋經有關部門對施工工程進行審價后,原告為減少損失,于20xx年4月7日對該房屋進行了裝修,并已入住,由于被告逾期竣工,原告以每月3000元的價錢在外租房居住。期望法院在計算租金損失時考慮到原告另行裝修需要一個合理期限,從而支持原告有關租金損失計算至20xx年5月7日的訴請。
本院認為依法成立的合同受法律保護,當事人按照約定履行各自的合同義務。本院原、被告簽訂的合同系雙方當事人真實意思的表示,并未違反法律規定,依法應認定為有效。被告在施工過程中,未嚴格按照合同約定履行合同義務,且在工程未完工的情況下擅自退場,造成逾期竣工及系爭房屋長期空置,原告據此要求解除合同,并要求被告給付逾期竣工違約金并無不當,應予支持。被告已施工工程經審計價格為33945元,原告據此要求被告退還多收取的工程款6055元亦屬合理,應予支持。至于原告主張的在外租房損失一節,本院認為被告逾期竣工導致原告無法按期入住,原告已提出證據證明其在外租房居住,該損失被告理應賠償,至于賠償的標準本院將根據本案案情并結合市場行情予以酌定。依照《中華人民共和國合同法》第八條、第六十條、第九十四條、第九十七條、第一百零七條的規定,判決如下:
一、解除原告曹某與被告某某室內裝潢公司簽訂的《某市家庭居室裝飾裝修施工合同》;
二、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內支付原告曹某逾期竣工違約金6700元;
三、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內返還原告曹某裝修工程款6055元;
四、被告某某室內裝潢公司應于本判決生效之日起十日內賠償原告曹某租金損失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止,按每月20xx元計算)。
如果付款義務人未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條的規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費650元,審價費1500元,由被告某某室內裝潢公司負擔。
關于裝修合同模板匯編 篇16
xx市房產管理局
xx市工商行政管理局
xx市住宅裝飾裝修施工合同
甲方(委托方): 簽約時間:
乙方(施工方): 簽約地點:
為規范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、杭州市人民政府第141號《杭州市城鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的原則,結合本工程的家體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
家庭裝修合同范本,家庭裝修合同范本下載
一、 工程概況
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的.單位。
2.裝飾施工地點: 區 路(小區) 幢 號(單元) 室。
3.住房結構: 室 廳 結構,建筑面積 平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》
5.承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) 。
6.本工程由 設計。
7.工期:工程期限 天,從 年 月 日開工
至 年 月 日竣工。
二、工程價款及結算方式:
1. 總價款:(大寫)元(其中:設計費元,管理費(%)元,稅金(%)元)。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
2. 合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元。年月日前,甲方支付總價款的%,計天:年月日前,甲方支付總價款的%,計元:年月日前,甲方支付總價款的%,計元:尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后日內付清。
三、施工準備及雙方的義務
(一) 甲方工作
1. 甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2. 甲方應在開工前天,向乙方進行現場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
4. 指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。
(二) 乙方工作
1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2. 指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4. 與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
5. 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應
1. 甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2. 乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》
乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。
乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產
甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
六、施工內容和工期變更:
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、工程質量及竣工驗收辦法
1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規范》為質量評定驗收標準。
2. 裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。
3. 由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4. 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5. 乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以書面承認。
6. 工期竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。
八、違約責任
1. 本合同簽訂生效后,甲方雙方應履行合同規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經濟損失。
2. 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的 %支付違約金。
3. 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 元。
4. 甲方未輸任何手續,要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5. 未經甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
九、工程保修:
1. 凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2. 由于乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。
3. 由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4. 本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
十、糾紛處理
住宅寅裝飾裝修工程發生糾紛的,可以協商或者調解解決。不愿協商、調解或者協商、調解不成的,當事人可按下列第 種方式處理:
(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;
(2) 依法向人民法院起訴;
十一、其它約定事項
甲方:乙方:
姓名(簽名):單位名稱(蓋章):
地址:法定代表人:
地址:委托代理人:
郵編:郵編:
電話:電話:
工商營業執照號碼:
住宅裝修企業資質證書號碼:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
年月日
簽證意見:
簽證員:
關于裝修合同模板匯編 篇17
編號: CFJT—005
裝飾工程有限公司
泥工班組勞動合同書
甲方(用人單位)名稱:裝飾工程有限公司樓室內裝飾工程項目經理部法定代表人(委托代理人):
乙方(勞務供方)名稱: 乙方(領 隊 人)姓名:
性別:
(領 隊 人)家庭住址:
居民身份證號碼:
合同書編號: CFJT—005
裝飾工程有限公司經理辦公室制
勞 務 合 同 書
甲方:裝飾工程有限公司樓室內裝飾工程項目經理部 乙方:
根據國家有關法律、法規規定,按照平等自愿,協調一致的原則,簽訂如下勞務協議。
一、工程名稱:樓室內裝飾工程泥工工程 二、工程地點:長沙市經濟技術開發區漓湘中路 三、乙方的工種及人數: 1、工人
2、乙方帶隊負責人姓名:,身份證號碼:四、開竣工日期:從年月 日起至 年 月 日止。 五、乙方勞務承包工作內容:
甲方將樓室內裝飾工程泥工工程及現場 委托給乙方施工;乙方包耗材,包卸材料、上樓、場內轉運及垃圾清運,自帶工具及消耗品,如切割片、電纜線、鉆頭等工具耗材,(按附表單價相應計算造價、含管理費)以此作乙方結算工資款。甲方提供的材料,乙方損耗控制在2℅以內,超出損耗部分由乙方負責賠償。
六、工期、質量、環境、職業健康安全要求 1、工期;
2、質量標準;工程質量一次交驗合格率100%;顧客滿意率85%
3、職業健康安全; 實施JGJ59-99標準檢查合格率100%,優良率40%以上; 4、環境(現場文明);現場環境與衛生符合JGJ146-20xx標準; 七、勞動報酬及付款方式
1、根據乙方承擔分部分項工程或建筑面積,參照預算定額單價和勞動力市場工資價位,實行計件工資包干。工資包干中,包括人工工資、管理費、自帶工具費、病傷輔助工資、差旅、伙食、住宿以及節假日加班、雙搶等。乙方人員的工資由乙方定期造工資表發放到人,并交一份給甲方。
2、具體分部分項工程或建筑面積單價:
3、以上單價為稅后價格。乙方工人進場,建設單位付款之前甲方按50元/天·人預支生活費給乙方;進度款按建設單位付款時間為準,建設單位支付進度款時,甲方
按乙方完成工程量乘以單價,支付至70%給乙方,在第一次支付進度款時扣除預支生活費;工程竣工驗收后,甲方按95%支付給乙方;二年質保期滿后支付5%。
4、計件包干工資與乙方承包工作內容的進度、質量、職業健康安全、環境(現場文明)掛鉤。凡不能滿足要求的,分別按以上四項指標扣減計件包干工資10%。
八、甲乙雙方職責 (一)甲方:
1、甲方應對乙方人員進行施工技術、質量、環境和職業健康安全要求交底,進行環境(現場文明)、企業規章制度和紀律、法律法規等方面的學習。
2、甲方應驗明乙方人員的身份證、計生證、以及特種作業人員操作證及職業資格等證書。
3、甲方提供乙方的安全帽、安全帶、臨時水電、活動腳手架、提供10套活動架。 4、乙方違反合同條款,甲方有權解除合同,將乙方清退。 (二)、乙方:
1、乙方人員必須身體健康,年齡在18—45歲內的公民(一般為男性);特種作業人員必須持有效的《中華人民共和國特種作業操作證》上崗。
2、乙方人員必須遵紀守法,遵守甲方的各項規章制度,服從工作安排。 3、乙方違法亂紀,違反安全操作規程,造成傷亡事故,其責任由乙方自負。 4、乙方違反施工操作規范,造成返工,浪費材料,要全額承擔材料損失費及人工費。
5、乙方進場時,要提供勞務人員花名冊一式三份,花名冊內容包括姓名、性別、年齡、工種、工作年限、身份證號碼、家庭詳細住址等。
6、活動腳手架由乙方自行搭設。 九、進度獎罰條款:
乙方必須根據項目部所制定開、竣工日期,進度計劃,按時完成,乙方根據所承包的工程量和進度計劃要求配備相應的勞動力,如因乙方自身原因造成進度滯后,則按乙方施工人員每天每人扣除25元。每周按進度計劃按時完成獎50元,每月按進度計劃按時完成獎100元,每月提前三天以上完成獎200元;如不能按期完工,甲方有權拒付工程款并清退出場。 十、獎罰執行:
對乙方的罰款由項目相關人員開具罰款單,并從甲方每月向乙方支付的工資中予以扣除。獎金則由甲方從項目獎勵基金中發給乙方。
十一、工作結算:
乙方每完成一單位工程后按實際的工程量結合本協議單價表進行結算,未注明單
價的項目按公司內部定額單價或甲、乙雙方協商,不計管理費,簽證計時工按技術工種100元/工日。
十二、其他說明補充事項
1、乙方被理解為本合同各項工作內容及合同隱含工作內容及風險均已包括雙方確認的合同之中。
2、20xx元之內的工傷事故由乙方自行承擔,超過20xx元的工傷事故由甲方協助乙方找保險公司賠償。
十、其它未盡事宜,雙方協商解決。
十一、本合同一式三份:甲方二份,乙方一份。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章): 代表: 年月日
乙方(蓋章): 代表: 年月日
此單價含差旅、伙食、住宿、材料卸車、上樓及垃圾清運等費用。
甲方簽字: 乙方簽字:
關于裝修合同模板匯編 篇18
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《廣州市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議,共同遵守。
發包方(以下簡稱甲方):(業主)聯絡方式:
身份證:地址:
承包方(以下簡稱乙方): (施工工程隊負責人)
身份證:聯絡方式:
家庭住址: 家庭固定電話:
第一條 工程概況
1、甲方裝飾住房系合法居住。
2、裝飾施工地點:
3、施工范圍: 臥室 客廳 餐廳 廚房 衛生間 陽臺,套內面積 平方米。
4、裝飾施工內容:甲方住房的水、電、弱電改造工程,墻體改造,窗套門套的制作,地磚、瓷磚鋪貼,地面龍骨、毛地板鋪設、吊頂安裝,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具、房門等設施的安裝,儲藏室、搬運工程等其他雙方約定以及住宅室內裝修工程中應包含的所有工程(打孔工程費用,由甲方自行承擔)。
5、承包方式為乙方包工包部分材料。
6、總價款:¥ 元,大寫(人民幣):
其中:
材 料 費:人民幣 元整。 人工費:人民幣 元整。
管 理 費: 無。 設計費:無。
垃圾 清運 費:無。 稅金:無。
材料搬運費:無。
其 他 費 用:無。
以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款為閉口價款,包含乙方承擔的裝修工程中所有的人工和《甲方自購材料清單》外其他所有輔料費用。
如因甲方變更施工內容、變更材料而產生的額外材料費用按實另計。
7、工期:自 _年__月_ _日開工,至_ _年_月__日竣工,工期__天 。
第二條 關于雙方職責的約定
1、甲方責任:
(1)甲方應在開工前一天,并向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔承擔有關費用。
(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。
2、乙方責任:
(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底,并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。
(2)乙方在裝修期間全面全程承擔施工工程隊負責人的管理和施工職責,對本次裝修工程的質量、工期和施工現場安全負責。乙方全面承擔聯絡甲方,保證所提供的材料質量、向甲方提出材料需求,現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。
(3)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程,負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中,未經甲方許可,乙方不得擅自更換施工人員;經甲方許可的施工人員更換,必須在確保施工質量的前提下;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,乙方應無條件更換。
第三條 關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料:(見《甲方自購材料清單》)。
甲方負責采購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失和工期延誤,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后,經甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供施工工器具;乙方提供的材料:(見《承包材料報價單》)。乙方應嚴格按照《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量、環保標準;甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求、質量、環保或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
4、乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。
甲方自購的材料,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內。
5、為保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需
要購買的材料的清單,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。乙方同時必須提供大致精確(+/- 10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算誤差大于10%而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。
第四條 關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由甲方提供設計施工方案。乙方負責按有關行業規定并參照《施工工藝清單》約定的施工工藝進行施工。
3、關于施工工藝,雙方另做如下約定:
(1)衛生間和廚房要作好防水,并經12小時積水滲漏試驗
(2)衛生潔具固定牢固,管道接口嚴密。
(3)線路穿管后必須可以抽動。
(4)杉木地板與龍骨成45度角鋪,使用木螺釘固定。
(5)墻面乳膠漆,一底兩面
(6)門套和踢角線,一底三面
(7)門, 一底三面
4、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失,由乙方負責修復及賠償;
6、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯系后,方能進行該項目的施工。
7、若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝,甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
8、工程驗收:甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點,乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。未經甲方在《工程質量驗收單》中書面確認,乙方不得進行下一階段工程施工。(參照廣州市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和《施工工藝清單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。
9、工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(見《工程質量驗收單》)。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期。
10、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。因上述
原因給甲方造成損失的,乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費。保修期結束后,乙方負責長期為甲方提供維修服務,直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。
第五條 關于安全生產和防火的約定
1、甲方提供的施工要求應同乙方協商,施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,遵守物業管理部門的裝修指南(見),防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
2、施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業管理部門提出協商,經確認后施工。
3、 乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產生任何事故的責任完全由乙方負責。
第六條 關于工程價款及結算的約定
1、工程款付款方式:
工程款及材料款付款時間表
付款時間 工程款付款比例 金額 材料款 總計金額
合同簽訂后 開工前三天內 30%
水電驗收合格時 水電驗收合格兩天內 0
工期過半 油漆工進場前 30%
竣工驗收 驗收合格當天 30%
工程質保尾款 驗收合格之日起六個月 10%
2、雙方款項往來均應出具收據。
3、工程結算:(見《工程結算單》)。
第七條 違約責任
1、由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。
3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
5、 工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
6、工程關鍵節點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
7、乙方未按照《承包材料報價單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備,應根據假冒偽劣的材料的價款,雙倍賠償甲方;如因此給甲方造成損失的,乙方應承擔全部的賠償責任。
8、如在施工過程中,產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任,甲方只向乙方一人追究賠償責任。
第八條 糾紛處理方式
因工程質量雙方發生爭議時,雙方應盡量協商。或若協商不成時,可以按照本協約定向廣州仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟
第九條 協議的變更和解除
1、協議經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協議內容,應經協商一致后,重新簽訂補充條款。
2、施工過程中任何一方提出終止協議,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協議協議,解除本協議。
3、如由于乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止協議,而無需獲得乙方的認可。
第十條 附則
1、工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙_1_把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖_1_套,由乙方當場負責安裝交付使用。
2、本協議簽訂后,工程不得轉包。
3、本協議一式_2_份,甲、乙雙方各執一份,協議附件為本協議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
住 址: 住 址:
電 話: 電 話:
關于裝修合同模板匯編 篇19
甲方:________________________________________________
指定聯系人姓名:__________________
指定聯系電話:____________________
指定聯系郵箱:________________________________________
地址:________________________________________________ 郵編:_____________________
指定店鋪地址:________________________________________
乙方:________________________________________________
地址:________________________________________________
指定聯系電子郵箱:____________________________________
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委托,就委托設計事項,雙方經協商一致,簽訂本合同,信 守執行:
一. 服務項目:
1、服務對象
由乙方為甲方淘寶網店(網址: ________________________________帳號:_____________________)。
2、服務項目及費用:共計人民幣:_________元整(大寫)_____萬____仟_____佰_____拾元整。
3、付款方式:
為保障甲乙雙方權益本次服務費用分二個階段支付:
第一階段:本合同簽訂后,甲方即向乙方直接支付合同總費用50%,即人民幣______元;
第二階段:甲方在使用對乙方提供的服務半年后對乙方無任何不滿,即支付乙方50%,即人民幣__________元;
4、服務時間:
1、自乙方收到甲方首付款后,乙方______日內應向甲方提供店鋪整體裝修 策劃 廣告圖模板制作 產品圖模板制作; 2、甲方收到模板后,乙方須積極配合甲方進行稿件修改,直至甲方滿意為止;
3、自甲方確認模板并滿意后付清相應合同款,乙方應在_____日內(此期間不做任何內容修 改,如甲方)將設計終稿發布上線至甲方網店。
5.服務定義:
⑴ 設計初稿:包含頁面的整體顏色定位、排版格式、素材元素,輪廓架構,概略圖雛形。 ⑵ 設計終稿:包含頁面的整體顏色、格式、元素、等其它細節部分調整,達到最終實際效果。 ⑶ 發布上線:包含頁面的整體代碼編寫、模板內容添加(不含寶貝描述)、首頁圖片美化。
二. 項目合作流程
1. 甲乙雙方明確服務條款、服務時間、費用等必要信息。
2. 由乙方擬定合同,并雙方簽約按手印(合同一式兩份,甲乙雙方各執一份)。
3. 乙方在簽約后開始執行設計所需素材收集等準備工作,須收到甲方的合同款后才開始執行服務操作。
4. 乙方在規定時間內完成服務,完成后以確認提交給甲方進行確認,如期間甲方有修改意見則電話聯系乙方。 5. 甲方確認設計終稿后向乙方支付相應合同款。
三. 甲乙雙方合作的權利和義務
服務籌備期:
1. 甲方需及時提供給乙方設計所需的所有材料,因材料提供問題所造成項目不能按時完成,由甲方承擔所有責任。 2. 因甲方延遲支付合同款導致未能及時開展設計服務所造成的設計服務時間延長,由甲方承擔所有責任。
3. 甲方需保證提供給乙方設計所需材料的完整性、結構清晰性。甲方保證提供給乙方的文字、圖片等材料的真實性與合法性,乙方不承擔對甲方所提供材料真實性與合法性的審核工作,因此,由此產生的一切法律責任以及給乙方造成的損失均由甲方承擔。
4. 乙方不得在未經甲方允許的情況下,公布或向第三方透露甲方所提交的任何文件及信息。
服務執行期:
1. 甲乙雙方必須委派項目負責人在項目執行過程中,積極配合及協調合作過程中的出現的要求及問題。
2. 乙方的設計作品必須向甲方負責人確認簽字或郵件形式確認,一但確認后乙方有權拒絕任何理由的修改要求。 3. 甲方對設計作品提出的所有修改意見必須通過書面確認函形式,并與本合同有相同法律效應。
4. 乙方需在項目規定的時間內完成所有規定的服務內容,如在甲方密切配合的前提下,乙方未能及時完成服務內容所造成的損失由乙方承擔。
5.甲方對乙方所有設計成果擁有審核確定權。
6. 乙方不得擅自對甲方沒有確定的設計成果上傳并公之于眾。
7. 在設計制作過程中,甲方對未確認的設計稿提出的修改要求,甲乙雙方可共同協商整改方案,乙方應盡力協助實現。對有可能影響雙方約定的完成時間的情況,乙方有權提出合理的延期請求,由雙方協商確定具體時間。 8. 在修改過程中所造成的時間延誤問題,由甲乙雙方共同協商解決。
9. 甲方如對設計作品不滿意,乙方需積極配合甲方修改調整,如修改范圍已超過甲方原有的要求或修改書面確認函已確認過的內容,甲方將承擔由此產生的一切費用。
10. 如因為乙方技術性問題造成甲方網店中的功能不能正常使用,乙方需無條件進行修改調整。
11. 因網店設計工作是十分艱巨的,不僅需要經過大量調研工作,更需一流設計師的創作,乙方在開始著手設計時就已經在全面的履行合同,鑒于此甲方承諾無論任何理由如提前終止合同,仍向乙方支付相應階段的服務費(甲乙雙方一致同意終止的除外)相應階段費用見本合同付款方式,譬如:服務進入到第二階段時甲方提前終止合同,應向乙方支付本合同款的共計50%的總費用。
服務完成
1. 乙方設計經甲方書面確認完成并交付給甲方后,甲方不得再要求乙方進行設計內容的修改,如必須執行修改的,甲方須承擔修改所造成的服務費用。具體服務費用由甲乙雙方商定。 2. 甲方需在乙方提交完所有執行文件后的3個工作日內付清所有剩余款項。
3. 在甲方付清應付乙方的全部款項后,甲方正式享有全部使用權,并且乙方不得以任何形式出售該視覺設計成果。 4. 服務完成后,乙方擁有成果展示權,需甲方允許乙方在乙方的或服務平臺進行成果展示。 5. 服務完成后,如甲方未按時付清應付乙方的全部款項,乙方有權通過法律途徑收回乙方所有設計成果。
四. 支付方式 可對乙方現金支付、
五、網店后期維護
如乙方需要網店后期改動或增加內容另收取制作費用,另收費用按照甲方現時制作詳細費用為標準,即比如合同報價為1000元//年,第2年收費標為10%。即100元/年
六、服務內容
甲方:___________________________________授權代表簽字:_________________________
乙方:__________________________________ 授權代表簽字:_________________________
年 月 日