2024簡易施工合同格式（精選7篇）

2024簡易施工合同格式 篇1

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實的原則，承包方經發包人同意，將‘………工程’委托給乙方施工。為了明確各自的權力、責任和義務，經充分協商，特意簽訂本合同，以供各方共同遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：….工程

　　2、工程地點： …..

　　3、合同總價款：按照造價預(結)算書總金額：…...元(大寫：壹佰柒拾捌萬陸仟捌佰捌拾伍元柒角三分)。

　　4、工程工期：…..

　　5、工程質量：合格

　　二、甲方責任

　　1、負責應提前向乙方提出每次要維修的路段、施工方案及材料需求等;

　　2、負責協調做好道路交通和安全等工作。

　　三、乙方責任

　　1、負責按預定維修方案的要求組織施工，保質、保量，按期完成工程。

　　2、嚴格執行現行施工規范，文明施工規定。執行安全施工的各項規定，落實各項現場安全措施。

　　四、工程質量及驗收

　　1、本工程應達到現場驗收合格標準。

　　2、工程完工后，乙方應通知甲方驗收，并辦理驗收，工程款結算等手續。

　　五、工程款及結算 1、工程預付款：合同簽訂支付合同總價款的30%

　　2、工程竣工驗收后，支付到合同價款的95%

　　六、違約責任

　　1、甲方責任： ⑴、甲方確定乙方本次維修工程完工后。甲方如未按合同規定的時間和數額支付工程款，其間每推遲一天按工程價款的千分之一償付給乙方逾期違約金。

　　2、乙方責任： ⑴、工程質量不符合合同的規定，負責修補或及時返工，由此造成的損失由乙方自行承擔。除不可抗力因素經甲方同意外不能按期完成的，每推遲一天按工程價款的千分之一償付給甲方逾期違約金

　　七、合同的生效與終止 本合同自雙方簽字蓋章后生效。江苑支路道路改造工程完工后，甲方付清維修道路工程款，乙方將維修工程交付甲方后條款終止。

　　八、合同份數 本合同壹式肆份，具有同等效力，甲、乙雙方簽字蓋章后各執貳份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。

　　九、本合同未經事宜，雙方協商解決。

　　十、甲方：--- 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　蓋章： 蓋章：

　　代表人： 年 月 日 年 月 日

2024簡易施工合同格式 篇2

　　發包方：

　　承包方：

　　甲方(發包方)： (以下簡稱甲方) 乙方(承包方)：(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，增強雙方責

　　任感，確保工程的順利完工，雙方在平等、自愿、公平、協調一致的基礎上訂立本合同，條款如下：

　　一、工程概況

　　工程名稱： 工程地點：工程內容： 設計施工圖紙所包含的所有內容

　　二、工程合同價款：

　　本工程合同造價為人民幣元，即人民幣元整。 本造價內含兩年養護費用。

　　三、承包方式：

　　由乙方設計，采用大包干，即包工、包料、包管理、包質量、

　　包工期等完全總承包。承包范圍和內容：設計施工圖紙范圍內的

　　所有綠化工程。

　　四、工期

　　本工程工期為： 20-- 年月日至年月 日

　　綠化工程養護期為：年月日至年月日。

　　五、工程價款的支付與結算

　　1、按工程進度每月支付完成產值的______%;

　　2、新工工程完工后支付工程總造價的驗收合格后______天內一次性付清剩余 %的款項;

　　3、本工程價款不含稅金。

　　六、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商達成補充協議，所達成的補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在執行過程中發生爭議的，由雙方協商解決，協商不成的，可向人民法院訴訟解決。本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　(公章) (公章)

　　甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

　　年 月 日年 月 日

2024簡易施工合同格式 篇3

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　1.1 工程名稱： 防水補漏維修施工程

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍：衛生間

　　1.4 承包方式：包工、包料、包質量、包管理、包安全等總方式。

　　1.5 工期：本工程自20--年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　1.6工程質量：乙方應確保甲方衛生間防水工程達到優良標準，嚴格參照海南防水工程新規范標準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結力，達到設計厚度等質量要求……

　　1.7 工程造價：衛生間防水每平方30元，結算時按實際面積結算。

　　2.1應提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。

　　2.2應提出工期計劃，但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　2.3甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查，發現問題，提交乙方限時整改。

　　3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　3.5應嚴格按防水工程標準規范施工，發現問題，及時自行解決，確保工程質量達到優良標準，并對工程保修五年。五年內出現滲漏，一切損失都有乙方負責。(包括對于樓下造成的損失)

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

　　發包人(以下簡稱甲方)：_________

　　承包人(以下簡稱乙方)：_________

2024簡易施工合同格式 篇4

　　建設單位(全稱)： (以下簡稱甲方)

　　施工單位(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律、行政法規的有關規定，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，明確甲、乙雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意，訂立本合同，條款如下：

　　經甲乙雙方同意，甲方將本村自來水工程承包給乙方，工程總價 元。

　　一、質量標準：

　　甲方要求乙方保質保量，在保質期一年內，乙方無償保修;一年后出現質量問題，乙方予以修理，甲方付維修費。

　　二、結算方式：

　　1、乙方材料到位，甲方付給乙方材料費總價的 %。

　　2、經上級有關部門驗收合格，工程按裝結束后，甲方付給乙方工程總價的剩余部分，留 元作為質保金。

　　3、一年之內質量沒有問題，甲方把 元質保金全部付給乙方。

　　三、違約責任：

　　1、甲方工程如出現問題，乙方應及時修理，如不及時修理，扣工程總價的 %。

　　2、甲方必須按規定時間付款，如不及時付款，按工程總價的 %付給乙方違約金。

　　3、工程有關材料因人為破壞，損失由甲方負責。

　　4、在施工當中，甲方負責乙方的安全安裝。

　　以上責任甲乙雙方共同遵守，本合同在進行過程中，如有爭議，甲乙雙方協商解決，協商不成依法向當地人民法院起訴。

　　本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。自簽字之日起生效。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

2024簡易施工合同格式 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　依據>、>及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1)、工程地點：

　　2)、工程名稱：

　　3)、工程內容：在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3mm厚，-15°)，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。

　　三、主材選用及工程價款等：

　　1、選用材質：“聚酯胎3mm厚，-15°防水卷材，乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工

　　2、本合同價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)

　　3、施工厚度要求：采用外mm厚“ ”防水卷材

　　4、全部包工包料，單價為元/平方。

　　6、面積：按甲方確認的實做面積結算，此價格為含稅人民幣價格。

　　四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。

　　五、工程質量：

　　1)、工程質量標準：合格工程質量標準。

　　2)、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242-20xx)及《地下防水工程施工質量驗收規范》(GB50208-20xx)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。并經發包人、監理、承包人共同見證取樣，送法定檢測部門檢測合格，材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。

　　六、合同價款與支付方式

　　按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積元，該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積，其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量，不再另計任何費用。

　　在承包人承包的防水工程范圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔，不再另計任何費用。

　　達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損

　　七、工程款支付辦法：

　　1、當地下室底板及外墻板外側防水層全部施工完畢，經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到合同約定的質量標準，并在主體施工單位施工完回填土方后，7日內發包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時，承包人應派專人在現場跟班作業，以防泥工施工時破壞防水層;

　　2、在土方回填后30日內的`適當時間，發包人組織承包人、監理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間，承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題，資料提交齊全有效，發包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規范規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時，順延本次工程款的支付時間，直至承包人解決好所發現的問題;

　　3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結構施工前后，承包人應及時配合，完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的14日內，經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格后，發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

　　4、承包人剩余5%的工程款轉作保修金，在保修期滿后的14日內，由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時，保修金不足部分由承包人交付。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　十、隱蔽工程和中間驗收

　　所有分部分項工程、工序的施工，必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收并簽字認可后，方可進入下道工序的施工。

　　十一、安全施工文明施工

　　安全生產，文明施工由承包人負責并承擔其費用;施工開始前，發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險，承包人施工人員發生工傷事故者，醫療費用由保險公司理賠，由發包人和承包人共同負責聯系保險公司，由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者，發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額，其余由承包人承擔。

　　十二、工程變更

　　施工過程中，承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的，雙方另行協商，簽訂補充協議。

　　十三、工程轉包和分包

　　本工程嚴禁分包和轉包;一經發現，發包人可立即與承包人解除合同，工程款不予支付。十四、不可抗力

　　雙方關于不可抗力的約定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力，雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。

　　十五、保險

　　承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。

　　十六、關于意外停工的約定

　　因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的，承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出，發包人一概不予補償;卻因特殊原因，停工時間可能相對較長時，經承發包雙方協商同意并在確定再次復工的時間后，承包人可采取人員、機械退場的措施、并保護好已完工程，此費用均由承包人承擔。

　　十七、工程質量保修

　　本防水工程的保修期為五年;

　　承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理;發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成后，由發包人組織驗收。

　　十八、違約責任：

　　1、在施工過程中，乙方必須做好做足一切安全措失，如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。

　　2、乙方所提供的產品必須符合合同所規定且必須達到國家規范要求，否則一經發現所造成的損失由乙方承擔，甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必須向甲方支付合同總款20%的違約金。

　　3、乙方必須按照合同的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工，不得偷工減料。否則，一經發現，甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同，且乙方必須向甲方支付合同總價款2倍的違約金。

　　4、合同一經簽訂，乙方不得單方面解除合同或中途停工，否則必須向甲方支付合同總款20%的違約金。

　　5、在乙方施工期間，乙方工人必須服從甲方項目部的管理，不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為，否則一經發現，所造成的損失由乙方承擔，所損失的金額以甲方確認的為準，且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。

　　6、乙方必須按照合同所規定的時間完工，否則每延誤一天，乙方必須向甲方支付合同總款1%的違約金，如超過三天仍未滿足施工要求的，甲方可單方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的損失由乙方自行承擔。

　　7、在保修期間(保修期為五年)，如發生任何質量問題，乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復，所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除，不足部份可向乙方追索。

　　8、在全部完工后，乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料，否則甲方有權不予驗收，所造成的損失由乙方自行負責。

　　9、工程全部完工后，乙方必須做到場地干凈整潔、無任何垃圾，否則甲方有權不予驗收并

　　十九、廉潔條款

　　1、嚴禁甲方人員以任何方式明、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。

　　2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請，如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動，一經查實，甲方有權單方面終止合同，且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失，所損失的金額以甲方確認的為準，并且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為，則乙方可保留合同的權利和義務。

　　二十、其他事項：

　　1、在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、本合同一式貳份，經雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　甲方負責人簽字：乙方負責人簽字：

　　簽約日期：

2024簡易施工合同格式 篇6

　　發包方(以下稱甲方)：_________________________承包方(以下稱乙方)：_________________________

　　法定代表人：_________________________________法定代表人：_________________________________

　　身份證號碼：_________________________________身份證號碼：_________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　一、工程項目概況

　　1、工程項目名稱：_________________________________

　　2、工程項目地點：_________________________________

　　3、工程項目內容：_________________________________

　　4、工程項目承包方式：_____________________________

　　5、工程項目承包范圍：_____________________________

　　6、工程立項批準文號：_____________________________

　　二、工程項目期限

　　1、合同工期總日歷天數_______天;

　　開工日期：_______年_______月_______日;

　　竣工日期：_______年_______月_______日。

　　2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延：

　　(1)在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時以上)，影響正常施工;停水停電_______天以上;

　　(2)因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;

　　(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

　　3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

　　三、工程項目結算及付款方式

　　1、合同生效后_______日內，甲方付_______元(￥_______元)工程預付款。

　　2、甲方按核實的工程進度，于收到工程月報_______日內支付工程進度款。

　　3、工程進度款支付達工程總造價的_______%時，不再按進度付工程款，而在辦完交工驗收后一個月內支付_______%的款，留_______%的質保金，保修期滿后支付結乙方。

　　4、若甲方拖欠工程款時，應按本工程經辦的銀行當時貸款利率支付給乙方。

　　5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時，其造成乙方停、窩工損失應由甲方承擔，工期相應順延。

　　6、在驗收過程中，如有不合格項目，應當在雙方驗收時商定的時間內，由施工單位修好。否則，超過一天按保留價款萬分之______罰款。

　　甲方：______

　　乙方：______

2024簡易施工合同格式 篇7

　　發包方（以下稱甲方）：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條 工程項目

　　一、工程名稱： 麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

　　二、工程地點： 麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條 工程期限

　　一、合同工期總日歷天數 10 天

　　第三條 工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板）。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。

　　第四條 甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條 安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條 獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 附 則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日