包工不包料施工合同協(xié)議書（通用9篇）

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方請乙方建一幢日/田字型框架式水泥磚混結(jié)構(gòu)二層住宅樓，現(xiàn)甲乙雙方自愿達(dá)成以下協(xié)議：_________________

　　一，工程形式：_________________

　　甲方負(fù)責(zé)建房所需的鋼筋、水泥、紅磚、沙石灰、碎石等材料。乙方負(fù)責(zé)樓房的主體工程施工，及建房中的一切機械工具。

　　二，工程工價：_________________按樓面投影面積計算，每平方米元。

　　三，甲方責(zé)任：_________________

　　1，提供施工用水、電。

　　2，及時提供一切需用建材。

　　3，整個工程搗基礎(chǔ)、樓面等時，一次性付給甲方生活費補貼元。

　　四，乙方工程內(nèi)容：_________________

　　1，樓房主體建筑、柱、梁、墻、樓面等各種規(guī)格由甲方確實。

　　2，淋磚，工程結(jié)束后，清理各樓層。

　　3，墻內(nèi)外批灰，但不包括門面。

　　4，樓頂砌圍封一米高。

　　5，用水泥砌樓梯三角。

　　6，安裝線盒、打出線槽、預(yù)留管道孔和線孔。

　　7，前檐階搗水泥。

　　8，柱、梁用全新模板。

　　9，負(fù)責(zé)安裝地磚、梯步磚、衛(wèi)生間墻磚、外墻磚、墻線磚

　　五，乙方必須保證達(dá)到如下要求：_________________

　　1，保管好并合理使用甲方的建筑材料。

　　2，水泥柱注重垂直度，偏差不能超過1厘米。磚墻要求豎直，偏差不超過1.5厘米，磚體對縫不超過兩層。

　　3，搗水泥樓層時不得有水泥紙和其它大的雜物。

　　4，地磚、梯步磚與地面不密合率不超過磚總數(shù)1%，墻磚、墻線磚與墻面不密合率不超過磚總數(shù)2%

　　六，乙方要實行安全施工，施工中造成安全事故，由乙方承擔(dān)一切責(zé)任，與甲方無關(guān)。

　　七，乙方要確保施工質(zhì)量，如達(dá)不到甲方要求，甲方有權(quán)要求乙方翻工，翻工所需工錢和材料由乙方負(fù)責(zé)。

　　八，工程付款：_________________每完成一層主體工程后，甲方付給乙方%，余下工程款在全部完工驗收合格后一次性結(jié)清。

　　九，工程時間從________年____月____日至________年____月____日，乙方確保按工期完工，如不按時完工交方，則按工程款5%付給甲方。

　　十，以上不盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　十一，以上協(xié)議一式兩份，簽字后即生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　日期 ：_________________

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　為了明確雙方在施工中權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任雙方共同協(xié)商同意簽訂本合同。

　　1、在建筑工程面積約為____平方米，完工后以實際建筑面積計算付款。甲方以單包形式，包工不包料的工程承包給乙方每平方米285元（285元整）。由乙方負(fù)責(zé)施工完成。

　　2、甲方責(zé)任：開工前甲方做好三通（水、電、路）準(zhǔn)備工作。開工后必須保證建材及時運達(dá)工地，水電費甲方負(fù)責(zé)。甲方還提供住房給乙方，用于施工。開工及時付給施工費____元，因甲方造成的損失乙方有權(quán)要求賠償。

　　3、乙方責(zé)任：乙方施工，必須按圖施工，不得私自更改。必要更改時，雙方協(xié)議解決。在施工中所需的.一切工具模板、架子等各種設(shè)備都由乙方全部解決。

　　4、關(guān)于建房標(biāo)準(zhǔn)：乙方保證地基牢固，墻體面要平面垂直，墻角垂直，必要時一定要該灌漿時灌漿，該滲透磚時滲透磚，鋼筋水泥符合一定的比例標(biāo)準(zhǔn)，前面墻面，廁所、廚房墻磚鋪好、樓面做好防水，水電安裝到位。其他墻體青灰抹光。

　　5、乙方要規(guī)范施工、標(biāo)準(zhǔn)施工，不得偷工減料，并且盡量做到不大量浪費材料。不得將甲方的材料借給他人，如果甲方一擔(dān)發(fā)現(xiàn)有材料無故流失，甲方有權(quán)終止合同。

　　6、甲方付款方式：根據(jù)工程進(jìn)度、驗收合格、分段付款。干多少活，付多少錢，不干的活不付款。

　　（1）開工

　　基礎(chǔ)完成驗收合格后，付____元（____整），可分批次支付。

　　（2）一層樓面完成驗收合格后，付____元（____整）。

　　（3）二層主體完成驗收合格后，付____元（____整）。

　　（4）工程全部驗收合格，付____元（整）。剩余款項整體完工驗收合格后，留總工程費用的5%作為保修金，保修期一年，余款在1個月后全部付清。如果施工資金不到位，乙方有權(quán)甲方追究責(zé)任，并終止合同，一切損失甲方負(fù)責(zé)。

　　乙方在甲方監(jiān)督下進(jìn)行施工，施工期間有事互相商量，不能無故生事端，如發(fā)生爭端應(yīng)通過合法渠道解決。

　　7、施工工人的管理由乙方自行負(fù)責(zé)管理，在施工中的一切安全由乙方自行負(fù)責(zé)。因違規(guī)操作等一切人身傷害所帶來的后果與甲方無關(guān)。因打架斗毆或私自外出發(fā)生事故以及從事違法行為所造成的后果與甲方無關(guān)。

　　8、乙方在施工中違規(guī)操作造成的不合格工程，甲方有權(quán)要求賠償、返工。

　　9、工程開工時間：雙方一致同意定于____年____月____日前開工。主體于____年____月____日前全部竣工。

　　10、此合同必須符合法律規(guī)范，違法的不能生效。此合同一旦簽訂雙方必須遵守，違者要承擔(dān)法律責(zé)任，并賠償50%違約金。可按《合同法》或其它法律條款的法律程序解決。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　____年____月____日 ____年____月____日

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方在 建房屋一棟，建筑總面積約 平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務(wù)、建筑技術(shù)、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。

　　二、承建項目

　　乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、化糞池、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。

　　三、承包價格

　　每平方米 元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米 元計算，包括水泥砂漿抹面。

　　四、付款方式

　　完成第一層磚砌并搗制好樓面付 元，完成第二層付款 元，完成第三層付款 元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后一次付清。

　　五、雙方責(zé)任

　　甲方負(fù)責(zé)水電供給及原材料及時進(jìn)場。乙方所需材料，應(yīng)兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。乙方必須保證工程質(zhì)量，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。

　　六、質(zhì)量要求

　　乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、注意安全

　　文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。

　　八、工期要求

　　主體工程工期為 個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，完工時間不能超過10天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。

　　九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇4

　　發(fā)包單位：_________________(以下簡稱甲方)

　　承包單位：_________________(以下簡稱乙方)

　　為了強化項目部的責(zé)任性，經(jīng)公司相關(guān)部門進(jìn)行審核、同意，將以下工程委托分包施工，為明確雙方責(zé)任，保證質(zhì)量、安全和文明施工，按時完成如下作業(yè)，將簽訂如下條款。

　　一、工程概況

　　二、承包內(nèi)容：詳見甲方與業(yè)主簽訂合同的相關(guān)內(nèi)容。

　　三、材料供應(yīng)：

　　1、甲供：_________________

　　2、乙方供應(yīng)：_________________

　　3、業(yè)主供應(yīng)：凡甲方、業(yè)主提供的材料應(yīng)運到乙方指定的地點，并按規(guī)定進(jìn)行材料的檢驗。凡提供的材料必須有出廠合格證、質(zhì)保書及相應(yīng)的檢驗報告。

　　四、合同價款和付款方式參照甲方與業(yè)主簽訂合同的相關(guān)內(nèi)容，并執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，所有工程款項必須按照公司內(nèi)部審批制度嚴(yán)格執(zhí)行，

　　五、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　發(fā)包單位：_________________

　　承包單位：_________________

　　簽訂日期：____________

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇5

　　承攬方:河南____防水有限公司黑龍江分公司

　　定作方:哈爾濱______建筑工程有限責(zé)任公司

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。

　　承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓

　　承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學(xué)、天恒小區(qū)地段

　　本工程自___年____月____日開工自___年____月____日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　承攬方式：包工不包料。

　　承攬價格：

　　以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。

　　工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準(zhǔn)分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準(zhǔn)。

　　2、承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺120防水層、屋面120隔氣層、防水層、屋面防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　材料由甲方自行進(jìn)場。

　　施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當(dāng)天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的`%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。

　　7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

　　2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。

　　3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。

　　9、糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：承攬方：

　　定作方代表：承攬方代表：

　　___年____月____日

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇6

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑法》、《建筑安裝工程承包條例》及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、結(jié)構(gòu)類型：框架

　　4、建筑面積：按實際面積計算

　　二、承包方式、范圍及內(nèi)容：

　　1、方式：包工不包料

　　2、范圍：辦公樓和展廳。

　　3、內(nèi)容：本工程圖紙設(shè)計或變更圖中所有工程。

　　4、現(xiàn)場所需機械、消耗材料、小五金，由乙方自購、自備、自維修、自保養(yǎng)，且要滿足施工需要，有合格證等。

　　5、工作范圍內(nèi)不產(chǎn)生計時工。

　　三、雙方責(zé)任

　　甲方責(zé)任：

　　1、提供乙方施工所必需的道路、場地。

　　2、工程施工前，甲方負(fù)責(zé)對乙方施工人員的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工進(jìn)行教育交底工作。

　　3、及時支付工程款。

　　4、負(fù)責(zé)澆筑前的標(biāo)高引測。

　　5、甲方管理、技術(shù)人員有權(quán)責(zé)令其因乙方造成的工程質(zhì)量問題的停工和復(fù)工，并有權(quán)對因此造成的材料損失、浪費及工期延誤處以罰款的權(quán)利。

　　6、因乙方原因造成的拖欠工人工資所引起的對甲方有負(fù)面影響的事件，甲方有權(quán)利對乙方實行拖欠工資十倍的罰款權(quán)利。

　　乙方責(zé)任：

　　1、遵守甲方制定的各項管理規(guī)章制度，加強自身施工人員的素質(zhì)教育，一切聽從甲方的領(lǐng)導(dǎo)、指揮、調(diào)動;虛心接受業(yè)主、工程部、監(jiān)理部的管理，必須服從甲方管理人員管理和工作安排，如不服從將重罰，并清退出場。

　　2、班組必須指定現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與項目部、甲方現(xiàn)場管理人員聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，以及安全質(zhì)量進(jìn)度的管理。

　　3、乙方必須派人收撿，每層做到工完場地清，如不及時收撿，甲方有權(quán)派人收撿，所產(chǎn)生的工費當(dāng)天扣除。

　　4、嚴(yán)格按照工程設(shè)計圖紙及設(shè)計變更要求，依據(jù)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范精心組織進(jìn)行施工。

　　5、原材料節(jié)約：甲方要求在保證工程質(zhì)量的前提下，對各種原材料必須厲行節(jié)約，隨時利用，不能利用的及時清除出來以確保現(xiàn)場的整潔。

　　6、所用材料走料臺轉(zhuǎn)運，嚴(yán)禁將材料及機械放置在外架上轉(zhuǎn)運，否則每次罰款壹仟元。

　　7、原材料節(jié)約：甲方要求在保證工程質(zhì)量的前提下，對各種原材料必須厲行節(jié)約，不能利用的及時清除出來以確保現(xiàn)場的整潔;要精心計算長度，以確保滿足圖紙設(shè)計及規(guī)范要求的情況下，杜絕浪費，嚴(yán)禁隨手下料，如有發(fā)現(xiàn)每次罰款000元。

　　8、乙方必須對自己的班組工人加強文明施工和安全生產(chǎn)教育，施工中做到不安全不施工，因乙方原因所發(fā)生的一切工傷事故，包括在工地現(xiàn)場外和社會外界所發(fā)生的一切爭執(zhí)事故，均有乙方自己承擔(dān)全部責(zé)任及費用。

　　9、施工現(xiàn)場必須做到：場地整潔、料物分類堆放、隨時清理建筑垃圾、活完場地清，否則，因此造成的一切罰款均由乙方自己承擔(dān)。

　　10、遵守工地一切規(guī)章制度，對暫時領(lǐng)借使用的工具切實保管、及時保養(yǎng)，丟失原價賠償。嚴(yán)禁偷拿工地料物，否則，視情節(jié)輕重處以_年后付清。

　　11、甲方有權(quán)對乙方違章、違紀(jì)、浪費材料等其它行為進(jìn)行罰款，不得無理取鬧，并在付款時扣除。

　　九、違約責(zé)任

　　如乙方分包的工程未達(dá)到合格工程和合同條款要求，甲方扣除應(yīng)付乙方的余款外，乙方應(yīng)賠付給項目部及甲方造成的所有損失。

　　十、自本合同簽訂之日起至本工程完工的過程中，乙方不得以任何理由提出任何調(diào)價和補償要求，如有發(fā)生人員不足或造成工程停工局面，甲方有權(quán)終止合同，乙方無條件退場，乙方所完成全部工程價款甲方按50%結(jié)付，給甲方造成直接、間接的經(jīng)濟損失有乙方負(fù)責(zé)。

　　十一、財務(wù)制度

　　1、嚴(yán)格按照合同付款條件執(zhí)行，沒達(dá)到付款條件，不得向甲方提出任何資金要求。

　　2、對班組的罰款、扣款每月統(tǒng)計，并在支付工程進(jìn)度款或借支中按實扣除，班組不得有任何異議。

　　3、在領(lǐng)取借支或工程進(jìn)度款時應(yīng)按實提供職工領(lǐng)取工資花名冊，不得私自挪用人工工資，如發(fā)現(xiàn)班組挪用人工工資，并發(fā)生相應(yīng)事件，由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任。

　　十二、其他

　　1、因非班組原因?qū)е鹿こ踢B續(xù)三日以上停工，根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況協(xié)商解決。

　　2、工程進(jìn)行中不得有任何影響公司名譽的事件發(fā)生，例如：私自關(guān)閉塔機電源、打架、與項目部或公司管理人員發(fā)生爭執(zhí)、封項目部大門等。發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。

　　十三、如乙方達(dá)不到以上條款，甲方隨時有權(quán)單方面的終止合同。

　　十四、本合同一式肆叁份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，工程完畢，辦清財務(wù)手續(xù)，合同作廢。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　為了明確雙方在施工中權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任雙方共同協(xié)商同意簽訂本合同。

　　1、在建筑工程面積約為 平方米，完工后以實際建筑面積計算付款。甲方以單包形式，包工不包料的工程承包給乙方每平方米285元（ 285 元整）。由乙方負(fù)責(zé)施工完成。

　　2、甲方責(zé)任：開工前甲方做好三通（水、電、路）準(zhǔn)備工作。開工后必須保證建材及時運達(dá)工地，水電費甲方負(fù)責(zé)。甲方還提供住房給乙方，用于施工。開工及時付給施工費 元，因甲方造成的損失乙方有權(quán)要求賠償。

　　3、乙方責(zé)任：乙方施工，必須按圖施工，不得私自更改。必要更改時，雙方協(xié)議解決。在施工中所需的一切工具模板、架子等各種設(shè)備都由乙方全部解決。

　　4、關(guān)于建房標(biāo)準(zhǔn)：乙方保證地基牢固，墻體面要平面垂直，墻角垂直，必要時一定要該灌漿時灌漿，該滲透磚時滲透磚，鋼筋水泥符合一定的比例標(biāo)準(zhǔn)，前面墻面，廁所、廚房墻磚鋪好、樓面做好防水，水電安裝到位。其他墻體青灰抹光。

　　5、乙方要規(guī)范施工、標(biāo)準(zhǔn)施工，不得偷工減料，并且盡量做到不大量浪費材料。不得將甲方的材料借給他人，如果甲方一擔(dān)發(fā)現(xiàn)有材料無故流失，甲方有權(quán)終止合同。

　　6、甲方付款方式：根據(jù)工程進(jìn)度、驗收合格、分段付款。干多少活，付多少錢，不干的活不付款。

　　（1）開工基礎(chǔ)完成驗收合格后，付 元（ ），可分批次支付。

　　（2）一層樓面完成驗收合格后，付 元（ 整）。

　　（3）二層主體完成驗收合格后，付 元（ 整）。

　　（4）工程全部驗收合格，付 元（整）。剩余款項整體完工驗收合格后，留總工程費用的5%作為保修金，保修期一年，余款在1個月后全部付清。如果施工資金不到位，乙方有權(quán)甲方追究責(zé)任，并終止合同，一切損失甲方負(fù)責(zé)。

　　乙方在甲方監(jiān)督下進(jìn)行施工，施工期間有事互相商量，不能無故生事端，如發(fā)生爭端應(yīng)通過合法渠道解決。

　　7、施工工人的管理由乙方自行負(fù)責(zé)管理，在施工中的一切安全由乙方自行負(fù)責(zé)。因違規(guī)操作等一切人身傷害所帶來的后果與甲方無關(guān)。因打架斗毆或私自外出發(fā)生事故以及從事違法行為所造成的后果與甲方無關(guān)。

　　8、乙方在施工中違規(guī)操作造成的不合格工程，甲方有權(quán)要求賠償、返工。

　　9、工程開工時間：雙方一致同意定于 年 月 日前開工。 主體于 年 月 日前全部竣工。

　　10、此合同必須符合法律規(guī)范，違法的不能生效。此合同一旦簽訂雙方必須遵守，違者要承擔(dān)法律責(zé)任，并賠償50%違約金。可按《合同法》或其它法律條款的法律程序解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國民法典》 、《中華人民共和國建筑法》，并結(jié)合有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，在雙方自愿及完全清楚，理解本合同條款的基礎(chǔ)上，簽訂本合同。

　　一、工程名稱：廠房

　　二、工程地點：大東工業(yè)園內(nèi)

　　三、工程內(nèi)容：廠房、道路、管網(wǎng)、井

　　四、工程承包方式：包工不包料

　　五、工程泥工包價： 廠房每平方米22元;道路每平方米11元;管網(wǎng)每米40元;圓井每座350元;方井每座280元 .

　　六、工程材料：甲方采用的材料道路為商混，廠房地坪材料為商混，磨砂地坪由甲方負(fù)責(zé)

　　七、付款方式：根據(jù)工程進(jìn)度付款，工程完工后一次性付清

　　八、開工日期： 竣工日期：

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

包工不包料施工合同協(xié)議書 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同經(jīng)過雙方協(xié)商，確定將甲方的海鹽·盛世錢塘小區(qū)二期 幢項目的外墻涂料施工工程以包工形式承包給乙方施工，為明確雙方責(zé)、權(quán)、利，確保工程質(zhì)量的完成，一致達(dá)成以下協(xié)議，雙方須信守執(zhí)行。

　　一、 施工價格及工期：

　　1、甲方以外墻 元/㎡的價格承包給乙方施工（包工）

　　2、無不可力或自然災(zāi)害及其他特殊情況（包括非乙方原因造成乙方誤工不能施工的.時間）外，乙方須在年月日進(jìn)場，年月日前完工；超三天以外，每推遲一天罰款伍佰 元整。

　　二、工程結(jié)算及付款方式

　　1、工程結(jié)算按實際完成平方結(jié)算，乙方施工的工程價格以乙方開收據(jù)形式向甲方結(jié)算。

　　2、乙方在完成工程的批膩子，中層料涂飾后，付工程款的40%；竣工驗收后，付工程款的30%；余款在工程審計后按審計面積一個月內(nèi)結(jié)算付清。

　　三、質(zhì)量要求及管理規(guī)定：

　　1、所有墻面、線條。窗框滿刮一遍、一遍膩子粉（必須做到達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)）、墻面沙皮紙打磨平整（如發(fā)現(xiàn)少工序行為將不予結(jié)賬）。所有墻面要做到平整、線條各自分明、陰陽角保持垂直、無色差、所有的窗線條、樓底腳線、墻面分色線必須用紙膠帶黏貼，起到美觀效果，達(dá)到符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn)。如達(dá)不到要求返工，乙方承擔(dān)所有材料費及人工費（材料底涂每公斤16 元、中層拉毛每公斤18 元、面層彈性涂料每公斤26 元）在工程款中扣除。

　　2、乙方應(yīng)做到文明、安全施工，并按甲方指定的要求施工，以確保達(dá)到國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。如在施工過程中，乙方不按照甲方指定的要求施工，甲方有權(quán)要求乙方直接退出該工程，工錢按照工程量底漆、中層料、面涂等實際面積的50%一次結(jié)清。

　　3、在工作時間早上六點半到晚上八點，乙方保持手機暢通，如故意關(guān)機或拒接甲方電話，每次扣三百 元整。

　　4、保持每天每一幢樓不低于五人施工，每天少一人扣除三百 元整。要保質(zhì)保量按時完工。施工人員 不許乘坐吊籃上下，如每發(fā)現(xiàn)一次扣除伍佰 元整。

　　5、損壞公共財產(chǎn)及個人財產(chǎn)，按市場雙倍賠償。

　　6、甲方只提供墻面所需外墻膩子粉、底漆、中層料、彈性面涂；乙方自備沙皮、刮刀、紙膠帶、膠水、滾筒。

　　7、乙方使用多少桶涂料，必須及時歸還多少個涂料桶，如有丟失，每個桶按五十 元收取。

　　四、安全施工

　　為了對班組進(jìn)場工人安全意識的提高，為了海鹽·盛世錢塘小區(qū)二期工程順利進(jìn)行，特定一下條款：

　　1、 進(jìn)入現(xiàn)場的所有工作人員必須遵守工地的安全紀(jì)律和規(guī)章制度。

　　2、 進(jìn)入施工區(qū)必須戴安全帽，機械操作工必須戴好壓發(fā)帽； 嚴(yán)禁酒后操作； 現(xiàn)場內(nèi)不準(zhǔn)赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋、高跟鞋、喇叭褲； 高空作業(yè)嚴(yán)禁穿皮鞋和帶釘易滑鞋； 非現(xiàn)場人員不準(zhǔn)進(jìn)入施工區(qū)，作業(yè)人員未經(jīng)許可，禁止從事非本工種作業(yè)。

　　3、 不準(zhǔn)在現(xiàn)場打鬧、不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入施工現(xiàn)場； 嚴(yán)禁在高空向下拋投任何物品，高空作業(yè)必須栓好安全帶； 嚴(yán)禁站在提升機或塔吊、吊籃上下、嚴(yán)禁在提升機井口操作和行走。

　　4、 嚴(yán)禁在未設(shè)欄桿的高空作業(yè)和未干墻及挑線墻上行走。

　　5、 嚴(yán)禁在未設(shè)安全防護(hù)設(shè)施的同一段面上、下交叉作業(yè)。

　　6、 嚴(yán)禁任何人在工地上亂接、亂搭電源電線。

　　7、 乙方在施工過程中，按時組織班組人員學(xué)習(xí)安全紀(jì)律，安全法規(guī)。

　　8、 乙方在開工之前，必須對腳手架等安全措施進(jìn)行全面檢查，排除安全隱患后，才能開工；在施工過程中，隨時注意安全，如果發(fā)現(xiàn)安全隱患及時通知項目部，在項目管理人員的安排和指揮下要及時進(jìn)行整改，如發(fā)現(xiàn)安全隱患不及時通知項目部，繼續(xù)蠻干，所發(fā)生的一切大小事故，都由乙方自己負(fù)責(zé)經(jīng)濟和法律責(zé)任，甲方不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。

　　五、工程驗收：

　　工程驗收方式與標(biāo)準(zhǔn);按相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、乙方確保按期進(jìn)場、按期完工、保證質(zhì)量；

　　2、若有違約行為的，違約方要承擔(dān)違約所造成的經(jīng)濟損失。

　　七、本合同未盡事宜或雙方對合同有爭議，經(jīng)雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由原告所在地訴訟解決。

　　八、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽訂起本合同生效。

　　九、工程結(jié)束，賬款結(jié)付清后，本合同自行解除。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：