北京建筑施工合同（精選18篇）

北京建筑施工合同 篇1

　　甲 方_________________________

　　乙 方_________________________

　　簽訂日期_________年_____月_____日

　　北京市勞動和社會保障局 北京市建設委員會監制

　　根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

　　一、勞動合同雙方當事人基本情況

　　第一條 甲方________________________法定代表人__________

　　施工工地地址_________________________________

　　在京住所地通訊地址______________________________

　　乙方_________性別_____

　　居民身份證號___________________

　　出生日期_____年_____月_____日

　　家庭住址_________________________________________

　　郵政編碼________________________

　　戶口所在地_____省(市)_____區(縣)______鄉(鎮)______村

　　乙方工作起始時間_____年_____月______日

　　二、勞動合同期限

　　第三條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)

　　( )1、以完成一定工作為期限的合同

　　本合同生效日期為______年____月____日;乙方完成________________工作任務時本合同終止。

　　( )2、有固定期限勞動合同

　　本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月____日終止。其中試用期至_ ____年_____月_____日止。

　　三、工作內容和工作地點

　　第四條 甲方招用乙方在_____________(項目名稱)工程中擔任_______崗位(工種)工作。乙方的(工種)上崗證號碼為_____________.

　　第五條 根據甲方的崗位(工種)作業特點，乙方的工作區域或工作地點為_____________

　　四、工作時間和休息休假

　　第七條 甲方安排乙方執行(標準、綜合計算工時、不定時)________工時制度。

　　甲方安排乙方執行綜合計算工時工作制度或者不定時工作制度的，應當事先取得勞動行政部門特殊工時制度的行政許可決定。執行標準工時制度的，按照國家有關規定執行。

　　第八條 甲方對乙方實行的休假制度按照國家有關規定執行。

　　五、勞動保護和勞動條件

　　第九條 甲方必須在乙方進入施工現場當天對乙方進行入場三級安全教育，并組織對乙方學習成果的書面考試，考試結果甲方應保存在施工現場備查，考試不合格的不得在現場施工。

　　乙方從事電氣焊、土建、水電設備安裝等特殊工種作業人員必須進行崗前培訓，取得相應的操作證書方可上崗。

　　第十條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衛生的有關規定為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。

　　第十一條 甲方將根據國家有關法律法規，建立安全生產制度;乙方必須嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

　　六、勞動報酬

　　第十二條 乙方月工資標準為___元或按______________________執行。

　　甲乙雙方對工資的其他約定______________________________

　　第十三條 甲方每月_____日前以貨幣形式支付乙方工資，并出具工資支付憑證。

　　七、保險福利待遇

　　第十四條 甲方應為乙方辦理社會保險。乙方因工負傷或死亡的，甲方應在事故發生后一個月內向區縣勞動保障部門提出工傷認定申請，甲方沒有提出申請的，乙方或者乙方親屬可以在事故發生之日起一年內，直接向勞動保障部門提出工傷認定申請。

　　八、勞動合同的解除、終止

　　第十五條 甲乙雙方解除、終止勞動合同應當依照《中華人民共和國勞動合同法》和國家及北京市有關規定執行。

　　九、當事人約定的其他內容

　　第十六條 乙方在履行勞動合同期間，因個人失職給甲方造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十七條 甲乙雙方約定的其他內容：

　　十、勞動爭議處理及其它

　　第十八條 雙方因履行本合同發生爭議，當事人可以向甲方勞動爭議調解委員會申請調解;調解不成的，可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人一方也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十九條 本合同未盡事宜或與今后國家、北京市有關規定相悖的，按有關規定執行。

　　第二十條 本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。

　　甲方(公 章) 乙方(簽字或蓋章)

　　法定代表人或委托代理人

　　(簽字或蓋章)

　　簽訂日期： 年 月 日

　　勞動合同變更書

　　經甲乙雙方協商一致，對本合同做以下變更：

　　甲方(公 章) 乙方(簽字或蓋章) 法定代表人(主要負責人)或委托代理人 (簽字或蓋章) 年月日

　　使 用 說 明

　　一、本合同書供在京建筑施工企業與農民工簽訂勞動合同時參考使用，一式三份，甲乙雙方各持一份，另外一份留農民工務工的工地備查。

　　二、建筑施工企業與農民工簽訂勞動合同時，凡需要雙方約定的內容，經協商一致后填寫在相應的空格內。

　　第三條中，雙方在約定的事項前括號內畫“√”，并填寫日期。簽訂勞動合同，甲方應加蓋法人公章;法定代表人或委托代理人及乙方應簽字或蓋章，其他人不得代為簽字。

　　三、本合同應使用鋼筆或簽字筆填寫，字跡清楚，文字簡煉、準確，不得涂改。

　　甲方：乙方：年月日：

北京建筑施工合同 篇2

　　甲 方_________________________

　　乙 方_________________________

　　簽訂日期_________年_____月_____日

　　北京市勞動和社會保障局

　　北京市建設委員會監制

　　勞動合同簽約履行須知

　　1.用人單位不得招用未滿16周歲的未成年人。

　　2.勞動合同期限在六個月以下的，試用期不得超過十五日;勞動合同期限在六個月以上一年以下的，試用期不得超過三十日;勞動合同期限在一年以上兩年以下的，試用期不得超過六十日。勞動合同期限在兩年以上的，試用期不得超過6個月。試用期包括在勞動合同期限內。

　　3.用人單位支付勞動者工資不得低于本市最低工資標準。勞動者患病或非因工負傷的，在病休期間，用人單位支付勞動者的病假工資。不得低于本市最低工資標準的80%。

　　4.用人單位依法安排勞動者延長工作時間的，支付勞動者不低于工資的150%的工資報酬;安排勞動者在休息日工作又不能安排補休的，支付勞動者不低于工資的200%的工資報酬;安排勞動者在法定休假日工作的，支付勞動者不低于工資的300%的工資報酬。

　　5.當用人單位有克扣或者無故拖欠勞動者工資等違反勞動保障法律、法規或者規章的行為，侵犯勞動者合法權益的，勞動者可以依法向用人單位用工所在地的勞動保障監察機構投訴。

　　6.用人單位應當按照有關法律、法規和國家及本市相關規定參加社會保險。農民工參加工傷保險和醫療保險均由用人單位繳費，個人不繳費。未參加工傷保險的，由用人單位按照國家和本市規定的工傷保險待遇項目和標準支付工傷職工相關費用。

　　7.雙方應當仔細閱讀合同條款，以明確其權利和義務。

　　甲方_______________________法定代表人__________ 施工工地地址_________________________________ 在京住所地通訊地址_____________________________

　　乙方___________居民身份證號___________________ 出生日期_____年_____月_____日

　　家庭住址_______________________________________ 郵政編碼________________________

　　戶口所在地_____省(市)_____區(縣)_____鄉鎮____村

　　根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定,甲乙雙方經平等協商一致,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。

　　一、勞動合同期限

　　第一條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)

　　( )1、有固定期限勞動合同

　　本合同于_____年_____月_____日生效，于_____年_____月____日終止。其中試用期至____年_____月_____日止。

　　( )2、以完成一定工作為期限的合同。

　　本合同生效日期為______年____月____日;以乙方完成________________工作任務為合同終止時間。

　　二、工作內容

　　第二條 甲方招用乙方在_____________(項目名稱)工程中，擔任_______________________________________崗位(工種)工作。乙方的(工種)上崗證號碼為_____________。

　　三、勞動保護和勞動條件

　　第三條 甲方應當在乙方進入施工現場當天對乙方進行入場三級安全教育，并組織對乙方學習成果的書面考試，考試結果甲方應保存在施工現場備查，考試不合格的不得在現場施工。甲方應當對從事電氣焊、土建、水電設備安裝等特殊工種的乙方進行崗前培訓，乙方取得相應的操作證書方可上崗。

　　第四條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衛生的有關規定為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。

　　第五條 甲方將根據國家有關法律法規，建立安全生產制度;乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

　　第六條 甲方為乙方提供的宿舍、食堂、飲用水、洗浴、公廁等基本生活條件必須達到安全、衛生的要求，其中建筑施工現場必須符合建筑施工現場環境與衛生標準。

　　四、工資保險待遇

　　第七條 甲乙雙方約定實行月(日)工資制的，乙方在試用期間的工資為每月(日)_________元，試用期滿后月(日)工資為___________元。甲乙雙方約定實行計件工資制，計件單價為_________元。雙方約定的工資不得低于北京市最低工資標準。甲方提供食宿條件或等同于提供食宿條件的，不得折算為乙方工資。

　　甲方應在每月_____日前計發乙方的工資，并由乙方簽字確認。

　　甲方在勞動合同終止、解除后應當一次性付清乙方的工資。

　　甲乙雙方對工資支付的其他約定____________________。

　　第八條 甲方應為乙方辦理醫療保險和工傷保險手續，并為乙方繳納工傷保險和醫療保險費用。乙方發生工傷后，工傷保險待遇按國家和本市的有關規定執行。

　　五、勞動紀律和勞動合同的解除

　　第九條 乙方應嚴格遵守甲方的各項規章制度、勞動紀律和安全技術操作規程。

　　乙方對甲方違章、強令冒險作業有權拒絕;對危害生命安全和身體健康的勞動條件，有權提出檢舉和控告。

　　第十條 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

　　(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

　　(二)有打架斗毆、偷竊、賭博、擅自停工等違紀行為的;

　　(三)嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的;

　　(四)不服從甲方正當工作安排的;

　　(五)嚴重違反總包單位和甲方的施工現場安全管理規定的;

　　(六)被依法追究刑事責任的。

　　第十一條 乙方解除本合同，應當提前____日(不超過30天)以書面形式通知甲方，不得擅自離職。

　　六、當事人約定的其他內容

　　第十二條 乙方在履行勞動合同期間，因個人失職給甲方造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十三條 甲乙雙方約定的其他內容：

　　七、勞動爭議處理及其它

　　第十四條 雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，60日內向工地所在的區縣勞動爭議仲裁委員

　　會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書之日起15日內向人民法院起訴。

　　第十五條 甲方的規章制度及___________作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。

　　第十六條 本合同未盡事宜或與國家、北京市規定相悖的，按照有關規定執行。

　　第十七條 本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，另外一份留在乙方務工的建筑施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。

　　甲方(公 章) 乙方(簽字或蓋章)

　　法定代表人或委托代理人

　　(簽字或蓋章)

　　簽訂日期： 年 月 日

北京建筑施工合同 篇3

　　出租人（甲方）：________簽訂地點：__________

　　承租人（乙方）：________簽訂時間：____年__月__日

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件)：_____________________________________________________________________________

　　第二條租賃物資的用途及使用方法：_____________________________________________________

　　第三條租賃期限：自____年____月____日至____年____月____日，共計____天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前____日內，重新簽訂合同。

　　第四條租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的標準：_________________________。

　　租金的支付方式和期限：______________________。

　　第五條押金(保證金)

　　經雙方協商，出租人收取承租人押金____元。承租人交納押金后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資后，押金退還承租人。

　　第六條租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：___________________________________________________________________________________。

　　第七條租賃物資的保管與維修

　　一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。

　　二、租賃期間，租賃物資的`維修及費用由____人承擔。

　　第八條出租人變更

　　一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。

　　二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第九條租賃期滿租賃物資的返還時間為：______________。

　　第十條本合同解除的條件：____________________________________________________________________________________________。

　　第十一條違約責任

　　一、出租人違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金____%的違約金。

　　4.其他違約行為：____________________________________________________________。

　　二、承租人違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

　　2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

　　3.有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

　　4.其他違約行為：____________________________________________________________。

　　第十二條本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十三條其他約定事項：_____________________________________________________________________________________________。

　　第十四條本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。

　　第十五條本合同一式____份，合同雙方各執____份。本合同附件____份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂時間：____年__月__日

北京建筑施工合同 篇4

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國經濟合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，甲方愿把 工程承包給乙方施工，為明確雙方責任，確保工程順利完成，特訂立如下合同條款，以致共同遵守：

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、工程范圍：

　　4、承包造價： 元(大寫： )。

　　二、工程期限

　　根據本工程，經甲乙雙方協商一致，總工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情況需經甲方代表簽證后，工期相應順延) 開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期 天。

　　三、本工程竣工質量為一次性合格工程

　　乙方必須嚴格按照國家頒發的建筑工程規范、規程施工和標準進行施工;

　　四、工程價款支付及結算

　　本工程按進度付款，具體金額由雙方協商為準。

　　五、其它約定

　　1：甲方承擔的安全責任、權利

　　(一)甲方負責制訂施工現場的安全生產規章制度和操作規程;

　　(二)甲方有權要求乙方必須嚴格遵守安全生產法律、法規、標準、安全生產規章制度和操作規程，熟練掌握事故防范措施和事故應急處理預案;

　　(三)甲方管理人員有權制止乙方人員違章作業，并按規定給予處罰;

　　(四)甲方有權對安全意識差、不聽安全生產指揮的乙方人員責令退場。

　　2：乙方的責任、權利

　　(一)乙方施工時是安全生產的直接責任人，必須嚴格執行甲方的有關安全生產的規定、制度;

　　(二)乙方負責為所有乙方安裝施工人員辦理醫療及工傷社會保險，并根據需要為從事高度危險工作的人員購買適當的人身意外傷害保險，在施工過程中如發生的違章作業而造成的人身傷亡事故，由乙方承擔全部負責;

　　(三)乙方應對現場安裝施工的行為完全負責，乙方安裝施工人員不得違章作業，不得冒險作業，不能疲勞作業，并按規定做好防護工作;

　　(四)乙方在施工現場人員必須有配備齊全的安全防護用品，不能滿足安全施工需要時，人員不得進入施工現場。

　　六、其它未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

北京建筑施工合同 篇5

　　合同編號：__________

　　出租人：________

　　簽訂地點：__________

　　承租人：________

　　簽訂時間：____年__月__日

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件)：

　　_____________________________________________________________________________

　　第二條租賃物資的用途及使用方法：

　　_____________________________________________________

　　第三條租賃期限：

　　自____年____月____日至____年____月____日，共計____天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前____日內，重新簽訂合同。

　　第四條租金、租金支付方式和期限：

　　收取租金的標準：_________________________。

　　租金的支付方式和期限：______________________。

　　第五條押金(保證金)：

　　經雙方協商，出租人收取承租人押金____元。承租人交納押金后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資后，押金退還承租人。

　　第六條租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：

　　___________________________________________________________________________________。

　　第七條租賃物資的保管與維修

　　一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。

　　二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由____人承擔。

　　第八條出租人變更

　　一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。

　　二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第九條租賃期滿租賃物資的'返還時間為：

　　______________。

　　第十條本合同解除的條件：

　　____________________________________________________________________________________________。

　　第十一條違約責任：

　　一、出租人違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金____%的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金____%的違約金。

　　4.其他違約行為：____________________________________________________________。

　　二、承租人違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

　　2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

　　3.有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金____%的違約金。

　　4.其他違約行為：____________________________________________________________。

　　第十二條爭議協商解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十三條其他事項：

　　1、本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。

　　2、本合同一式____份，合同雙方各執____份。本合同附件____份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租人：____________

　　承租人：____________

　　法定代表人(簽名)：____________

　　法定代表人(簽名)：____________

　　委托代理人(簽名)：____________

　　委托代理人(簽名)：____________

　　______年______月______日

　　______年______月______日

北京建筑施工合同 篇6

　　建設方： (以下簡稱甲方)

　　施工方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建設市場管理條例》，結合本地實際情況和本工程結構特點，經甲乙雙方協商，本著公平、公正、合理、自愿的原則，雙方簽訂工程建設合同如下：

　　一、工程地點：

　　山陽縣西關村。

　　二、工程名稱：

　　住宅樓

　　三、承包方式：

　　包工包料。

　　四、承包范圍及內容：

　　圖紙設計內的土建、水電工程。主要工程項目內容及要求：

　　1、基礎工程：基礎灌柱樁工程、砂石回填、基礎梁等。

　　2、主體結構工程：按圖紙設計要求精心施工，所用材料必須(鋼筋、水泥、磚等)合格。

　　3、裝飾工程：①內外墻水泥壓光，地面為原砼毛面，東西外墻為水泥壓光，南北為涂料，顏色待定。②門窗：內門不做，只留門洞，進戶門為防盜門(防盜門價款必須在8001000元/每副)，窗為普通鋁合金窗。③樓梯間：樓梯地面及踏步為水泥壓光，樓梯間墻面做仿瓷涂料，樓梯欄桿為不銹鋼欄桿。④屋面爐渣找坡壓光，做SBS卷材防水，雨水管為PVC管。⑤電照工程：線管預埋和穿線，線管材料由乙方負責，電線由甲方出資購買。⑥給排水工程：樓內圖紙設計的給排水主管道(衛生器具除外)。

　　五、承包價格及價款

　　本工程為七層磚混結構，建筑面積大約1000m，建筑面積計算以建筑物水平投影為準，陽臺按水平投影面積的2/3計算，工程每平方造價700元(灌柱樁開挖4m以內由乙方負責，4m以下甲方按實際結算補工程費用)。建筑面積如有增減，按實結算。

　　六、工程質量標準要求

　　按圖紙設計要求和規范要求施工，工程質量達到合格。

　　七、工期：

　　工程從開工竣工之日，有效工期180天。20--年10月10日開工，20--年5月15日竣工，因停電、雨天等不可抗拒的自然災害天氣工期順延。

　　八、付款辦法：

　　工程開工后5日內付乙方工程貳拾方萬元，主體三層封頂后付乙方工程貳拾萬元，主體結構工程竣工后付乙方工程款壹拾伍萬元，其余工程款待工程竣工后，雙方結算后一次性付清。留壹萬元保修金，一年后付清。

　　九、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任：

　　①開工前，確保工程三通一平，即水通、電通、路通、場 2 2地平整。

　　②因施工場地狹小，甲方應給乙方指定地點堆放材料及相應其它機械設備堆放處。

　　③負責協調處理周邊關系，確保工程順利進行。

　　④按合同約定付款。

　　2、乙方責任：

　　①按合同工期要求完成合同特定的工程內容。

　　②按規范精心施工，保證工程質量。

　　③安全問題：乙方必須教育工人安全第一的思想，班前做好安全教育，定期做好安全檢查工作。在施工過程中，發生一切不安全事故，責任由乙方負責。

　　十、違約責任：

　　雙方在履行合同過程中，若有一方不按合同內容履行，由此造成的一切損失，由違約方承擔責任。

　　十一、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。工完帳清，合同自行失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

北京建筑施工合同 篇7

　　發包人：______

　　承包人：______

　　時間：________年_________月__________________日

　　第一部分協議書

　　發包人(全稱)：________________________ (簡稱發包人)

　　承包人(全稱)：______ (簡稱承包人)

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：__________________________________________二期項目

　　工程地點：______大武86號

　　工程內容：______廠房及倉庫

　　工程立項批準文號：______臨發改證[215]49號

　　資金來源：______自籌

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：______施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)

　　三、合同工期

　　開工日期：______計劃________年2月1日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準)

　　竣工日期：______開工令日期加本合同總日歷天數，計劃________年2月1日-________年5月1日

　　合同工期總日歷天數：______天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：______合格(其中主體為優質結構)

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：______預算價約計_________萬元

　　六、組成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1.本合同協議書;

　　2.本合同專用條款;

　　3.本合同特殊條款;

　　4.標準、規范及有關技術文件;

　　5.圖紙;

　　6.確定基準價款和材料供應數量的工程預算書;

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《________條款》中的分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，具體內容詳見"附件1"。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_________________年_________月__________________日

　　合同訂立地點：______

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。

　　發包人：__________________________________________新材料科技有限公司

　　承包人：______

　　住所：_____

　　住所：______

　　法定代表人：______

　　法定代表人：______

　　委托代理人：______

　　委托代理人：______

　　電話：______

　　電話：______

　　傳真：______

　　傳真：______

　　開戶銀行：______

　　開戶銀行：______

　　賬號：______

　　賬號：______

北京建筑施工合同 篇8

　　合同號：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　乙方為甲方的環境監控軟件升級、監控系統維護、LED大屏維修等設備提供一年維護期，為保證雙方利益特訂立此協議。

　　一、服務項目的名稱

　　環境監控軟件升級、監控系統維護、LED大屏維修等系統維護項目

　　服務項目的地址：_________________

　　二、服務范圍

　　系統中設備的故障排除；系統中設備損壞后的配合維修(包含正常損耗的零件更換費用)；系統線纜檢查和維護；系統改造、升級的建議；用戶操作人員的培訓(甲方認為有需要時)。

　　三、結算方式

　　(一)服務費項目詳細明細表為人民幣：_________________元整。

　　(二)服務費在合同簽訂后一周內甲方支付服務費給乙方，收到款后乙方開具正式發票。

　　(三)對于人為損壞或其他不可抗力因素意外損壞需要更換或維修的器材，將根據實際器材價格和維修費由甲方承擔，費用當即結算；

　　四、維護方式

　　電話聯系，非緊急情況按雙方約定時間維修。特殊情況相應時間：_________________如系統發生嚴重故障12小時內響應處理。(24小時內開始維護)

　　五、雙方的責任與義務

　　1、在甲方的工作時間內乙方必須盡職盡責的提供維護項目中的服務內容，甲方要求服務的聯系方式為電話聯系，甲方在提出服務要求后乙方必須在24小時內到達現聲進行服務。如有特殊情況，雙方協調解決。

　　2、在整個維護期內甲方必須使用乙方提供的設備。

　　3、乙方在維護設備過程中，如遇上硬件操作無法維修，由乙方負責購買相應配件線材等，乙方負責免費安裝調試。根據產品的正規保修改造保修義務。乙方在維護過程遇到必須購買的特殊工具和軟件，由甲方負責費用。

　　六、合同為盡事宜，雙方協商制定。

　　甲方代表人：_________________乙方代表人：_________________

　　日期：_________________日期：_________________

北京建筑施工合同 篇9

　　出租方：

　　合同編號：

　　承租方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　根據《_____》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。（詳見合同附件）

　　第二條租賃期限

　　自____年____月____日至____年____月____日。共計____天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前____日內，重新簽訂合同。

　　第三條租金

　　租金收取：（雙方應約定租金計算方式及其支付方式）

　　第四條押金（保證金）

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金____元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條租賃物資的`維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條租賃合同變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租賃物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條違約責任

　　一、出租方違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金____％的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金____％的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金____％的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金____％的違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金____％的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金____％的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條爭議的解決方式

　　第九條其它約定事項

　　第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件

　　份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方（章）：承租方（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　（或委托代理人）（或委托代理人）

　　電話：電話：

　　_______年_______月_______日

　　_______年_______月_______日

北京建筑施工合同 篇10

　　出租人： 承租人：

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件)：

　　第二條 租賃物資的用途及使用方法：

　　第三條 租賃期限：自月月 日，共計天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前重新簽訂合同。

　　第四條 租金、租金支付方式和期限

　　收取租金的標準： 租金的支付方式和期限：

　　第五條 押金(保證金)

　　經雙方協商，出租人收取承租人押金期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，承租人返還租賃物資后，押金退還承租人。

　　第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：

　　第七條 租賃物資的保管與維修

　　一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。

　　合同編號：簽訂地點：簽訂時間：年

　　二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由人承擔。

　　第八條 出租人變更

　　一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。

　　二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為： 第十條 本合同解除的條件：

　　第十一條 違約責任

　　2. 未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金%的違約金。

　　3. 未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。

　　4. 其他違約行為：

　　二、承租人違約責任：

　　1. 不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金%的違約金。

　　2. 逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金的違約金。

　　3. 如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金%的違約金。

　　4. 其他違約行為：

　　第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第

　　一、出租人違約責任：

　　1. 未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金%的違約金。

　　(一)提交

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十三條 其他約定事項： 第十四條 本合同未作規定的，按照《中華人民共和國合同法》的規定執行。

　　第十五條 本合同一式份。本合同附件是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　印制單位：

　　監制部門：

北京建筑施工合同 篇11

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，定立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_____________

　　2、發包文號：_____________

　　3、工程地點：_____________

　　4、工程內容：_____________

　　5、工程造價：_____________

　　二、工期

　　1、承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。

　　開工日期：_____________

　　竣工日期：_____________

　　合同工期：_____________日歷_____________天。

　　3、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。

　　(1)因發包方原因影響開工。

　　(2)不可抗力。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。

　　三、工程質量及驗收

　　1、質量標準。

　　2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。

　　3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。

　　4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定，向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。

　　四、工程款支付

　　工程竣工驗收合格并通過審計后付價款的`95%，余款5%作為質量保證金(待工程保修期滿后無質量問題無息退還)。

　　五、材料供應及設備管理

　　1、全部材料由承包方自行采購，經發包人認可后使用。

　　2、機械設備由承包方自備。

　　六、發包方責任

　　1、負責辦理有關建設手續。

　　2、發包人指派_____________為工地代表。

　　七、承包方的責任

　　1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。

　　2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發包方代表的指揮、檢查和監督。

　　3、做好施工原始記錄，按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發包人2套。

　　4、承包方指派_____________為工地代表。

　　八、安全生產與文明施工

　　1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。

　　2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

　　3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。

　　4、承包方在施工中，如發生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發包方造成的經濟損失。

　　九、其它

　　1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。

　　2、合同份數：

　　(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發包方、承包方分別保存一份。

　　(2)本合同副本兩份(發包方、承包方各執一份)。

　　十、補充條款：

　　發包方簽字(蓋章)：_____________承包方簽字(蓋章)：_____________

　　合同訂立日期：_____________年_____________月_____________日

北京建筑施工合同 篇12

　　甲方(項目部)： 乙方(施工人員)：______________________________________

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條 工程名稱：石總場西部牧業員工宿舍場地地坪

　　第二條 工程地點：石總場大連路路口______________

　　第三條 承包方式：單項清包______________________

　　第四條 開工日期：______________________________ 竣工日期：______________________________

　　第五條 工作內容：甲方合同內所有砌體(混凝土、平場地、墊石子、灑水、打夯)清工單價為_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理，甲方負責混凝土拉到現場，其他一切工序由乙方負責，并做好落手清。注：以上內容都按圖紙工作量計算。施工中嚴格按照施工安全、質量規范，若乙方沒有按照甲方要求和施工規范而造成的材料浪費，甲方有權開罰款單(在工程款中扣除)。

　　第六條 工程款結算：乙方進場后，每月甲方付給乙方完成合格工作量80%。 余款在工程驗收合格后一次性付清。

　　一、質量管理

　　甲方提供乙方質量要求和技術交底，乙方必須按照施工規范和要求，精心施工，確保工程質量。絕對服從項目部質量管理人員的正確領導。在日常質檢和分項工程驗收時，必須達到所定標準(具體見技術交底)。

　　二、甲方職責和權利

　　2.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》，對乙方工作進行指導、管理、檢查和監督、審核乙方施工方案，全面配合乙方做好各項工作。

　　2.2 甲方負責向乙方提供技術交底，周、月進度計劃，乙方必須認真執行監理和甲方的指令，但對不合理因素，可提出建議;經甲方同意后方可執行，乙方不得私自蠻干、

　　2.3 甲方及時組織、參加對乙方已完成的工程質量進行跟蹤檢查、驗收。

　　2.4 甲方對有特殊貢獻的給與一定獎勵，對工作中個人給甲方造成一定損失的給與一定的經濟處罰。

　　三、乙方職責和權利

　　3.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》及承諾。

　　3.2 嚴格執行公司和工地的各項管理制度和規定，服從甲方的管理，自覺維護公司的利益和形象。

　　3.3 嚴禁未經甲方及設計和監理書面同意擅自變更施工圖紙內容，如有發生造成的所有損失均有乙方負責。

　　3.4 如乙方嚴重違反《勞務承包合同》，工程工期、工程質量不能保證，現場管理混亂，甲方和公司利益受到損失，信譽受到損害時，甲方有權解除合同，除賠償部分損失外，還要追究乙方責任，清除出場。清除出場按總工資的70%結算工資款。

　　3.5 必須認真遵守甲方的各項規章制度。派專人現場全權負責協調管理。

　　四、安全文明施工

　　雙方必須認真遵守國家和上級勞動保護安全生產主管部門所頒發的有關安全生產、消防工作、文明施工等方針政策，嚴格執行有關勞動保護法規、條例。

　　乙方必須遵守施工單位的規章制度，聽從甲方的管理和指揮;嚴禁在工地打架、斗毆、偷盜，若發生交司法機關處理。如有違反公司規章制度的按公司規定予以重罰。

　　乙方的所有作業人員，正確的使用“三寶”，嚴格按操作規程施工。若作業人員違反操作規程和公司的管理規定，如發生的安全事故的，甲方概不負責一切責任。正常工傷按國家《工傷管理條例》處理。

　　五、 未盡事宜雙方協商解決，本合同一式兩份，雙方簽字生效，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(項目部代表)簽字：_________ 乙方(施工人員)簽字：_________

　　簽訂時間： 年 月 日

北京建筑施工合同 篇13

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

北京建筑施工合同 篇14

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《合同法》、《建筑法》及其相關的法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、技術標準：按照現行國家施工驗收規范執行。

　　三、工程內容：等內容。

　　四、承包形式：包工包料雙包工程。

　　五、甲方職責：(1)負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題;

　　(2)協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系;

　　(3)解決好工程所需的水電問題(水電費由乙方承擔)。

　　六、乙方職責：

　　(1)聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場監督檢查;

　　(2)嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工

　　(3)嚴格執行國家現行施工驗收規范，保質保量完成任務;

　　(4)確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此而產生的全部經濟損失;

　　(5)在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。

　　七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《四川省建設工程工程量清單計價定額》20__定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。

　　八、付款方式：分四年到位(不計資金利息)。其中20__年撥付工程款的42.5%;20__年12月30日前撥付28.5%;20__年12月30日前撥付21.5%;剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20__年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。

　　九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。

　　十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

　　或其授權代理人：或其授權代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

北京建筑施工合同 篇15

　　(甲方)發包人：

　　(乙方)承包人：

　　法定代表人：

　　證書等級：

　　電 話：

　　(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#廠房 建造工程，經雙方協商簽訂合同，合同依據如下：

　　1.1依《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規定》去執行。

　　1.2國家及地方有關建筑工程管理法規和規章。

　　1.3建筑建設工程，設計院設計建造施工圖批準文件去執行。

　　2.1本合同建造項目內容：名稱、規模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表： 所有報價以設計院設計施工圖紙要求標準去建造、施工，1#廠房報價如下表格：

　　2.2乙方承包甲方所發包之工程，為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 。

　　2.3乙方保證按工程進度，準時或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設中途無法繼續施工，經雙方協商解決。

　　2.4若乙方無法繼續施工或未能履行合同的建設，甲方可全權決定收回乙方已蓋好或尚未建設完成的工地現場。

　　2.5乙方若停工十日以上，未能繼續依合同建造，甲方可書面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建設團隊簽約施工，繼續完成乙方未完成的建造工作，甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權和工程建設)

　　3.1本合同建造費，估算為 人民幣，甲方需依工程進度和合同要求，準時付款給乙方。付款支付如附件一。

　　4.1(甲方)發包人按本合同規定的內容，在規定的時間內向(乙方)提交資料及文件，并對其完整性、正確性負責，(甲方)發包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關標準進行建造。

　　4.2(甲方)發包人變更委托建造項目、規定、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料較大修改，以致(乙方)承包人需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，(甲方)發包人應按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。

　　4.3在未簽訂合同簽(甲方)發包人已同意，(乙方)承包人為(甲方)發包人所作的各項估計，報價應按收費標準相應支付建造費用。

　　4.4(乙方)承包人應保護(甲方)發包人的知識產權，設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利設計。未經(甲方)發包人同意，(乙方)承包人不可向第三人轉讓或用于好本合同外的.項目。

　　5.1(乙方)承包人應按國家技術規范、標準、規程及(甲方)發包人提出的施工圖要求，進行施工建設，按合同規定的進度要求，提交質量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質。

　　5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為 年。

　　6.1在合同履行期間，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應根據(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。

　　6.2(甲方)發包人應按本合同規定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。逾期支付每周應承擔支付千分之一的逾期違約金，逾期超過30天時，(乙方)承包人有權暫停履行下階段的工程工作，并書面通知(甲方)發包人。

　　6.3(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤應立即和設計院溝通修改和補充。由于(甲方)圖紙資料及文件出現的遺漏或錯誤造成工程質量事故損失，(乙方)承包人除書面通知甲方，并負責采取補救措施外，不承擔任何責任。

　　6.4合同生效后，(甲方)發包人要求終止或解除合同，(甲方)發包人應25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。

　　7.1本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構件和設備，都注明其規格、型號、性能等技術指標，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。

　　7.2由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　7.3本合同發生爭執時，雙方當事人應及時協商解決，也可以由當地行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　7.4本合同一式三份，發包人二份，承包人一份。

　　7.5本合同經雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發包人支付工程質量保證金后生效。

　　7.6本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

北京建筑施工合同 篇16

　　1、按照發布等級可以分為：

　　國家

　　標準、地方標準、行業標準、企業標準;按照遵守嚴格程度可以分為：推薦性標準、強制性標準(相應的標準條文也可以分為：一般性條文、強制性條文)

　　2、一般標準的嚴格程度是：國標是最基本的，地方標準要嚴格一些，企業標準是最嚴格的。標準執行的原則是誰嚴格執行誰。

　　3、國家標準目前主要有(按照分部工程的劃分)：

　　GB50300《建筑工程施工質量驗收統一標準》

　　GB50202《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》

　　GB50203《砌體工程施工質量驗收規范》

　　GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》

　　GB50205《鋼結構工程施工質量驗收規范》

　　GB50206《木結構工程施工質量驗收規范》

　　GB50207《屋面工程質量驗收規范》

　　GB50208《地下防水工程質量驗收規范》

　　GB50209《建筑地面工程施工質量驗收規范》

　　GB50210《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

　　GB50242《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》

　　GB50243《通風與空調工程施工質量驗收規范》

　　GB50303《建筑電氣工程施工質量驗收規范》

　　GB50310《電梯工程施工質量檢驗評定標準》

　　4、地方標準可以見各地方建委網站，以其發布的為準，或上國家建設標準網(建設部標準司發布)。北京地區有DBJ和DB11。

　　以上是工程合同質量標準檢查標準的解答，望采納!

北京建筑施工合同 篇17

　　甲方：______________________________________

　　乙方：________________________

　　甲方承建之________________，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執行：

　　一、工程內容

　　按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：___________站、___________區間交通設施部分工程。

　　二、方式

　　甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。

　　三、組織領導

　　1、乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2、乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。

　　3、乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

　　四、雙方責任

　　1、甲方責任：

　　（1）負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。

　　（2）負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。

　　（3）負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。

　　2、乙方責任：

　　（1）嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。

　　（2）強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。

　　（3）工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。

　　（4）負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排；班組長每天必須在作業現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。

　　（5）必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。

　　（6）具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。

　　（7）乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。

　　（8）該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。

　　（9）乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。

　　（10）工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。

　　五、工程質量及驗收標準

　　工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

　　六、工期

　　乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的___________________‰或___________________元向甲方支付罰金。

　　七、付款方法

　　（1）甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。

　　（2）質保金：質保金按工程總造價的________%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知________日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它

　　（1）若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。

　　（2）若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。

　　九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。

　　十、本責任書一式兩份，甲、乙方執一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。

　　甲方：________________

　　乙方：_____________

　　________年____月____日

北京建筑施工合同 篇18

　　發包方：(以下簡稱“甲方”)

　　承包方：(以下簡稱“乙方”)

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：.

　　1.2工程地點：.

　　1.3工程內容及做法(詳見：《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)乙方包工、包料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);

　　(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。

　　1.5工程期限_____歷天，開工日期______年月日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。

　　1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

　　第二條施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份(詳見：裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

　　第三條甲方義務

　　3.1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

　　3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用

　　3.3負責提供施工所需的水源、電源;

　　3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;

　　3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;

　　3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

　　第四條乙方義務

　　4.1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行;按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄;

　　4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

　　4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

　　第六條材料的提供

　　6.1由甲方提供的材料、設備(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表)，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。

　　6.2由乙方提供的材料、設備(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第七條工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條工程款支付方式

　　8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。

　　第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。

　　第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的%，即元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的5%，即元。

　　8.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

　　8.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

　　8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12月

　　第九條雙方責任和工期延誤處理

　　9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

　　(1)不能提供水、電;

　　(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);

　　(3)不能按期提供自購材料、設備;

　　(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;

　　(5)因甲方原因變更設計、增加施工項目;

　　(6)同意工期順延的其他情況。

　　(7)逾期驗收或無故怠于驗收;

　　(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

　　(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;

　　(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　(3)乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責;

　　(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;

　　(5)乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

　　(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　9.5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　第十條關于設計和施工及驗收的約定

　　10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

　　10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。

　　10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

　　10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

　　10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條附則

　　13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

　　13.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　13.3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。