玻璃膜施工合同（精選3篇）

玻璃膜施工合同 篇1

　　定作方(甲方)：_________________

　　聯系人：_________________固話：_________________手機：_________________施工地址：_________________

　　承攬方(乙方)：_________________

　　聯系人：_________________固話：_________________手機：_________________公司地址：_________________

　　第一條工程概況

　　(1)負責施工現場的室內環境清潔，使施工環境不影響工程質量;(2)審核乙方工程進度，及時向乙方支付工程進度款;

　　(3)派駐施工現場的監理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量和合同執行進行監督檢查，工程中間驗收、工程進度撥款簽證;

　　(4)組織對工程的竣工驗收，并按合同規定日期配合乙方辦好決算工作，及時了結工程財務和工程尾款。二、乙方(1)按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的采購，在交工前應負責保管，并清理好場地;(2)提供竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收;

　　(3)在合同規定的保修期內，對屬于乙方負責的工作質量問題，負責無償修理。第六條工程價款的支付與結算

　　合同簽訂后，甲方應先付乙方總金額50%即人民幣(大寫)的預付款，剩余款項待施工完畢經甲方驗收合格后，并雙方簽署交工驗收證書后，一次性付清。第七條責任規定

　　(1)工程質量不符合合同規定的，乙方負責無償修理或返工。

　　(2)甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。第八條保修

　　玻璃防爆膜自簽訂合同日起質保五年，人為和自然災害除外。第九條爭議的解決方式

　　合同執行過程中如發生爭議，雙方應及時協商解決。調解不成，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴，任何一方提起的訴訟均由甲方所在地人民法院管轄。第十條特殊條款

　　本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定特殊條款第十一條項目規格：_________________甲方代表(蓋章)：_________________乙方代表(蓋章)：_________________年月

玻璃膜施工合同 篇2

　　發包方：_______________

　　法人代表：__________以下簡稱“甲方”)。

　　承包方：_______________

　　法人代表：__________。

　　為了搞好_______________蔬菜大棚建設項目，甲、乙雙方經平等協商一致，達成如下一致意見以資共同遵守。

　　一、項目名稱與建設地點：_______________，建設地點位于_________________________。

　　二、建設內容：_依照合同附件標準建設暖式蔬菜大棚個每個約______平方米。

　　三、工程造價：每平方米￥：__________。合計價款總額為￥：_____，具體價款根據合同標準實際丈量后據實結算。本工程造價不含稅。_____

　　四、付款方式：甲方按照下列時間向乙方支付合同價款，并將資金打入乙方賬戶：

　　乙方賬戶：_______________

　　開戶行：____________________

　　乙方人員設備進入工地后支付合同價款的30%。計￥：___________元

　　完成半數大棚骨架安裝支付全合同價款的30%，計￥：_________________元

　　合同大棚內外卷簾機安裝一半后支付全合同價款的30%，計￥：_________________元

　　工程竣工驗收合格后，甲、乙雙方確定實際建設面積后，甲方付款至合同實際價款的97%。

　　剩余資金3%在______年______月______日前一次性付清。

　　五.工程承包內容及范圍

　　本大棚為包工包料，不含土建工程。內部設施有，內遮陽內保溫系統，

　　外遮陽系統，自然通風電動天窗系統，環流風機加濕系統，霧噴系統，室內電控照明系統。及移動苗床。

　　六、工程開工日期：

　　1，本工程與_______年______月_____日開工，工人進入施工現場。

　　2，工期延誤。對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應予順延。

　　工程量變化和設計變更：

　　一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的。

　　甲方未按時撥付工程款或未按合同規定提供相關材料、設施的不可抗力及風雨雪等不能施工的惡劣天氣，合同規定或甲方代表同意工期順延的其他情況。

　　因當地部門或人員阻撓施工或故意刁難，甲方未能及時協調導致施工無法進行的。以上情況發生后，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表應在3日內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期及賠償要求已被確認。

　　因行政機關要求停工的或因甲方未辦理合法手續由執法部門責令停頓。

　　因甲方原因造成的其他延停工情況或甲方有違約情況的。

　　七、設計變更

　　1、甲方需要做溫室工程變更時，應提前7日通知乙方，并給乙方充分的準備時間，由此造成乙方增加的材料費、工時費等費用由甲方承擔，工程工期相應順延。

　　2、乙方需要做溫室工程變更時，需經甲方代表同意，工程工期相應順延。

　　3、因以上任何一方變更給對方造成經濟支出和損失，由變更方承擔，該工程工期相應變更。

　　八、工程竣工日期：自開工之日起______日內完工，遇陰雨天氣及施工條件不足等不能施工時日期順延。

　　九、工程竣工驗收標準：

　　1、工程全部安裝調試完成，乙方自檢合格后應書面通知甲方驗收工程需要分步驗收的，乙方應在單項工作完成前3日書面通知甲方。甲乙雙方按照乙方提供的工程驗收標準共同進行驗收，驗收時同時丈量實際建設面積，經驗收合格在驗收文件上簽字確認。

　　2、在接到乙方書面驗收通知3日內甲方不進行驗收，可視為甲方認可工程質量合格，通過驗收，甲方應按合同規定支付工程款。同時乙方人員可以撤回，工程保管及附隨義務由甲方負責。

　　3、工程未經驗收甲方不得提前使用和擅自動用。否責視為驗收合格

　　十、雙方其他義務

　　甲方義務：

　　1、按合同規定的時間和條件付款。

　　2、在乙方開工前，甲方確保已完成土地征用、房屋拆遷、土地及地上建筑、苗木的賠償、消除地面、架空和地下障礙及施工應辦理的一切合法手續等工作，使施工現場達到“三通一平”，具備施工條件，并負責施工現場的正常的水、電供保證，負責施工期間運輸道路的通暢。施工用水、電由甲方通到溫室施工區域50米以內。本工程不含土建部分。

　　3、協助乙方辦理施工中當地有關部門要求辦理的相關手續，協調好相關部門關系，并負責協調解決工地的糾紛和保衛。

　　4、處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物、文物等設施的遷移或保護，并承擔有關費用。

　　5、甲方不按約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。

　　6、保證施工現場水、電正常供應。

　　十一、違約責任

　　甲方未依照約定按時支付乙方合同價款時，乙方有權停工。

　　因一方違約致使合同不能履行，另一方有權中止或解除合同，但應書面通知違約方，通知到達對方時生效，由違約方承擔違約責任。

　　工程驗收合格后，甲方不按合同規定支付工程款的，乙方質保和售后服務責任免除。乙方對該工程享有留置權。

　　十二、不可抗力

　　1、“不可抗力”是指在本合同簽訂后發生的、本合同簽訂時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。該類事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭等。

　　2、如果發生不可抗力事件影響一方履行其在本合同項下的義務，此種情形不視為違約，但發生不可抗力的一方應及時書面通知另一方，并在其后的15日內提供證明該不可抗力事件發生及其持續時間的足夠證據，其履行義務的時間可順延至不可抗力事件結束。但不可抗力事件影十三、爭議解決：_____

　　雙方發生爭議，協商解決協商不成，提交非違約方住所地人民法院解決。

　　十四、合同生效：_____本合同由雙方簽字蓋章后生效本合同款項結清時失效。

　　十五,本合同簽訂后，乙方需向甲方繳納_________元工程保證金。待工人及材料進場后十五日后全額退回。與應付工程進度款無關，不記息。

　　甲方：_______________代表人：_______________

　　乙方：_______________代表人：_______________

　　本合同簽訂日期：_________年______月______日

玻璃膜施工合同 篇3

　　發包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　茲有乙方現承包甲方發包的工程，根據有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下條款，并共同遵守執行。

　　一、工程概況：_________________

　　1、工程名稱：_________________

　　2、工程地點：_________________

　　3、承包內容：_________________

　　4、承包范圍：_________________

　　5、承包方式：_________________

　　6、質量要求：_________________GB50210-20__《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》

　　7、工期要求：_________________年月日至年月日。

　　二、甲方工作：

　　1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、用料、安全文明等工作進行監督、檢查。

　　2、負責向乙方提供臨時水電。

　　三、乙方工作：

　　1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，按照甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，服從甲方工地代表的監督和管理。

　　2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉配合工作，竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。

　　3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

　　四、關于質量的約定：

　　1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(GB50210-20__、GB50303-20__、GB50242-20__、GB50327-20__等)作為本工程的質量評定驗收標準。

　　2、如因乙方責任原因造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、本工程質保期為壹年，質量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內如發生質量問題，乙方須無償履行保修責任。

　　五、關于工期的約定：

　　1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

　　2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日