廠房承攬加工協議書（精選16篇）

廠房承攬加工協議書 篇1

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　標的、數量、價款：__________

　　1. 驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、 單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：__________ 受托方：__________

　　法人代表：__________ 法人代表：__________

　　委托代表：__________ 委托代表：__________

　　傳 真：__________

　　電 話：__________

　　開戶銀行：__________

　　帳 號：__________

　　時間：__________

廠房承攬加工協議書 篇2

　　承攬方：

　　定作方

　　簽訂地點：

　　一、產品名稱、型號、數量、金額簽訂時間：年月日產品名稱規格型號計量單位數量單價總金額合計人民幣金額(大寫)：

　　二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的條件和期限：

　　三、交(提)貨時間、：

　　四、交(提)貨地點、方式：

　　五、運輸方式及到達站港和費用負擔：

　　六、合理損耗及計算方式：

　　七、包裝標準、包裝物的供應與回收：

　　八、驗收標準、方法及提出異議期限：

　　九、結算方式及期限：

　　十、違約責任：

　　十一、解決合同糾紛的方式：

　　十二、其他約定事項：本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效，高于任何的書面口頭協議。

　　定作方單位名稱：

　　(章)單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　承攬方單位名稱：(章)

　　單位地址：

　　委托代理人：

　　電話：傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　郵政編碼：

　　稅號：

　　鑒(公)證意見經辦人：

　　監(公)證機關(章)

　　年月日

廠房承攬加工協議書 篇3

　　建設單位（甲方）： 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號：GL-140619-MX-036

　　加工單位（乙方）： 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點：漳州市

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確各自權利、義務關系，經雙方協商一致訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1、 工程名稱： 機器人 構件

　　序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數量 重量 價格

　　1 翻轉機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17％增值稅，裝車費；總價以過磅重量計算。

　　2 機器人墊座 個 3

　　3 夾具框架 個 6

　　4 機座 個 6

　　5 從動箱箱體 個 6

　　6 箱體墊座過渡板 個 4

　　7 機箱墊座 個 4

　　8 氣動翻轉變位機 主動箱箱體 個 2

　　9 伺服翻轉變位機 伺服減速器箱體 個 2

　　備注：已方代早方叫車，運費甲方負責。

　　2、 加工地點： 漳州市北斗工業園

　　3、 工程量：每批約 5 噸

　　4、 合同內容：鋼結構件制作。

　　5、 承包方式：包工包料。

　　6、 產品標準：合格

　　第二條 合同價款

　　1、 型鋼及次構件加工費 3310 元/噸（不含檢測費用）。

　　第三條 雙方職責

　　1、 甲方應提供確認的設計圖給乙方；

　　2、 乙方應按本合同約定及設計圖紙設計要求按時、按質、按量完成加工制作工作；

　　3、 乙方在制作過程中，必須接受甲方的質量安全監督。

　　4、 甲方中途變更設計，應當以書面形式通知乙方，已加工的鋼構件及現場損失由甲方負責。

　　5、 甲方應按本合同約定的期限支付價款。

　　6、 甲方應在結算前審核結算清單，如有爭議，應及時提出校對。

　　第四條 加工材料提供

　　乙方包工包料，經雙方確認材料結算單價如下

　　序號 材料名稱 材質 單價 數量 結算金額

　　1 鋼板過磅價 Q235 3670

　　根據下單時間鋼材價格為準。

　　備注：以上構件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。

　　第五條 驗收與結算

　　1、本工程材料及加工費的核算方法：按材料過磅重量計重；

　　2、甲方到乙方廠內提貨，乙方負責裝車，甲方負責卸車運費甲方負責；

　　3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監督或驗收加工件時，乙方必須提供方便并協助相關工作。在甲方驗收過程中，如發現質量問題，乙方必須按圖紙及作相應更改。

　　第六條 付款方式：

　　1、 本月送貨單送出的.貨，月底開票及對送貨單送達后次月10號前結清全款。

　　2、 若因其他原因甲方無法提取材料，則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內結清所有款項；甲方逾期付款乙方有權擁有該批材料并向甲方收取違約金（按合同總價的日1收取）。

　　第七條 違約責任：現場安裝時出現制作問題（安裝尺寸等問題）由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。

　　第八條 其它

　　1、合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。

　　2、雙方約定，在履行合同過程中如產生爭議，雙方應協商解決。協商無效，任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。

　　3、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效，現場驗收完成無出現加工質量問題后自動失效。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表人： 代表人：

廠房承攬加工協議書 篇4

　　______（以下簡稱甲方）

　　______（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構件品名與價款

　　一、加工品名：某某華某某高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作，乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

　　三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000、00元人民幣）

　　四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

　　五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方免費提供構件機械翻身。

　　六、本合同價款已含乙方應繳納的`稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計五十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條加工材料供應與采購

　　一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后，作為供料依據（板材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

　　二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

　　五、材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

　　第四條加工成品質量與驗收

　　一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

　　二、質量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據；由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。

　　六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗；如加工質量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠，并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。

　　七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可，不對乙方的加工構件質量負全部責任。

　　甲方：______乙方：______

　　簽約人：______簽約人：______

　　簽約地點：______簽約日期：______

廠房承攬加工協議書 篇5

　　委托方：

　　簽訂地點：

　　承接方：

　　訂日期：年月日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目（制作）

　　1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

　　1.3 發布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規格或材料：

　　1.6 刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為_______（大寫_______圓整）

　　2.2 結算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的'1%償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。

　　1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2. 向 當地 人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委托方：

　　單位名稱（蓋章）

　　地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　承攬方：

　　單位名稱（蓋章）

　　地址：

　　委托代理人：

　　電話：

廠房承攬加工協議書 篇6

　　定作方：

　　地 址： 電話：

　　承攬方：

　　地 址： 電話： 履約地：

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質為 ;

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內 。

　　第三條：合同價格及付款方式

　　3.1合同單價：

　　主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;

　　3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款;

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;

　　3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)

　　第四條：質量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;

　　4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產，并保證所生產的構件質量符合上述規范的'要求;

　　4.3所加工的鋼構件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;

　　4.4所用油漆全部由 提供。

　　第五條：驗收、結算方式

　　5.1驗收方式：鋼構件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨，則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發貨;

　　5.2結算方式：鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結算時，結算資料由承攬方在構件加工地提供;

　　5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內不予答復，則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件，雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。

　　第六條：運輸方式

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;

　　7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時，必須經過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔;

　　7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算;

　　7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發生沖突，以合同為準;

　　7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

　　第八條：加工時間

　　8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;

　　8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。

　　第九條：違約責任

　　9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;

　　9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

　　9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;

　　9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;

　　9.5定作方超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;

　　10.2本合同未盡事宜，經雙方協商解決。

　　第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執壹份。

　　定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

廠房承攬加工協議書 篇7

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：

　　第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　數量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：_____

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料規格

　　計量

　　數量質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條 加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條 加工物的交付方式及地點：

　　第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條 報酬的結算方式及期限：

　　第十三條 定作人在_____年_____月_____日前交定金（大寫）_____元。

　　第十四條 本合同解除的條件：

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。

　　第十六條 違約責任：

　　第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　日期：

廠房承攬加工協議書 篇8

　　定作方（甲方）：______

　　承攬方（乙方）：______

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：元/m2備注

　　1鋼質防火門甲級

　　2乙級

　　3丙級

　　合計：（樘）______㎡×______元/㎡=______元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：

　　根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：

　　工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的%，貨物全部進場，再付總貨款的.%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：______乙方：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　代理人：______代理人：______

　　電話：______電話：______

　　______年______月______日______年______月______日

廠房承攬加工協議書 篇9

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：簽約人：

　　定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話：

　　定作人機構地址：傳真電話：

　　承攬人：（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：簽約人：

　　承攬人營業執照：生產報刊亭許可證明：

　　承攬人機構地址： 聯系人： 聯系電話：

　　銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、 報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗 。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　②、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

　　②、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的.60％。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

　　④、剩余的合同標的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金；

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出

　　補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：簽約日期： 年 月

廠房承攬加工協議書 篇10

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：____縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于___前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款________元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：____至____全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____元。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的'質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于___經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：____縣支行營業所

　　賬號：________________

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：____縣支行

　　賬號：________________

　　日期：_______________年_______________月_______________日

廠房承攬加工協議書 篇11

　　甲方（定作方）：________________

　　乙方（承攬方）：________________

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　（1）主鋼構：由定作方提供鋼板材質：________________________________；系列：________________；噸位________________：；單價約________________元；

　　（2）次鋼構材質：________________；噸位：________________；單價約________________元；

　　（3）其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為________________元，（以實際決算為準）。

　　2、合同簽訂當日甲方付________________元，給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　（1）檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　（2）其他檢測項目：。

　　（3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：________年________月________日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的'墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方（蓋章）：________________

　　法定代表人：________________

　　________年________月________日

　　乙方（蓋章）：________________

　　法定代表人：________________

　　________年________月________日

廠房承攬加工協議書 篇12

　　定作方：_______________（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：_________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1、承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2、定作方的.違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年____月____日

　　定作方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　承攬方：________________

　　代表：__________________

　　開戶銀行：______________

　　帳號：__________________

　　日期：________年____月____日

廠房承攬加工協議書 篇13

　　需方:

　　(甲方)

　　供方：

　　(乙方)

　　簽訂日期：年 月 日

　　為了規范建筑門窗購銷行為，保護供需雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，明確雙方技術經濟責任，保證工程建設正常進行，經甲、乙雙方協商，一致同意簽訂本合同，以便共同遵守。

　　1、建筑門窗用途概況

　　工程名稱：_____________________

　　建筑結構：__________________

　　工程地址：_____________________

　　使用層次：__________________

　　2、建筑門窗供應要求

　　2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

　　2.2交貨點詳細地址：____________________________________。

　　2.3其它要求：___________________________________________

　　3、結算和付款方式

　　3.2結算方式：

　　3.2付款方式與期限：____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

　　4、技術要求

　　4.1乙方供應的產品應嚴格執行并符合__________標準，(標準名稱代號)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。

　　4.2乙方應隨每批產品提供《產品質量保證書》。

　　4.3產品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

　　5、驗收標準、方法及提出異議期限

　　5.1驗收標準，按該產品的國家標準驗收，如尚無國家標準的則按行業標準或已經主管部門備案的`企業標準驗收。

　　5.2 甲方在驗收時，如發現產品的品種、型號、規格、顏色和質量不合規定，應妥善保管，并在 天內向乙方提出書面異議；在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質量下降的，不得提出異議。

　　5.3 如發現產品有嚴重質量問題，甲方應在48小時內向上海市建材業質量監督管理中心和門窗分中心報告，同時用書面通知乙方及時分析解決。在問題未查清之前該批產品必須封存不能使用。甲方因此受到的損失，由乙方按違約責任承擔。

　　6、違約責任

　　6.1 甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如合同一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法有關條款及雙方的約定，向對方償付違約部分貨款的 ％的違約金。

　　6.2 如另行商定責任賠償規定的，應在8.5“其他約定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

　　7、解決爭議的方式

　　7.1 本合同在履行過程如產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決，協商不成的，可提請分中心進行調解或通過有關法律程序解決。

　　8、其他約定事項

　　8.1 乙方在門窗運抵交貨點后，甲方應提從堆放場地，并及時做好相應的驗收工作，如出現問題應及時協商解決。

　　8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供貨時，應提前天通知甲方協商解決，否則造成后果乙方負責。

　　8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同規定繳付貨款時，應及時主動通知乙方協商解決，否則造成后果由甲方負責。

　　8.4 如遇人為不可抗拒因素（如臺風、洪水等）和其他不可預見事故發生而不能履行合同時，免除承擔違約責任。

　　8.5 其他約定：

　　9、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方印章后生效，如有未盡事宜，須由甲、乙雙方共同協商解決。

　　本合同一式五份，甲、乙雙方各執二份，上海市建設工程交易管理中心建筑門窗分中心備案一份。

　　甲方：

　　____年____月____日

　　乙方：

　　____年____月____日

廠房承攬加工協議書 篇14

　　委托方： (以下簡稱甲方)

　　加工方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5、 月 日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的.免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

　　年 月 日

廠房承攬加工協議書 篇15

　　甲方:(委托方)_____________________

　　乙方:(承攬方)_____________________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙_____份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜:

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸_____及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在_____天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用_____萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交_____機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：蓋章：______________________

　　簽約人：______________職務：_______________電話號碼：_____________________

　　乙方：_________________蓋章:____________________

　　簽約人：______________職務：_________________電話號碼：_____________________

廠房承攬加工協議書 篇16

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：________________

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。

　　3、工程造價________元/㎡，總造價________________元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工，________天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。________年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付________________元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：________________

　　________年________月________日

　　乙方：________________________

　　________年________月________日