常用文書承攬合同(精選3篇)
常用文書承攬合同 篇1
發包方(簽章)________________(以下稱甲方)
地址:____________________________
聯系電話:____________________________
承包方(簽章)________________(以下稱乙方)
地址:____________________________
聯系電話:____________________________
乙方承包甲方(__________________)裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《___________》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定,并結合本工程具體情況,雙方經友好協商,達成如下協議:
第一條:工程概況
工程地點:____________________________________
工程內容:室內/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫)____________元
施工工期:本工程暫定自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工,總工期為日歷______天;另質保期限為______個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1甲方進行設計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》,同時調整相關工期。
3.2工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3)乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3合同終止
(1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現,雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結算后雙方簽署結算單,本合同終止;
(2)甲、乙方協商一致,可以變更或解除本合同;
(3)因一方的違約行為,相對方根據約定終止本合同的;
(4)本合同履行期限屆滿自行終止;
(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力因素;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權利與義務
5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。
5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6乙方應規范、安全施工,保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔后可向乙方追償;
5.7乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。
5.8乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;
第六條:工程結算及工程款支付方式:________________________________________________________________
發包方(簽章)________________委托代理人:__________________日期:_________________
承包方(簽章)________________委托代理人:__________________日期:_________________
常用文書承攬合同 篇2
(_____________)民初____________號
原告:______________
被告:______________
原告_______________與被告_______________(寫明案由)一案,本院于_____________年__________月__________日立案。
_______________訴稱,(概述原告的訴訟請求、事實和理由)。
_______________在提交答辯狀期間未對管轄權提出異議/未應訴答辯。
本院經審查認為,(寫明移送的事實和理由)。
依照《中華人民共和國民事訴訟法》第_____條、第三十六條規定,裁定如下:
本案移送_____________人民法院處理。
本裁定一經作出即生效。
審判長_______________
審判員_______________
審判員________________
日期:____________________
常用文書承攬合同 篇3
申報人:_____________公司
地址:________________
法定代表人:_____________
被申報人:________________公司(破產企業)
申報債權數額:人民幣_________________萬元
申報的事實和理由:
_______________年_______________月_______________日,申報人與被申報人簽訂_____________合同。申報人依約完全履行了合同,但被申報人嚴重違約,至今只履行一部分,絕大部分沒有履行。至_______________年_______________月_______________日,共欠申報人人民幣本金___________萬元,利息_______________萬元,共計________________萬元。
申報人計息依據為雙方簽訂的合同(或人民法院判決書、調解書)。
申報人計息公式是:
此致
敬禮
_____________人民法院(受理破產案件人民法院或單位)
申報人:_________________公司
___________年___________月___________日