地坪漆施工合同范本（精選7篇）

地坪漆施工合同范本 篇1

　　甲方：(簡稱甲方)________________

　　乙方：(簡稱乙方)________________

　　經甲乙雙方友好協商，就__車間地坪漆施工的事宜達成如下協議：

　　一、工程施工內容

　　1、廠房地面涂裝綠色、中灰色環氧樹脂地坪漆;工程面積：㎡,施工包工包料單價:________元/㎡。

　　二、乙方施工工藝、步驟及技術要求

　　(1)、施工工藝

　　水泥地坪表面預處理—涂環氧底層漆—刮環氧砂漿膩子—自干8小時后，打磨、找補填平—找補、局部刮涂第二層環氧砂漿膩子—自干8小時后，打磨、找補填平—清潔吸塵—涂氧面漆第一遍—自干8小時以上—涂氧面漆第二遍。

　　(2)施工步驟及技術要求：

　　1、施工前對地面進行前處理。對于地面的凹凸不平地面先采用水泥或環氧樹脂砂漿進行修補平整，確保施工地面的平整清潔、干燥、無污漬。

　　2、環氧滲透底漆施工：將環氧底漆配比比例進行混合配比，用攪拌機攪拌5分鐘，然后使用滾筒按要求進行均勻涂抹，涂層厚度為15ūm，使其與地面附著力達到最佳，并起到封閉微孔作用。

　　3、環氧砂漿層施工：待底漆干燥約2小時后，將環氧砂漿按施工比例進行配比混合均勻，用攪拌機攪拌5分鐘，用饅刀將材料刮平，使表面平整，兩次中間涂層按此施工要求施工完畢并打磨平整,涂層厚度達到120ūm，即基底層施工完畢。

　　4、環氧地坪面漆施工：待中涂層干燥8小時后，將環氧面漆按施工比例進行配對混合均勻，用攪拌器攪拌5分鐘，用滾筒涂裝(兩遍)，涂裝時發現雜質應立即除去。面漆的硬化時間約為24小時，涂層總厚度達到250ūm，即面漆涂層施工完畢。

　　5、工程保養期：地面施工完工后需要保養7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。

　　三、乙方服務及質量承若

　　乙方對產品和施工質量的承諾，根據合同要求。

　　1、施工前：與甲方現場技術人員進行交流、溝通，詳細介紹產品的性能及配套施工方案，可為客戶選定適合的最佳產品和工藝施工提供參考，使環氧樹脂漆的涂裝工藝達到最佳理想效果，并按照甲方的要求在預定的時間內施工完畢。

　　2、工程施工完畢，交付使用后，根據選用產品的使用時限規定，如發現起層、脫落等現象，乙方按照合同規定或國家相關質量法規對甲方進行經濟賠償。

　　3、顏色按甲方提供的樣板色彩標準進行調配施工，工程交付使用后，十年內在使用過程中如發現起層、脫落等現象，乙方負責及時修復完好。

　　4、我公司嚴格按照國家標準和《企業標準》組織生產，每批產品的提供均有合格的檢驗報告書及樣板，施工按涂裝工藝和安全要求進行，正常陰晴天氣在兩周內施工完畢。

　　四、安全防腐措施

　　該施工以安全第一、質量第一為前提，本公司對此施工作以下安全防范措施：

　　1、施工前，安全技術人員到施工現場做安全防范監督和安全技術指導。

　　2、施工現場工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。

　　3、每次上崗作業前，安全管理員對施工人員進行安全防護監督并提出和要求在施工中應該注意的.安全事項。

　　4、甲方負責向乙方提供施工用水源、電源，乙方應注意用電用水安全。

　　5、施工過程中出現的一切安全責任由乙方全負責。

　　五、施工工期要求：至簽訂合同之日起，25日內完成全部施工項目，包括地坪衛生的打掃，(因甲方原因導致的工期延誤，工期順延)。

　　六、工程造價、單價及面積：

　　1、總施工面積：________㎡

　　2、包工包料(開具工程發票)單價：________元/平方米。

　　3、工程總造價：________￥

　　七、付款方式：

　　待工程完工后，甲方在3天內向乙方支付工程總額的工程款，其中扣除作為工程質保金，一年后工程無工程質量問題，一次性付清所扣除的余款。

　　本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效率力。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

地坪漆施工合同范本 篇2

　　發包方：________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：________________(以下簡稱乙方)

　　本合同依照《_________合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

　　第一條工程概況

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、涂裝顏色：

　　四、工程面積：

　　五、施工類型：環氧平涂地坪

　　六、承包方式：包工包料包驗收

　　七、合同單價：________元/m2

　　八、總造價(暫定)：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)

　　第二條工程期限

　　本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;

　　第三條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

　　2、協助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。按商定的`付款條款支付乙方工程款項;

　　3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。

　　二、乙方責任：

　　1、按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導;

　　2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。

　　第四條工程款項結算及支付

　　一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的%;

　　二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預付款等比例扣除);

　　三、工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的。

　　四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。

　　第五條違約責任

　　一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

　　二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

　　第六條竣工驗收及驗收標準

　　一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。

　　二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

　　第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

　　第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

　　第九條本合同一式肆份，雙方各執貳份。

　　第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

地坪漆施工合同范本 篇3

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：閩港新城A區地下室環氧地坪施工工程

　　2、工程地點：湖南省耒陽市閩港新城

　　3、涂裝顏色：以現場樣板為準

　　4、工程面積： 3350 ㎡

　　5、施工類型：環氧平涂地坪

　　6、施工工藝：①基面打磨、除塵;②滾地面接觸劑;③環氧樹脂調合石英砂刮底;④打磨除塵;⑤環氧樹脂調合膩子粉批涂;⑥環氧樹脂調合膩子粉批涂;⑦批刮面涂;⑧滾最后一道面涂

　　7、承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工、包稅金的方式進行總承包。

　　8、合同單價：環氧地坪40元/㎡，環氧劃線8元/m，環氧箭頭30元/個

　　9、總造價：合同總價暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。

　　明細如下：

　　環氧地坪平涂：3350*40元/㎡=134000元(此部分總價包干，結算不再調整)車位線及車行道線暫定20xx米*8元/m=16000元(此部分為按實結算)。環氧箭頭暫定20個*30元=600元(此部分為按實結算)

　　第二條 工程期限

　　本工程必須于20xx年12月31日完工。

　　第三條 雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;

　　2、開工前，保證接通電源到施工場地;

　　3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或塵土雜質;

　　4、施工期間不安排交叉施工;

　　5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;

　　6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

　　二、乙方責任：

　　1、不得將工程轉包第三方;

　　2、按照合同約定的施工工藝施工，并保證施工材料合格;

　　3、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;

　　4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導;

　　5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。

　　6、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;

　　7、乙方需向甲方提供材料樣品并經甲方認可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。

　　8、切實做好保修工作。

　　第四條 工程款項結算及支付

　　1、第⑥道工序完成后, 甲方即付給乙方總工程款的 70 %;

　　2、工程竣工驗收合格一周內，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的 97 %，余款 3% 一年質保期滿后一周內付清(無息)。

　　4、本工程禁止提現，乙方必須提供相應審批金額的建安稅發票

　　第五條 違約責任

　　1、本工程保修期為12個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

　　2、乙方必須于20xx年12月31日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項義務的，每逾期一日，應當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權解除合同，乙方應當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限于甲方應付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。

　　第六條 竣工驗收及驗收標準

　　1、工程完工后，甲方按合同約定和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。

　　2、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

　　第七條 解決合同糾紛的方式：

　　甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

　　第八條 本合同一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第九條 本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)： 委托代理人(簽章)： 委托代理人(簽章)： 單位地址： 單位地址：

　　賬號： 賬號：

　　電話： 電話：

　　簽訂時間： 簽訂時間：

地坪漆施工合同范本 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確甲乙雙方在施工過程中的權益、義務和責任，經雙方共同協商同意，簽訂本合同，甲乙雙方應共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.1.工程地點：

　　1.2.施工工藝：環氧樹脂 地板(詳見乙方提供的工藝說明)。

　　1.3.顏色： 色

　　1.4.工程面積約： ㎡.

　　1.5工程單價： /㎡。

　　1.6工程總造價約： 元。大寫：

　　說明：最后結算金額以實際施工面積為準，地腳線(每米 元)和畫線(每米 元)按長度計算。

　　第二條：工程期限

　　2.1. 本工程總工期為 天。

　　2.2. 本工程開工日期為20xx年 月 日至20xx年 月 日。

　　2.3. 如遇以下情況，工程工期相應順延。

　　a .因天氣原因或其它因素地面出現潮濕且甲方確認同意延期的。

　　b. .因甲方原因不能如期清空施工現場者。

　　c. 因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。

　　d. 未按合同規定支付預付款影響施工進度的。

　　第三條：雙方責任

　　1.甲方責任

　　A. 甲方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。

　　B.開工前要完成地面鋪設，保證施工地面的干燥、平整及無油污現象。

　　C.乙方施工期間甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影響乙方施工的除外)。

　　D.實際地面施工顏色與色樣略有偏差，以實際顏色為準，但顏色偏差嚴重影響工程整體效果的，乙方須應甲方要求承擔修復責任。

　　2.乙方責任

　　A.乙方按照雙方協議的工藝要求進行施工，。

　　B.施工完成后，涂層表面應光滑、無分層、無底色突出。

　　C.施工質量在質保期內出現問題，乙方確保在24小時內給于書面答復，并在三個工作日內完成修復，以符合工藝標準及甲方的合理要求。

　　第四條：工程款的支付與結算

　　1.合同簽訂后，甲方付乙方工程總款的 %即 元。施工人員和材料進入工地后，甲方再付乙方總工程款的 %，合計 元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方總工程款的 %即 元 合同書

　　2.工程結束后甲方再付乙方總工程款的 %即 元。

　　3.結算方式以現金或電匯、轉賬支票均可。

　　第五條：違約責任

　　5.1.工程質保期為壹年，質保期間由乙方原因出現的質量問題由乙方負責免費維修，但由于甲方出現的人為和機械及其它原因造成的質量問題，由甲方負責。質保期滿后如需維修，乙方應收取合理費用。

　　5.2.甲方因未按合同規定支付預付款的，乙方每天按應付款的 %收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權終止合同，甲方承擔總工程款 %的違約金，即 元。

　　5.3乙方未按合同期限按時完工的，甲方每天按已付款的 %收取滯納金，逾期超過十日的，甲方有權終止合同，乙方承擔總工程款 %的違約金，即 元。

　　5.4乙方施工完成三天內甲方應及時驗收，經甲方認為不合格的(指顏色出現明顯色差、分層、露底、脫層)，乙方應再甲方屆時給予的寬限期內修復或重做并自行承擔費用。

　　第六條：本合同自簽訂之日起即產生法律效力，到保修期滿之日失效。

　　第七條：本合同未盡事宜，由甲乙雙方互相協商解決，如經雙方協商未能解決，可向甲方所在地法院提起訴訟。

　　第八條：

　　本合同一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　簽約日期： 簽約日期：

地坪漆施工合同范本 篇5

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有

　　關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

　　第一條 工程概況

　　一、 工程名稱：

　　二、 工程地點：

　　三、 涂裝顏色：

　　四、 工程面積：

　　五、 施工類型：環氧平涂地坪

　　六、 承包方式：包工包料包驗收

　　七、 合同單價： 元/m2

　　八、 總造價(暫定)： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)

　　第二條 工程期限

　　本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;

　　第三條 雙方責任

　　1、甲方責任 合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃; 開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用; 開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或塵土雜質; 施工期間不安排交叉施工; 施工現場需相關工程人員進行協調、安排; 甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

　　2、 協助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。 按商定的付款條款支付乙方工程款項;

　　3、 工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。

　　二、乙方責任：

　　1、按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格; 保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出; 必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導;因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。 做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作; 切實做好保修工作。

　　第四條 工程款項結算及支付

　　一、 合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的 %;

　　二、 施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的 %(預付款等比例扣除);

　　三、 工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的 。

　　四、 為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。

　　第五條 違約責任

　　一、 本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

　　二、 雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

　　第六條 竣工驗收及驗收標準

　　一、 工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。

　　二、 驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

　　第七條 解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

　　第八條 本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

　　第九條 本合同一式肆份，雙方各執貳份。

　　第十條 本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方單位名稱(章) 地址：電話：　法定代表人： 委托代理人： 開戶銀行： 帳號：日期：

　　乙方單位名稱(章): 地址： 電話： 法定代表人： 委托代理人： 開戶銀行： 帳號： 日期：

地坪漆施工合同范本 篇6

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確甲乙雙方在施工過程中的權益、義務和責任，經雙方共同協商同意，簽訂本合同，甲乙雙方應共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.1.工程地點：

　　1.2.施工工藝：環氧樹脂地板(詳見乙方提供的工藝說明)。

　　1.3.顏色：____色

　　1.4.工程面積約：____㎡.

　　1.5工程單價：____/㎡。

　　1.6工程總造價約：____元。大寫：____。

　　說明：最后結算金額以實際施工面積為準，地腳線(每米元)和畫線(每米元)按長度計算。

　　第二條：工程期限

　　2.1.本工程總工期為____天。

　　2.2.本工程開工日期為____年____月____日至____年____月____日。

　　2.3.如遇以下情況，工程工期相應順延。

　　a .因天氣原因或其它因素地面出現潮濕且甲方確認同意延期的。

　　b. .因甲方原因不能如期清空施工現場者。

　　c.因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。

　　d.未按合同規定支付預付款影響施工進度的。

　　第三條：雙方責任

　　1.甲方責任

　　A.甲方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。

　　B.開工前要完成地面鋪設，保證施工地面的干燥、平整及無油污現象。

　　C.乙方施工期間甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影響乙方施工的除外)。

　　D.實際地面施工顏色與色樣略有偏差，以實際顏色為準，但顏色偏差嚴重影響工程整體效果的`，乙方須應甲方要求承擔修復責任。

　　2.乙方責任

　　A.乙方按照雙方協議的工藝要求進行施工，。

　　B.施工完成后，涂層表面應光滑、無分層、無底色突出。

　　C.施工質量在質保期內出現問題，乙方確保在24小時內給于書面答復，并在三個工作日內完成修復，以符合工藝標準及甲方的合理要求。

　　第四條：工程款的支付與結算

　　1.合同簽訂后，甲方付乙方工程總款的____%元。施工人員和材料進入工地后，甲方再付乙方總工程款的____%，合計____元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方總工程款的____%即____元合同書

　　2.工程結束后甲方再付乙方總工程款的____%元。

　　3.結算方式以現金或電匯、轉賬支票均可。

　　第五條：違約責任

　　5.1.工程質保期為壹年，質保期間由乙方原因出現的質量問題由乙方負責免費維修，但由于甲方出現的人為和機械及其它原因造成的質量問題，由甲方負責。質保期滿后如需維修，乙方應收取合理費用。

　　5.2.甲方因未按合同規定支付預付款的，乙方每天按應付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權終止合同，甲方承擔總工程款%的違約金，即元。

　　5.3乙方未按合同期限按時完工的，甲方每天按已付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，甲方有權終止合同，乙方承擔總工程款%的違約金，即元。

　　5.4乙方施工完成三天內甲方應及時驗收，經甲方認為不合格的(指顏色出現明顯色差、分層、露底、脫層)，乙方應再甲方屆時給予的寬限期內修復或重做并自行承擔費用。

　　第六條：本合同自簽訂之日起即產生法律效力，到保修期滿之日失效。

　　第七條：本合同未盡事宜，由甲乙雙方互相協商解決，如經雙方協商未能解決，可向甲方所在地法院提起訴訟。

　　第八條：本合同一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

地坪漆施工合同范本 篇7

　　定做方：

　　承攬方：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

　　1、承攬名稱，地點，方式

　　1-1承攬項目名稱：

　　1-2承攬項目地點：

　　1-3承攬方式：包工包料

　　2、承攬標(加工成品)

　　2-1環氧樹脂面積平方米

　　2-2塑膠地板

　　注：具體面積以實際面積為準。

　　3、加工成品的質量要求

　　3-1承攬方提供規格工藝進行施工;

　　3-2地坪漆顏色根據甲方選定為：

　　3-3塑膠地板顏色根據甲方選定為：

　　4、價格及付款方式

　　4-1地坪漆單價/m2;

　　4-2塑膠地板單價 元/m2

　　4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。

　　5、素地標準及施工條件

　　5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;

　　5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;

　　5-3水泥素地表面含水率達到8%;

　　5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;

　　5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;

　　5-6施工期內定做方不安排交叉施工;

　　5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

　　6、驗收標準與方法

　　6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

　　6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

　　6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。

　　6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

　　7、工期

　　7-1本工期總工期為;

　　7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;

　　7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;

　　7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;

　　7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;

　　7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。

　　8、安全施工管理條例

　　8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。

　　8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

　　9、違約責任

　　9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

　　9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形， 違約金。

　　9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

　　9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

　　9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。

　　9-6償付承攬方違約金。

　　9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。

　　9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

　　10、不可抗力

　　在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。

　　11、糾紛的處理

　　發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

　　12、期限與其他

　　本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正式一式二份，雙方各執一份。

　　定作方： 承攬方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　授權代表：

　　開戶行：