房屋裝飾裝修合同范本(二)（通用20篇）

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇1

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元;

　　2、人工費__________元;

　　3、設計費__________元;

　　4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;

　　6、管理費__________元;

　　7、其他費用(注明內容)______________元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進

　　行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1.甲方責任

　　1)必須提供經物業管理部門認可的`房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責任

　　1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執份。

　　甲方(業主)：(簽章)

　　法人代表：

　　編碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　簽約日期：

　　乙方：(簽章)

　　企業地址：

　　編碼：

　　工作單位：

　　委托代理人：

　　電話：

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇2

　　甲方：_________代表人：_________

　　乙方：_________代表人：_________

　　依照《_____》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按______年______月______日發布的______省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發布實施)的建筑裝飾材料。

　　工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質(_________)17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交___________委員會_____。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執___________份。

　　甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________

　　代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______

　　電話或手機：__________電話或手機：______________

　　_________年____月____日_________年____月____

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇3

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：

　　2、工程承包方式，雙方商定采取下列第(1)種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料;

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同3、總價款：

　　4、開工日期 月年

　　第二條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第三條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第四條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付30%工程款;剩余70%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責并且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)： 乙方：

　　銀行賬號：

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇4

　　發包人(全稱)：楊應萍

　　承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：都勻市財政局職工福利房。

　　1.2 工程地點：原沙包堡財政所。

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。

　　1.4 施工日期：自20xx年x月25日始，至20xx年x月25日止，工期共5個月。

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。

　　第三條 工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。第一范文網

　　3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

　　第四條 工程項目(內容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

　　第五條 工程質量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

　　第六條 工程結算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

　　第七條 服務的約定

　　7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

　　7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

　　7.3保修內容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

　　第八條 其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條 爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條 附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　簽署日期： 簽署日期：

　　簽署地點： 簽署地點：

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇5

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱) 建筑安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。

　　1.4 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 個月。

　　1.5 工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(￥450000.00元)。

　　第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋合同

　　2.1于簽署本合同7日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。

　　2.3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2.4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。

　　第三條 工期約定

　　3.1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延;

　　3.2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3.3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

　　3.4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

　　第四條 工程項目(內容)變更的約定

　　4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目(內容)，甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

　　第五條 工程質量及驗收的約定

　　5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

　　5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。

　　5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

　　第六條 工程結算的約定

　　6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。

　　6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

　　第七條 服務的約定

　　7.1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

　　7.2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即一年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

　　7.3保修內容及保修范圍：

　　7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題，乙方實行全部保修;并承擔甲方所有損失。

　　7.4.2乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

　　第八條 其他約定

　　8.1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

　　8.2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

　　8.4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條 爭議解決的約定

　　1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。

　　第十條 附則

　　10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　10.2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　簽署日期： 簽署日期：

　　簽署地點： 簽署地點：

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇6

　　發包方(簡稱甲方)：______________身份證號：____________________________

　　承包方(簡稱乙方)：______________身份證號：____________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點：_________________________________。

　　2.住房結構：__________房__________型__________房__________廳__________套，施工面積__________平方米。

　　3.裝飾施工內容：__________________________________________________。

　　4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自______年_______月______日開工，至______年______月______日竣工，______工期______天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除。

　　(2)第二次，合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元。

　　(3)第三次，施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元。

　　(4)第四次，竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元。

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元，甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交_________人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式_______份，甲、乙雙方各執_______份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字/蓋章)：_____________________乙方(簽字/蓋章)：_____________________

　　聯系電話：____________________________聯系電話：____________________________

　　______________年__________月_________日______________年__________月_________日

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇7

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點： ，住房結構： ，施工面積 平方米。

　　1.2 工程造價：總價款： 元，大寫( 整)(詳見附表：裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.3 本著雙方誠信、公開原則，同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生，乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自愿補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。

　　1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日，竣工日期 年__月__日。

　　1.5 工程內容及做法(見附件：裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

　　第二條 施工單位資格

　　2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。

　　2.2 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。

　　第三條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第四條 施工圖紙

　　4.1雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：

　　(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為 年___月___日，圖紙一式 份，甲方、乙方、施工隊各執 份。

　　(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式 份交甲方，設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。

　　4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。

　　4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。

　　第五條 保密

　　5.1 甲、乙雙方同意對履行協議中的一切相關資料僅限于甲、乙雙方為履行本協議所使用，雙方及其雇員應對其所知悉的雙方商業秘密承擔保密義務，并承諾無論本協議因任何原因而解除，本保密義務繼續有效。

　　第六條 甲方權利義務

　　6.1 開工前 天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”。

　　6.2 提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。

　　6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　6.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

　　6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

　　6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構。

　　6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。

　　第七條 乙方權利義務

　　7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程。

　　7.2 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全，并承擔由此產生的所有責任。

　　7.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通。

　　7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

　　7.5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

　　7.6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任。

　　7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

　　7.8 在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

　　第八條 工程變更

　　8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期。

　　第九條 工程承包方式

　　9.1 雙方商定采取下列 方式承包工程：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表，乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　第十條 材料的提供

　　10.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。

　　10.2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權選擇以下列方式之一處理，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承擔：

　　(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

　　(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。

　　10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。

　　10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

　　10.5 乙方違反本條規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。

　　第十一條 工期延誤

　　11.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　11.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第十二條 質量標準

　　12.1 工程質量

　　(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工;

　　(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。

　　12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時，由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　第十三條 工程驗收

　　13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)材料驗收;

　　(2)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(3)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　(4)竣工驗收。

　　13.2 工程質量驗收

　　(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;

　　(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若復驗不合格，其復驗費用及返工費用由乙方承擔，工期也予順延;

　　(4)由于甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延;

　　(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單;

　　(6)若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

　　第十四條 保修

　　14.1 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。

　　14.2 工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第十五條 工程款支付方式

　　15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前 日，甲方支付相當于總價款 %的工程款;

　　(2)完成 %的工程量之日后的 日內，甲方支付總價款 %的工程款;

　　(3)竣工驗收后 日內，甲方支付總價款 %的工程款;

　　(4)竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格后 年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　15.2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　第十六條 違約責任

　　16.1 合同簽訂后，合同任何一方解除合同或違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

　　16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格。

　　16.3 甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

　　16.4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　16.5 因不可抗力導致本合同無法繼續履行時，雙方協調一致可終止本合同。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力，雙方互不承擔違約責任。

　　第十七條 附則

　　17.1 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　17.2 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。

　　17.3 雙方在履行本合同中產生的糾紛，應友好協商解決，不能協商解決的，提交房屋所在地法院裁決。

　　17.4 本合同除要求手寫項外，手工涂改，增減條款均視為無效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　委托代理人： 委托代理人(簽字)：

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇8

　　發包方：__________(以下簡稱甲方)身份證號碼：__________

　　承包方：__________(以下簡稱乙方)承包方負責人：__________身份證號碼：__________

　　一、協議內容：甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。

　　二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

　　三、甲方的權利和義務

　　(一)甲方的權利

　　1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

　　四、乙方的權利和義務

　　(一)乙方的權利乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

　　(二)乙方的義務

　　1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

　　2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

　　3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;5.精心施工，認真負責，打造精品工程，質量要求：(1)所有墻壁外向對角瓷磚的鋪貼均采用45度切對角，切角過程包括：機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

　　(2)地面磚及墻面磚鋪貼后不得出現：接縫不嚴不平，板面紋理不順，反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼后還不得有出現地面不平和積水的現象。

　　(3)墻面括完后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。

　　(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平，接角脫落及明釘眼等現象。

　　具體質量要求參照乙方在____店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規范標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

　　五、工程內容及合同金額：

　　(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;(二)合同預算金額：本協議裝飾預算金額為人民幣：__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設計時就按合同：四、(二)、3及時向甲方提出建議，并得到乙方的認可。

　　要求：最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%，超出部分友好協商，協商不成功，則由乙方完全負責。

　　六、分期付款方式：首期：甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。

　　二期：乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。

　　三期：木工材料進場后十天內甲方付預算金額的25%給乙方。

　　四期：工程完工后二十天內進行驗收，合格后，甲方付預算金額的35%給乙方。

　　余款5%作為乙方對整個工程的質量保證金，在保修期滿后五天內支付給乙方。

　　七、協議工程完成期限：本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止，共計___天。

　　本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，除甲方因本協議第三、

　　(一)、2原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、違約責任：甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止后，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。

　　除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經預付的所有款項。

　　而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。

　　本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。

　　九、

　　若由于甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。

　　若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

　　十、

　　本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。

　　若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

　　十

　　一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元，由甲方負責，如超出部分則由乙方負責。

　　十二、甲方必須在工程完工后二十天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

　　十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

　　十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。

　　本協議共2頁一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　十五、本協議附附件一份。

　　(附裝飾項目預算單一份)

　　甲方(發包方)：____________乙方(承包方)：_________

　　電話：___________電話：___________

　　確認日期：_____年___月___日

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇9

　　甲方：乙方：現住地址：

　　公司地址：營業執照號：工程設計：項目經理：

　　聯系電話：(手機)(住宅電話)(辦公電話)

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益，結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議，并共同遵守。

　　第一條工程概況：

　　1、工程項目：以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。

　　2、工程地址：。

　　3、工程內容及做法：詳見設計圖紙、預算書。

　　4、工程方式：雙方商定采用下列第種方式進行施工：

　　1)包工包料

　　2)部分包工包料。

　　5、工程期限天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　6、工程造價：甲方代扣稅后工程總造價為人民幣 元。(￥：元)。

　　第二條工程施工圖紙

　　1、甲方委托乙方設計完成后且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份，雙方各持一份。

　　第三條雙方責任

　　1、甲方責任：

　　[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止，甲方必須為乙方進場施工創造條件，與物業管理部門協調裝修工程事宜，做到水通、電通、場地通。

　　[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。

　　[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　[4]甲方若要改動結構、敲墻、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批準，否則乙方恕不動工。

　　[5]甲方有權對乙方采購材料進場進行驗收，有權對施工質量和進度進行臨督。

　　[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意，有權向乙方總經理辦公室投訴。

　　2、乙方責任：

　　⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規范》及《工程質量驗收標準》施工，按期保質完成工程。

　　⑵乙方保證施工現場整潔，材料分類堆放合理有序。

　　⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,并負責運走。

　　第四條工程變更

　　1、施工過程中，甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更，雙方應協商一致，必須填寫《工程項目變更單》，經甲乙雙方確認簽字，乙方方可實施變更項目，同時工期順延。

　　第五條工程材料提供

　　1、甲方負責監督乙方采購材料，乙方應提前兩天通知甲方，乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。

　　2、乙方負責采購的材料品種如有與預算不符，甲方有權拒收或要求退換，由此造成的誤工由乙方負責。

　　第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤：

　　[1]不可抗力因素如：空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。

　　[2]甲方在原預算基礎上工程量增加，工期順延。

　　[3]施工中甲方要求設計變更，工期順延。

　　[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的，工期順延，返工費由甲方負擔。

　　[5]因甲方原因，造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。

　　[6]因甲方未按合同規定支付二期工程款造成的停工，工期順延。

　　[7]因乙方責任不能按期開工的，工期不順延。

　　[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的，工期不順延，返工費由乙方負責。

　　第七條工程質量

　　嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。

　　第八條工程驗收

　　乙方為了對甲方負責，將根據具體施工流程，采取部分完工，部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。

　　1、分階段工程驗收

　　⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程

　　2、整體工程驗收：

　　⑴工程竣工后，乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收，甲方必須在接到驗收通知后三天內配合驗收，填寫工程驗收單。

　　⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收，該工程將視為合格工程。

　　第九條售后服務(保修)

　　1、工程自驗收合格雙方簽字之日起，甲方到乙方公司辦理售后服務手續后，乙方向甲方簽發售后服務保修卡(整體工程保修一年，水電工程保修二年)。

　　2、在保修期內，如出現裝修裝飾質量問題，乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修，所需一切費用，全部由乙方承擔。

　　3、保修期內，若是房屋土建質量問題(如預制板連接縫收縮、開裂、頂部及墻體收縮下沉引起墻面開裂漏水、起鼓)，甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等，如需乙方維修，甲方應另付工程費用。

　　第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。

　　2、本合同簽訂之日后，乙方進場首期支付工程款即人民幣元，在工程進入中途付工程款即人民幣元。

　　工程結尾支付工程款即人民幣元，余款元，等工程完工驗收合格后一次性付清。

　　3、甲方未按本合同中規定日期交納工程款，乙方有權停工。

　　4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務，并開具財務收據。

　　第十一條違約責任

　　1、因合同雙方中的任一方原因，未能履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、因合同雙方中的任一方原因，造成合同無法履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應經濟損失。

　　第十二條其它責任

　　1、合同執行過程中，甲方為第一責任人，涉及到工程項目變更等事宜，乙方僅與甲方第一責任人協商確定，其它人士意見恕不照辦。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　___________年___________月_________日

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇10

　　發包人：

　　營業執照號：

　　聯系方式：

　　住所：

　　承包人：

　　本工程設計人：

　　施工隊負責人：

　　聯系方式：

　　住所：

　　依照《_____》及有關法律、法規的規定，結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條?工程概況

　　1、工程地點：___________________________________________________________________。

　　2、工程內容及做法：

　　（1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。

　　（2）餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。

　　3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　（1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。

　　（2）承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料：發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。

　　（3）承包人包工，發包人包料：發包人提供裝飾裝修材料明細表。

　　4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。

　　第二條?工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條?施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各____份。

　　（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

　　第四條?材料的提供

　　1、由發包人提供的材料，設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。

　　2、由承包人提供的材料，設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第五條?工程款支付方式

　　1、雙方約定支付工程款：

　　開戶銀行：

　　戶名：

　　賬號：

　　2、工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　3、工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式發票。

　　第六條?發包人義務

　　1、開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。

　　2、提供施工期間的水源，電源。

　　3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

　　6、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第七條?承包人義務

　　1、施工中嚴格執行安全施工作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

　　3、保護好原餐廳內的陳設，保證餐廳內上，下水管道的暢通。

　　4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第八條?工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第九條?工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更。

　　（2）不可抗力。

　　（3）發包人同意工期順延的其他情況。

　　2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　3、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第十條?質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十一條?工程驗收和保修

　　1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十二條?違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　4、發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　5、由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　第十三條?合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，?則依法向____________人民法院提起訴訟。

　　第十四條?具體規定

　　1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內）。

　　2、施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

　　第十五條?其他約定事項：

　　________________________________________________________________。

　　第十六條?其他

　　1、本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同一式____份，雙方各執____份。

　　發包人（簽字）：

　　經辦人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

　　承包人（蓋章）：

　　經辦人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇11

　　發包方(簡稱甲方)：

　　_____________

　　承包方(簡稱乙方)：

　　_____________

　　根據《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、 概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：

　　_____

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;

　　2、以裝修效果圖為準;

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

　　4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。

　　如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行dbj08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。

　　凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　5、工程驗收。

　　工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定后

　　第一次付款： 金額 ： 大寫：

　　第二次付款工期進度過半付： 元

　　竣工驗收合格后 付其余款 ： 元

　　推薦·建筑裝飾工程(甲種本)·辦公樓裝修合同·裝飾裝修合同·省室內裝飾裝修工程施工合同·裝修合同書樣本·裝修施工協議書

　　五、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付。

　　3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。

　　且甲方有權不支付后續工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

　　(將不選定的解決方式劃出)

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。

　　如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　法定代表人： 委托人：

　　住 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂地點：

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇12

　　原告：_____________裝飾設計工程有限公司

　　法定代表人：______________，_____________裝飾設計工程有限公司董事長。

　　被告：_________________，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住__________市__________區__________路27號院1號樓25號。

　　訴訟請求

　　一、判令被告支付原告工程款______元，違約金______元;

　　二、本案訴訟費由被告承擔。

　　事實與理由

　　原告于_____年_____月_____日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發包的_____________項目，合同價款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：_________________簽訂合同當日支付42萬元;本項目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項目整體完工后三個月至一百天內支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應按照1000元/天的標準向原告支付滯納金(違約金);工程驗收12個月后20天內支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務，而被告卻在支付第一筆合同價款和第二筆價款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項。由此給原告造成了巨大的經濟損失，為維護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第119條之規定訴至貴院，請依法判決，以維護原告的合法權益。。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：______________裝飾設計工程有限公司

　　_____年_____月_____日

　　附：合同副本__________份。

　　本訴狀副本______份。

　　其它證明文件_____份。

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇13

　　發包方：______________承包方：______________甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守，

　　一、工程概況

　　1、裝飾施工地點：

　　2、住房結構：_________房型房廳套，施工面積__________平方米。

　　3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4、承包方式：_________________。

　　5、工期：_________自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1、工程總價款：￥_________元，大寫：_________________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、其它事項1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場炕底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場炕底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　五、違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　六、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　七、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　八、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：_________電話：_________乙方：_________電話：_________

　　簽訂地點：_________簽訂日期：_________

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇14

　　裝飾裝修單位： 幢 號，業主使用人： 以下簡稱裝修人;

　　裝飾裝修企業： 以下簡稱裝修公司;

　　中山市物業管理有限公司，以下簡稱物管公司。

　　為加強商鋪室內裝飾裝修管理，保證裝飾裝修工程和安全，維護公共安全和公眾利益，共同營造一個安全、舒服、優良的生活環境，就居小區商鋪裝飾裝修管理一事，簽訂如下協議：

　　一、裝飾裝修安裝工程內容：

　　拆墻改建(詳見附圖) □木工裝飾 □空調設備

　　室內用電系統增改 □衛生間設備 □燈箱廣告牌

　　其它：

　　二、裝修工程施工期限：

　　年 月 日起至 年 月 日止，裝修人須在該時間內裝修完畢，過期須辦理延期手續。

　　三、允許施工時間：

　　星期一至星期六上午8：00- 2：00，下午 4：00- 8：00，星期日與其它時間不得施工，特殊情況以物管公司通知為準。

　　四、廢棄物的清運和處置：

　　所有因裝修安裝工程而產生的材料、廢料和垃圾(包括：沙、石、灰、水泥、泥頭、木屑)等散裝物品須用袋包裝后由裝修公司自行清運到物管公司指定的地點，裝修垃圾清運費按每 00平方米300元計交到物管公司，由物管公司統一清運到堆放垃圾地點。

　　五、樓宇外立面管理要求：

　　1、不得改變任何門、窗的款式和設計功能，室外燈箱廣告牌、商鋪招牌須按物管公司指定的規格進行安裝(不得遮蔽二樓住戶凸窗，厚xx年保修期和廚房衛生間防滲漏工程五年的保修期由裝修人與裝修公司簽訂裝修合同，如因未簽訂合同而造成損失的由裝修人自己承擔責任。

　　2、商鋪裝修竣工自表面驗收檢查合格之日起至商鋪投入使用30日后，如無異常現象方可退領裝修保證金(不計利息)

　　3、在裝修時嚴禁損壞墻面、地面地磚，不得安裝防雨蓬。

　　4、商鋪的裝修不得使用易燃材料，乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求

　　5、安裝空調外機時，必須由物管公司指定位置統一安裝。

　　六、違約責任：

　　1、未經物管公司批準就進行施工的違章裝修安裝項目，裝修人必須自行拆除并恢復原樣，經通知后在期限內未拆除或拒絕恢復原樣的工程內容，物管公司將另行安排人員施工，所產生的費用和損失由裝修人負責承擔。

　　2、電氣線路、給排水系統、防滲漏等隱蔽工程必須按物管公司要求或相關規定，規范要求施工，如經檢查有不符合的，經通知后必須拆除遮擋部分進行整改，直到合格為止。如有拒不整改或經三次整改仍不合格的，將對貴商鋪要求進行停工整改處理，所造成的費用和損失由裝修人或裝修公司負責承擔。

　　3、商鋪裝飾裝修工程違章施工、違章改建、空調安裝損壞外墻等不合格工程內容物管公司將限期整改，整改后進行復驗，直到合格為止。如拒不整改或經三次整改仍不合格時，物管公司將另行安排施工人員進行施工或停電停工整改，因此而產生的一切費用和損失由裝修人負責承擔。

　　4、裝修人或裝修公司在裝飾裝修活動過程中有違章施工、違章改建、空調安裝不合格等行為未整改合格時，物管公司將不予辦理按金退領手續，如因此造成損失或產生費用的，物管公司將從裝修保證金中扣除相應金額。

　　5、屬裝修公司責任的由裝修人自行向裝修公司追償。

　　6、乙方在裝修改造過程中對商鋪及他人的設施設備等造成損毀的，由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　7、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防，電路，空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響、并不得影響甲方或第三方的經營，否則乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　七、其它約定：

　　1、為保證本商場裝修工程的質量，物管公司將不定時派人到現場進行嚴格的監督和指導施工，裝修人和裝修公司須配合物管公司對商鋪裝修活動的監督、檢查。

　　2、物管公司有權制止裝飾裝修活動中的影響公眾利益、公共安全和影響周圍住戶正常生活的相關行為。

　　3、裝飾裝修工程技術質量和所用的產品質量由裝修人按裝修合同約定和相應的質量標準自行進行驗收或委托相關部門進行驗收，物管公司只負責對現場進行檢查有無違反法律 、法規 和違反本協議的行為。

　　裝修人簽名(蓋章)年月日

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《市商場市場消防安全管理規定》、《商廈經營管理制度》及其它各項規定，經甲乙雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條裝修商鋪

　　本合同裝修場地位于區商業街號樓商廈內之層號商鋪。

　　第二條裝修期限

　　裝修期限自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　第三條裝修押金

　　乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20__元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。

　　第四條裝修條例

　　1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。

　　2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。

　　3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。

　　4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。

　　5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金元，租期不順延。

　　6、乙方需要改造商鋪，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。

　　7、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《市地區電氣安全工作規程》、《地區電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。

　　8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。

　　9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。

　　10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。

　　11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規定的防火和環保要求。

　　第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　負責人：負責人：

　　聯系電話：聯系電話：

　　______年____月____日______年____月____日

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇16

　　甲方：_________代表人：_________

　　乙方：_________代表人：_________

　　依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點_________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列_________種方式。

　　(1)包工包料;

　　(2)包工、包部分材料;

　　(3)包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年______月______日起至_________年______月______日止。保修期：______月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為(大寫)：_________(小寫)_________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票(合同總價)中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_________天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施;

　　2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復;

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按______年______月______日發布的______省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量。乙方與甲方共同做到使用符合國家標準(國家質量檢驗檢疫總局______年______月______日發布實施)的建筑裝飾材料。

　　工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部______年______月______日聯合發布實施的"民用建筑工程室內環境污染控制規范"，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質()17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　　(1)未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　(2)由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　(3)工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　(4)甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　　(5)甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　(2)乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

　　(3)乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　(4)由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交______仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同(包括附表)經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式_________份，雙方各執___________份。

　　甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：______________

　　代表人(簽章)：_________法定代表人(蓋章)：_______

　　電話或手機：__________電話或手機：______________

　　_________年____月____日_________年____月____

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇17

　　你好，你咨詢的裝飾裝修合同的反訴狀是怎么樣的，

　　反訴人;李，，，男，年月日生，漢族，住南京市區

　　被反訴人：_________________南京裝飾工程有限公司

　　地址：_________________南京市珠江路39號

　　反訴請求：

　　1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;

　　2、因工程延誤工期，請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);

　　3、反訴費用由被反訴人承擔。

　　事實與理由：

　　20__年12月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區宏運國際村B16。合同約定工程期限66天，竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工后，被反訴人應通知反訴人驗收，經驗收合格后，雙方進行工程結算;由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費用2497元。

　　另，被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束，已延誤工期145天。

　　綜上所述，為了依法維護反訴人的合法權益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。

　　此致

　　南京市江寧區人民法院

　　反訴人：_________________

　　_____年_____月_____日

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇18

　　委托方(甲方):

　　承接方(乙方):

　　工程項目:

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條:工程概況

　　1.工程地址:___________________________________

　　2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米，

　　3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式:____________________________________________

　　5.工程開工日期:______年______月______日

　　6.工程竣工日期:______年______月______日

　　工程總天數:________天

　　第二條:工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元;   2、人   工   費__________元;

　　3、設計費__________元;   4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;   6、管   理   費__________元;

　　7、其他費用(注明內容)______________元。

　　第三條:質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條:材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.   乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條:付款方式

　　1.   合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(   年   月   日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條:工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方   元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.   在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條:工程驗收

　　1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條:其他事項

　　1.   甲方責任

　　1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責任

　　1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條:違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇19

　　發包單位：(甲方)

　　承包單位：(乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的店面裝飾裝修裝飾工程(以下簡稱工程)有關事宜，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：

　　工程地點：

　　第二條：工程范圍：

　　1、商鋪裝修工程及電氣工程：包括天花板、地面、墻面和細部裝飾等;

　　2、甲方在本工程項目全部完成后要負責相關驗收。

　　第三條：工程開工日期： 年 月 日

　　工程竣工日期：年 月 日

　　第四條：工程造價

　　1、工程總價格為人民幣：元(大寫：)

　　2、付款方式

　　1.合同簽訂后，甲方交付乙方工程總額70%工程款。

　　2.開工后，甲方按工程進度至完工，余額在工程驗收合格一次性付清。

　　第五條、材料設備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　第六條、工程施工

　　1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工負責。

　　2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份。

　　3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費。材料費由甲方負責，工期順延。

　　第七條、工程質量

　　1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　第十一條、工程驗收

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可。

　　第十二條、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償。、本合同報價表一式二份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效。

　　甲方單位(蓋章)：

　　乙方單位(蓋章)：

　　日期：

房屋裝飾裝修合同范本(二) 篇20

　　供方(甲方)：__________

　　需方(乙方)：__________

　　本合同由______(以下簡稱甲方)與____________(以下稱乙方)，就乙方采購甲方的___________達成以下協議：

　　一、產品采購：

　　乙方同意向甲方采購產品____________。

　　二、產品質量：

　　甲方向乙方提供的產品質量，必須符合甲方的質量說明書，并經乙方驗收合格。乙方在收到產品的十日內向甲方出具產品驗收證明，逾期不出具合格證明或不合格說明，則視產品合格。

　　三、地板磚：60cm×60cm，25元/張×23000張=575000元木工板：2870×120元/張=344400元

　　油漆：210桶×80公斤/桶×650元/桶=136500元

　　合計：壹佰叁拾陸萬伍仟元整(1365000元)

　　四、貨款支付：

　　乙方在收到甲方全部貨物后，向甲方支付_________%的貨款總額，于7月15日前支付完所有材料款。

　　收款單位：______

　　開戶行：________________________

　　賬號：________________________

　　五、交貨時間：_____年___月__日前。

　　六、違約解決：

　　1、未盡事宜，甲乙雙方友好協商解決。

　　2、因執行本協議所發生的`或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如協商不成，則應提交北京仲裁委員會解決。仲裁結果是終局的，對雙方都有約束力。

　　七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　八、本合同用中文書就，并受中國法律約束。本合同一式四份，雙方各執二份。

　　甲方：__________乙方：__________

　　代表人：__________代表人：__________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日