房屋裝修起訴合同書（精選3篇）

房屋裝修起訴合同書 篇1

　　原告：

　　被告：

　　訴訟請求：請求人民法院依法判決：

　　1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;

　　2、被告退還原告已付裝修款 元人民幣，被告的經營者以個人財產對 萬元承擔責任;

　　3、被告承擔本案訴訟費。

　　事實及理由

　　年 月 日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告平壩區房屋進行室內裝修，工程日期為 月 日至 月 日，簽訂合同當日原告支付了萬元裝修款。

　　年 月 中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，并與原告在 月 日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協議》，約定 月 日還未完工交付的，被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。

　　被告在簽訂補充協議之后，一直也沒有開始裝修，經多次催促，被告均是停工狀態，現原告根據雙方的約定，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的規定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。

　　此致

　　人民法院

　　具狀人：

　　20__年一月十四月

房屋裝修起訴合同書 篇2

　　發包方(簡稱甲方)：_________________________ 承包方(簡稱乙方)：_________________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下合同條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1. 裝飾施工地點：

　　2. 住房結構： 房型 房 廳 套，施工面積 平方米。

　　3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5. 工期：自_____年____月___日開工，至_____年____月____日竣工，工期共____天。

　　二、工程價款及結算的約定：

　　1.工程總價款：￥_______元，大寫(人民幣)：________________，詳見本合同裝修工程報價單。 2.工程款付款方式按下列方式支付： (1)第一期：對預算設計認可簽訂合同之日支付工程總造價的 %，即￥ 元作為訂金;

　　(2)第二期：合同簽訂后開工前支付工程總造價的 %，即￥ 元;

　　(3)第三期：施工過程中工期進度過半時支付工程總造價的 %，即￥ 元;

　　(4)第四期：竣工驗收合格后 日內支付工程總造價的剩余 %，即￥ 元。

　　三、雙方責任：

　　1.甲方責任：

　　(1)甲方應在開工前一天，向乙方進行現場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　(4)根據乙方提供的需求按時提供自購材料。甲方自購的材料自行負責將該裝修材料搬運到施工場地內。

　　(5)清除裝修場地內影響到乙方施工的障礙物。

　　2.乙方責任：

　　(1)參加甲方組織的施工設計方案現場交底，并負責向具體施工人員傳達甲方設計方案和施工效果。

　　(2)乙方指派 為乙方駐工地負責人，全權負責合同履行。

　　(3)乙方在裝修期間全程承擔現場管理裝修施工質量和施工人員等職責，對本次裝修工程的質量、工期及施工現場安全負責。

　　(4)工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　(5)乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程，負責施工人員的人身安全。單項工程施工過程中，未經甲方許可，乙方不得擅自更換施工人員;如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑議，乙方應無條件更換。

　　四、關于材料供應的約定：

　　1.甲方提供的材料：甲方負責采購供應的材料、設備，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲、乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失和工期延誤，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　2.甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方提供施工工具;乙方提供的材料：見附件二《裝飾用料單》。乙方應嚴格按照附件二《裝飾用料單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備;未指定品牌的材料應達到國家、行業規定的質量標準;如不符合設計、施工要求、質量、規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　4.乙方承包的所有材料應自行搬運入戶。

　　5.為保證工程的正常進行，乙方必須至少提前七天書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并同時提供所需材料的損耗數量。以便甲方按計劃進行采購材料。甲方應一周

　　五、關于工程質量及驗收的約定：

　　1.本工程執行中華人民共和國建設部(20xx)110號文《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和家裝行業施工規范、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由乙方提供設計施工方案。乙方負責按規定的施工規范工藝進行施工。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔，工期不變。本工地在施工期間和保修期間內如因施工質量問題所引起的周圍鄰居的財產損失，由乙方負責修復及賠償;

　　5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，必須提前與乙方聯系，經甲乙雙方確認簽字施工圖與報價單后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　6.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　7.工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。工程每一節點，乙方應提前兩天通知甲方進行驗收。

　　8.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　9.工程保修期從竣工驗收確認之日起算。對竣工驗收后由乙方安裝的隱蔽工程(水、電)保修期十年(注明：若水、電工程屬于改位工程，則此工地原已安裝好的水電工程不屬于乙方保修范圍內)，其他保修期貳年。

　　10.保修期內由于乙方施工不當和乙方提供材料質量不合格造成的質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。因上述原因給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任;保修期內如屬甲方使用不當造成損壞，直至不能正常使用，乙方可酌情收費。保修期結束后，乙方負責長期為甲方提供維修服務，直至甲方重新進行該房屋的裝修工程。

　　六、關于安全生產和防火的約定：

　　1.甲方提供的施工要求應同乙方協商，施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居

　　2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，產生任何事故的責任完全由乙方負責。

　　七、違約責任：

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方元，甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，按該期應付款金額的%支付違約金，工期順延。

　　2.由于乙方原因，逾期竣工的，每逾期一天乙方向甲方支付元違約金，逾期天仍未能竣工的，甲方有權單方解除合同，乙方應按照合同總金額的 %向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　6.工程關鍵節點未辦理驗收，乙方提前進行下一階段工程施工，由此造成損失的，由乙方負責。

　　7.乙方未按照附件二《裝飾用料單》中規定的品牌、規格、型號等內容和設計施工要求供應材料、設備，如因此給甲方造成損失的，乙方應承擔全部的賠償責任。 8.如在施工過程中，產生工程和材料質量問題以及各類應由施工工程隊承擔的責任，甲方只向乙方追究賠償責任。

　　八、糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交裝修房屋所在地人民法院訴訟解決。

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內容，應經雙方協商一致后，重新簽訂補充條款。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。 3.如由于乙方施工出現質量問題，甲方有權提出中止裝修，并與乙方協商共同解決。如協商不成甲方可以提出終止合同。

　　十、其它事項：

　　1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙把交乙方施工負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖 套，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　2.本合同簽訂后，工程不得轉包。

　　3.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字(蓋章)之日起生效，并具有同等法律效力。

　　4.雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖及經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與本合同具有同等的法律效力。

　　代表： 代表：

　　電話： 電 話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期： 年 月 日

房屋裝修起訴合同書 篇3

　　委托方(甲方)：__________________

　　承接方(乙方)：__________________

　　裝修項目：__________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：__________________

　　二、形式結構：__________________

　　三、委托方式：__________________包工包料

　　四、施工內容：__________________祥見本合同附件《裝飾工程預算表》

　　五、施工時間：__________________60天

　　六、質量標準：__________________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　七、工程造價：__________________共計人民幣______________ 元人民幣(______________ 元)。此費用已含材料費、人工費、工程管理費等，如有預算外費用雙方商定。

　　八、付款方式：__________________為確保工程質量，施工結束后暫扣1萬 元質量保證金，至________年_______月_______日內無任何施工質量問題，甲方將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　九、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　附：__________________工程預算表

　　甲方：__________________

　　__年__月__日

　　乙方：__________________

　　__年__月__日