法院延期申請書（精選19篇）

法院延期申請書 篇1

　　申請人：河南某某有限公司，住所地鄭州高新技術產業開發區某某號。

　　法定代表人：張某某，總經理。

　　請求事項

　　關于鄭州高新技術產業開發區人民法院(20__)開民初字第283號“被申請人李某某訴申請人河南某某有限公司借款合同糾紛”一案，現因申請人因身體原因無法按期出庭，請求人民法院延期審理。

　　事實與理由

　　被申請人李某某訴申請人河南某某有限公司借款合同糾紛一案，貴院業已立案受理。申請人的法定代表人張某某因眼部受傷造成一只眼睛失明，現在北京住院，擬在本周實施手術，若本周能安排上，則20__年6月30號可以出院，若本周安排不上，則出院日期暫無法確定，故無法按期參加開庭審理;且本案中張某某最清楚案件具體情況，其不出庭不便查明事情真相。為保障申請人出庭參加訴訟的權利，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第132條第1款之規定，特請求人民法院推延本案開庭審理日期。

　　申請人：河南某某有限公司

　　__年__月__日

法院延期申請書 篇2

　　XX市城市管理行政執法局：

　　我等原因，確實存在經濟困難，無力按照行政處罰決定的期限足額繳納罰款，懇請貴局批準暫緩或分期繳納罰款。

　　此致

　　附：經濟困難情況證明材料份（共頁）

　　申請人：

　　年月日

法院延期申請書 篇3

　　__科工信局：

　　我單位申請的年產15萬臺汽車多層塑料油箱技改項目，于__年8月開始施工，計劃竣工時間為__年10月。以下原因導致項目無法按計劃驗收：

　　(1)項目預算和設備市場價格差距較大。項目投資預算是1260萬元，而實際進口的設備價值超過20__萬元，預算的差距致使公司在資金籌集上無法按計劃完成;

　　(2)技術原因。項目改造的重點是從德國進口中空吹塑成型機，在國內對口的技術人員比較匱乏，產品試生產過程中出現過多次較嚴重的設備故障，因此給公司帶來了重大的經濟損失。

　　由于以上原因我單位提出項目驗收延期申請，延長申請至__年10月竣工，望給予批準。

　　__有限公司

　　二○__年_月一日

法院延期申請書 篇4

　　年假延期申請單

　　本人， 因春節，故在此申請跨年度安排本人的年休假，以便能在春節期間享有更多的假期，請酌情批準。

　　Because I will go back to the hometown during CNY holiday, I need more time. I have to delay my annual leave to Chinese New Year. Please consider and approve.

　　以下為本人201x年度年假的延休計劃：

　　The below is my leave-taking plan.

　　申請人Applicant:

　　日期Date:

法院延期申請書 篇5

　　臺州海關：

　　我司于20__年1月26日進口一臺粗破碎機，合同號H_D1111291，單價USD380000/臺，委托臺州華光國際貨運代理有限公司于20__年2月10日報關，報關單號052200964，我司于20__年2月13日交保證金。

　　因本票貨物的完稅價格貴關還在審核中，暫時不能結案，而我司在通關時所交保證金有效期即將到期，故我司懇請貴關對本票貨物保證金作延期處理，請予以批準為感!

　　臺州_____有限公司

　　20__年8月7日

法院延期申請書 篇6

　　_____國稅局：

　　_____年______月，我公司實現產品銷售收入______萬元，銷項稅額______元，進項稅額________元，應納增值稅________元，已向貴局申報并開具納稅交款書，限期為本月__日入庫。由于本公司本月銀行貸款______萬元到期，銀行同意先還款后再貸款，加之上月銷貨款中有______萬元未收回，故造成當前資金周轉相當困難。特申請貴局根據我公司當前困難的實際情況，給予延期__個月繳納本月稅款。

　　當否，請批示。 

　　__________________公司

　　______年_____月_____日

法院延期申請書 篇7

　　______人民法院：

　　貴院受理申請人與____________糾紛一案，因____________，申請人無法在舉證期限內提交證據材料，根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》，特申請延長舉證期限。特予批準。

　　此致

　　申請人：________

　　____年__月__日

法院延期申請書 篇8

　　上海市公安局

　　外國人出入境管理處

　　茲有本公司總經理先生因工作需要，需要在我司擔任副總經理一職，及其妻子和兩個兒子、作為家屬留滬，現按照相關規定申請辦理居留許可證事宜。

　　致禮!

　　上海 有限公司

　　201x年x月x日

法院延期申請書 篇9

　　申請人：干強，19xx年1月21日出生，男，漢族，住成都體育學院 9-4-2-3，身份證號：電話

　　申請事項：

　　請求貴院延期開庭審理干強與何可房屋租賃合同糾紛【案號為(20xx)成民終字第6372號】一案。

　　事實和理由：

　　20xx年9月19日申請人干強(一審本訴原告，本案上訴人)和被上訴人何可(一審本訴被告)簽訂了房屋租賃合同，并產生糾紛。20xx年4月10日申請人干強向成都市錦江區人民法院提出訴訟，同時，何可提出反訴。20xx年8月23日,成都市錦江區人民法院針對本訴進行審理并當庭作出裁定，裁定一審中干強撤訴，并對何可提出的反訴進行了審理，20xx年8月31日，作出【(20xx)錦江區民初字第1881號】判決。

　　20xx年10月31日申請人干強向貴院提出上訴，此案正在審理過程中，案號為【(20xx)成民終字第6372號】。

　　現針對一審法院裁定撤訴的【(20xx年)錦江區民初字第1881號】事實，上訴人已根據《中華人民共和國民事訴訟法》之規定，再次向成都市錦江區人民法院提起訴訟。但是由于近期法院內部工作銜接問題，無法立案。

　　為了避免一審法院和二審法院針對同一事實做出不同判決，現申請人請求貴院對【(20xx)成民終字第6372號 】案件延期開庭審理，申請延期時間為3個月。

　　此致

　　20xx年x月x日

法院延期申請書 篇10

　　尊敬的領導：

　　您好!

　　本人20xx年度年假共有七天，截止20xx年7月21日還剩四天，因工作繁忙現申請20xx年度剩余年假延期至20xx年8月31日前休完。

　　懇請領導給予批準!

　　申請人：

　　x年x月x日

法院延期申請書 篇11

　　單位（子單位）工程名稱 ###

　　致：深圳市工程建設監理有限公司（項目監理機構）

　　根據施工合同條款  20.2條  的規定，由于5月11日大暴雨影響的  原因，我方申請工期延期，請予以批準。

　　附件：

　　1、工期延期的依據及工程結算 附20xx年5月份鹽田區日雨量

　　我司承建的###工程，5月份正處于是主體結構施工階段，5月11日降雨量達到100毫米，屬于大暴雨程度。影響了工程的正常施工，全天處于停工狀態。雨后對安全設施造成較大損壞，為了達到施工現場的復工要求，組織人力利用2天時間進行整改恢復。按合同條款20.2第6條要求，申請工期延期3天。

　　請予批準！

　　項目經理部（項目章） 項目負責人：

　　日   期：  20xx 年5月31日

法院延期申請書 篇12

　　申請人：

　　委托代理人：，*事務所律師。 申請請求：請求依法延期(延期期限三個月)開庭審理原告*公司與被告*公司合同糾紛一案。

　　事實和理由：申請人與被告*公司合同糾紛一案，已經貴院受理，并定于*年*月**日*時開庭。因被告提出與申請人進行和解，申請人依《民訴法》第145條之規定，申請延期開庭審理，請予準許。

　　此致

　　20xx年x月x日

法院延期申請書 篇13

　　廣州市__區人民法院：

　　貴院(__)穗越法民一初字第___號開庭傳票我司已收悉，因我司委托代理人___律師事務所___律師于__年_月_日在深圳市___區___法庭同樣有庭要開，并且___法庭的傳票簽發在先。加之，開庭地點在深圳與廣州兩地，無法保證參加開庭的時間。特此申請，請求貴院理解與支持，準許延期開庭!

　　申請人(蓋章)：

　　日期：

法院延期申請書 篇14

　　執行監督小組：

　　我單位______(單位名稱)承擔的____年度佛山市科技發展專項資金項目____(項目名稱)執行期限已屆滿，項目已完成合同書中的部分任務指標，因為客觀原因需要延長執行時間，現申請項目延期至__年__月完成，請核準。

　　附：

　　1、項目基本資料

　　2、項目延期申請報告

　　申請單位：(簽章)

　　法定代表：(簽章)

　　申請日期：

法院延期申請書 篇15

　　工商銀行_市支行：

　　我單位________，于二O__年九月十五日向貴行貸款300萬元，現已經到期，因近期我單位資金周轉困難，一時無法償還貴行貸款，需待到年底應收帳款到帳后，才能向貴行償還貸款，現特向貴行申請延遲三個月還貸，請貴行予以批準。

　　此致

　　申請人：___

　　20__年九月十日

法院延期申請書 篇16

　　我司承建的工程合同注明于20xx年6月1日為開工時間，但因本工程報建的相關手續未能及時完善。我司于20xx年6月12日正式收到開工通知開始局部進場施工，因多種重要因素造成無法施工，而根據我司的總體施工進度計劃，如存在的問題能全部解決，我司能保證能在合同條款的90天內完成所有工程。造成未能按合同工期完成工程的原因如下：

　　1、按合同要求，20xx年6月1日為開工時間，由于建設單位未能及時完善報建相關手續，我司于7月12日收到監理部的開工通知才能正式進場，故現場的實際開工日期為20xx年7月12日。

　　2、因施工期間正是汛期，臺風及雨水天氣較多，導致圍堤上無法正常工作，為了保證施工質量和安全施工，同時接監理工程師通知，機械臺班斷續停工，臺風期間暫停施工，延誤較多工期。

　　3、因施工期間水泥抽檢不合格導致已施工部分必須全部拆除。并要將原材料重新送檢設計配合比。

　　由于以上問題造成工期嚴重延誤，我司必須要等新的材料檢測及砼配合比的合格報吿出來后才能繼續組織施工，對本工程的施工進度造成重大的影響，并大大增加了我司的管理成本和施工成本。按照合同的有關條款，我司懇請業主根據施工現場的實際情況，將合同竣工工期由20xx年 8 月 31 日順延至20xx年11月30日。

　　工程有限公司

　　二○xx年九月十三日

法院延期申請書 篇17

　　申請人：律師事務所律師

　　聯系方法：

　　申請事項：延期審理。

　　申請理由：作為故意傷害一案的辯護人，本人在閱卷和調查過程中發現、和酒后尋釁滋事，肆意毆打，并將打成顱底骨折，經法醫鑒定，所受傷害為輕傷。根據《中華人民共和國刑法》有關規定，應當尋釁滋事罪追究、和刑事責任，與本案并案處理。但據本人了解，XX市公安局分局正在偵辦此案。本人認為，本案單獨對提起公訴，而未對、和提起公訴，這明顯與《中華人民共和國刑事訴訟法》有關規定不符，遺漏了應當被追究刑事責任的人，不利查明案件事實和公正審理本案。為此，本人將向XX市XX區人民法院提出申請，要求公訴機關在本案中同時對、和提起公訴。在此情形之下，本人特向貴院提出延期審理申請，請予準許。

　　此致

　　20xx年x月x日

法院延期申請書 篇18

　　工商銀行_市支行：

　　我單位________，于二O__年九月十五日向貴行貸款300萬元，現已經到期，因近期我單位資金周轉困難，一時無法償還貴行貸款，需待到年底應收帳款到帳后，才能向貴行償還貸款，現特向貴行申請延遲三個月還貸，請貴行予以批準。

　　此致

　　申請人：___

　　二O__年九月十日

法院延期申請書 篇19

　　尊敬的領導：

　　本人生育產假即將到期，由于目前暫無人代替照顧孩子，因此，現需要回家休息，調養身體。特向領導申請辦理延長假期手續，特此申請，望領導審批。

　　特此

　　敬禮！

　　申請人：

　　×年××月××日