佛山市區(qū)汽車買賣合同（精選19篇）
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇1
甲方(買受人)：
國籍：
性別：
出生年月日：
住所(址)：
郵編：
聯(lián)系電話：
傳真：
證件類型：身份證暫住證護照永久居留證營業(yè)執(zhí)照
證件號碼：
委托代理人：
身份證號碼：
住所(址)：
聯(lián)系電話：
傳真：
乙方(出賣人)：
國籍：
性別：
出生年月：
住所(址)：
郵編：
法定代表人：
電話：
傳真：
委托代理人：
電話：
傳真：
注：
1、合同編號方法：單位簡稱+年份(4位阿拉伯?dāng)?shù)字)+合同序號(4位阿拉伯?dāng)?shù)字)。
2、在本合同中需選擇的項目，以打“√”為準(zhǔn)。
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條標(biāo)的物
經(jīng)雙方協(xié)商，乙方售出如下商品車輛給甲方：
汽車品牌及型號規(guī)格：
生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地：
生產(chǎn)廠名稱：
排氣量：
首選顏色：
次選顏色：
第二條數(shù)量與價款
1、車輛成交單價： 元，大寫 。(含乙方所在地的交貨價及正式完稅發(fā)票)。數(shù)量： 臺。
2、其他費用： ，由方承擔(dān)。運費 元，由方承擔(dān)。出庫費 元，由 方承擔(dān)。
3、車輛交付后，如甲方需委托乙方代辦上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽委托書(附件二)，有關(guān)費用及付款方式由雙方另行協(xié)商。
第三條付款方式
甲方選擇下述第種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
1、一次性付款方式：
簽署本合同時，支付全部車價款，合計人民幣 元，大寫
。
2、車輛抵押貸款方式：
(1)簽署本合同時，支付全部車價款的%，合計人民幣 元，大寫 。
(2) 年 月 日前，支付余款，合計人民幣 元，大寫 。
甲方可向銀行申請抵押貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為甲方未按合同約定時間付款，應(yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
①甲方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜(以銀行實際發(fā)放貸款為準(zhǔn))。
②甲方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
屬乙方原因?qū)е录追轿茨苻k理貸款手續(xù)的，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
3、分期付款：
(1)簽訂本合同時，甲方支付乙方人民幣 元(大寫： )作為定金。定金可以抵作車價款。定金的數(shù)額不得超過主合同標(biāo)的額的20%。
(2)在乙方把甲方訂購的商品車交給甲方，并經(jīng)甲方辦理交車手續(xù)時，支付人民幣
元(大寫： )。
(3)如甲方委托乙方辦理上牌手續(xù)，則經(jīng)雙方協(xié)商有關(guān)合同車價的余額人民幣元(大寫： )在乙方辦妥有關(guān)委托事項后甲方一次性支付給乙方。
(4)其他約定： 。
4、其他付款方式： 。
第四條質(zhì)量及相關(guān)要求：
1、乙方向甲方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料，附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣給甲方的車輛，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間： 年 月 日前。
2、提車方式(在中打“√”選擇)：甲方自提;乙方送車上門;
其他約定：。
3、交車地點：在乙方的經(jīng)營場所內(nèi)，或。
4、交車時里程表記錄小于(在選取欄打“√”)：(1)100公里，(2)公里。
(注：以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。)
5、乙方在向甲方交付車輛時須同時提供：
(1)銷售發(fā)票。
(2)車輛合格證(國產(chǎn)車)或海關(guān)進口證明及商品檢驗單(進口車)。
(3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊。
(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊。
(5)隨車工具、備配件及清單。
6、車輛交接時當(dāng)場驗收，甲方應(yīng)對所購車輛外觀、基本使用功能和隨車工具(備配件)等進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對外觀、內(nèi)飾、隨車物件及功能等有異議的，應(yīng)當(dāng)場向乙方提出，經(jīng)乙方確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換、處理。
7、乙方向甲方交付汽車及隨車物件，雙方簽署《商品車輛交接書》(附件一)，即視為該車輛正式交付。
8、乙方應(yīng)提前3天以上通知甲方接收車輛，如甲方因故不能按時接收車輛的，雙方應(yīng)協(xié)商延期。如協(xié)商不成或甲方延期提車超過7天的，視為甲方放棄，乙方有權(quán)處理有關(guān)車輛，不退還定金。
9、從車輛正式交付之時起，該車輛的所有權(quán)和風(fēng)險責(zé)任由乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
第六條關(guān)于定金
甲方未按約支付車款，或不能按時提車的，無權(quán)要求返還定金。乙方未按約交付車輛的，應(yīng)當(dāng)在合同解除后十日內(nèi)雙倍返還定金。
第七條雙方特別約定：
第八條違約金
1、甲方未按合同約定的時間付款，乙方有權(quán)按逾期應(yīng)付款依銀行遲延付款的規(guī)定，要求甲方支付滯納金。逾期超過15天后，乙方有權(quán)單方面通知甲方解除本合同，甲方應(yīng)在接到通知之日起十日內(nèi)，按相當(dāng)于全部車價款的%向乙方支付違約金。乙方亦有權(quán)將此款項在甲方已付車價款中直接扣除，余款在乙方收到甲方的合同解除通知書后十日內(nèi)退還甲方。
2、乙方未按本合同約定交付約定的車輛，甲方有權(quán)按已支付的車價款依銀行遲延付款的規(guī)定，要求乙方支付滯納金。逾期超過15天后，甲方有權(quán)單方面通知乙方解除本合同，乙方應(yīng)在接到解除合同通知書之日起十日內(nèi)，按相當(dāng)于全部車價款的%向甲方支付違約金，并同時退還甲方已支付給乙方的車價款。
第九條有關(guān)維修、保養(yǎng)
1、生產(chǎn)廠家(或乙方)指定以下的特約維修店向甲方所購買的本合同所述的車輛提供維修、保養(yǎng)等售后服務(wù)，其他售后服務(wù)網(wǎng)點可向乙方查詢。
維修站名稱：
地址：
聯(lián)系電話：
2、乙方售賣給甲方的車輛，按照生產(chǎn)廠家規(guī)定的保養(yǎng)、保修手冊進行維修、保養(yǎng)。
(1)乙方售賣給甲方的車輛的保修期，為年或者萬公里，以先到達(dá)者為準(zhǔn)。如果車輛用于出租或營運則保修期為年或萬公里，以先到達(dá)者為準(zhǔn)。保修期的起始日期以購車發(fā)票上的日期或商品車輛交接日期為起算日期，以最后到達(dá)者為準(zhǔn)。
(2)新車的易損件保修期按生產(chǎn)廠家公布規(guī)定執(zhí)行或參照保養(yǎng)和保修手冊。
3、乙方有責(zé)任督促車輛維修站按照保養(yǎng)、保修手冊和用戶手冊的內(nèi)容對所售車輛進行保養(yǎng)。
4、甲方使用汽車前應(yīng)仔細(xì)閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。如屬甲方使用不當(dāng)、保養(yǎng)不當(dāng)或擅自改裝、裝潢造成而引起的相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量問題，由甲方自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
5、甲方所購汽車如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)憑保修憑證到乙方或生產(chǎn)廠指定的特約維修站進行維修、保養(yǎng)。在保修期內(nèi)因嚴(yán)重安全性能故障或主要部件總成質(zhì)量問題經(jīng)2次以上(含2次)修理，車輛的安全性仍達(dá)不到出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)或不能正常使用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠家申請換車或退車還款(扣除折舊)，具體執(zhí)行按生產(chǎn)廠家的保修手冊。
6、保修期內(nèi)，如因自身故障致車輛停用時間累計超過天，則保修期在狀態(tài)恢復(fù)正常時重新起計，具體執(zhí)行按生產(chǎn)廠家頒布的保修手冊。
7、保修期中，甲方所購車輛出現(xiàn)質(zhì)量故障并經(jīng)廠家特約維修站確認(rèn)的，在日內(nèi)(按廠家規(guī)定時限內(nèi))未能修復(fù)影響甲方正常使用的，乙方有責(zé)任協(xié)助甲方向生產(chǎn)廠家主張按有關(guān)規(guī)定給予一定的賠償。
8、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)認(rèn)定或生產(chǎn)廠自認(rèn)，甲方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，甲方有權(quán)向乙方或生產(chǎn)廠家主張索賠，乙方有積極協(xié)助的義務(wù)。若乙方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
9、甲方所購車輛如屬生產(chǎn)廠公布的汽車召回范圍，甲方應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)廠公布的具體要求辦理交涉。
第十條甲方的其他責(zé)任和義務(wù)：
1、甲方是乙方所購車輛的最終用戶，在辦理上牌入戶前不得為任何商業(yè)目的轉(zhuǎn)售所購車輛。不得將所購車輛用于有損乙方及該車輛品牌標(biāo)志形象的活動。
2、甲方不得故意移卸、添加或以其他方式來掩蓋、替代所購車輛上的商標(biāo)、徽章等標(biāo)志。
3、甲方在購車前，已事先獲得政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)、許可或符合當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的規(guī)定所要求的資格，并且已了解甲方入戶所在地對入戶車輛的一些限制性法規(guī)，保證能夠在購車后的規(guī)定時間內(nèi)辦理一切相關(guān)的牌證手續(xù)，否則因此造成對乙方的任何損失、索賠、糾紛等由甲方承擔(dān)。
第十一條違約責(zé)任
1、對于違約事項，雙方有定金約定條款和違約金約定條款的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
2、因車身超重、尾氣不合格等質(zhì)量問題或證件不全導(dǎo)致甲方無法上牌，甲方有權(quán)解除合同和退車，因此而造成甲方的實際損失，甲方有權(quán)要求乙方賠償。
3、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑瑫r采取各種合理手段減少不可抗力給雙方造成的影響，并應(yīng)在10日內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
4、不可抗力事件是指在任何一方在訂立本合同時不能預(yù)見、對其發(fā)生和后果不能避免、不能克服并且非屬該方的過錯或過失致使其遲延或未能履行本合同項下義務(wù)的事件，包括但不限于天災(zāi)、火災(zāi)、洪水、地震、暴亂、爆炸、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、政府行為、運輸工具或其它公用事業(yè)的中斷或停頓或在乙方供應(yīng)商的工廠內(nèi)發(fā)生的罷工或停工。
5、乙方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒絕接收車輛，或要求乙方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責(zé)任。
6、滯納金應(yīng)如期支付，不按期支付的，按銀行遲延付款的規(guī)定支付逾期利息。
第十二條解決爭議的方法
1、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請求佛山市及各區(qū)工商行政管理部門或佛山市各級消費者委員會主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第種方式解決：
(1)向佛山或仲裁委員會申請仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
2、雙方對車輛質(zhì)量有異議的，可以通過協(xié)商確定由雙方認(rèn)可的檢測機構(gòu)進行鑒定。如雙方不能共同確定檢測機構(gòu)的，則由佛山市具有法定資質(zhì)的專業(yè)檢測機構(gòu)進行終局鑒定。鑒定結(jié)果符合該產(chǎn)品手冊的技術(shù)質(zhì)量的，鑒定費由對質(zhì)量提出異議的一方承擔(dān)，否則鑒定費由另一方承擔(dān)。
第十三條雙方的聯(lián)系方式及資料
1、甲方聯(lián)系資料
詳細(xì)通訊地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話： (日間) (夜間)
傳真號碼：
手機號碼：
電子郵箱：
2、乙方聯(lián)系資料：經(jīng)雙方協(xié)商，確認(rèn)任一方采用以下任一種方式進行聯(lián)系都有效。
詳細(xì)通訊地址：
郵政編碼：
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話： (日間) (夜間)
傳真號碼：
手機號碼：
電子郵箱：
3、雙方以上的通訊方式若有改變，必須及時書面(只包括信件、電子郵件、傳真)通知對方，否則如因此造成的損失及相關(guān)責(zé)任由變更方負(fù)責(zé)。手機或其他移動通訊工具的短信僅作為普通訊息傳遞之用，建議不作重要事項的通知。
4、由于甲方改變通訊方式，令乙方無法及時通知甲方提車的，乙方有權(quán)保留甲方訂購的車輛7天，超過7天乙方可以不為甲方保留車輛，不退還定金。
第十四條其他
1、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
2、本合同及其補充條款、補充協(xié)議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準(zhǔn)。如阿拉伯?dāng)?shù)字與大寫數(shù)字有矛盾時，以大寫數(shù)字為準(zhǔn)。
第十五條生效
本合同自雙方簽字、蓋章(或蓋印)之日生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
第十六條本合同履行完畢后，自動失效。
甲方名稱：(蓋章)
法定代表人/負(fù)責(zé)人：
經(jīng)辦人：
簽約日期： 年 月 日
合同簽訂地點：
乙方名稱：(蓋章)
法定代表人/負(fù)責(zé)人：
經(jīng)辦人：
簽約日期： 年 月 日
合同簽訂地點：
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇2
隨著市場經(jīng)濟的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因為未辦理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因為未到汽車交易市場進行交易而主張無效。在審判實踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進一步的探討。
一、買賣合同的法律依據(jù)、特征
對汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征。《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。”
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機動車交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車買賣合同無效的依據(jù)
《舊機動車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機動車交易中心進行行。”該辦法第三十二條規(guī)定：“進行舊機動車交易，銷車方須向機動車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個人賣車的須持居民身份證)、機動車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、
購置附加費憑證、車船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個人身份證。工商行政管理部門憑舊機動車交易中心或有舊機動車經(jīng)營權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。”據(jù)此，在審判實踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機動車交易中心進行汽車交易，因而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號小型攔板汽車出賣給李春桂，價款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對養(yǎng)路費的繳納未進行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實情沒有事實和法律依據(jù)，請法院駁回李春桂的.訴訟請求。
原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買賣瓊C02034號攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國民法通則》第五十
八條第五項、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號小型攔板貨車退還給被告，同時被告也應(yīng)退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機動車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時生效。”同時根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無效錯誤，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔(dān)車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據(jù)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家計劃委員會、國家貿(mào)易部、機械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護局關(guān)于發(fā)布《汽車報廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。
原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機動車交易中心進行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準(zhǔn)的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應(yīng)視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無效。對無效買賣所得的財產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內(nèi)返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規(guī)定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機動車交易必須在批準(zhǔn)的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇3
出賣人（甲方）： 簽訂地點：
買受人（乙方）： 簽訂時間： 年 月 日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就汽車配件買賣事宜協(xié)商訂立本合同，汽車配件買賣合同。
第一條 標(biāo)的、品牌、規(guī)格、數(shù)量、價款：
生產(chǎn)
廠家 標(biāo)的
名稱 商標(biāo)
品牌 規(guī)格
型號 計量
單位 數(shù)量 單價 金額 合計 備注
合計人民幣
金額（大寫）
(注：空格如不夠用，可另續(xù))
第二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：可依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（雙
方可約定選擇其中一項標(biāo)準(zhǔn)）
第三條 交（提）貨時間：
；交（提）貨方式、地點：
第四條 出賣人對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限 ；
雙方對汽車配件是否存在質(zhì)量問題有爭議的，通過直觀觀察等日常生活經(jīng)驗?zāi)軌蛑苯哟_認(rèn)的事實，可以作為判定依據(jù)；需要進行鑒定的，以具有法定汽車配件檢驗機構(gòu)出據(jù)的鑒定意見為準(zhǔn)；鑒定費由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān)；鑒定無法明確責(zé)任的，費用由雙方分擔(dān)。
第五條 定金（可選項）
乙方在 年 月 日前，向甲方交付汽車配件總額的 %（此比例不得超過總額的20%）作為定金，甲方交貨后定金抵作貨款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無權(quán)要求反還定金；因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍反還定金。
第六條 付款方式
乙方于本合同簽訂前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預(yù)付款。
乙方選擇按下列第 種方式，如期足額將汽車配件款支付給甲方：
1、一次性付款方式□：
簽訂本合同時于 年 月 日前，支付全部汽車配件款，合同范本《汽車配件買賣合同》。
2、分期付款方式□：
簽訂本合同時于 年 月 日前，支付全部汽車配件款的
%，計人民幣 元，大寫 元。
于 年 月 日前，支付全部汽車配件款的 %，計人民幣 元，大寫 元。
于 年 月 日前，支付全部汽車配件余款，計人民幣
元，大寫 元。
第七條 隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：
第八條 標(biāo)的物所有權(quán)自 時起轉(zhuǎn)移，但買受人未履行支付價款義務(wù)的，標(biāo)的物屬于 所有。
第九條 運輸方式及到達(dá)站（港）和費用負(fù)擔(dān)：
第十條檢驗約定
（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)： ；
（二）檢驗方法、地點及期限
。
第十一條 擔(dān)保方式（也可另立擔(dān)保合同）：
第十二條 本合同解除的條件：
第十三條 違約責(zé)任：
1、甲方未按時交付汽車配件的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款總額（依據(jù)銀行當(dāng)時利率遲延付款的規(guī)定）向乙方支付違約金。延期交付配件超過 日的，乙方有權(quán)解除合同。合同解除后，甲方應(yīng)如數(shù)退還乙方支付的汽車配件款項，乙方還可繼續(xù)追究甲方按已交付配件款的 %支付違約或適用定金條款。
2、甲方明知配件嚴(yán)重存在瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售汽車配件的，乙方有權(quán)要求更換或退貨，并要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
3、乙方未按約定支付配件貨款的，自延期之日起至實際支付日止，按乙方應(yīng)付款總額（依據(jù)銀行當(dāng)時利率遲延付款的規(guī)定）向甲方支付違約金。延期付款超過 日的，甲方有權(quán)解除合同。合同解除后，乙方應(yīng)如數(shù)將汽車配件退回甲方，甲方還可繼續(xù)追究乙方按已交付配件款的 %支付違約金或適用定金條款。
第十四條 合同爭議的解決方式：本合同在履得過程中發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)事人雙方申請履行地工商行政管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
（一）向 仲裁委員會申請仲裁；
（二）向 人民法院起訴。
第十五條 本合同自 起生效。
第十六條 其他需要約定的事項可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
出 賣 人
出賣人（簽章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
年 月 日 買 受 人
買受人（簽章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
年 月 日 鑒（公）證意見：
鑒（公）證機關(guān)（章）
經(jīng)辦人：
年 月 日
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇4
甲方(賣方)：__________;身份證號碼：;住址：;電話：
乙方(買方)：__________;身份證號碼：________________________;
住址：________________________;電話：
根據(jù)《民法典》、《二手車流通管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，就二手車的買賣事宜，買賣雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
車輛情況
1、車類型號：____________________;車身顏色：_________;車牌號碼：____________;行駛公里：__________;發(fā)動機號：__________________;車架號碼：______________;初次入戶時間：________________;車輛購置稅完稅證明號：____________;車輛保險險種及到期日：__________________________。
2、車輛具備下列證件及備件(在方格里打“√”為示)：
□行駛證正、副本□購置稅(費)證□養(yǎng)路費收據(jù)
□車船使用稅標(biāo)志□定編證(使用證)□營運證□□機動車輛登記證書
3、乙方確認(rèn)所購車輛的目前安全狀況良好，不得以車況為由中途退車。
4、甲方擁有該車的所有權(quán)，該車輛掛靠于__________________公司，手續(xù)齊全。
二、交易金額及付款方式
1、本車價款為人民幣(大寫)________________元整;(小寫)__________________元整。
2、本合同簽定之日，乙方應(yīng)將購車款全部支付給甲方，此車輛所有權(quán)歸乙方所有。
三、過戶及相關(guān)問題約定
1、車輛的所有權(quán)自交付后歸乙方所有，甲乙雙方約定不辦理過戶手續(xù)。
2、車輛自交付以后所發(fā)生的各項費用及法律責(zé)任均由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。
違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)謹(jǐn)遵合同的約定，甲方在收到乙方全部的購車款后，需積極、及時的移交車輛的所有權(quán)，將車輛交由乙方占有、使用;任何一方違約，須支付購車款的__________作為違約金。
五、補充條款
1、雙方確認(rèn)合同簽訂時，車輛已實際交付買受人，車輛所有權(quán)及掛靠人均轉(zhuǎn)移至乙方;車輛轉(zhuǎn)讓后的一切法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
2、____________________________________________________________
六、爭議管轄
本合同經(jīng)過甲乙雙方簽字有效，如發(fā)生經(jīng)濟糾紛，首先協(xié)商解決，協(xié)商不成各方一致同意向合同簽訂地華縣人民法院提起訴訟。
本合同地式貳份，買方一份，賣方一份，交易后代表簽字蓋章后生效。
補充協(xié)議具有與本約定相同的法律效力。
甲方(賣方)：(簽章)乙方(買方)：(簽章)
____年____月____日 ____年____月____日
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇5
銷售方(以下簡稱“甲方”)：
地址：郵編：
電話：傳真：
負(fù)責(zé)經(jīng)辦人： 手機：
買受方(以下簡稱“乙方”)：身份證號碼或公司注冊號：
地址： 郵編：
電話：
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，就購買甲方汽車達(dá)成一致協(xié)議如下：
一、購買車輛簡況：
汽車品牌：
車身顏色：
坐椅顏色/材質(zhì)： 真皮 ;其他 。
發(fā)動機號：
車架號：
制造商：
自排擋 或手排擋：
新車 或二手車：
出廠日期：
甲方所交付的車輛如果是新車，甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車，且應(yīng)為零公里車(因辦理手續(xù)、提車而進行的必要移動除外);甲方所交付的車輛如果是二手車，甲方保證：車輛沒有被抵押、沒有被司法機關(guān)查封，里程表上的記錄是真實、可信的，沒有對其進行任何里程回?fù)堋?/p>
二、價款：
乙方須向甲方支付的總價款為人民幣，該金額由以下幾部分構(gòu)成：
1、車價 元 ;
2、購置稅 元 ;
3、保險費 元;
4、牌照費 元;
5、本合同第五條第 款的代辦費 元。
乙方不再承擔(dān)任何加急費、手續(xù)費、運費、出庫費等費用。
三、交車方式：
交車地點：交車時間：
付款方式：付款時間：
四、甲方同意向乙方無償贈送以下設(shè)備、配件和提供如下的免費服務(wù)：
---
五、經(jīng)乙方的書面委托，甲方可向乙方提供以下服務(wù)，乙方打勾選定如下服務(wù)項目，同時應(yīng)按甲方和保險公司、銀行、車輛登記機關(guān)的要求提供相應(yīng)所需的文件和證明。
甲方完成上述代辦事宜后，應(yīng)將相應(yīng)的牌照、發(fā)票、保險單等票據(jù)憑證完整地交給乙方，乙方按票證據(jù)實支付。
因辦理上述手續(xù)而產(chǎn)生的代辦費由雙方約定，甲方亦可免收代辦費。甲方的代理行為應(yīng)在乙方的委托授權(quán)范圍內(nèi)進行，否則后果自負(fù)，如因此給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、代理乙方向保險公司購買有關(guān)汽車保險; 代辦費：
2、代理乙方向有關(guān)銀行提出并辦理汽車貸款;代辦費：
3、代理乙方參與汽車牌照的投標(biāo);代辦費：
4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費：
5、乙方要求的其他服務(wù)。代辦費：
六、質(zhì)量和維修：
1、甲方向乙方出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。如果汽車制造商的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的'，則必須達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。甲方出售的車輛應(yīng)當(dāng)與隨車提供的產(chǎn)品說明書或車輛使用書的質(zhì)量狀況相一致。
乙方對車輛的特殊質(zhì)量要求如下：
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車或合法的進口汽車。
3、甲方向乙方出售汽車時要真實、準(zhǔn)確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況，并提醒乙方注意有關(guān)車輛的非缺陷性的瑕疵狀況，不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實狀況。
4、甲方在向乙方出售車輛時必須向乙方提供以下書面文件：
(1)汽車銷售發(fā)票;(2)車輛合格證、海關(guān)進口證明和商品檢驗單(進口車);(3)保修卡或保修手冊;(4)中文說明書;(5)隨車工具及附件清單;(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險公司的名稱、地址、電話(二手車)。
5、乙方在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、乙方在購車時應(yīng)對所購車輛的使用性能及外觀進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、如乙方使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由乙方自行負(fù)責(zé)。
8、甲方應(yīng)當(dāng)在交車時向乙方提供車輛交接單一份(見附件)，由乙方對該車的外觀、使用性能進行檢查、確認(rèn)。
9、甲方及車輛生產(chǎn)商應(yīng)保證車輛在正常行駛狀況下的安全性，而無安全隱患，《產(chǎn)品說明書》或《產(chǎn)品使用書》應(yīng)對安全操作方法、安全裝置的時效、安全性的檢測等作了詳盡說明，并向乙方作了明確的告知。銷售方及生產(chǎn)商應(yīng)保證車輛在有效期內(nèi)，所有《產(chǎn)品說明書》或《產(chǎn)品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態(tài)。
10、汽車在購買后，由買受人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的特約維修站聯(lián)系、解決，但甲方應(yīng)提供聯(lián)絡(luò)、溝通及協(xié)助的便利。甲方及車輛生產(chǎn)商應(yīng)建立一定數(shù)量的特約維修站，并保證車輛能及時獲得修理，汽車零部件充足，收費合理。
七、違約責(zé)任：
1、任何一方違反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的約定交付車輛，或交付車輛質(zhì)量不符合本合同條件的，或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時查驗的;乙方不按本合同規(guī)定支付車款;不配合對方辦理車輛貸款、保險、上牌的;任何一方違反保證、承諾條款或不履行協(xié)作配合義務(wù)，致使對方不能實現(xiàn)合同目的的，均須承擔(dān)違約責(zé)任。守約方有要求降低價款、無償修理(七日內(nèi)修理完成)、支付違約金(以每遲延一日，以車輛總價款的5‰計算)、換車、繼續(xù)履行本合同、解除本合同的各項權(quán)利，上述權(quán)利可由守約方根據(jù)不同情況合理選擇。
2、如屬于在汽車交車以前出現(xiàn)的質(zhì)量問題(包括外觀)，甲方未向乙方明示的，乙方有權(quán)按照本條前款規(guī)定追究甲方違約責(zé)任。但甲方有證據(jù)表明對質(zhì)量問題沒有過錯，甲方是不知情的，則甲方可以免責(zé)。
3、甲方雖然已向乙方交車，但在甲方按照本合同第5條提供相關(guān)服務(wù)如上牌、代辦保險時造成車輛損壞的，甲方應(yīng)當(dāng)及時免費修理，乙方有權(quán)要求甲方適當(dāng)降低車價或賠償損失。
4、車輛的主要部件和系統(tǒng)如發(fā)動機、電路系統(tǒng)、油路系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、方向系統(tǒng)出現(xiàn)故障而1年內(nèi)經(jīng)2次修理后仍不能修復(fù)的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。情形嚴(yán)重的，乙方可以解除本合同。
5、甲方提供的汽車由于各種部件發(fā)生質(zhì)量問題，造成車輛頻繁維修，而影響到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方賠償損失;問題嚴(yán)重導(dǎo)致車輛無法正常行駛的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，乙方可以要求解除合同。
八、爭議解決：
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，任何一方均可以采取以下方式解決：
1、向甲方所在地法院提起訴訟;
2、向乙方所在地法院提起訴訟;
3、向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會提起仲裁。
4、向上海仲裁委員會申請仲裁。
九、合同文本：
本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
十、合同效力：
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后即生法律效力;但如果乙方購買車輛按揭貸款的，雙方約定選擇下列第? 種方法實施：
(1)銀行同意對乙方按揭貸款的，則本合同生效;否則，本合同不生效。
(2)不管銀行是否同意按揭貸款，本合同均為有效;改由乙方向甲方支付全部車款，但甲方同意給予一定的寬限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和時限為：
十一、其他約定事項和條款
本合同附件或補充協(xié)議、補充條款與本合同
具有同等法律效力。
甲方(簽字或蓋章)：乙方(簽字或蓋章)：
代理人(簽字或蓋章)： 代理人(簽字或蓋章)：
電話：電話：
年 月 日
鑒于購車是一種民事法律行為，涉及標(biāo)的額較大、專業(yè)性較強、法律規(guī)范較多，為更好地維護雙方當(dāng)事人的權(quán)益，雙方簽訂合同時應(yīng)當(dāng)慎重，力求簽訂得具體、全面、嚴(yán)密。
注意事項：
1、購車人在購車前最好要先看到業(yè)務(wù)員的授權(quán)書或介紹信，以明確業(yè)務(wù)員的真實身份，而不僅僅是看名片。購車人在購車合同前最好是先去銷售商單位實地查看一下銷售商的規(guī)模、實力、檢查一下其營業(yè)執(zhí)照的原件，以確認(rèn)銷售商的身份和資信狀況。
2、如果銷售方是公司，購車人應(yīng)要求銷售方提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有關(guān)的資質(zhì)證明文件;如果銷售方是個人，則應(yīng)該要求其提供個人身份證復(fù)印件、行駛證或車輛登記證。
3、購車人在簽署購車合同時需要確定銷售方的蓋章名稱與購車合同、發(fā)票上的名稱三者必須保持一致，如果出現(xiàn)不一致，將導(dǎo)致責(zé)任主體不清，對購車人而言會不利。
4、汽車的發(fā)動機、音響、空調(diào)以及行使時的噪音聲響等等質(zhì)量問題很難在合同中明確約定，購車人只能在交接車時找比較懂車的內(nèi)行人士或老駕駛員試開一下，如果發(fā)現(xiàn)問題在交接單上注明或當(dāng)場拒收，免去日后取證上的麻煩。
5、對于進口車輛，購車人需要寫明，不要只簡單的寫是進口原裝，最好要明確制造地，因為現(xiàn)在跨國汽車公司都已實現(xiàn)全球采購制造，在泰國、馬來西亞制造的與在日本、美國本土的質(zhì)量、價格都會有很大的差別。
私人汽車買賣合同范本2
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
保證人：(以下簡稱丙方)
上列當(dāng)事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條甲方就其約定，將其所有的汽車售予乙方，乙方買受。
第二條后記汽車的買賣總金額為人民幣---元整。乙方依下列方式支付款項予甲方：
(1)本日(訂約日)先交付定金元整。
(2)余款---元(中期款)于申請過戶的同時支付。
(3)余款元，可分十次支付，自至止，每月--日前支付--元，乙方應(yīng)于過戶時，將相當(dāng)于上述期滿額的支票匯出交付。
第三條甲方對乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過戶與交付手續(xù)：
第二條第(3)項的支票于過戶的同一日支付。
第四條辦理過戶手續(xù)所需費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條乙方若無法履行第二條第(3)款中任何一期的付款，則必須將余款一次付清。
第六條甲方須保證后記汽車并無瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，及于交付日后三個月以內(nèi)，往后即概不負(fù)責(zé)。
第七條后記汽車交付之前，若因不可抗力之事由，致使汽失毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
第八條丙方須對甲方保證，乙方確實履行本合同按期支付價金，并負(fù)連帶清償責(zé)任。本合同一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
保證人(丙方)：
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇6
銷售方(以下簡稱“甲方”)：
地址：郵編：
電話：傳真：
負(fù)責(zé)經(jīng)辦人：手機：
買受方(以下簡稱“乙方”)：身份證號碼或公司注冊號：
地址： 郵編：
電話：
甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，就購買甲方汽車達(dá)成一致協(xié)議如下：
一、標(biāo)的車輛簡況：
汽車品牌：
型號：
車身顏色：
坐椅顏色/材質(zhì)： 真皮 ;其他 。
發(fā)動機號：?
車架號：?
產(chǎn)地：
制造商：
自排擋 或手排擋：
新車 或二手車：
出廠日期：
甲方所交付的車輛如果是新車，甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車，且應(yīng)為零公里車(因辦理手續(xù)、提車而進行的必要移動除外);甲方所交付的車輛如果是二手車，甲方保證：車輛沒有被抵押、沒有被司法機關(guān)查封，里程表上的記錄是真實、可信的，沒有對其進行任何里程回?fù)堋?
二、價款：
乙方須向甲方支付的總價款為人民幣，該金額由以下幾部分構(gòu)成：
1、車價;元
2、購置稅;元
3、保險費元;
4、牌照費 元;
5、本合同第五條第 款的代辦費 元。
乙方不再承擔(dān)任何加急費、手續(xù)費、運費、出庫費等費用。
三、交車方式：
交車地點：交車時間：
付款方式：付款時間：
四、甲方同意向乙方無償贈送以下設(shè)備、配件和提供如下的免費服務(wù)：
五、經(jīng)乙方的書面委托，甲方可向乙方提供以下服務(wù)，乙方打勾選定如下服務(wù)項目，同時應(yīng)按甲方和保險公司、銀行、車輛登記機關(guān)的要求提供相應(yīng)所需的文件和證明。
甲方完成上述代辦事宜后，應(yīng)將相應(yīng)的牌照、發(fā)票、保險單等票據(jù)憑證完整地交給乙方，乙方按票證據(jù)實支付。
因辦理上述手續(xù)而產(chǎn)生的代辦費由雙方約定，甲方亦可免收代辦費。甲方的代理行為應(yīng)在乙方的委托授權(quán)范圍內(nèi)進行，否則后果自負(fù)，如因此給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
1、代理乙方向保險公司購買有關(guān)汽車保險; 代辦費：
2、代理乙方向有關(guān)銀行提出并辦理汽車貸款;代辦費：
3、代理乙方參與汽車牌照的投標(biāo);代辦費：
4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費：
5、乙方要求的其他服務(wù)。代辦費：?六、質(zhì)量和維修：
1、甲方向乙方出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。如果汽車制造商的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，則必須達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。甲方出售的車輛應(yīng)當(dāng)與隨車提供的產(chǎn)品說明書或車輛使用書的質(zhì)量狀況相一致。
乙方對車輛的特殊質(zhì)量要求如下：
2、甲方向乙方出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車或合法的進口汽車。
3、甲方向乙方出售汽車時要真實、準(zhǔn)確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況，并提醒乙方注意有關(guān)車輛的非缺陷性的瑕疵狀況，不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實狀況。
4、甲方在向乙方出售車輛時必須向乙方提供以下書面文件：
(1)汽車銷售發(fā)票;(2)車輛合格證、海關(guān)進口證明和商品檢驗單(進口車);(3)保修卡或保修手冊;(4)中文說明書;(5)隨車工具及附件清單;(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險公司的名稱、地址、電話(二手車)。
5、乙方在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、乙方在購車時應(yīng)對所購車輛的使用性能及外觀進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、如乙方使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由乙方自行負(fù)責(zé)。
8、甲方應(yīng)當(dāng)在交車時向乙方提供車輛交接單一份(見附件)，由乙方對該車的外觀、使用性能進行檢查、確認(rèn)。
9、甲方及車輛生產(chǎn)商應(yīng)保證車輛在正常行駛狀況下的安全性，而無安全隱患，《產(chǎn)品說明書》或《產(chǎn)品使用書》應(yīng)對安全操作方法、安全裝置的時效、安全性的檢測等作了詳盡說明，并向乙方作了明確的告知。銷售方及生產(chǎn)商應(yīng)保證車輛在有效期內(nèi)，所有《產(chǎn)品說明書》或《產(chǎn)品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態(tài)。
10、汽車在購買后，由買受人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的特約維修站聯(lián)系、解決，但甲方應(yīng)提供聯(lián)絡(luò)、溝通及協(xié)助的便利。甲方及車輛生產(chǎn)商應(yīng)建立一定數(shù)量的特約維修站，并保證車輛能及時獲得修理，汽車零部件充足，收費合理。
七、違約責(zé)任：
1、任何一方違反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的約定交付車輛，或交付車輛質(zhì)量不符合本合同條件的，或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時查驗的;乙方不按本合同規(guī)定支付車款;不配合對方辦理車輛貸款、保險、上牌的;任何一方違反保證、條款或不履行協(xié)作配合義務(wù)，致使對方不能實現(xiàn)合同目的的，均須承擔(dān)違約責(zé)任。守約方有要求降低價款、無償修理(七日內(nèi)修理完成)、支付違約金(以每遲延一日，以車輛總價款的5‰計算)、換車、繼續(xù)履行本合同、解除本合同的各項權(quán)利，上述權(quán)利可由守約方根據(jù)不同情況合理選擇。
2、如屬于在汽車交車以前出現(xiàn)的質(zhì)量問題(包括外觀)，甲方未向乙方明示的，乙方有權(quán)按照本條前款規(guī)定追究甲方違約責(zé)任。但甲方有證據(jù)表明對質(zhì)量問題沒有過錯，甲方是不知情的，則甲方可以免責(zé)。?甲方雖然已向乙方交車，但在甲方按照本合同第5條提供相關(guān)服務(wù)如上牌、代辦保險時造成車輛損壞的，甲方應(yīng)當(dāng)及時免費修理，乙方有權(quán)要求甲方適當(dāng)降低車價或賠償損失。
車輛的主要部件和系統(tǒng)如發(fā)動機、電路系統(tǒng)、油路系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、方向系統(tǒng)出現(xiàn)故障而1年內(nèi)經(jīng)2次修理后仍不能修復(fù)的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。情形嚴(yán)重的，乙方可以解除本合同。
甲方提供的汽車由于各種部件發(fā)生質(zhì)量問題，造成車輛頻繁維修，而影響到乙方正常使用的，乙方可以要求甲方賠償損失;問題嚴(yán)重導(dǎo)致車輛無法正常行駛的，且甲方隱瞞車輛真實狀況的，乙方可以要求解除合同。
八、爭議解決：因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，任何一方均可以采取以下方式解決：
1向甲方所在地法院提起訴訟;
2、向乙方所在地法院提起訴訟;
3、向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會提起仲裁。
4、向上海仲裁委員會申請仲裁。
九、合同文本：本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
十、合同效力：
本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后即生法律效力;但如果乙方購買車輛按揭貸款的，雙方約定選擇下列第? 種方法實施：
(1)銀行同意對乙方按揭貸款的，則本合同生效;否則，本合同不生效。
(2)不管銀行是否同意按揭貸款，本合同均為有效;改由乙方向甲方支付全部車款，但甲方同意給予一定的寬限期，乙方向甲方分期支付，支付方式和時限為：
十一、其他約定事項和條款
本合同附件或補充協(xié)議、補充條款與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字或蓋章)：乙方(簽字或蓋章)：
代理人(簽字或蓋章)： 代理人(簽字或蓋章)：
電話：電話：
年月日
ps：汽車交易設(shè)計許多專業(yè)性問題，在購買的請務(wù)必要慎重!!再有能力的前提下，可以帶法律等方面的專業(yè)人士前去幫忙。
在購買車輛時，一定要這種注意一下問題：
1：銷售方的主體資格。銷售方是否具有出售你要購買的汽車的資格，在購買以前請銷售方或者銷售員出具授權(quán)書，務(wù)必明確銷售方的身份以及資格。如果銷售方是公司，購車人應(yīng)要求銷售方提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有關(guān)的資質(zhì)證明文件;如果銷售方是個人，則應(yīng)該要求其提供個人身份證復(fù)印件、行駛證或車輛登記證。
2：購車人在簽署購車合同時需要確定銷售方的蓋章名稱與購車合同、發(fā)票上的名稱三者必須保持一致，如果出現(xiàn)不一致，將導(dǎo)致責(zé)任主體不清，對購車人而言會不利。
3：汽車的發(fā)動機、音響、空調(diào)以及行使時的噪音聲響等等質(zhì)量問題很難在合同中明確約定，購車人只能在交接車時找比較懂車的內(nèi)行人士或老駕駛員試開一下，如果發(fā)現(xiàn)問題在交接單上注明或當(dāng)場拒收，免去日后取證上的麻煩4：對于進口車輛，購車人需要寫明，不要只簡單的寫是進口原裝，要明確各個進口原件的制造地。
5：對于車輛的外觀顏色，車內(nèi)的裝飾，是否有異味等等這些問題，請在購車當(dāng)場確認(rèn)，一旦有什么疑問，一定要明確提出來，如果銷售方保證不會有什么問題，請銷售方出具書面保證并明確約定保證責(zé)任，如果不，請當(dāng)場拒收。
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇7
甲方(賣方)_____身份證號：
乙方(買方)_____身份證號：
經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
一、甲方將_____車，車號為_____賣給乙方，發(fā)動機號碼為_____，車架號為__________，顏色為，價格為_____(￥_____元)
二、甲方必須保證此車無盜搶，無詐騙、無經(jīng)濟糾紛，無私自改動車架號和發(fā)動機號，如有盜搶、詐騙、經(jīng)濟糾紛、私自改動車架號和發(fā)動機號，甲方給退車退款。
三、付款方式：乙方首付購車款_____元整，剩余_____元在20__年__月__日前一次性付清購車款。如到期未能付清，甲方將車收回。更名、過戶費用由甲方承擔(dān)。
四、從20__年__月__日前該車所出現(xiàn)的欠費、手續(xù)不全、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān);自20__年__月__日后該車所出現(xiàn)欠款、違章、違法、交通事故、闖紅燈等一切事宜由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
五、甲方在20__年__月__日前出現(xiàn)事故由甲方負(fù)責(zé)，在20__年__月__日之后由乙方負(fù)責(zé)。
六、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽字之時起生效，事后如有糾紛，可通過法律途徑解決。
甲方(簽字)_______________
乙方(簽字)_______________
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇8
甲方：__________________________
乙方：__________________________
甲乙雙方就乙方向甲方購買汽車并辦理按揭或乙方通過其他汽車銷售商購買汽車后委托甲方辦理汽車按揭相關(guān)手續(xù)等有關(guān)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同。
一、汽車型號及金額
汽車品牌_____________________;型號____________________;
發(fā)動機號_____________________;車架號__________________;
車價： _____________________。
二、購車方式
1.乙方向甲方購買車輛;
2.乙方向_____________汽車銷售商購買車輛，委托甲方辦理汽車按揭手續(xù)。
三、交車時間、地點及方式
1.乙方向甲方購買的車輛，交車時間、地點以乙方提車確認(rèn)單為準(zhǔn)。
2.乙方向_____________汽車銷售商購買的車輛，交車時間、地點以汽車經(jīng)銷商及乙方簽名蓋章的提車確認(rèn)單為準(zhǔn)。
四、付款方式及期限
乙方按下列_______種方式及期限付款
1.一次性付款
乙方于本合同生效之當(dāng)日一次性付清全部車款________元。
2.分期付款
乙方于本合同生效之當(dāng)日首付______________元，其余車款乙方委托甲方向中國農(nóng)業(yè)銀行杭州市延安路支行申請汽車消費貸款，年限__________，按揭_________%，金額(大寫)_________________________。
五、權(quán)利與義務(wù)
1.汽車銷售商向乙方出售的汽車，質(zhì)量須符合國家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2.汽車銷售商向乙方出售的汽車，須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)交通管理部門認(rèn)可的汽車。
3.汽車銷售商向乙方出售汽車時須真實準(zhǔn)確介紹所售車輛的基本情況。
4.乙方通過其它汽車銷售商購買的車輛，乙方負(fù)有審查所購車輛證件，發(fā)票、手續(xù)是否齊全、真實，若因此而產(chǎn)生的風(fēng)險及責(zé)任與甲方無關(guān)。
5.乙方應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
6.如乙方所購車輛發(fā)生質(zhì)量問題，甲方協(xié)助乙方或協(xié)助汽車銷售商與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
六、有關(guān)汽車按揭的約定
乙方委托甲方辦理汽車按揭手續(xù)的，乙方應(yīng)切實履行如下義務(wù)：
1.乙方自提車之日起至銀行貸款發(fā)生之日止，須配合甲方及銀行的資信調(diào)查工作，不得以任何理由推脫。
2.乙方提車后，須及時上牌，并把車輛登記證及購車發(fā)票原件交與甲方。
3.按揭期內(nèi)，乙方未經(jīng)銀行同意，不得將抵押車輛私自轉(zhuǎn)讓給他人;如私自轉(zhuǎn)讓乙方承擔(dān)由此引發(fā)的全部法律責(zé)任。
4.乙方在按揭期內(nèi)，須嚴(yán)格履行還款義務(wù)，不得以經(jīng)營狀況不良或交通事故等原因而影響還款義務(wù)的履行。
5.乙方不得以所購車輛發(fā)生質(zhì)量問題為由，影響還款義務(wù)的履行。
6.乙方簽訂的本合同及銀行貸款合同后，應(yīng)嚴(yán)格履行，不得私自更改抵押權(quán)人，若由此而生的抵押問題，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
7.甲方為乙方辦理按揭貸款手續(xù)的費用(含保證金、續(xù)保定金、擔(dān)保手續(xù)費、工本費等)，由乙方承擔(dān)。乙方貸款期內(nèi)必須履行保險義務(wù)，乙方的續(xù)保定金在貸款期最后一年充抵保金，相關(guān)手續(xù)由甲方負(fù)責(zé)辦理。若乙方不履行保險義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律后果乙方承擔(dān)。
8.乙方若變更住址及聯(lián)系電話，必須在變更后三日內(nèi)通知甲方及貸款銀行，否則應(yīng)承擔(dān)由此而產(chǎn)生的法律責(zé)任。
七、違約責(zé)任
1.本合同生效后，一方不履行合同的，應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任;造成另一方損失的還應(yīng)賠償對方的損失。
2.乙方不履行按揭付款義務(wù)的，除按按揭貸款合同承擔(dān)法律責(zé)任外，還應(yīng)賠償甲方由此而造成的損失(包括利息、罰息、調(diào)查費、律師代理費等)。
八、合同爭議解決的方式
本合同履行過程中若有爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
九、本合同所指的汽車銷售商，系指乙方所購汽車的開票單位。
十、本合同一式叁份，簽字蓋章之日起生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份，借款銀行備案一份。
甲方：________________________
聯(lián)系電話：____________________
________年________月________日
乙方：________________________
聯(lián)系電話：____________________
________年________月________日
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇9
合同編號：
出賣人：簽定地點：
買受人：簽定時間：________年____月____日
一、汽車型號及金額：
汽車
品牌型號發(fā)動
機號合格
證號車架號海關(guān)
單號商檢
單號顏色價格備注
二、交車地點、方式：
交車地點： 交車時間：
付款方式： 付款時間：
三、質(zhì)量、維修：
1.出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國家頒布的車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認(rèn)可的汽車。
3.出賣人向買受人出售汽車時要真實、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛基本情況。
4.出賣人在買受人購買車輛時必須向買受人提供：
（1）銷售票；
（2）（國產(chǎn)車）車輛合格證、（進口車）海關(guān)進口證明和商品檢驗單；
（3）保修卡或保修手冊；
（4）說明書；
（5）隨車工具及備胎。（以上3、4、5項如沒有，售前應(yīng)說明）
5.買受人在購車時應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6.買受人在購車時應(yīng)對所購車輛的功能及外觀進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7.汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8.如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9.如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任（雙方協(xié)商）：
五、合同爭議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門申請調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：
1.提交 仲裁委員會仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交____市場主辦單位留存 份（市場留存期________年）。
七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人： 出賣人：
買受人姓名（章） 出賣人名稱（章）：
地址： 地址：
電話： 電話：
相關(guān)的合同通用版83;樓房買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;軟件買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;二手車輛買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;車位車庫買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;鋼材買賣標(biāo)準(zhǔn)版標(biāo)準(zhǔn)合同書;木材買賣合同
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇10
編號： 采購單位(甲方)：
供應(yīng)商(乙方)：
鑒證方：
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)和采購文件(編號： )，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下條款：
第一條：車型、配臵、顏色、數(shù)量、價格 金額單位：元 數(shù)量單位：臺
注：以上合同總價系指在杭州市區(qū)的交貨價(包括運費、倉儲費、出庫費等相關(guān)費用)。
第二條：質(zhì)量保證
1、乙方保證本合同所供車輛是符合國家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國家“三C”認(rèn)證或通過國家有關(guān)部門檢測的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。
2、合同車輛在交貨過程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔(dān)責(zé)任;由甲方驗收合格后提車。
3、如發(fā)生所供車輛與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。
第三條：交貨時間、地點
1、乙方在合同生效后 個工作日內(nèi)，按照其與甲方的事先約定將所供車輛運至指定地點，由甲方負(fù)責(zé)驗收，乙方須配合甲方做好驗收提車工作。
2、在交付車輛時，乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗證)所需的一切相關(guān)資料及隨車的工具器材，并在保養(yǎng)手冊上粘貼《杭州市政府采購售后服務(wù)聯(lián)系單》。
第四條：驗收
1、乙方將車輛運達(dá)交貨地點后，甲方當(dāng)場驗收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》和《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車輛和所有配件、附件，必須保證其序列號、產(chǎn)品型號統(tǒng)一對應(yīng)、描述一致。
2、鑒證方將會同采購辦、監(jiān)察、審計等部門以及聘請的技術(shù)顧問履行監(jiān)督責(zé)任。
第五條：售后服務(wù)
乙方保證在驗收合格交貨的同時辦理車輛質(zhì)保的有關(guān)手續(xù)，落實杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(站)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)車輛的`維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。
第六條：履約保證金
乙方在簽訂合同的同時須向鑒證方繳納合同總價2%的履約保證金(合計人民幣 元)， 合同履行完畢后，由乙方開具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財政或稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制章)，并持《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無息原額退還手續(xù)。
第七條：貨款的支付
經(jīng)甲方驗收合格交貨后，乙方須在三個工作日內(nèi)將《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗收回復(fù)單》在 個工作日內(nèi)，向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。
第八條：其它約定
第九條：違約責(zé)任
1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應(yīng)向甲方支付合同總價2%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。
2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價0.2‰的違約金;甲方無正當(dāng)理由拒付貨款的，應(yīng)向乙方償付合同總價2%的違約金。
第十條 爭議的解決
本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定處理。
第十一條 合同的生效
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。
2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、采購文件(編號： )、應(yīng)標(biāo)文件及評標(biāo)過程中形成的文字資料、詢標(biāo)紀(jì)要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。
4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
年月日： 年月日：
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇11
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本買賣事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：車輛型號：
車 型： 車牌號： 車架號：
發(fā)動機號： 車 款： 一次付清：
第二條：賣車人責(zé)任：
自 年’ 月 日 時 分以前的任何交通事故、違章、罰款等經(jīng)濟糾紛及其他問題由賣車人負(fù)責(zé)，與購車人無關(guān)，賣車人必須保證，車手續(xù)齊全有效。
第三條：購車人責(zé)任：
自 年 月 日 時 分以后的任何交通事故、違章、罰款等經(jīng)濟糾紛及其他問題由購車人負(fù)責(zé)，與賣車人無關(guān)，自購車之日起，車輛一切機械故障由購車人負(fù)責(zé)。
第四條：雙方責(zé)任：
1、本合同在未過戶前至過戶完畢期間內(nèi)有效作為法律依據(jù)。
2、以上合同條款雙方必須遵守，經(jīng)雙方無民意后簽字生效，不得反悔。 3、合同訂立時間： 年 月 日。
4、合同訂立地點：
賣車人(簽字) 購車人(簽字)：
住址： 住址：
身份證： 身份證：
電話： 電話：
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇12
供方：上海某柴油機廠
需方：濟南某汽車廠
經(jīng)過雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
（一）品名、規(guī)格、數(shù)量、金額及交貨日期。
（二）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按部頒質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（三）產(chǎn)品原材料來源：由供方解決。
（四）產(chǎn)品驗收方法：由需方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
（五）產(chǎn)品包裝要求：用木箱包裝。
（六）交（提）貨方法、地點及運費：由供方用火車托運到需方所在地，運費由需方負(fù)責(zé)。
（七）貨款結(jié)算方法：每批貨到全后十日內(nèi)付款，通過工商銀行辦理托收。
（八）經(jīng)濟責(zé)任：按《合同法》規(guī)定的原則執(zhí)行。如供方因產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定，應(yīng)負(fù)責(zé)包修、包換、包退，并承擔(dān)由此而支付的費用；因產(chǎn)品數(shù)量短少，不符合合同規(guī)定，供方應(yīng)償付需方不能交貨的貨款總值5％的罰金；因包裝不符合要求造成的貨物損失，應(yīng)由供方負(fù)責(zé)賠償；因交貨日期不符合合同規(guī)定，比照工商銀行延期付款的規(guī)定，每延期一天，按延交貨款總值0. 03％由供方償付需方延期交貨罰金。如需方中途退貨，由需方償付供方退貨總值5％的罰金；需方未按合同規(guī)定日期付款，應(yīng)比照工商銀行延期付款規(guī)定償付供方罰金。
（九）供需雙方由于人力不可抗拒和確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商和合同鑒證機關(guān)查實證明，可免于承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
（十）本合同自簽訂日起生效，任何一方不得擅自修改或終止。如確有需要修改或終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，簽具修訂或撤銷合同的協(xié)議書。并報合同雙方業(yè)務(wù)主管部門和鑒證機關(guān)備案。
（十一）本合同正本兩份，供、需雙方各執(zhí)一份。副本四份，送供、需雙方業(yè)務(wù)主管部門各一份，鑒證機關(guān)、工商銀行各一份。
供方：上海某柴油機廠
負(fù)責(zé)人：（蓋章）
需方：濟南某汽車廠
代表人：
電話：
負(fù)責(zé)人：（蓋章）
圖文傳真（FAX):
代表人：
電話：
開戶銀行：
圖文傳真（FAX):
賬號：
開戶銀行二賬號：
地址：
地址：
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇13
出賣方：_______________(以下簡稱“甲方”)
買受方：_______________(以下簡稱“乙方”)
擔(dān)保方：_______________(以下簡稱“丙方”)
乙方采取分期付款的形式向甲方購車，丙方為其提供擔(dān)保，為此，甲、乙、丙三方遵循法律、法規(guī)，訂立本合同。
一、汽車型號、數(shù)量及附件
1、甲方根據(jù)乙方的指定，提供解放牌，車型，發(fā)動機號為：_______________，底盤號為：_______________，合格證號為：_______________的汽車壹輛。
2、甲方為乙方安裝一套汽車gps裝置，作為該車輛的必備部分;同時為乙方統(tǒng)一配備專門的手機卡號(手機卡號為：_______________13)，作為乙方與甲方聯(lián)系之用，所需費用由乙方承擔(dān)
二、汽車價格和付款方式
1、汽車價格：
汽車總價為人民幣_________(大寫_________)拾萬仠佰拾元，(小寫)￥：_______________元，以上價格僅為南昌提貨價，并不含車輛購罝費，申領(lǐng)牌照等費用。
2、付款方式：采取分期付款的方式。
①首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價的%，即人民幣_________(大寫_________)拾萬仠佰元整，(小寫)￥：_______________元。
②后續(xù)付款：余款自20_________年_________月_________日至20_________年_________月_________日止，分個_________月分期支付，即于每月21日前交元至甲方。
3、由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價有償?shù)脑瓌t，余款乙方應(yīng)向甲方支付銀行利息。
4、全套gps裝置20__元，以后每月使用費80元;手機卡號100元，以后使用費用按實際結(jié)算;以上費用均由乙方承擔(dān)。
三、車輛上牌
乙方所購之車，委托甲方辦理申領(lǐng)牌照，所發(fā)生費用由乙方承擔(dān)。
四、質(zhì)量維修
1.甲方向乙方銷售的車輛，其質(zhì)量必須達(dá)到生產(chǎn)廠家執(zhí)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方提車時，應(yīng)對所購車輛進行認(rèn)真驗收，對其功能，外觀等各方面進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，直到認(rèn)為符合質(zhì)量要求方可提貨。
3、乙方所購車輛的售后服務(wù)，按照一汽集團售后標(biāo)準(zhǔn)，由一汽集團各服務(wù)站負(fù)責(zé)解決，乙方不得以此為由拒付車款。
4、甲方向乙方提供的附件gps裝置或手機卡號，負(fù)責(zé)乙方能正常使用，乙方在使用過程中發(fā)生故障時，由甲方負(fù)責(zé)修理或更換，所需費用由乙方承擔(dān)。
五、乙方在下列程序完成后提車
1、乙方攜帶本人、配偶、丙方身份證及戶口本復(fù)印件(復(fù)印件須由甲方與原件核對)或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、夫妻關(guān)系證明、《身份證明》、《聲明》、以及甲方認(rèn)為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實性并經(jīng)核實后，甲乙方丙三方簽訂合同，乙方簽署有關(guān)法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費、分期付款期間的保險費用等應(yīng)付稅費。
4、甲方代辦車輛上牌手續(xù)、車輛營運手續(xù)、車輛保險手續(xù)等后，乙方填寫驗車單，方可提車。
5、車輛上牌所有的移動，包括定制車箱、裝修等工作均應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，在此期間的風(fēng)險責(zé)任(含交通事故)，由乙方承擔(dān)。
六、擔(dān)保
為確保乙方履行本合同規(guī)定之義務(wù)，雙方約定采取如下種擔(dān)保形式：
1、保證：乙方特請丙方為其提供連帶保證。保證范圍為乙方尚欠購車款、應(yīng)付利息、應(yīng)付稅費、違約金以及應(yīng)由乙方承擔(dān)的所有費用和因執(zhí)行本合同所引起的有關(guān)法律費用(含律師代理費)。保證期間自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應(yīng)付款到期后四年。
2、抵押：乙方提供本人或丙方所有的財產(chǎn)為乙方債務(wù)提供抵押，當(dāng)乙方未按本合同的約定及時支付購車款和各種稅費時，甲方有權(quán)以該財產(chǎn)折價或拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償。抵押范圍乙方欠購車款、應(yīng)付利息、應(yīng)付稅費、違約金以及應(yīng)由乙方承擔(dān)的所有費用和因執(zhí)行本合同所引起的有關(guān)法律費用(含律師代理費)。抵押需辦理登記的，所發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)，并隨上牌稅費一次性向甲方繳清。
七、車輛所有權(quán)歸屬和所有權(quán)的轉(zhuǎn)移
1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他稅費前，甲方保留車輛的所有權(quán)，所購車輛必須登記在甲方名下，乙方享有占有、使用、和收益的權(quán)利。
2、乙方按合同付清全部車款和其他有關(guān)稅費后，車輛的所有權(quán)歸乙方所有，乙方應(yīng)當(dāng)將車輛過戶至乙方或乙方指定的單位或個人，所需費用由乙方承擔(dān)。
3、在乙方辦理過戶手續(xù)后，如gps裝置和手機卡號完好無損，則由甲方按1000元的價格回收。
八、車輛的保險
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國家規(guī)定投保第三者強制險，50萬元第三者商業(yè)險，其他險種由乙方根據(jù)需要決定。投保手續(xù)由甲方在辦理車輛保險入戶時統(tǒng)一辦理，保險費用由乙方承擔(dān)。保險單由甲方統(tǒng)一保管。
九、車輛的轉(zhuǎn)讓
在分期付款期間內(nèi)，由于特殊原因乙方需轉(zhuǎn)讓所購車輛，應(yīng)事先征得甲方書面同意，并辦理相關(guān)手續(xù)，同時，甲方在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。
十、車輛營運手續(xù)
分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現(xiàn)行的車輛管理體制和車輛營運體制，各種營運手續(xù)只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營運、保險、年檢等手續(xù)，均由乙方委托甲方辦理。
十一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、分期付款購車期間，由于乙方未付清全部車款及其他稅費，汽車所有權(quán)屬甲方。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產(chǎn)無關(guān)。
2、乙方有下列情況之一的，甲方有權(quán)無須通知乙方，直接有權(quán)終止本合同，收回汽車及有關(guān)證件，并要求乙方結(jié)清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費時，甲方有權(quán)按評估價出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費(含收回車輛后發(fā)生的稅費)和由此支出的所有費用(含律師代理費)。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔(dān)。
(1)利用車輛從事違法活動;
(2)拖欠款項(含車款和其他應(yīng)付稅費)累計達(dá)二萬元或累計達(dá)二個月應(yīng)付車款金額的;
(3)未按本合同約定投保第三者強制險和50萬元第三者商業(yè)險的;
(4)敗壞甲方聲譽，情節(jié)嚴(yán)重的(如營運中騙貨、偷貨等);
(5)未經(jīng)甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞gps裝置的;
(6)未經(jīng)甲方許可，變更手機卡號或停止使用手機卡號，致使甲方無法正常聯(lián)系的;
(7)未經(jīng)甲方同意，擅自將車輛轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為;
(8)乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴(yán)重影響甲方權(quán)益的行為。
(9)車輛被運輸管理部門取消營運資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格;
3、甲方有義務(wù)，特別是車輛遭搶、盜、騙時，利用gps提供服務(wù)。
4、gps裝置安裝后，甲方有義務(wù)派員對乙方進行g(shù)ps使用進行培訓(xùn)。
5、甲方雖名為物流公司，但與乙方僅發(fā)生汽車買賣關(guān)系，沒有義務(wù)為乙方提供貨運業(yè)務(wù)。
十二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權(quán)利。乙方向甲方支付首期車款及相關(guān)費用后，即獲得汽車的占有權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)。
2、乙方依法及按本合同規(guī)定經(jīng)營、使用汽車、不受甲方的干預(yù)。
3、乙方不得以任何形式拆除或改變、破壞gps裝置、變更手機卡號或停止使用此手機卡;gps裝置或手機卡號出現(xiàn)故障時，乙方應(yīng)在48小時之內(nèi)通知甲方。
4、汽車營運的各種稅費由乙方承擔(dān)。乙方在使用汽車期間，車輛的保養(yǎng)、維修費用和營運中應(yīng)交的稅金、規(guī)費等所有稅費均由乙方承擔(dān)。
5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發(fā)生意外事故致使車輛對第三人造成人身傷亡和財產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)法律和經(jīng)濟的責(zé)任，與甲方無關(guān)。但乙方應(yīng)及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔(dān)。
6、乙方使用汽車在營運中出現(xiàn)的貨運糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔(dān)有關(guān)法律和經(jīng)濟的責(zé)任，與甲方無關(guān)。
7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任：
(1)、甲方提供的汽車品牌、型號、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的要求，乙方有權(quán)拒收，甲方除應(yīng)提供符合合同約定的車輛外，還應(yīng)承擔(dān)逾期交貨的違約責(zé)任，并承擔(dān)乙方因此而多付的費用。
(2)、乙方委托甲方代辦的各種手續(xù)及甲方應(yīng)當(dāng)提供的服務(wù)，甲方應(yīng)當(dāng)派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方的違約責(zé)任：
乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應(yīng)及時補交外，還應(yīng)向甲方償付延期付款違約金，同時還須承擔(dān)甲方因追索債務(wù)而支出的費用，如差旅費、訴訟費、律師代理費、評估費、拍賣費等。乙方拖欠車款累計達(dá)二萬元以上或累計達(dá)二個月應(yīng)付車款金額的，甲方有權(quán)按本合同第十一條第二項之規(guī)定辦理。
十四、甲方權(quán)利的轉(zhuǎn)讓和車輛的抵押
甲方在分期付款期間有權(quán)將本合同項下的權(quán)利全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方;在不影響乙方使用車輛、不影響乙方行使本合同項下權(quán)利的前提下，有權(quán)將該車輛作抵押。
十五、爭議的解決
甲、乙雙方在執(zhí)行本合同時發(fā)生爭議時，應(yīng)本著平等、友好、誠信的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
十六、其它
1、本合同未盡事宜，雙方可訂立補充合同，補充合同與本合同有同等的法律效力。
2、本合,,同壹式二份，甲,、乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________江西汽車公司乙方：_______________
法定代表人：_______________身份證號：_______________
委托代理人：_______________住所：_______________
電話：_______________手機：_______________
傳真：_______________
丙方：_______________丙方：_______________
身份證號：_______________法定代表人：_______________
住址：_______________委托代理人：_______________
手機：_______________電話：_______________
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇14
合同編號：
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數(shù)量及價款
┌───────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ 汽車品牌 │ │ 型號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 生產(chǎn)廠商 │ │ 產(chǎn)地 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 發(fā)動機號 │ │ 合格證號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 車架號 │ │ 海關(guān)單號 │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
│ 商檢單號 │ │ 配置(標(biāo)準(zhǔn)配置/ │ │
│ │ │ 選用配置) │ │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ 數(shù)量 │ │ 車身顏色 │首選： 次選： │
├───────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│單價(人民幣)│ │ 內(nèi)飾顏色 │首選： 次選： │
├───────┼───────────┴──────────┴─────────┤
│總價(人民幣)│ │
│ 大寫 │ │
├───────┼────────────────────────────────┤
│ 備注 │ │
└───────┴────────────────────────────────┘
第二條 質(zhì)量
1、甲方出售的車輛，質(zhì)量應(yīng)符合國家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強制性標(biāo)準(zhǔn)，沒有強制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合保障人身財產(chǎn)安全的要求，并達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標(biāo)，符合車輛落籍地有關(guān)部門關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方出售的車輛，應(yīng)是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛。
3、雙方對車輛是否存在質(zhì)量問題有爭議的，依據(jù)法律規(guī)定或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗?zāi)軌蛑苯哟_認(rèn)的事實，可以直接作為判定問題的依據(jù);需要進行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機構(gòu)出具的書面鑒定意見為準(zhǔn)。鑒定費由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān);經(jīng)鑒定無法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。
第三條 定金(可選填)
乙方在 年 月 日前，向甲方交付全車款的 %(此比例不得超過全車款的20%)作為定金;甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無權(quán)要求返還定金;因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。
第四條 付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時向甲方支付的訂金，視為預(yù)付款。
乙方選擇按第 種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽訂本合同時 / 年 月 日前，支付全部車價款。
2、分期付款方式： 簽訂本合同時 / 年 月 日前，支付全部車價款的 %，計人民幣 元，大寫 元。 前支付全部車價款的 %，計人民幣 元，大寫 元。 前支付余款，計人民幣 元，大寫 元。
3、貸款方式：見《貸款合同》 。
第五條 交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間： 年 月 日前。
2、交車方式：乙方自提;甲方送車上門;貨交承運人。
3、交車地點： 。
4、甲方交付車輛時應(yīng)同時提供：
(1)銷售發(fā)票;
(2) (國產(chǎn))車輛合格證或(進口)海關(guān)進口證明及商品檢驗單;
(3) 質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊;
(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(中文);
(5) 隨車工具及備件清單;
(6) 。
5、甲方應(yīng)在交車時當(dāng)場演示、檢查車輛的基本使用功能，如實回答乙方的提問，配合乙方對車輛進行驗收。乙方對車輛外觀和基本使用功能如有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出，由雙方進行確認(rèn)。對于確屬質(zhì)量問題的，乙方有權(quán)要求更換車輛;對于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權(quán)解除合同。更換車輛與解除合同的費用由甲方承擔(dān)。
6、甲方將車輛交由乙方實際支配下并向乙方交付隨車文件時，雙方應(yīng)簽訂車輛交接書(見附件)，即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時起，車輛的風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第六條 售后服務(wù)
1、車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊執(zhí)行。
2、甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點供乙方選擇。
在保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進行修理和保養(yǎng)。
3、乙方使用車輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車輛說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。在保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)，或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點進行修理造成的質(zhì)量問題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
4、生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊的內(nèi)容與國家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、本合同簽訂后，國家出臺有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，雙方按國家規(guī)定執(zhí)行。
6、生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。
第七條 違約責(zé)任
1、甲方未按時交付車輛的，自延期之日起至實際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過 日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于已交車款的 %支付違約金或適用定金條款。
2、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的責(zé)任。
3、經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗機構(gòu)鑒定，車輛確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)模缟a(chǎn)廠商有過錯的，甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償;乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)模追接袇f(xié)助乙方的義務(wù)。
4、甲方明知車輛存在嚴(yán)重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權(quán)要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。
5、乙方未按約定支付車價款的，應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金，超過 日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于未交車款的 %支付違約金或適用定金條款。
6、一方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按 的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。
第八條 不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
第九條 其他約定
未盡事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。專用車買賣可另附附件。補充條款、補充協(xié)議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。 其他約定： 。
第十條 解決爭議的方法
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費者協(xié)會等部門申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
(一)向 人民法院提起訴訟;
(二)提交 仲裁委員會仲裁。
甲方：(蓋章) 乙方：(簽章)
地址： 地址：
證照名稱： 證件名稱：
證照號碼： 證件號碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
附件一
合同編號：
車輛交接書
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
年 月 日 時，甲、乙雙方在 對 牌汽車進行驗收與交接，雙方確認(rèn)：
1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號規(guī)格為： 。
乙方經(jīng)過驗收，認(rèn)為該車輛符合雙方于 年 月 日簽訂的汽車買賣合同(編號為 )的約定(發(fā)動機號： 車架號： )，同意接受。
2、隨車文件清單如下(打√)： (1)發(fā)票 (2)合格證 (3)說明書 (4)保修卡 (5)海關(guān)證 (6)商檢證 (7)進口車關(guān)單 (8)進口車商檢單 (9)其他：
3、下列車輛項目完好無損、運轉(zhuǎn)正常打“√”，不正常的打“”，空格內(nèi)可自行添加項目。
┌──────┬─┬──────┬─┬───────┬─┬──────┬─┬──────┬─┐
│外觀及漆面 │ │燈光 │ │電動天線 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│內(nèi)飾 │ │反光鏡 │ │cd │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│轉(zhuǎn)向 │ │輪胎及備胎 │ │收放機 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│制動 │ │雨刮器 │ │點煙器 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│手剎 │ │發(fā)動機 │ │鑰匙及遙控器 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│離合器 │ │空調(diào) │ │千斤頂 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│排擋 │ │門窗 │ │隨車工具 │ │ │ │ │ │
├──────┼─┼──────┼─┼───────┼─┼──────┼─┼──────┼─┤
│儀表盤 │ │電動天窗 │ │警示牌 │ │ │ │ │ │
└──────┴─┴──────┴─┴───────┴─┴──────┴─┴──────┴─┘
4、里程表顯示數(shù)： 公里
5、其他交接事項： 。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時起生效，視為車輛正式交付，車輛的風(fēng)險責(zé)任由乙方承擔(dān)。
甲方簽章： 乙方簽章：
時間： 年 月 日 時 分 時間： 年 月 日 時 分
附件二
合同編號：
委托服務(wù)協(xié)議書
委托人(乙方)
受托人(甲方)：
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項
乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(打√)：
(1)代辦選牌 (2)代辦按揭 (3)代辦保險 (4)代辦上牌 (5)代辦裝潢 (6)代辦其他項目：
二、委托報酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時支付 元，大寫 。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報酬(以下簡稱代辦費)，合計 元，大寫 。
三、完成各委托事項所需費用概算及代辦費約定：
1、代辦選牌，代辦費： 元。
2、代辦按揭，代辦費： 元。
3、代辦保險： (1)保險公司所在地及名稱： (2)保險期限：一年 二年 三年 (3)第三者責(zé)任險，費用： 元。 (4)交通事故責(zé)任強制險，費用： 元。 (5)車輛損失險，費用： 元。 (6)其他險種名稱及費用： 。 (7)以上保險費用合計： 元。 (8)雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機動車輛保險，投保險種包括但不限于交通事故責(zé)任強制險和車輛損失險。保險合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險事故時若保險車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號牌，保險公司不得免除賠償責(zé)任。
4、代辦上牌，費用概算如下： 養(yǎng)路費 元，車船稅 元，購置稅 元，注冊費： 元，其他 元，合計約 元。
5、代辦裝潢，裝潢項目 ，費用 元。
6、代辦其他項目 ，費用 元。
7、所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費用及政府部門規(guī)定的各項收費和國家規(guī)定的強制保險等費用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)賬。
四、上述費用采取下列第 種方式支付：
1、乙方預(yù)付。 2、甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限： 年 月 日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車移交如下材料：
(1)購置稅憑證(2)養(yǎng)路費憑證(3)機動車保險單(4)行駛證(5)車船稅憑證(6)車輛牌照號碼：
七、違約責(zé)任
1、甲方在辦理委托事項過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險公司索賠;保險賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險或保險公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實際損失。
3、除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項的，乙方有權(quán)按全部車價款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計算。若逾期超過30日，甲方應(yīng)按全部車價款 %向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。
4、因乙方未能及時提供有關(guān)材料而影響委托事項完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
八、解決爭議的方法：同《北京市汽車買賣合同》
九、其他約定： 。
甲方簽章： 乙方簽章：
日期： 日期：
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇15
合同編號：
甲方(出賣人)
住所：
郵編：
營業(yè)執(zhí)照號碼：
法定代表人：
電話：
委托代理人：
電話：
乙方(買受人)
國籍：
性別：
出生年月日：
住所(址)郵編：
聯(lián)系電話：
證件類型：
證件號碼：
委托代理人：
身份證號碼：
住所(址)聯(lián)系電話：
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條標(biāo)的
汽車品牌及型號規(guī)格：
生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地：
生產(chǎn)廠名稱：
首選顏色：
次選顏色：
第二條數(shù)量與價款
車輛單價：x元，大寫.
數(shù)量：x臺。
購車總價：x元，大寫.
運費x元，由x方承擔(dān)。
出庫費x元，由x方承擔(dān)。
車輛交付后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽委托服務(wù)備忘錄(見附件一)，乙方需另行交付有關(guān)費用和支付勞務(wù)報酬。
第三條付款方式
乙方選擇下述第x種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給甲方。
1.一次性付款方式：
簽署本合同時，支付全部車價款，計人民幣x元，大寫。
2.車輛抵押貸款方式：
2.1簽署本合同時，支付全部車價款的x%，計人民幣x元，大寫。
2.2x年xx月xx日前，支付余款，計人民幣x元，大寫。
乙方可向銀行申請抵押貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為乙方未按合同約定時間付款，應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜(以銀行實際發(fā)放貸款為準(zhǔn))。
(2)乙方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
3.其他付款方式：
4.車輛交付時，定金可以抵作車價款。
第四條質(zhì)量
1.甲方向乙方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方向乙方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
第五條交車時間與地點、交付及驗收方式
1.交車時間：x年xx月xx日前。
2.提車方式：乙方自提
甲方送車上門
3.交車地點：
4.交車時里程表記錄小于：(1) 100公里
(2)xx公里
以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。
5.甲方在向乙方交付車輛時須同時提供：
(1)銷售發(fā)票。
(2) (國產(chǎn)車)車輛合格證或(進口車)海關(guān)進口證明及商品檢驗單。
(3)質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊。
(4)車輛使用說明書或用戶使用手冊。
(5)隨車工具及備件清單。
6.車輛交接時當(dāng)場驗收，乙方應(yīng)對所購車輛外觀和基本使用功能等進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場向甲方提出。
7.甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署車輛交接書(見附件二)，即為該車輛正式交付。
8.車輛正式交付之時起，該車輛的所有權(quán)和風(fēng)險責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條關(guān)于定金
1.雙方約定：本合同簽訂時，乙方應(yīng)向甲方支付定金x元，大寫。
2.乙方不能按約支付車款的，無權(quán)要求返還定金。甲方不能按約交付約定車輛的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
第七條雙方特別約定：
第八條違約責(zé)任
1.乙方未按合同約定的時間付款，甲方有權(quán)按逾期應(yīng)付款依銀行遲延付款的`規(guī)定，要求乙方償付違約金。逾期超過30天后，甲方有權(quán)單方面通知乙方終止本合同，乙方應(yīng)在接到通知之日五日內(nèi)，按相當(dāng)于全部車價款的10%(進口車輛、特種車輛為20%，下同)向甲方支付違約金。甲方亦有權(quán)將此項違約金款在乙方已付車價款中直接扣除，余款在合同終止后十日內(nèi)退還乙方，除此之外不再承擔(dān)其他責(zé)任。
2.甲方未按本合同約定的期限交付約定的車輛，乙方有權(quán)按已支付的車價款依銀行遲延付款的規(guī)定，要求甲方償付違約金。逾期超過30天后，乙方有權(quán)單方面通知甲方終止本合同，甲方應(yīng)在接到通知之日五日內(nèi)，按相當(dāng)于全部車價款的10%向乙方支付違約金，并在合同終止后十日內(nèi)連同乙方已繳付的車價款一次性交付乙方。
3.對上述違約事項，雙方有定金約定的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
4.因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照，乙方有權(quán)退車。
5.甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑?yīng)在10日內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
6.乙方使用汽車前應(yīng)仔細(xì)閱讀說明書或用戶使用手冊。如屬乙方使用、保養(yǎng)不當(dāng)或擅自改裝、裝潢造成的質(zhì)量問題，由乙方自行承擔(dān)全部責(zé)任，無權(quán)索賠。
7.乙方所購汽車如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)當(dāng)?shù)郊追交蛏a(chǎn)廠指定的特約維修站進行維修、保養(yǎng)。在保修期內(nèi)經(jīng)五次以上(含五次)修理，車輛的安全性、實用性和舒適性仍達(dá)不到出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)的，或者在60日內(nèi)(國內(nèi)無庫存的進口零件進貨在途時間不計在內(nèi)，下同)未能修復(fù)，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)換車或退車還款(扣除折舊)
8.保修期中，乙方所購車輛出現(xiàn)質(zhì)量故障，在30日內(nèi)未能修復(fù)影響乙方正常使用的，每延期一日按照車輛價款的1‰的標(biāo)準(zhǔn)賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失。
9.經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)認(rèn)定或生產(chǎn)廠自認(rèn)，乙方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，如甲方無過錯，乙方有權(quán)向生產(chǎn)廠主張賠償，甲方有積極協(xié)助的義務(wù)。若甲方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
10.甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)或補償損失或減少價款的違約責(zé)任。
11.乙方所購車輛如屬生產(chǎn)廠公布的汽車召回范圍，乙方應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)廠公布的具體要求辦理交涉。
12.違約金、賠償金應(yīng)如期支付，不按期支付的，按銀行遲延付款的規(guī)定加倍支付利息。
第九條解決爭議的方法
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請求上海市汽車銷售行業(yè)協(xié)會或上海市消費者保護委員會主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第種方式解決：
1.向仲裁委員會申請仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十條其他
1.雙方前列地址、電話若有改變，必須及時書面通知對方。
2.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
本合同及其補充條款、補充協(xié)議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準(zhǔn)。
第十一條生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
法定代表人/代理人：法定代表人/代理人：
簽字：簽字：
日期：日期：
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇16
佛山市汽車買賣合同
甲方（買受人）：
國籍：性別：出生_______年_______月_______日：
住所（址）：郵編：
聯(lián)系電話：傳真：
證件類型：身份證?暫住證?護照?_____證?營業(yè)執(zhí)照
證件號碼：
委托代理人：身份證號碼：
住所（址）：聯(lián)系電話：傳真：
乙方（出賣人）：
住所：郵編：
法定代表人：電話：傳真：
委托代理人：電話：傳真：
注：
1、合同編號方法：單位簡稱＋年份（4位阿拉伯?dāng)?shù)字）＋合同序號（4位阿拉伯?dāng)?shù)字）。
2、在本合同中需選擇的項目，以打“√”為準(zhǔn)。
甲、乙雙方依據(jù)《_____》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條?標(biāo)的物
經(jīng)雙方協(xié)商，乙方售出如下商品_____給甲方：
汽車品牌及型號規(guī)格：
生產(chǎn)國別或生產(chǎn)地：
生產(chǎn)廠名稱：
排氣量：
首選顏色：次選顏色：
第二條?數(shù)量與價款
1、_____成交單價：元，大寫。（含乙方所在地的交貨價及正式完稅發(fā)票）。數(shù)量：臺。
2、其他費用：，由方承擔(dān)。運費元，由方承擔(dān)。出庫費元，由方承擔(dān)。
3、_____交付后，如甲方需委托乙方代辦上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽委托書（附件二），有關(guān)費用及付款方式由雙方另行協(xié)商。
第三條?付款方式
甲方選擇下述第種方式付款，并按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
1、一次性付款方式：
簽署本合同時，支付全部車價款，合計人民幣元，大寫
。
2、_____抵押貸款方式：
（1）簽署本合同時，支付全部車價款的%，合計人民幣元，大寫。
（2）年月日前，支付余款，合計人民幣元，大寫。
甲方可向銀行申請抵押貸款支付部分或全部余款。但以下情況視為甲方未按合同約定時間付款，應(yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
①甲方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)與銀行辦妥有關(guān)抵押貸款事宜（以銀行實際發(fā)放貸款為準(zhǔn)）。
②甲方未能在以上規(guī)定時間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時自行補足支付的。
屬乙方原因?qū)е录追轿茨苻k理貸款手續(xù)的，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
3、分期付款：
（1）簽訂本合同時，甲方支付乙方人民幣元（大寫：）作為定金。定金可以抵作車價款。定金的數(shù)額不得超過主合同標(biāo)的額的20%。
（2）在乙方把甲方訂購的商品車交給甲方，并經(jīng)甲方辦理交車手續(xù)時，支付人民幣
元（大寫：）。
（3）如甲方委托乙方辦理上牌手續(xù)，則經(jīng)雙方協(xié)商有關(guān)合同車價的余額人民幣元（大寫：）在乙方辦妥有關(guān)委托事項后甲方一次性支付給乙方。
（4）其他約定：。
4、其他付款方式：。
第四條?質(zhì)量及相關(guān)要求：
1、乙方向甲方出售的_____，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的汽車。
3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料，附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣給甲方的_____，在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
第五條?交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間：年月日前。
2、提車方式（在中打“√”選擇）：甲方自提；?乙方送車上門；
其他約定：。
3、交車地點：在乙方的經(jīng)營場所內(nèi)，或。
4、交車時里程表記錄小于（在選取欄打“√”）：（1）100公里?，?（2）公里?。
（注：?以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。）
5、乙方在向甲方交付_____時須同時提供：
（1）?銷售發(fā)票。
（2）?_____合格證（國產(chǎn)車）或海關(guān)進口證明及商品檢驗單（進口車）。
（3）?質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊。
（4）?_____使用說明書或用戶使用手冊。
（5）?隨車工具、備配件及清單。
6、_____交接時當(dāng)場驗收，甲方應(yīng)對所購_____外觀、基本使用功能和隨車工具（備配件）等進行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如對外觀、內(nèi)飾、隨車物件及功能等有異議的，應(yīng)當(dāng)場向乙方提出，經(jīng)乙方確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換、處理。
7、乙方向甲方交付汽車及隨車物件，雙方簽署《商品_____交接書》（附件一），即視為該_____正式交付。
8、乙方應(yīng)提前3天以上通知甲方接收_____，如甲方因故不能按時接收_____的，雙方應(yīng)協(xié)商延期。如協(xié)商不成或甲方延期提車超過7天的，視為甲方放棄，乙方有權(quán)處理有關(guān)_____，不退還定金。
9、從_____正式交付之時起，該_____的所有權(quán)和風(fēng)險責(zé)任由乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
第六條?關(guān)于定金
甲方未按約支付車款，或不能按時提車的，無權(quán)要求返還定金。乙方未按約交付_____的，應(yīng)當(dāng)在合同解除后十日內(nèi)雙倍返還定金。
第七條?雙方特別約定：
第八條?違約金
1、甲方未按合同約定的時間付款，乙方有權(quán)按逾期應(yīng)付款依銀行遲延付款的規(guī)定，要求甲方支付滯納金。逾期超過15天后，乙方有權(quán)單方面通知甲方解除本合同，甲方應(yīng)在接到通知之日起十日內(nèi)，按相當(dāng)于全部車價款的?%向乙方支付違約金。乙方亦有權(quán)將此款項在甲方已付車價款中直接扣除，余款在乙方收到甲方的合同解除通知書后十日內(nèi)退還甲方。
2、乙方未按本合同約定交付約定的_____，甲方有權(quán)按已支付的車價款依銀行遲延付款的規(guī)定，要求乙方支付滯納金。逾期超過15天后，甲方有權(quán)單方面通知乙方解除本合同，乙方應(yīng)在接到解除合同通知書之日起十日內(nèi)，按相當(dāng)于全部車價款的%向甲方支付違約金，并同時退還甲方已支付給乙方的車價款。
第九條?有關(guān)維修、保養(yǎng)
1、生產(chǎn)廠家（或乙方）指定以下的特約維修店向甲方所購買的本合同所述的_____提供維修、保養(yǎng)等售后服務(wù)，其他售后服務(wù)網(wǎng)點可向乙方查詢。
維修站名稱：
地址：
聯(lián)系電話：
2、?乙方售賣給甲方的_____，按照生產(chǎn)廠家規(guī)定的保養(yǎng)、保修手冊進行維修、保養(yǎng)。
（1）乙方售賣給甲方的_____的保修期，為年或者萬公里，以先到達(dá)者為準(zhǔn)。如果_____用于出租或營運則保修期為年或萬公里，以先到達(dá)者為準(zhǔn)。保修期的起始日期以購車發(fā)票上的日期或商品_____交接日期為起算日期，以最后到達(dá)者為準(zhǔn)。
（2）新車的易損件保修期按生產(chǎn)廠家公布規(guī)定執(zhí)行或參照保養(yǎng)和保修手冊。
3、乙方有責(zé)任督促_____維修站按照保養(yǎng)、保修手冊和用戶手冊的內(nèi)容對所售_____進行保養(yǎng)。
4、甲方使用汽車前應(yīng)仔細(xì)閱讀說明書、用戶使用手冊或保修手冊等相關(guān)資料。如屬甲方使用不當(dāng)、保養(yǎng)不當(dāng)或擅自改裝、裝潢造成而引起的相關(guān)聯(lián)的質(zhì)量問題，由甲方自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
5、甲方所購汽車如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)憑保修憑證到乙方或生產(chǎn)廠指定的特約維修站進行維修、保養(yǎng)。在保修期內(nèi)因嚴(yán)重安全性能故障或主要部件總成質(zhì)量問題經(jīng)2次以上（含2次）修理，_____的安全性仍達(dá)不到出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)或不能正常使用的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠家申請換車或退車還款（扣除折舊），具體執(zhí)行按生產(chǎn)廠家的保修手冊。
6、保修期內(nèi)，如因自身故障致_____停用時間累計超過?天，則保修期在狀態(tài)恢復(fù)正常時重新起計，具體執(zhí)行按生產(chǎn)廠家頒布的保修手冊。
7、保修期中，甲方所購_____出現(xiàn)質(zhì)量故障并經(jīng)廠家特約維修站確認(rèn)的，在日內(nèi)（按廠家規(guī)定時限內(nèi)）未能修復(fù)影響甲方正常使用的，乙方有責(zé)任協(xié)助甲方向生產(chǎn)廠家主張按有關(guān)規(guī)定給予一定的賠償。
8、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗機構(gòu)認(rèn)定或生產(chǎn)廠自認(rèn)，甲方所購汽車確實存在設(shè)計、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財產(chǎn)損害，甲方有權(quán)向乙方或生產(chǎn)廠家主張索賠，乙方有積極協(xié)助的義務(wù)。若乙方在該車有缺陷或存在其他特殊的使用要求時，應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
9、甲方所購_____如屬生產(chǎn)廠公布的汽車召回范圍，甲方應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)廠公布的具體要求辦理交涉。
第十條?甲方的其他責(zé)任和義務(wù)：
1、甲方是乙方所購_____的最終用戶，在辦理上牌入戶前不得為任何商業(yè)目的轉(zhuǎn)售所購_____。不得將所購_____用于有損乙方及該_____品牌標(biāo)志形象的活動。
2、甲方不得故意移卸、添加或以其他方式來掩蓋、替代所購_____上的_____、徽章等標(biāo)志。
3、甲方在購車前，已事先獲得政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)、許可或符合當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的規(guī)定所要求的資格，并且已了解甲方入戶所在地對入戶_____的一些限制性法規(guī)，保證能夠在購車后的規(guī)定時間內(nèi)辦理一切相關(guān)的牌證手續(xù)，否則因此造成對乙方的任何損失、索賠、糾紛等由甲方承擔(dān)。
第十一條?違約責(zé)任
1、對于違約事項，雙方有定金約定條款和違約金約定條款的，一方違約時，對方既可以選擇適用違約金條款，也可以選擇適用定金條款，但只能在二者之中選擇其一。
2、因車身超重、尾氣不合格等質(zhì)量問題或證件不全導(dǎo)致甲方無法上牌，甲方有權(quán)解除合同和退車，因此而造成甲方的實際損失，甲方有權(quán)要求乙方賠償。
3、甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑瑫r采取各種合理手段減少不可抗力給雙方造成的影響，并應(yīng)在10日內(nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
4、不可抗力事件是指在任何一方在訂立本合同時不能預(yù)見、對其發(fā)生和后果不能避免、不能克服并且非屬該方的過錯或過失致使其遲延或未能履行本合同項下義務(wù)的事件，包括但不限于天災(zāi)、火災(zāi)、洪水、地震、_____、爆炸、戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害、政府行為、運輸工具或其它公用事業(yè)的中斷或停頓或在乙方供應(yīng)商的工廠內(nèi)發(fā)生的_____或停工。
5、乙方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒絕接收_____，或要求乙方承擔(dān)無償修復(fù)、補償損失或減少價款的違約責(zé)任。
6、滯納金應(yīng)如期支付，不按期支付的，按銀行遲延付款的規(guī)定支付逾期利息。
第十二條?解決爭議的方法
1、甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請求佛山市及各區(qū)工商行政管理部門或佛山市各級消費者委員會主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第種方式解決：
（1）向佛山或_____委員會申請_____。
（2）依法向人民法院起訴。
2、雙方對_____質(zhì)量有異議的，可以通過協(xié)商確定由雙方認(rèn)可的檢測機構(gòu)進行鑒定。如雙方不能共同確定檢測機構(gòu)的，則由佛山市具有法定資質(zhì)的專業(yè)檢測機構(gòu)進行終局鑒定。鑒定結(jié)果符合該產(chǎn)品手冊的技術(shù)質(zhì)量的，鑒定費由對質(zhì)量提出異議的一方承擔(dān)，否則鑒定費由另一方承擔(dān)。
第十三條?雙方的聯(lián)系方式及資料
1、甲方聯(lián)系資料
詳細(xì)通訊地址：編碼：
聯(lián)系人：聯(lián)系電話：（日間）（夜間）
傳真號碼：手機號碼：
電子郵箱：
2、乙方聯(lián)系資料：經(jīng)雙方協(xié)商，確認(rèn)任一方采用以下任一種方式進行聯(lián)系都有效。
詳細(xì)地址：編碼：
聯(lián)系部門：聯(lián)系電話：（日間）（夜間）
傳真號碼：工作手機號碼：
電子郵箱：
3、雙方以上的通訊方式若有改變，必須及時書面（只包括信件、電子郵件、傳真）通知對方，否則如因此造成的損失及相關(guān)責(zé)任由變更方負(fù)責(zé)。手機或其他移動通訊工具的短信僅作為普通訊息傳遞之用，建議不作重要事項的通知。
4、由于甲方改變通訊方式，令乙方無法及時通知甲方提車的，乙方有權(quán)保留甲方訂購的_____7天，超過7天乙方可以不為甲方保留_____，不退還定金。
第十四條?其他
1、本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。
2、本合同及其補充條款、補充協(xié)議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時，以手寫文字為準(zhǔn)。如阿拉伯?dāng)?shù)字與大寫數(shù)字有矛盾時，以大寫數(shù)字為準(zhǔn)。
第十五條?生效
本合同自雙方簽字、蓋章（或蓋印）之日生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
第十六條?本合同履行完畢后，自動失效。
合同附件：
附件一、商品_____交接書（共?2頁）
附件二、代辦上牌辦證服務(wù)委托書（共?3?頁）
附件三、代辦上牌手續(xù)_____交接書（共2頁）
其他附件：（共頁）
甲方名稱：（蓋章）?法定代表人/代理人：?簽約日期：年月日
乙方名稱：（蓋章）?法定代表人/負(fù)責(zé)人：?經(jīng)辦人：?簽約日期：年月日
合同簽訂地點：
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇17
甲方：地址：身份號：乙方：地址：身份號：
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商，就買賣車輛一事，達(dá)成如下協(xié)議，雙方必須恪守信譽，不得違約，否則將依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
一、甲方自愿將車輛一輛給乙方，發(fā)動機號：，車架號：營運證號：。
二、付款方式為現(xiàn)金支付，在買賣成交后雙方即雙方即時結(jié)算，不得拖延，此車售價為(大寫)人民幣：(:元)，交款方式以收據(jù)為憑證，甲方收款后即時將車輛交付乙方，并將隨車手續(xù)一起移交乙方(移交內(nèi)容詳見清單)。
三、車輛交付前所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)及交通事故等一切責(zé)任均由甲方自己承擔(dān)全部責(zé)任，乙方自接車后所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)及交通事故等一切責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)，任何一方不得推卸責(zé)任。
四、乙方在接收車輛之時應(yīng)當(dāng)對車輛的質(zhì)量和必備品等等一次性驗收過后，甲方將在其后不負(fù)責(zé)任何責(zé)任。
五、乙方購車輛后，甲方應(yīng)無條件配俁乙方辦理車輛過戶手續(xù)。
六、甲方的營運手續(xù)必須正規(guī)、真實，是出租車公司以及交管部門批準(zhǔn)的正規(guī)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)套牌、套營運手續(xù)及假車手續(xù)等違紀(jì)違法行為所產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任及所有損失等經(jīng)濟費用均由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。
七、甲方自出售車輛后所產(chǎn)生任何有關(guān)燃油補貼等費用均由乙方領(lǐng)取。
八、此合同，甲乙雙方簽字后即日生效，受法律保護，若任何一方違約付給對方__的違約金。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
附：移效清單：備注：
甲方：電話：
乙方：電話：__________月
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇18
甲方：________________
乙方：________________
甲、乙雙方就車輛買賣事宜達(dá)成以下協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：____________
第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：
車號：____________
顏色：____________
產(chǎn)地：____________
型號：____________
發(fā)動機號碼：____________（拓印粘貼）
底盤號碼：____________（拓印粘貼）
第二條：甲方向乙方支付車款人民幣________元。包括三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。
第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當(dāng)日付定金________元，三日內(nèi)再支付第一筆車款現(xiàn)金萬元；其余部分車款在該車辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)前全部付清。
第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應(yīng)立即交付無瑕疵的`車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證將該車全部所有權(quán)交付甲方，不得設(shè)置抵押，質(zhì)押等，他人對該車無任何權(quán)利要求。如有瑕疵，依照第九條執(zhí)行。
第五條：辦理轉(zhuǎn)戶所需費用由甲方負(fù)擔(dān)。乙方負(fù)有協(xié)助辦理的義務(wù)。
第六條：乙方應(yīng)交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。
第七條：乙方應(yīng)保證交付前該車的維護正常，手續(xù)完整。
第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。
第九條：乙方違反本合同，應(yīng)向甲方雙倍返還定金。
第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
佛山市區(qū)汽車買賣合同 篇19
出賣方：王某某，身份證號：
(以下簡稱甲方)
買受方：張某某，身份證號：
(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，甲方將屬于本人所有的“陜汽”牌sx3315nr___重型自卸貨車一輛出售給乙方。車號為陜ah8499，發(fā)動機號為1611d110___，車輛識別代號為lzgcr2r66bx054___。現(xiàn)雙方根據(jù)《合同法》、《物權(quán)法》的相關(guān)規(guī)定，就有關(guān)問題達(dá)成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。
一、標(biāo)的
甲方出售給乙方的標(biāo)的車輛為“陜汽”牌sx3315nr___重型自卸貨車。車號、發(fā)動機號、車輛識別代號見上。價款：標(biāo)的車輛售價為貳拾壹萬伍仟元整(￥215000元)。
二、付款方式
車款由乙方于20__年4月17日付款壹拾捌萬元整(￥180000元)，其余35000元由乙方為甲方拉砂抵頂。
三、證照手續(xù)的過戶與辦理
車輛行駛證的車主姓名為王某某。現(xiàn)雙方同意車輛行駛證的車主姓名不變，車輛不辦任何過戶手續(xù)。日后乙方如果需過戶，甲方應(yīng)提供相關(guān)材料并積極配合，所需費用由乙方承擔(dān)。
四、標(biāo)的車輛的交付使用和相關(guān)費用的承擔(dān)
車輛及其手續(xù)(行車證、車輛的戶口手續(xù)、車輛附加費購置發(fā)票、保險費發(fā)票等)的交付期限為20__年4月17日，在乙方向甲方交付購車現(xiàn)金時交付。車輛交付前的所有費用(包括交通違章罰款和扣分)由甲方承擔(dān)，車輛交付后的所有費用及其他責(zé)任由乙方承擔(dān)。車輛交付乙方后，因車輛所發(fā)生的一切事故責(zé)任，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
五、違約責(zé)任
1、合同簽訂后，如果任何一方違約，違約方將根據(jù)《合同法》的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償給另一方造成的經(jīng)濟損失;
2、如果甲方因為和他人的債務(wù)糾紛導(dǎo)致車輛被保全或扣留，甲方應(yīng)承擔(dān)因此給乙方造成的全部損失(包括車輛停運損失和駕駛員的誤工費)。
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份合同具有同等法律效力。其他未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，補充合同。
七、合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽名)：乙方(簽名)：