個人房屋裝修承攬協議書(通用15篇)
個人房屋裝修承攬協議書 篇1
甲方:公司
乙方:
甲、乙雙方根據《民法典》關于承攬合同的規定,在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議:
一、承攬方式:,乙方承攬甲方住房。
二、施工地點:
三、住房結構、戶型及面積:
四、付款方式:按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。
五、質保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質量合格后,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用于修繕。
六、施工質量:乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限:自合同簽訂之日起至年月日止。
八、甲方的權利義務
甲方的權利
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后,發生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
甲方的義務
1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務
乙方的權利
1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
乙方的義務
1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生,由于乙方的行為導致這些行為發生,由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬,任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。
8、房屋驗收后,若在之內產生質量問題,乙方應無條件立即維修。
十、違約責任
由于施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
十一、爭議解決條款
因本合同產生爭議,雙方應協商解決,協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協議,補充協議為本合同組成部分。
甲方:乙方:
年月日年月日
個人房屋裝修承攬協議書 篇2
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設,訂立本協議,以共同恪守。
一、工程地點:____區____街____單元____室
二、形式結構:____層式____室____廳____廚____衛
三、工程項目:
1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設80x80瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛生間墻面25x40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30x30瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設30x30瓷磚,要求平整。
2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,商量確定。
四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應,乙方負責施工。
五、質量標準:施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準,雙方認可。工程竣工驗收合格后,3個月內因乙方施工出現質量問題,乙方負責無償返工維修。
六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。
七、付款方式:為確保工程質量,暫扣500元押金,________年____月____日至________年____月日內無任何問題,將全額返還乙方。工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工項目和設計要求,三天內付清乙方人工費,
八、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。
甲方:乙方:
聯系電話:聯系電話:
個人房屋裝修承攬協議書 篇3
本合同雙方當事人:__________
發包方(以下簡稱甲方):__________
承包方(以下簡稱乙方):__________
根據《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:__________
1、工程地點
2、工程承包方式:__________
3、工程期限 天
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
4、雙方商定,本工程的價款為人民幣______(大寫)________元。
5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
9、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
10、甲、乙雙方直接簽訂合同,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
11、本合同自甲、乙雙方簽字、手印后生效。
甲方(簽字、手印):__________ 乙方(簽字、手印):__________
個人房屋裝修承攬協議書 篇4
業主(以下簡稱甲方):________
聯系電話:_____________________
施工隊(以下簡稱乙方):_______
聯系電話:_____________________
甲乙雙方本著友好合作的態度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同:
一、工程概況
工程地址:____________________________________。
二、工程價格
清包工費:¥______元,大寫:____________整
其中水電工______元
木工______元
瓦工______元
油漆工______元
垃圾清運費______元
三、付款方式
1、施工隊進場,預支生活費:______元
2、木工完成,付______元
3、瓦工完成,付______元
4、工程竣工,付______元
5、保修金______元,從竣工之日起______年后支付
四、工程設計
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負責交底工作。
2、甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、工程材料
1、乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單,甲方應在______天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2、未經甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發票。
4、乙方應驗收甲方所購建材的質量,發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用,應書面要求乙方,并承擔因材料質量引起的損失。
5、乙方應幫甲方收貨,核對數量和配件的準確性。
6、乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
7、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。
8、乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
9、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工程工期
從______年______月______日起至______年______月______日止,工期為天,因甲方因素拖延,工期順延,因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工費______元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化。
2、垃圾應日日清。
3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。
4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
5、乙方指定由為工地現場負責人,為替補負責人。
6、在合同價內,乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料。
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
8、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔工具維修費。
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半,甲方代購,在工程完工后結算。
十一、工地現場管理
1、現場禁止使用明火。
2、現場禁止吸煙。
3、油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在兩年內無償維修。
2、普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、施工項目清單。
2、雙方認可的報價單。
3、乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、出現爭議甲乙雙方先協商。
2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、裝修要求
A、裝修工藝
“電路安裝工藝要求:
1、電路安裝時,必須用有合格證書的產品材料。
2、三線制安裝必須用三種不同色標。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標,黑色,黃綠彩線為接地色標。
3、所有導線安裝時,必須用相應的pvc管子穿起來,埋在事先鑿好的深寬為4×3cm的槽子里,如遇并排線路槽子鑿寬時,不能影響其他工種施工,必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題,不得有只顧自己,而不顧大局的施工作風。
4、所有線路必須按橫平豎直的方向分布,嚴禁蛛網式分布。pvc管一頭要穿進總開關箱約3cm左右,然后沿墻壁,順地面垂直分布,轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好,并用管卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。
5、預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的,空調,浴霸,電熱水器,冰箱的線路必須從開關箱單放到位。
6、所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm,按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墻面0、5cm左右。總開關箱大小可視客戶用電線多少來確定。
7、所有導線分布到位確認無誤后,可通電試驗,方法為:將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡,接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格,這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收,電氣隱蔽工程初步結束。
8、安裝各種燈具和開關面板,需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場,大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4×3cm木方,然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正,不得歪斜?郯逦敓舭惭b時,必須將固定羅絲切在木楞子上,嚴禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)。
9、電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內必須各行其道。
“水路工藝安裝要求:
1、使用的6分水管或鋁塑復合管,必須是經過檢驗出廠的合格產品。
2、在施工過程中,必須將所有的管路連接接頭的羅牙用麻絲和白漆裹起來,上緊,按照橫平豎直分布到位,如遇有地面管路發生交叉時,次路管必須安裝過橋在主管道下面,使整體水管分布保持在一個水平線上。
3、通陽臺的水管,必須埋在原毛坯房的地面或墻面鑿深4cm的槽內,然后用水泥砂漿將槽口封平。
4、管道分布到位后,必須用管卡在轉彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子,不使松動。
5、所有通水的地方必須安裝下水管和地漏,其pvc管的管子聯接時必須用專用pvc膠水涂滿均勻套好。并注意水平落差連接到原毛坯房預埋的主下水管時,應保持6小時靜止凝固。
6、如遇原毛坯房預埋的主下水管不夠用或不理想(不就位)時也可按實際情況在樓板上重新開洞鋪設下水管道,重新用帶防火膠的砂漿封好管子四周,新封好的地方處用水泥砂漿圍一個高10mm的圈子,待凝固58小時后,將圈子里放滿水,經過24小時滲透到樓下看看新裝下水管四周有無滲水現象。如:沒有就證明新裝管道合格,反之則需重新處理,再做滲水試驗直至合格。”
刷墻
1、刷墻以前要刮掉墻面及頂篷的部分水膩子,做貼布處理。
2、一遍108膠兩遍膩子一遍底漆兩遍面漆天花板一樣。
3、注意乳膠漆要求的對水量。
4、墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。
包門套
1、拆除原門框,大芯板襯底,櫸木板飾面,櫸木實木門套線。門套線寬不大于55mm,厚不大于10mm。
2、油漆:聚酯清漆3遍。
3、墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。
包門套、啞口的驗收標準
1、要求橫平豎直,2米內±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有陰陽角都要靠角尺。
2、鉛垂貼在門套上檢查垂直度。
包門
1、多層板壓制,封邊,平板有造型(門尺寸不大于1000mm×20--mm)。
2、油漆:聚酯清漆3遍。
3、門套包好后,會有好多釘眼,應該是先把木器刷一遍清漆后再讓油工補上釘眼,再刮膩子,膩子要刮至少兩遍,直到表面光滑平整為止。刮完用砂紙打磨平后才能噴漆。
門驗收標準
1、做門要開木門防裂槽。
2、門鎖挖孔應用專業工具,上合葉應注意正反。
3、注意所有的門要等高等寬。
儲物柜數量:大芯板底架,櫸木板飾面,櫸木實木線收口,外開門有木線造型,內部有隔斷。
油漆:外部聚酯清漆3遍(含面漆2遍);內部清漆2遍。
壁柜驗收要求
1、要求橫平豎直,2米內±1mm,每工件外露部分倒角1×45°,所有陰陽角都要靠角尺鋪墻磚(大陽臺、廚房、衛生間)。
2、對原基層進行處理。
3、水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
4、貼墻磚驗收標準貼裝石材及磁磚不平整度要求為±1mm、空鼓率為百分之0、5,所有陰陽角都要靠角尺。
鋪地磚
1、對原基層進行處理。
2、水泥+沙子+界面劑粘貼。瓷磚磨邊碰角。
3、鋪地磚驗收標準。
貼裝石材及磁磚不平整度要求為線條平整、劃一,空鼓率為百分之0、5,所有陰陽角都要靠角尺,磚縫細小,地磚鋪后12小時應一塊塊敲,一塊磚有3/4空鼓以上,必須返工。
特別注意:檢查衛生間地漏,放水時間水是否流向地漏。
電路改造全部都要穿管走線。
布線要求
1、防止破壞鋪設的管線。
2、彎頭要套上了專門的PVC接頭。
3、內線進開關,零線進燈頭,插座接線應符合“左零右火接地在上”的規定。
4、所有墻上廢掉的線頭等均打好結,用黑膠布包好頭,埋在暗盒里,而不是直接拿水泥敷上。
做防水
1、要求對廚房及兩個衛生間再在安裝完馬桶和面盆后再做一次防水,沐浴墻做到1、8M。
2、防水驗收標準一定要把準備做防水的基層打掃干凈,盡量保持表面的干燥。
衛生間的漏水部位主要在上下水管的根部和墻腳,所以這些地方做防水時一定要讓它“吃飽”。用手指勾一下(或者用專用工具)就可以了。還要注意,防水需要從墻腳向上做不少于25厘米為好,淋浴處全做。防水材料干透以后,需要進行24小時的閉水試驗。到樓下觀察是否還存在漏水現象。
鋪木地板先基層清理,放置樟腦丸,為了確保每個房間協調統一,不留接縫,地板鋪設前先彈基準線,特別是漆板,應確保水平縫,垂直縫在同一根線上。
1、注意地板廠家提供的安裝說明。
2、木制地板安裝驗收標準:材料應符合住戶要求及現行產品標準;地板安裝(粘結)應牢固、無聲響,無松動;木地板表面應刨平磨光,無刨痕、刨渣和毛刺等現象,涂清漆的地板其圖案(木紋)應清晰;拼花地板接縫應對齊,縫隙寬度一致,表面潔凈,無溢膠現象;踢腳板與地板連接緊密;踢腳板上沿平直,全長高差應不大于±3毫米與墻面緊貼,無縫隙。
3、擱柵與擱柵的軸線間距一般為300mm。
4、固定擱柵一般用一釘一鑼和一米1只膨脹釘,木榫的軸線間距為300mm。
5、在安裝擱柵時應用母線放樣,確保整體水平。
6、擱柵的平整不得用夾板,而應用木契榫從兩面填充、填實、用鐵釘固定在擱柵上。
7、鋪設地板前,應根據地板色差進行挑選。
8、鋪設地板時,應在兩側面留有8~10mm的伸縮縫。固定地板時,應用鉆開孔(注意不得鉆透企口),然后,用地板釘固定。鋪設完畢,在地板表面涂刷一至二度封固底漆。
另:墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包。
廚房櫥柜
1、吊柜安裝方式應該采用選用ABS金屬組合掛件。吊柜內左右上角有兩只ABS件,吊柜后背沒有其它破損。其固定方法是,在墻上先測定水平,然后根據膨脹原理,將掛片固定,將吊碼安裝在吊柜的側板,吊掛上去后,再進行上下、前后定位調整,最后,再加裝“柜身組合器”即可確保固定質量和使用效果。同時,這一組合固定方法不但使柜內整潔美觀,且強度可靠,當柜體承重后發生傾斜錯位時,還可以微調復原。
2、提前咨詢柜體內水管布置。
3、地柜高0、8m,吊柜高2、1米。
特別注意廚房水槽要做防臭彎管。
潔具安裝
1、注意做防臭彎管。
2、軟管質量要保證,不要擰著勁安裝。
3、注意馬桶沖水噪音。
——電話線和電源線應分別開槽走線,否則會有信號干擾。
——貼瓷磚前瓦工應用水平尺拉線。
——為防裂縫,石膏板的接縫處應找平后再刮膩子。
B、裝修內容
一、主臥:
地板鋪設打磨油漆(含基面平整、擱柵,以下同),墻面、頂面乳膠漆(品牌顏色待定),護角線,木質踢腳板(顏色和門套相同)。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置,床頭燈插座左右各一,頂燈及其開關安裝2個(安裝雙控),空調電源和插座,電話線路及終端插座,有線電視終端插座,有線寬帶線,兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝(材質待定),房門油漆安裝,安裝窗簾桿。
二、次臥:
地板鋪設打磨油漆,墻面、頂面乳膠漆(品牌顏色待定),護角線,木質踢腳板(顏色和門套相同)。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置,床頭燈插座左右各一,頂燈及其開關安裝2個(安裝雙控),空調電源和插座,電話線路及終端插座,有線電視終端插座,有線寬帶線,兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝(材質待定),房門油漆安裝,安裝窗簾桿。
三、衛生間:
制作入墻移門和安裝,門套制作油漆安裝(材質待定),門的油漆安裝。潔具三件套(含龍頭上下水)安裝,盥洗用具五金件安裝,照明、浴霸、排氣扇安裝。做洗臉臺,水泥瓷磚臺面,鏡子及鏡前燈安裝,開關插座安裝,鏡邊防水插座2個安裝。長條鋁合金吊頂,貼墻磚、鋪地磚,地漏安裝,上下水管道預埋,熱水器冷熱水管道鋪設。作入墻試壁柜貼瓷磚。
四、廚房:
制作入墻移門和安裝。長條鋁合金吊頂,貼墻磚、鋪地磚,照明安裝。櫥柜制作和安裝(下柜水泥貼瓷磚,里面木制框架)上柜木工制作柜體,門板定做安裝。電源線路預埋,開關插座安裝(冰箱、微波爐,脫排油煙機,電飯鍋、電水壺、攪拌機、洗碗機消毒柜,熱水器等插座共記不少于7個)。雙槽水斗及籠頭的安裝,凈水器的安裝。上下水管道安裝,煤氣管道預埋,熱水器冷熱水管的鋪設,增壓泵安裝熱水器煤氣管用6分管。脫排油煙機、熱水器排氣口和排氣管的安裝,小五金的安裝。開墻打洞做門(尺寸待定)。
五、客廳:
地板鋪設打磨油漆,墻面、頂面乳膠漆(品牌顏色待定),護角線,木質踢腳板(顏色和門套相同)。壁櫥的制作安裝(樣式待定)。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置,燈的安裝,有線寬帶線,有線電視終端插座,電話線路及終端插座,空調插座,三眼兩眼插座數量待定。防盜門安裝及門套的制作安裝油漆,窗簾桿的安裝。
六、室內陽臺兼書房:
地板鋪設打磨油漆(含基面平整、擱柵,以下同),墻面、頂面乳膠漆(品牌顏色待定),護角線,木質踢腳板(顏色和門套相同)。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置,頂燈及其開關安裝,電腦電源和插座4個,電話線路及終端插座,有線電視終端插座,有線寬帶線,兩眼插座三眼插座共6個。門套制作油漆安裝(材質待定),安裝窗簾桿。制作吊櫥一個(尺寸待定)。
七、室外陽臺
清理陽臺上的煙囪,磚塊等雜物,在陽臺架空利于排水,然后鋪地磚,陽臺邊緣做花壇(貼墻磚),花架。照明電源及開關鋪設安裝至合適位置,安裝電源和插座,電源線路預埋,開關插座安裝(洗衣機等插座共記不少于3個)。水管的鋪設,拖把池,洗衣池安裝。搭建洗衣房。配合安裝太陽能熱水器。
八、其它說明和要求:
1、空調用電須單獨由配電箱分路。
2、配電箱內需排三只空調,插座、照明、廚房、房間、客廳要分路排,電線要分紅、藍、雙色線且均要用6分PVC套管。
3、為今后維修的便利,通往各房間的電源分路要清楚,各分路負載要均衡,配電箱內應有漏電斷路器,電源線和弱電線不得安裝在同一管道中,開關插座的接地保護要牢靠。
4、須隱蔽的管線應在業主或其代表驗收合格后方可進行隱蔽作業,竣工交驗前應向業主提供室內管線的竣工圖。
5、施工承包人應按上海市地方標DB31/T30-1999“住宅裝飾裝修驗收標準”進行施工。
6、業主委托施工承包人購買的材料,施工承包人在購買和運抵施工現場前其制造廠商、品牌、規格、單價等須征得業主認可,應有品質保證書和有效發票,否則業主有權拒絕驗收或提出退貨、返工及賠償損失。
7、保證體現原先商定好的裝潢設計思想,不能擅自改動。如有變化,必須征得業主同意。
8、業主購買的由生產商、供應商、銷售商負責上門安裝的設備(如廚房櫥柜門、衛星電視、護角線、銅水管、復旦水管家凈水器、門、太陽能熱水器等),在上門安裝時,施工承包人應積極作好相關的輔助配合工作(包括所購的材料、設備等協助搬運至現場)。
9、所有要油漆的均在三遍。
10、除上述裝潢要求外,如有增加工作,不超過工程的25%,不增加工資。
11、工程為清包,業主只提供材料。施工工具等設備由施工承包人自備自理。
13、施工單位必須保證施工質量,發生施工質量問題,施工單位應及時予以改正。如竣工驗收時如發現質量問題,施工單位應立即予以改正,在未達到業主的整改要求前業主有權拒付人工費。
14、施工人員要文明施工,禁止野蠻施工。如:要愛護室內原有設施,墻身不再油漆或貼墻紙不得將木版靠置在墻上,重物或有釘子的木版不準在地板上拖動,不準踏在家具面、門、抽屜和面盆上工作。不要讓水泥、沙石、硬紙等建筑材料或垃圾充塞水廁或下水道。不準在浴缸里浸磚,不準在面盆里磨刀。業主所有的物品未經許可,不得擅自處理等。業主對表現不好的施工人員有權要求掉換,承包人不得拖延。
15、施工單位負責及時清理建筑垃圾至規定位置,工程施工結束后,施工人員負責場內建筑垃圾清運,完畢后方可立離場。
16、承包人應加強對現場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現場違法亂紀,一旦發生問題,后果自負。
十六、附加條款
__________________________________________。
甲方:___________________
簽章:___________________
簽約日期:_______________
乙方:___________________
簽章:___________________
簽約日期:_______________
個人房屋裝修承攬協議書 篇5
合同編號:_________
發包方(以下簡稱甲方):_________
委托代理人:_________
單位:_________
住所地址:_________
聯系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方):_________
法定代表人:_________
注冊地址:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
1.3 工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
1.5 工程期限_________天;開工日期_________天_________月_________日;竣工日期_________天_________月_________日;
1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。
第二條 施工單位資格
乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本合同,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條 材料供應
3.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
3.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條 工程質量
4.1 本工程執行_________(填建筑裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
4.2 本工程由_________方設計施工方案。
4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.4 由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第五條 工程驗收
5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。
乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);
5.2 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);
5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條 工程款支付方式
6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:
(1)本合同簽訂后,開工前_________至_________日,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款;
(3)竣工驗收后_________日內,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發票。
6.4 竣工驗收合格后,甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金?⒐を炇蘸细窈骭________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。
第七條 有關安全生產和防火約定
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條 工程監理
8.1 本工程甲方委托監理,應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。
8.2 本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。
8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協議條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方,后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
第九條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
9.1 甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為復制,復制費用由乙方承擔。
9.2 甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。
第十條 乙方駐工地代表
乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使合同約定的權利,履行合同約定的義務:
10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。
10.2 乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下,可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。
10.3 乙方代表易人,乙方應于易人前_________天通知甲方,后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第十一條 甲方工作
11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。
11.3 如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。
11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第十二條 乙方工作
12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
12.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
12.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。
12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。
第十三條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。
第十四條 工期延誤
14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
14.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
14.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第十五條 違約責任
15.1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失;
15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
15.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
15.4 由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
15.5 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
15.6 由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
15.8 乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
第十六條 合同的變更和解除
17.1 合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款_________%支付違約金,并辦理終止合同手續。
17.2 施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。
第十八條 聲明及保證
甲方:
18.1 甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18.2 甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
18.1 乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
18.2 乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
18.3 在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18.4 乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十九條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第二十條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第二十一條 通知
21.1 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
21.2 各方通訊地址如下:_________。
21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第二十二條 爭議的處理
22.1 本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
22.2 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十三條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第二十四條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十五條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
委托代理人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
個人房屋裝修承攬協議書 篇6
發包方(以下簡稱甲方):_____________________身份證:_______________________
承包方(以下簡稱乙方):_____________________身份證:_______________________
經對多方面進行考察,確定____________有限公司為該工程的承包施工單位,承接該工程材料采購及裝飾工程施工。結合本工程的具體情況和國家的有關法律規范,本著公平、公開、公正的原則,經甲乙雙方反復協商,為明確雙方的責任,共同完成好施工任務,特簽定如下合同:
1、工程概況
。1)工程名稱:__________________________________________________工程。
。2)工程內容:負責該工程材料采購及裝飾工程施工。
。3)工期_________天(自____________年_______月______日至__________年______月______日)。
(4)施工協調:在工程施工期間,甲方免費為乙方提供水電,設備存儲房間及員工住處,由甲方負責。
2、工程造價
本工程為包工包料施工,按合同總價__________萬元包干。合同范圍外所增加的費用則按實結算。
3、維修服務
。1)主要設備因本身質量問題三年內實行“三包”,若因人為損壞等原因造成設備不能正常使用,適當收取維修成本費,所有設備終身維修。
。2)乙方實行售后服務24小時快速反應制度,在接到甲方系統故障電話后24小時內趕到現場,到達現場2小時內無法修復的,乙方免費提供同類產品供甲方使用。
4、付款及結算方法
(1)合同簽定后3天內,甲方支付乙方合同總價__________%的工程款;
。2)進場施工后,甲方支付乙方合同總價的__________%工程款;
。3)工程驗收合格后,1周內甲方支付乙方合同總價到__________%的工程款;
。4)經使用壹年后,如無質量問題,甲方則在10天內向乙方付清余款;
(5)所有款項不計利息。
5、違約責任
(1)乙方需保證按期竣工,如由于甲方原因推遲工期,則工期順延,否則每推遲一天,乙方按工程款的0.1%向甲方支付罰金。由于甲方原因不能向乙方按時支付工程款,則每推遲一天,甲方按未按時支付的工程款的0.1%向乙方支付滯納金;
(2)工程質量如不符合雙方商定的標準要求,或其它因乙方責任使合同無法履行的行為,乙方應賠償所有的損失;若因甲方原因使合同無法履行的行為,甲方應賠償所有的損失。
6、安全責任
乙方應保證現場施工安全,嚴格遵守國家現行的安全工作規程,編制安全施工、文明施工的實施細則,設置專人加強管理。乙方在施工期間由乙方造成的安全事故,其全部責任由乙方承擔,由于交叉作業造成的安全事故,由責任方負責。
7、驗收
工程完工后,由乙方向甲方提出書面驗收申請后,甲方應在一個星期內組織有關人員對工程進行驗收,因甲方原因不能按期驗收,應書面通知乙方變更驗收日期。此變更日期后一個星期內,甲方仍不能組織驗收,視同驗收通過。甲方不再組織驗收。
8、其它
。1)設備配置清單作為本合同的附件。(詳見設備配置清單)
(2)合同自簽定之日起生效,在完成約定的工作內容后失效。
。3)本合同一式肆份,甲乙雙方各持貳份,每份合同具有同等法律效力。
。4)未盡事宜,甲、乙雙方協商解決。
甲方(公章):________________________乙方(公章):_________________________
法定代表人(簽字):_________________法定代表人(簽字):___________________
_____________年___________月______日_____________年____________月______日
個人房屋裝修承攬協議書 篇7
委托方(甲方):_____________________
承接方(乙方):_____________________
工程項目:_____________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
風險告知:檢查裝飾公司的手續是否齊全,一個合法經營的裝飾公司,營業執照是必要的;裝修合同是具有法律效應的文本,所以消費者在簽訂合同時候要先對各方面進行了解。
第一條:工程概況
1。工程地址:___________________________________
2。居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛,總計施工面積____________平方米。
3。施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4。委托方式:____________________________________________
5。工程開工日期:______年______月______日
6。工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數:________天
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元; 2、人工費__________元;
3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元; 6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內容)______________元。
第三條:質量要求
1。工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2。工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3。施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4。凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5。甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1。乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2。 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3。甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
風險告知:將裝修設計方案和裝修預算都確定下來以后再簽訂裝修合同,以防落入裝修公司的合同陷阱。在簽訂合同時,要注意裝修合同中對裝修具體要求和完工日期是否表達清楚。
第五條:付款方式
1。 合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2。工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3。甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4。甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期
1。如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方______元。
2。由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3。 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4。施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5。施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1。工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2。乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3。甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項
1。 甲方責任
1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2。乙方責任
1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
風險告知:明確違約責任,在簽訂合同時,雙方就要想到可能出現的所有違約情形,并在合同中規定相應的懲罰措施,通過明確違約時需要承擔的違約責任,來督促各方真正的履行應當承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
第十條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1。合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2。施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1。本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2。補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3。本合同(包括合同附件、補充合同)一式_____份,甲乙雙方各執_____份。
甲方(業主): ___________(簽章) 乙方: ___________(簽章)
住所地址:___________ 企業地址:___________
郵政編碼:___________ 郵政編碼:___________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
電話:_______________ 電話:_______________
簽約地址:___________ 簽約日期:___________
個人房屋裝修承攬協議書 篇8
甲方:_________________
乙方:_________________
根據《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規這規定,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:__________________
1、工程地點:__________________
2、工程面積:__________________
3、工程承包方式:__________________
4、工程期限_____天,開工日期__________年________月__________日,竣工日期__________年_____月_____日
5、雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)7 ________萬元。首付__________萬,第二次付_________萬元,工程結束后驗收合格付清其余2萬元。
6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
7、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
8、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后,日內如末有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
9、凡因本合同雙方當事人中的'一方不履行合同或場所國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
10、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:_________________日期:_________________
個人房屋裝修承攬協議書 篇9
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:
2.居室規格:房型 層(式)室廳廚衛
3.施工內容:見預算書和施工圖。
4.委托方式:
5.工程開工日期: 年 月 日
6.工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天
第二條:工程價款 工程價款(金額大寫) 元,詳見本合同附件(二)《預算書》。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《工程材料決算清單》。
2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
3. 質量檢查監督部門:市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
4. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1. 合同一經簽訂,乙方進場后甲方即應付35%工程款;當工期進度過半( 年 月 日),甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款,尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內結算。(注:甲方需在乙方通知三天內驗收) 甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,在下一次付款期前付清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期
1.如果因為乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為罰款支付給甲方,直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為支付給乙方 元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條:其他事項
甲方
1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續,并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
乙方
1.指派(姓名)_________為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
2.負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需盡快負責修復或賠償。
3. 嚴格履行合同,實行信譽工期。
4. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決
1、本合同履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的向佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份,甲乙雙方各壹份。
甲方(業主):(簽章)
乙方: (簽章)
日期:
個人房屋裝修承攬協議書 篇10
發包方(以下簡稱甲方):
聯系電話
承包方(以下簡稱乙方):
聯系電話
根據《中華人民共和國經濟合同法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:
一、工程位置:阜陽市穎東區袁寨鎮龍莊村。
二、形式結構:兩層框架。
三、工程承包方式:包工包料。主要裝修材料品種、規格、經雙方認可。
四、合同工期: 60 天,開工日期: 合同簽訂之日。
五、合同價款及支付方式:雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)陸萬元(小寫:¥60000.00)。首付伍仟萬元,裝修完成后付尾款伍萬伍仟元。
六、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收。在工程款結清后,辦理移交手續。
七、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
八、施工范圍:
1、 臥室、客廳、書房,公共地段墻面刮膩子三遍,刷乳膠漆三道,臥室及書房地面木地板,其它地面鋪設80*80的瓷磚,打地腳線,要求平整;
2、 廚房、衛生間墻面25*40鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪30*30的瓷磚,要求平整。
3、陽臺地面鋪設30*30瓷磚,要求平整。水、電、氣、管線及安裝,管線必須是目前市場上最高端產品。
九、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 15 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
十、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
十一、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
十二、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
十三、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
個人房屋裝修承攬協議書 篇11
甲方:__________________________
乙方:__________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本裝飾裝修工程施工具體情況,雙方協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1 工程地點:__。
2 工程內容:總建筑面積 平方米。
3 承包范圍;裝飾裝修人工費用;
4 開工日期: 年 月 日;竣工日期: 年 月 日;總工期(包括法定節假日): 個工作日。
第二條 合同價款
1 裝飾裝修人工費用總金額(人民幣大寫):壹拾叁萬貳仟元;¥:。
2、簽訂合同當日甲方支付裝飾裝修工程人工總費用的30%;¥:。
3、裝修裝飾工程完成80%,甲方第二次支付費用40%,¥:。
4、工程竣工驗收合格甲方支付裝修裝飾費用25%,¥:。
5、乘于的5%做為工程質量保證金,保證金在工程竣工驗收后的一年內支付,¥:。
第三條 甲方責任
1 指派_________為發包人駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查,和其他事宜。
2 裝飾裝修工程開工前,負責到有關部門辦理審批手續。
3 向承包人提供施工所需的水源、電源,并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。
4 開工前應確認施工圖紙或作法說明,并向承包人進行現場交底。
5 負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,
第四條 乙方責任
1 指派_________為承包人駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2 嚴格按照圖紙進行施工,做好各項質量檢查記錄,嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。
3 嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
4 工程竣工未移交發包人之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
5 保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
第五條 材料供應
1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
2 由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由發包方承擔。
3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由承包人負責。
第六條 安全責任
1 發包人提供確認的圖紙施工說明,違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。
2承包人進行裝飾裝修活動,要嚴格遵守施工安全操作規程,按照規定采取必要的安全防護和消防措施,不得擅自動用明火和進行焊接作業,保證作業人員和周圍住房及財產的安全。
3 由于承包人在施工過程中違反有關安全操作規程,導致發生安全事故(包括人身事故),應承擔由此引發的一切責任。
第七條 質量驗收
1 本工程以施工圖紙、效果圖、作法說明、為質量評定驗收標準。
2 發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收,承包人可自行驗收,發包人應予承認。
3 工程竣工后,承包人應通知發包人驗收,發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收,并辦理驗收和移交手續。
第八條 工程變更
1 發包人對工程項目及施工方式如需變更,雙方均應及時溝通簽證,方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。
2 承包人提出合理化建議變更設計方案和材料的換用,必須經設計師、發包人同意方可變更方案。
第九條 工程保修
1 驗收合格后,承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。工程(保修一年)。
第十條 違約責任
1由于發包人原因導致延期開工或中途停工,應承擔違約責任。每停工或窩工一天,發包人支付給承包人1000元。發包人不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的5%支付滯納金。
2由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天,承包人支付發包人1000元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準,扣除工程總價的_________%。
3 承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
4 未經發包人同意,承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負
5 承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,應依法承擔賠償責任。
6 未辦理驗收手續,發包人提前使
用或擅自動用,造成損失由發包人負責。
7 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條 爭議解決
1 本合同正本兩份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存一份。
2 在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,可提交大連仲裁委員會仲裁;或依法向工程所在地人民法院起訴。
發包方(蓋章):_________ 承包方(蓋章):_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
個人房屋裝修承攬協議書 篇12
發包人(簡稱甲方):________________
承包人(簡稱乙方):________________
依據《中華人民共和國民法典》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條工程概況和造價
1.甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。
甲方的有效證明(產權證書登記號):________________________________
乙方為經工商行政管理部門注冊登記的企業,企業資質情況(證書登記號):_________
2.裝飾施工地址:_________區(縣)_________路(街)_________號_________樓_________室。
3.住房結構:________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺,套內施工面積_________平方米。
4.裝飾施工內容:(見附件一)。
5.承包方式:________________(包工包料、清包工、部分包工包料)。
6.工期:
自________年_________月_________日開工,至________年_________月_________日竣工,工期_________天。
7.總價款:¥________元。
人民幣(大寫):________________
其中:________________________
材料費:________元,人工費:________元,
拆除費:________元,清潔、搬運、運輸費:_________元,
管理費:_________元,稅金:________元,
其他費用(注明內容):________________元。
雙方約定,合同簽訂生效后,如變更施工內容、材料,該部分的工程款應當按實計算。
第二條材料供應
1.甲方提供的材料、設備:(見附件二)。
甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品,并應按時送到施工現場,甲乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時送到現場后,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異,應及時向甲方提出;甲方仍表示使用的,由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料、設備及報價:(見附件三)。
乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。乙方供應的材料、設備,甲方有權到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異,應停止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
3.甲方或乙方提供的材料,應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。
第三條工程質量及驗收
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式_________份。設計圖紙費用________元,由________方承擔。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。驗收合格,甲乙雙方共同確認后,乙方才能繼續施工。
6.全部工程竣工后,乙方應及時通知甲方組織驗收。驗收合格的,辦理驗收移交手續,簽署工程質量驗收單(見附件五),并由甲方按照約定付清全部工程價款。裝飾工程未經驗收或驗收不合格的,甲方有權拒付尾款。
7.工程竣工驗收合格,甲方付清工程尾款后,甲乙雙方簽署工程保修單(見附件七),乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修,保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。
第四條安全施工和防火
1.乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責修復或賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復或賠償。
2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定,施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構,拆、改承重墻。
第五條工程價款及結算
甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。
1.工程款付款可以按下表支付:
工程款付款時間表
第七條合同的變更和解除
1.本合同經甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。工程項目如需變更,需提前與對方聯系。經雙方協商一致后,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期(見附件四)。申方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
2.合同簽訂后施工前,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,并按合同總價款_________%支付違約金,辦理終止合同手續。
3.施工過程中,任何一方提出終止合同,須向對方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,并由過錯方按合同總價款_________%支付違約金,解除本合同。
第八條違約責任
1.由于乙方原因致使工程質量不符合約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。經過修理或返工后,造成逾期交付的,乙方應當承擔違約責任。每逾期一天,乙方應向甲方按合同總價款1%支付違約金。
2.乙方未按照合同約定提供材料的,甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備,應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料,給對方造成人身健康損害的,乙方承擔損害賠償責任。
3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工,乙方可以順延工程竣工日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金。
5.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方應向乙方按合同總價款1%支付違約金,工期順延。
6.工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
第九條糾紛處理方式
1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議,由當事人雙方協商解決;也可以向有關部門申請調解。
2.當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成的,可以按照下列第_________種方式解決:
(1)提交_____仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
第十條其他約定
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
第十一條附則
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同簽訂后,裝飾工程不得轉包。
3.本合同一式______份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
個人房屋裝修承攬協議書 篇13
本合同雙方當事人:__________________
發包方(以下簡稱甲方):__________________
單位(名稱)住所:__________________
聯系電話:__________________
承包方(以下簡稱乙方):__________________
名稱:__________________
工程責任人:__________________
聯系電話:__________________
根據《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上就裝修工程的有關事宜,達成如下協議:
1、工程地點
2、工程承包方式:__________________
3、工程期限________天
開工日期________年________月________日
竣工日期________年________月________日
4、雙方商定,本工程的價款為幣(大寫)
________元。首付,第二次付________元。
5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續。
6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7、施工范圍:__________________
8、工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
9、凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
10、因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的損失。
11、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
12、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
發包人(簽字):__________________承包人(簽字):__________________
________年________月________日________年________月________日
個人房屋裝修承攬協議書 篇14
雇主(簡稱甲方):______
承包人(簡稱乙方):_____
經友好協商,甲方決定委托乙方進行房屋裝修。為保護雙方合法權益,結合本項目具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
一、項目概述
1.裝修施工現場:_____________________。
2.房屋結構:套_______
3.裝修施工內容:_________。
4.合同方式:_____________(勞務材料合同、合同結算、部分合同)。
5.建設期:從____________
二、工程價款及結算協議
1.工程總價:¥___________。
2.工程付款方式如下:
(1)首次簽訂預算設計審批合同的日期。支付定金____________
(2)第二份合同簽訂后,支付工程總造價的50%,共計人民幣 元。
(3)在第三個施工過程中,超過一半的施工進度將支付工程總造價的40%,共計人民幣 元。
(4)第四次竣工驗收時支付工程總造價的10%,共計人民幣 元。
(5)工程保修期為兩年。工程款項全部結清后,甲乙雙方簽署《工程保修書》,保修期自簽字及竣工驗收簽字之日起算。
三、材料供應協議
1.甲方提供的資料:詳見合同裝修工程報價表。甲方在本工程中采購和供應的材料和設備應是符合設計要求的合格產品,并應及時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方提供的材料和設備出現質量問題或規格差異,乙方應及時以書面形式提交給甲方,甲方仍表示使用,由此造成的工程損失由甲方承擔。甲方提供的材料到達現場后,經乙方驗收后由乙方保管,乙方可對噴嘴提供的材料收取保管費,費率由雙方商定。因保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.乙方為甲方購買的裝修材料和設備應用于本合同規定的住宅裝修,未經甲方同意,不得挪作他用..如乙方違反此規定,乙方應賠償甲方被挪用材料和設備價格的兩倍。
3.乙方提供的材料和設備如不符合質量要求或規格不同,不得使用。如已使用,給工程造成的損失由乙方負責。如果乙方提供的材料設備是假冒偽劣商品,甲方應得到材料設備價格的兩倍補償。
四、關于工程質量和驗收的協議
1.本項目實施DBJ08 62 《住宅建筑裝飾工程技術規范》,DB31/T30 ;1999年《住宅裝修驗收標準》等地方標準和市建設行政主管部門制定的質量評定驗收標準。
2.本工程施工方案由_______ _設計。
3.如果甲方提供的材料和設備質量不合格,影響工程質量,返工費用由甲方承擔,工期順延。如因乙方原因造成質量事故,返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.在施工過程中,甲方在提出設計修改意見和增減工程時,應提前與乙方聯系,經雙方同意后,方可進行工程施工。這影響到雙方同意的完工日期。
5.工程驗收:甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的驗收手續。如果甲方未能在約定的日期參加驗收,乙方應組織人員進行驗收,甲方應予以承認。事后,如甲方要求復檢,乙方應按要求進行復檢。復檢合格的,復檢返工費用由甲方承擔,工期順延。
6.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應在接到通知后三天內組織驗收。如甲方未能在規定時間內組織驗收,應及時通知乙方并另行確定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的規定
噴嘴和施工現場提供的施工圖紙或說明應滿足防火和防事故的要求,主要包括暢通、合格的電氣線路、燃氣管道、自來水等管道。在施工過程中,乙方應采取必要的安全防護和消防措施,確保操作人員和鄰近居民的安全,防止鄰近居民住宅發生管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故。出現上述情況,是甲方的責任,由甲方負責并賠償。如果是乙方的責任,乙方應負責維修和賠償。
六、其他事項
1.甲方應在開工前向乙方提供物業管理部門批準的施工圖紙,并向乙方提供現場炕底。并向乙方提供施工所需的水電必要條件,并說明使用注意事項。做好臨時使用公共部位的建設和鄰里關系的協調工作。
2.乙方應參與甲方組織的施工圖紙或做法中規定的現場炕底..按要求組織施工,保質保量按時完成施工任務,解決乙方負責的一切事宜,并對其行為予以認可。未經甲方同意,并經當地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆除和改變原有建筑承重結構及各種共用設備和管線。
七、違約責任
1.如因甲方原因造成開工延誤或中途停工,甲方應賠償乙方停工、窩工造成的損失。甲方應向乙方支付___________
2.如因乙方原因造成竣工延期,每延期一天,乙方應按甲方支付金額的____%向甲方支付違約金。
八、處理糾紛的方式
雙方在合同執行過程中發生的任何爭議應通過友好協商解決。協商不成的,可以向人民法院提起訴訟。
九、合同的變更和解除
本合同經雙方簽字后生效,雙方必須嚴格遵守。
甲方:
乙方:
個人房屋裝修承攬協議書 篇15
發包方(以下簡稱“甲方”):
住所地址:
聯系電話:
承包方(以下簡稱“乙方”):
公司地址: 聯系電話:
依照(中華人民共和國合同法)及有關法律、法規的規定,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況 :
1.1 工程地點:
1.2 套內面積: 平方
1.3 工程內容及做法:詳見設計圖及預算書
1.4 工程承包方式:雙方商定采取下列第(1)種承包方式。
(1) 乙方包工、包料。
(2) 乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3) 乙方包工、甲方包料。
1.5 工程期限,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
1.6合同價款:本合同工程造價為(人民幣) 元,大寫: 整(人民幣)(若要變更施工內容、變更材料,工程造價按實結算)。
第二條 甲方義務
2.1開工前,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水、電、;
2.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
2.4禁止拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
2.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作; 2.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進嘗竣工驗收。
第三條 乙方義務
3.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
3.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
3.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
3.4 保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
3.5 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承擔相應責任;
3.6 因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
3.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方指派項目經理做為執行工程施工的代表人。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。
3.8乙方計算工程量應盡量準確,在不增減工程項目及工作內容的前提下,除水電改造及代購主材外的乙方施工部分,決算工程量在預算工程量±5%之內,合同價格不做變化,超出±5%的部分,責任由乙方自行承擔。
第四條 工程變更
4.1工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂設計變更書,明確工程變更的相關費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
4.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
4.3 甲方增加的施工項目,乙方在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第五條 材料的提供
5.1由甲方提供的材料、設備;甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
5.2由乙方提供的材料、設備;乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,并接受甲方檢驗;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
5.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的8%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔責任;
5.4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具、廚柜、開關插座、電線等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款5%的采購費及運輸費。
第六條 工期延誤
6.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
(4)甲方未按時參加階段驗收而造成的工期延誤。
6.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
6.3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條 工程驗收和保修
7.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)隱蔽工程驗收;
(2)竣工驗收。
乙方應提前兩天通知甲方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
7.2 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應接到驗收通知后兩天內組織驗收,過期視為認可。
7.3 除合同特別約定外,乙方承諾所采用工藝標準及材料標準不低于乙方向甲方提供的樣板間標準,甲方如要提高或降低工藝標準應提前在合同中約定;
7.4 工程驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續,并向甲方開具工程保修單,承擔貳年的保修責任。
第八條 工程款支付方式
8.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款:
(1) 合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款: 支付次數支付時間支付金額 第一次:合同簽訂之日 第二次:開工前三日第三次:工程中期驗收后3日內 第四次竣工驗收合格后4日內
8.2 工程驗收合格后,乙方應在2日內向甲方提出工程結算,甲方接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,并應同時結清工程尾款。
8.3 甲方應將工程款直接交乙方指定負責人。若因甲方將工程款直接交給乙方其他人員而造成損失,責任由甲方自負。
第九條 違約責任
9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成的經濟損失由責任方負責賠償。
9.2未辦理驗收手續或未結清尾款而未移交,甲方提前使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
9.3 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方工程造價5%的違約金及其它損失。
9.4 由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
9. 5 如果乙方未經甲方同意,擅自使用與合同約定不符的材料,其所造成損失由乙方承擔,并按所做項目造價雙倍賠償;
第十條 合同爭議的解決方式 本合同在履行過程中發生的爭議,應:
(1)提交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十一條 幾項具體規定
11.1 工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
11.2 施工期間,甲方將鑰匙兩把,交給乙方保管。工程竣工驗收后,甲方自行負責更換新鎖。
11.3 施工期間,乙方每天的工作時間應遵守所在住宅區的物管部門的管理要求。
第十二條 附則
13.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
13.2 本合同一式兩份,雙方各執一份。
13.3 本合同附件包括圖紙、裝飾工程報價單及設計變更書,與本合同具有同等法律效力。
第十四條 其余未盡事宜,雙方協商解決。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年 月 日 年 月 日