個人建筑施工合同模板(精選15篇)
個人建筑施工合同模板 篇1
甲方(項目部): 乙方(施工人員):______________________________________
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商一致,訂立本合同。
第一條 工程名稱:石總場西部牧業員工宿舍場地地坪
第二條 工程地點:石總場大連路路口______________
第三條 承包方式:單項清包______________________
第四條 開工日期:______________________________ 竣工日期:______________________________
第五條 工作內容:甲方合同內所有砌體(混凝土、平場地、墊石子、灑水、打夯)清工單價為_________元/㎡。施工中一切用具均有乙方自理,甲方負責混凝土拉到現場,其他一切工序由乙方負責,并做好落手清。注:以上內容都按圖紙工作量計算。施工中嚴格按照施工安全、質量規范,若乙方沒有按照甲方要求和施工規范而造成的材料浪費,甲方有權開罰款單(在工程款中扣除)。
第六條 工程款結算:乙方進場后,每月甲方付給乙方完成合格工作量80%。 余款在工程驗收合格后一次性付清。
一、質量管理
甲方提供乙方質量要求和技術交底,乙方必須按照施工規范和要求,精心施工,確保工程質量。絕對服從項目部質量管理人員的正確領導。在日常質檢和分項工程驗收時,必須達到所定標準(具體見技術交底)。
二、甲方職責和權利
2.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》,對乙方工作進行指導、管理、檢查和監督、審核乙方施工方案,全面配合乙方做好各項工作。
2.2 甲方負責向乙方提供技術交底,周、月進度計劃,乙方必須認真執行監理和甲方的指令,但對不合理因素,可提出建議;經甲方同意后方可執行,乙方不得私自蠻干、
2.3 甲方及時組織、參加對乙方已完成的工程質量進行跟蹤檢查、驗收。
2.4 甲方對有特殊貢獻的給與一定獎勵,對工作中個人給甲方造成一定損失的給與一定的經濟處罰。
三、乙方職責和權利
3.1 認真遵守雙方簽訂的《勞務承包合同》及承諾。
3.2 嚴格執行公司和工地的各項管理制度和規定,服從甲方的管理,自覺維護公司的利益和形象。
3.3 嚴禁未經甲方及設計和監理書面同意擅自變更施工圖紙內容,如有發生造成的所有損失均有乙方負責。
3.4 如乙方嚴重違反《勞務承包合同》,工程工期、工程質量不能保證,現場管理混亂,甲方和公司利益受到損失,信譽受到損害時,甲方有權解除合同,除賠償部分損失外,還要追究乙方責任,清除出場。清除出場按總工資的70%結算工資款。
3.5 必須認真遵守甲方的各項規章制度。派專人現場全權負責協調管理。
四、安全文明施工
雙方必須認真遵守國家和上級勞動保護安全生產主管部門所頒發的有關安全生產、消防工作、文明施工等方針政策,嚴格執行有關勞動保護法規、條例。
乙方必須遵守施工單位的規章制度,聽從甲方的管理和指揮;嚴禁在工地打架、斗毆、偷盜,若發生交司法機關處理。如有違反公司規章制度的按公司規定予以重罰。
乙方的所有作業人員,正確的使用“三寶”,嚴格按操作規程施工。若作業人員違反操作規程和公司的管理規定,如發生的安全事故的,甲方概不負責一切責任。正常工傷按國家《工傷管理條例》處理。
五、 未盡事宜雙方協商解決,本合同一式兩份,雙方簽字生效,甲乙雙方各執一份。
甲方(項目部代表)簽字:_________ 乙方(施工人員)簽字:_________
簽訂時間: 年 月 日
個人建筑施工合同模板 篇2
業 主 方: (簡稱甲方),住址: 聯系電話: 身份證號碼:,住址:
承 包 方: (簡稱乙方)聯系電話: 身份證號碼:
甲方在位于 省 市 區 鎮 村 社擬建房屋一幢,經甲乙雙方協商,由乙方負責承攬施工。為明確甲乙雙方的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠實守信的原則,確保建房施工過程中的安全、質量、工期、工程款支付等,經雙方充分協商,同意簽訂本合同,以供甲乙雙方共同遵守執行。
一、 承包方式:
本工程采用甲方提供建筑材料,乙方組織施工人員、機械設備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時水電管線、安全防護用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人員及設備物資進行承包施工,既:包施工質量、施工安全、工期的承包方式進行承包。
二、 計劃工期:
計劃竣工日期:20xx年 月 日, 計劃開工日期:20xx年 月 日,工期 (日歷)天。
三、 承包范圍:
按照甲方提供的施工圖紙,承包范圍包括:基礎土方開挖及回填、基礎工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內室外抹灰及面磚粘貼,室外散水工程、給排水及強弱電安裝工程等,既:除室內乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內容均由乙方負責。
四、 承包單價: 按照建筑面積每平方米 元(大寫 元整)進 行造價計算,該單價包括人工費、機械費、工用具使用費、安全文明施工費、安全施工措施費、勞動保護費、保險費等除甲方材料費以外的全部施工費用。
五、 付款方式: 按工程進度付款:一樓主體完成后支付 元,全部主體完工屋面斷水后支付 元,全部工程完工經甲乙雙方驗收合格后,甲乙雙方按照實際竣工的建筑面積進行總價計算,本次支付至總價款的95%,留5%作為工程質量保修金,工程質量保修期為一年,保修期滿后無質量問題,甲方一次性支付全部尾款,保修金不計息。
六、 施工安全
1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故的發生,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任全部由乙方承擔,與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方的施工人員必須身體健康,乙方負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育、安全告知和安全監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保工程施工安全和工程質量。
3、乙方應加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
4、乙方須具有從事房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并交付建房成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
七、 施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建筑材料。根據施工進度,乙方應提前3天通知甲方購買所需材料。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。
4、所有工人的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
八、 工程質量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要按照施工圖及建筑施工規范進行施工作業,確保施工質量符合《建筑施工質量驗收規范》要求,工程質量達到合格標準。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求進行修改或返工;返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重建的責任,并由乙方承擔所需的費用,并賠償甲方的相關損失。
九、 工期延誤:
工期從20xx年 月 日開始建設,工期為 (日歷)天。無正當理由,乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或停水造成停工;
2、不可抗拒的自然災害,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況(須由甲方簽字同意的情況說明)。
十、 違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行返修;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方違約,甲方有權解除本合同,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,在工程相應進度完成五天后,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因乙方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。 十一、 合同的生效與終止:
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格,質量保修期滿后甲方付清全部工程款后,該合同自動失效。
十二、 其他:
以上合同條款,雙方必須共同遵守。若有變更補充,經甲乙雙方協商一致后簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(按手印): 乙方簽字(按手印):
合同簽訂日期:
個人建筑施工合同模板 篇3
甲方:
乙方:
甲方位于 私人房屋,由乙方承包建設施工,為使甲乙雙方利益得到保障,同時如約履行義務,甲乙雙方經過協商,達成如下協議:
一、建設范圍
除基礎以外,乙方負責承建甲方一樓至四樓所有房屋建設,(包括鋼筋制作、樓梯、圍墻、水電、前后外墻裝飾),房屋內部建設至毛墻毛地板,。
二、建設方式
包工不包料,甲方負責提供建設所需材料,乙方負責建設施工所需設備、工具、器具以及安全保障設施。
三、承包價
按照房屋建筑面積 元/平方米,總價以乙方承建的房屋實際建筑建筑面積確定。
四、付款方式
采用階段性付款,乙方完成一樓建設,經甲方驗收合格后支付壹萬元,二樓至三樓采用同樣方式,全部完工后經甲方驗收合格后一次性付清余款。
五、權利和義務
(一)義務
1、甲方必須按照施工進度提供建設所需材料;因材料不到位造成窩工,甲方承擔損失。
2、甲方必須按照合同約定時間支付建設工程款;
3、乙方必須按照房屋建設質量標準和甲方要求完成房屋建設任務;因乙方原因導致返工,損失由乙方全部承擔。
4、對建筑材料,乙方需提前兩天通知甲方,以便準備。
5、乙方必須對甲方提供的材料進行妥善管理,避免造成損失和浪費。
(二)權利
1、甲方有權對工程質量進行檢驗,對質量不合格的有權要求返工。
2、乙方有權按照合同約定時間要求甲方支付工程款。
六、安全約定
合同約定單價已包含安全施工費,乙方必須做好施工現場安全措施,對工人進行安全教育,施工中做到安全作業,施工過程中發生的任何安全事故由乙方全部承擔。
七、違約責任
甲乙雙方任何一方違約,需承擔乙方建設總費用10%的違約責任,若任何一方嚴重違約,造成重大損失,必須按價賠償。
八、發生合同糾紛,甲乙雙方友好協商解決,不能達成共識的,甲乙雙方均可向沾益縣人民法院起訴。
九、未盡事宜,甲乙雙方可另行約定作為此合同的副件,該附件與此合同同效。
十、此合同經甲乙雙方簽字、按手印后生效。房屋建設驗收合格,完全支付工程款后自動失效。
十一、此合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年 月 日
個人建筑施工合同模板 篇4
發包方:
承包方:
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,定論立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱 ;商住樓兩棟。
2、工程地點
二、工期
1、承包方應按發包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期 ;20xx年9月
竣工日期 ;20xx年10月
三、過程結算、工程款支付
(1)承包方式: 包工。
(2)計價方法:每 平方米 260元
(3)合同價總價;260平方米x10層x260元=676000元
四,付款方式
(1) 開工預付176000
(2) 竣工:付清余款
2、合同份數:
(1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本2份(發包方執1 ,承包方執1)。
發包方: 承包方:
合同訂立日期: 年 月日
個人建筑施工合同模板 篇5
一、建筑施工合同中管理費
(一)管理費全額返還給實際施工人
最高人民法院(20xx)民抗字第10號案件中,最高人民檢察院提起抗訴,理由為:《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定:“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業整頓,降低資質等級;情節嚴重的,吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得,充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價,立法目的在于規范建筑業市場,保證建筑工程質量,進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案,十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費,系違法分包所得,是典型的非法所得,無論是判歸十六化建公司還是返還胡某,都沒有法律依據,應當予以收繳。
最高人民法院審理認為:根據《解釋》第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳,目的在于平衡當事人之間的利益關系,及時制裁違法行為,進一步規范建筑市場,保證建筑工程質量,進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定,不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況,判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,依據《解釋》第四條對定,將非法轉包人已經取得的管理費,認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式,而是根據案件實際情況,以公平公正原則為基礎,以平衡各方利益為標準,做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
(二)法院酌定管理費支付比例
最高人民法院(20xx)民申字第1277號案件中,最高人民法院審理認為:本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效,合同自成立時起不具有法律約束力,因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效,故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用,不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調,原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元,并無不當。
最高人民法院(20xx)民申字第1635號案件中,最高人民法院審理認為:原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作,依照公平原則,酌定以工程款8236363.09元為基數,參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況,按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據無效合同的處理原則,認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中,違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作,依據民法中的公平原則,酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分,從而參照合同約定確定管理費數額,而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用,從而酌定實際施工人管理費數額。
(三)根據過錯原則確定管理費數額
最高人民法院(20xx)民申字第861號案件中,最高人民法院審理認為:20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定:乙方(余松堅、黃澤喜)按工程實際結算總價的22%扣繳甲方(中太公司)的工程管理費、稅金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同,應認定為無效,中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用,屬違法所得,不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款;盡管此約定是當事人真實意思表示,但合同被認定為無效后,如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇;一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款,法律依據不足,本院不予支持。
上述案件中,最高人民法院在確認建設工程合同無效后,根據我國《合同法》第五十八條規定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任。”上述案件中,非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯,最高人民法院根據過錯責任原則,依據法院自由裁量權確定管理費數額。
(四)根據合同履行情況結算
最高人民法院(20xx)民申字第1078號案件,最高人民法院審理認為:對管理費,從二審查明的案件事實來看,雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此,實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支,屬于工程價款的一部分,即使合同無效,雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此,二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費,并無不當。
上述案件中,最高人民法院在認定建設工程合同無效后,認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定:“建設工程施工合同無效,但是建設工程竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持。”上述案件中,涉案合同雖然無效,但是路航公司實際履行了管理義務,該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格,雙方參照合同結算工程價款時,亦應當參照合同約定按實結算管理費。
(五)尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院(20xx)民申字第1522號案件中,最高人民法院審理認為:《解釋》第四條規定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定,收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定,人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中,因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費,且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據,二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權利、義務的協議。依照施工合同,施工單位應完成建設單位交給的施工任務,建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工,發包人支付價款的合同,是建設工程的主要合同,同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方,雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的,或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用,在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業應通過“管理費用”科目,核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用,貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用,結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
個人建筑施工合同模板 篇6
甲方:
乙方:
為了甲乙雙方共同修好房子,經雙方協商,共同簽訂本合同。
一、整棟房屋實行全包工程:按630元/每平米(包括基礎部分)執行,費稅各負各的。
二、修建的規模及標準
1、磚混結構三層,層次高第一層3.4米,二、三層3.2米,全現澆。
2、客廳、地面60×60全瓷防滑地板磚,廚房、廁所地面30×30全瓷防滑地板磚,墻面廚房全貼:廁所1.8米,顏色由甲方定,樓梯扶手為不銹鋼,地面為水泥沙漿面。樓頂面為女兒墻。
3、內墻及天棚為普通抹灰,“888”仿盜。
4、外墻面:為水泥沙漿搓沙。
5、門窗:乙方只負責室內木門,其它由甲方負責;窗:全部為鋁合金。
6、水電:乙方負責表內的材料、安裝、包括燈具,不含客廳大燈。
7、衛生設備:乙方只負責蹲式大便器的材料和安裝,其它衛生潔具可由甲方購買乙方負責安裝。
三、施工要求
1、乙方必須負責安全。
2、必須使用合格材料。
3、乙方必須接受甲方的檢查、建議和要求。
四、付款方式及工期
工程總造價約為30萬元。
按每完成一層付 元,二層付 元,三層付 元,留質保金2%。
工期為20xx年6月30日內全部完成施工工程。
五、附則
1、其他未盡事宜,雙方協商解決。
2、施工期間因單方違約造成經濟損失的,由違約方全額賠償。
3、工程支付使用因施工問題出現嚴重問題,由乙方承擔全部責任(包括開裂、漏水等)。
4、本合同雙方簽字后生效,一式三份,各執一份,中間人一份。
甲方(簽字):_____________乙方(簽字):_____________
聯系電話:_________________聯系電話:__________________
____________年______月____日____________年______月____日
個人建筑施工合同模板 篇7
合同編號:________________
出租人:________________ 簽訂地點:____________________
承租人:________________ 簽訂時間:______年____月____日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見合同附件):_________________
第二條 租賃物資的用途及使用方法:__________________________________________
第三條 租賃期限:自______年______月______日至______年______月______日,共計______天。承租人因工程需要延長租期,應在合同屆滿前______日內,重新簽訂合同。
第四條 租金、租金支付方式和期限
收取租金的標準:________________________________________。
租金的支付方式和期限:__________________________________。
第五條 押金(保證金)
經雙方協商,出租人收取承租人押金______元。承租人交納押金后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資后,押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:______________________
第七條 租賃物資的保管與維修
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由______人承擔。
第八條 出租人變更
一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為:________________________________。
第十條 本合同解除的條件:_______________。
第十一條 違約責任
一、出租人違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金______%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金______%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金______%的違約金。
4.其他違約行為:_____________________________________。
二、承租人違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
3.有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租人有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金______%的違約金。
4.其他違約行為:___________________。
第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交_________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向________________人民法院起訴。
第十三條 其他約定事項:_____________________。
第十四條 本合同未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條 本合同一式______份,合同雙方各執______份。本合同附件______份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租人
出租人(章)
住所:
法定代表人(簽名):
委托代理人(簽名):
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:承租人
承租人(章)
住所:
法定代表人(簽名):
委托代理人(簽名):
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:鑒(公)證意見
鑒(公)證機關(章)
經辦 人
年月日
監制部門:________________ 印制單位:_______________
個人建筑施工合同模板 篇8
發包人:______(以下簡稱甲方)
承包人:______(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑裝飾工程質量管理條例》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律規定,遵循自愿和誠實信用的原則,雙方就建設工程承包合同事項協商一致,同意簽定本合同,雙方共同遵守履行。
第一條工程概況
1、工程名稱:______煤礦排矸道路建設
2、工程地點:______鎮
第二條承包內容及方式
1、承包內容:______煤礦排矸道路及道路倆側排水溝建設
2、承包方式:包工包料
第三條合同工期
開工日期:______
竣工日期:根據現場實際情況工程工期由工程主管人員現場督促不計竣工日期。
第四條合同價款及支付
1、合同價款依據依據集團公司相關造價文件執行。
2、本合同材料計價依據為:
材料價差按施工期間______工程造價信息執行。
3、設計變更(現場簽證)的計算同原合同計價方法,實際完成工程項目的增減依據合同約定的造價內做相應調整。
4、本合同無預付款,甲方在乙方出具當地稅務所建安發票后掛帳,工程竣工甲方驗收合格后支付工程總價的90%,余款作為質保金,質保期為工程竣工甲方驗收合格之日起壹年。
5、工程量確定:以施工圖紙實際完成工程量和驗收單為準。
6、本合同價格中包含圖紙范圍內文字說明的所有內容。
第五條工程質量及驗收、保修
1、本工程質量標準雙方約定為優良工程。乙方必須達到國家、行業質量標準、規范及滿足甲方的質量要求。
2、乙方按合同約定的質量標準完成全部施工項目,如果工程質量達不到合同要求,則甲方有權要求乙方承擔違約責任。
3、乙方必須按照現行國家質量檢驗標準。施工驗收規范和施工圖組織施工,在施工中對甲方的設計有修改意見,須立即向甲方提出,在取得書面變更洽商手續后方可繼續施工。因非甲方原因造成返工或返修的,發生的費用及造成的損失由乙方承擔,延誤工期不予順延。
4、隱蔽工程具備隱蔽條件的,由乙方提前通知甲方進行隱蔽工程驗收,驗收合格簽證后,乙方方可進行下道工序施工。驗收不合格的,乙方須在甲方規定的時間內整改完畢,重新驗收。
5、若分部分項工程乙方不向甲方報驗,就進入下道工序施工,則甲方有權根據實際情況責令乙方返工,返工費用及損失由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
6、保修期執行國家有關規定。
第六條甲方權利和義務
1、甲方有權利要求乙方達到合同約定的質量等級,乙方嚴格按照設計要求進行施工,遵守甲方的相關制度,否則造成的質量事故由乙方承擔全部責任。
2、甲方有權要求乙方按合同約定的期限完工,否則乙方應向甲方承擔違約責任,且延誤的'工期不予順延。
3、甲方有權依據國家或政府部門制定的有關法律、法規對乙方進行施工現場安全生產、文明施工進行統一管理、協調、調度并有權進行監督和控制。
4、甲方在乙方收到圖紙三天內組織會審和設計交底。
5、甲方有權對乙方違規行為提出整改,若乙方不能在期限內整改,致使甲方權益受到損害時,甲方有權清退乙方并解除合同,甲方由此產生的的費用及造成的全部損失均由乙方承擔,并且不予結算乙方完成工程未結算的工程款。
6、甲方有義務按合同約定支付乙方工程款。
第七條乙方的權利和義務
1、乙方有權拒絕甲方違反國家法規、施工規范及安全操作規程的指令行為。乙方保證按照合同約定的質量標準按期竣工,若乙方不能按合同約定的期限完工,則向甲方承擔違約責任,并且延誤的工期不予順延;同時乙方保證所提供的材料。配件等質量合格,且對材料配件等質量負責,否則甲方有權要求乙方重新采購或修復。拆除,并向甲方違約責任。
2、乙方對其確定勞動關系的工人必須認真審查。保證人員的政治素質、身體素質和技術水平,不得雇傭聾啞、呆傻、殘疾、無技術女工、不滿18周歲和超過55周歲的工人。
3、乙方有義務將其作業人員登記注冊,并將登記冊作為合同附件,存項目部一份以備教育及檢查。
4、在生產過程中,乙方必須配備專職技術員及質安員,并必須保證按期、按項、按量完成合同范圍內的任務,服從甲方的統一調動。
5、乙方人員必須按施工圖紙說明施工,如有合理化建議應征得甲方同意,辦理書面洽商變更后方可施工,注意保護成品、半成品,在施工中由于使用當及管理成甲方其他經濟損失進行照價賠償。
6、乙方應對工人進行安全生產、明火作業、食品衛生及交通安全、煤氣中毒等方面教育,乙方人員必須遵守甲方有關安全生產、消防保衛、場容衛生等規章制度,服從甲方人員的指導、教育監督和檢查,并及時向甲方提供有關情況和資料。
7、乙方工人違反安全操作規程、違章作業或在施工現場打架斗毆造成的人身傷亡或財產損失,由乙方應承擔全部責任、同時甲方對乙方的上述行為進行懲罰。
8、乙方要公正合理的支付勞工工資,依法雇工。因乙方的工作人員與乙方發生勞動糾紛而牽涉甲方參與訴訟或仲裁及承擔責任的,則甲方概不承擔任何責任,由乙方承擔全部責任;同時,乙方應向甲方承擔違約責任。
第八條竣工驗收及結算:
1、承包工程驗收以國家頒發的施工規范、質量檢驗標準、施工圖及合同為依據,自承包工程施工完畢后8日內由乙方、甲方共同辦理書面驗收手續。
2、乙方安排作業人員按時完成所承包的作業內容,經甲、乙雙方共同辦理書面驗收簽證手續后,乙方應于工程交工后15日內向甲方遞交竣工結算報告和結算資料。
第九條違約責任
1、乙方應按合同約定的質量標準完成全部工程。若由于非甲方原因,工程質量未達到合同要求或發生質量事故的,則乙方應向甲方承擔支付工程總價款20%的違約金、賠償損失等違約責任,且延誤的工期不予順延。同時,甲方有權解除本合同。
2、乙方應按合同約定的工期完工。若由于非甲方原因未能按期完工,則乙方應向甲方承擔違約責任,每延誤一天向甲方支付壹萬元的違約金,承擔甲方由此產生的費用和遭受的全部損失,且延誤的工期不予順延。
3、乙方應對其所提供的材料。配件等質量負責,并且確保質量合格、滿足合同要求。若違反上述約定,則乙方應向甲方承擔支付工程總價款20%的違約金。賠償損失等違約責任。同時乙方應按甲方要求修復、拆除、重新采購或采取其他補救措施,直至達到合同目的。
4、甲乙雙方當事人應認真履行合同約定的各項義務。若乙方違反本合同所列之其他義務,則向甲方承擔支付工程總價款5%的違約金、賠償損失等違約責任。
第十條安全施工、安全事故處理
1、乙方必須貫徹執行國家、政府及行業主管部門頒布的安全生產的法律法規及各項規定。乙方嚴格安全標準組織施工,并隨時按行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。
2、乙方在施工過程中發生安全事故,全部責任由乙方承擔。甲方有權按照相應規程給予乙方處罰,處罰金額為工程總價款5%并且甲方有權要求乙方承擔由此產生的費用及給甲方造成的損失。
第十一條、因本合同或在履行本合同中引發爭議,雙方應協商解決,協商不成的,雙方選擇向______仲裁委員會申請仲裁。
第十二條、若有未盡事宜,雙方應協商并達成補充協議,該協議與本合同具有同等法律效力。
第十三條、本合同自雙方當事人簽字蓋章之日起生效,本合同一式肆份,甲乙雙方各執倆份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年_________月_________日
個人建筑施工合同模板 篇9
業 主 方: (簡稱甲方),住址: 聯系電話: 身份證號碼:,住址:
承 包 方: (簡稱乙方)聯系電話: 身份證號碼:
甲方在位于 省 市 區 鎮 村 社擬建房屋一幢,經甲乙雙方協商,由乙方負責承攬施工。為明確甲乙雙方的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠實守信的原則,確保建房施工過程中的安全、質量、工期、工程款支付等,經雙方充分協商,同意簽訂本合同,以供甲乙雙方共同遵守執行。
一、 承包方式:
本工程采用甲方提供建筑材料,乙方組織施工人員、機械設備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時水電管線、安全防護用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人員及設備物資進行承包施工,既:包施工質量、施工安全、工期的承包方式進行承包。
二、 計劃工期:
計劃竣工日期:20xx年 月 日, 計劃開工日期:20xx年 月 日,工期 (日歷)天。
三、 承包范圍:
按照甲方提供的施工圖紙,承包范圍包括:基礎土方開挖及回填、基礎工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內室外抹灰及面磚粘貼,室外散水工程、給排水及強弱電安裝工程等,既:除室內乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內容均由乙方負責。
四、 承包單價: 按照建筑面積每平方米 元(大寫 元整)進 行造價計算,該單價包括人工費、機械費、工用具使用費、安全文明施工費、安全施工措施費、勞動保護費、保險費等除甲方材料費以外的全部施工費用。
五、 付款方式: 按工程進度付款:一樓主體完成后支付 元,全部主體完工屋面斷水后支付 元,全部工程完工經甲乙雙方驗收合格后,甲乙雙方按照實際竣工的建筑面積進行總價計算,本次支付至總價款的95%,留5%作為工程質量保修金,工程質量保修期為一年,保修期滿后無質量問題,甲方一次性支付全部尾款,保修金不計息。
六、 施工安全
1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故的發生,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任全部由乙方承擔,與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方的施工人員必須身體健康,乙方負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育、安全告知和安全監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保工程施工安全和工程質量。
3、乙方應加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
4、乙方須具有從事房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并交付建房成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
七、 施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建筑材料。根據施工進度,乙方應提前3天通知甲方購買所需材料。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。
4、所有工人的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
八、 工程質量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要按照施工圖及建筑施工規范進行施工作業,確保施工質量符合《建筑施工質量驗收規范》要求,工程質量達到合格標準。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求進行修改或返工;返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重建的責任,并由乙方承擔所需的費用,并賠償甲方的相關損失。
九、 工期延誤:
工期從20xx年 月 日開始建設,工期為 (日歷)天。無正當理由,乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或停水造成停工;
2、不可抗拒的自然災害,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況(須由甲方簽字同意的情況說明)。
十、 違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行返修;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方違約,甲方有權解除本合同,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,在工程相應進度完成五天后,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因乙方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
十一、 合同的生效與終止:
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格,質量保修期滿后甲方付清全部工程款后,該合同自動失效。
十二、 其他:
以上合同條款,雙方必須共同遵守。若有變更補充,經甲乙雙方協商一致后簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
個人建筑施工合同模板 篇10
甲方(簽字):_________________
乙方(簽字):_________________
為明確甲乙方雙在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量地完成國家的基本建設任務,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條 總則
一、工程名稱:
二、國家(或各部委、或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執照,計劃任務書,初步設計、總概算等文件號。
三、工程編號:________________。
四、工程地點:________________。
五、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表略)。
六、工程造價:本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表略)。
第二條 工程期限
本合同全部工程____年____月____日開工至____年____月____日竣工(各單項工程、中間交工工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表略)。
在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,并通過書面形式確定順延期限:
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料,以及設備不合規格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條 施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷:申請領取建筑執照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的接通;應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員學習和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工地區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
第四條 物資供應
一、本合同全部所需材料按下列( )項供應方式辦理。
.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應;
2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;
特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應;
3.包工不包料工程,全部材料由甲方采購供應到現場或指定的加工地點;
4.________________________________
二、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工、引進成套設備在交付乙方前,甲方應負責商品檢驗。在施工現場加工的非標準設備,甲方可委托有條件的乙方加工。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規格品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關手續后實行,由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費,由負責供應之一方負擔。 四、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現場時必須驗證,如無證明,須經試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應之一方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。
第五條 工程款結算
一、本合同全部工程造價的結算方式,按下列第( )項辦理;
.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;
2.按施工圖預算加系數包干確定包干造價,包干范圍以外的費用,另按有關規定調整包干造價;
3.按標準施工圖單方造價包干,包干范圍以外的費用另按有關規定調整包干造價;
4.包工不包料工程,按包工預算定額或人工費包于辦法結算;
5.________________________________。
二、本合同自簽訂生效之日起,甲方應在日內按工程造價總數元的百分之一次撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表,并據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的百分之的尾款,待工程竣工驗收后全部付清。(基本建設投資撥款改貸款之后,貸款辦法按主管部門的規定辦理。)不按合同規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
第六條 施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質量第一”的方針,要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準。
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔:
.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件,經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工;
2.施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時,須經原批準單位審批同意,甲乙雙方辦理有關手續后方可施工。在設計變更尚未批準前,任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與沒計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,并應作好記錄,甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時,檢查結果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責,符合要求者,其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中,如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔。在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條 竣工驗收、結算與保修 一、乙方在單項工程竣工前日,應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,并與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔,并償付逾期違約金,違約金計算辦法。
二、竣工工程經檢驗合格,從驗收之日起天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使乙驗收工程發生損失,應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續,作為竣工工程驗收之依據。
四、在進行地竣t2 2程驗收中,如發現不合格需返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,甲乙方在規定期限內完成完成后經驗收合格再行移交,因此而發生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可作減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據,在進行竣工驗收時,乙方應向甲方提供以下條件:
.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應盡量在原施工圖上加以注明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收天內,應將竣工工程結算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結算件后應在天內審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結算,建設銀行據以撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量保修一年,采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間,確因施工責任造成的屋面漏水、漏氣、堵塞等質量事故,應由乙方負責修理,并負擔全部修理費用。
第八條 獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議,經甲方和原設計單位同意方可施工,由此而節約的工程投資,百分之歸乙方,百分之歸設計單位。
二、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應按該項工程的項算造價(包工不包料工程按預算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之的違約金。如乙方采取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之的獎勵。獎金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應從全局出發,不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛,應本著實事求是的原則,協商解決,如雙方協商不能解決時,根據一方當事人的請求,可以提交有管轄權的工商行政管理部門仲裁。
第九條 工程負責人和工傷事故
一、甲方派同志為駐現場負責人,乙方派同志為現場施工負責人,共同履行本合同的各項規定,對工程進度、工程質量進行監督,檢查隱蔽工程,辦理中間交3232程驗收手續及其他事宜。 二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程,安全施工,防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度。
第十條 合同份數及有效期
一、本合同一式份。其中正本兩份,甲乙雙方各執一份;副本一式________份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效,在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
第十一條 附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書,在簽訂本合同后,可作為本合同之附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準。
第十二條 合同附件(均略)
一、工程項目一覽表,
二、全部施工圖紙;
三、施工圖預算表;
四、甲方負責供應材料、設備一覽表;
五、國家(或省、自治區、市政府、計委、建委等有關單位)對工程的批準投資計劃、計劃任務書等份文件。
第十三條 其他條款____________________________________________。
建設單位(甲方):(蓋章)______________
代表人:(蓋章)________________________
地址:__________________________________
電話:__________________________________
聯系人:________________________________
銀行賬號:______________________________
施工單位:(蓋章)______________________
代表人:(蓋章)________________________
地址:__________________________________
電話:__________________________________
聯系人:________________________________
銀行賬號:______________________________
_____________年_________月__________日訂
個人建筑施工合同模板 篇11
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
甲方現將“武漢**廠經濟適用房工程建設”的土建工程發包給乙方總承包。按照《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國合同法》之有關規定,本著公平、公正、互利、互惠的原則,結合本工程的具體情況,經甲、乙雙方友好協商達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱:武漢**廠經濟適用房第一、二期工程建設。
2、建設地點:漢口古田一路舵落口(武漢**廠正大門左側)。
3、建筑面積:第一期工程約17000㎡(20xx年12月25日進場樁基礎施工),第二期工程約43000㎡(20xx年6月上旬進場施工)。
4、工程質量保證金:貳佰萬元人民幣,甲乙雙方簽定本合同書后,乙方工程技術人員進住施工現場后支付。
5、工程質量保證金返還時間:工程主體結構施工至四層時返還壹佰萬元,工程主體結構施工至六層時返還壹佰萬元。
6、結構形式:框架結構12層。
二、承包方式
包工、包料以及施工圖中所有內容,其中樁基礎工程同時發包給土建施工單位。
三、承包方法
1、土建及水電安裝工程
2、具體承包范圍:根據湖北省仲華建筑設計有限公司20xx年3月28日出具的武漢染料廠經濟適用房施工圖紙(工程號175206-0003)的全部內容,20xx年 月 日圖紙答疑。
四、結算標準、依據及其它
1、承包依據:土建部分依據20xx年《湖北省建筑工程消耗定額及統一基價表》,水電部分依據20xx年《湖北省建筑安裝工程費用定額》,均按二類工程取費,關于勞動力工日取費標準參照湖北省人民政府20xx年出臺的文件執行。
2、工程量確定依據:乙方提供的竣工圖、施工圖會審紀要、設計變更、隱蔽簽證及甲方簽證等進行計算。
3、設計變更、聯系函、簽證等現場資料,在工程完成驗收后,作為辦理結算手續的依據。
4、主要材料、裝修材料和分部工程,鋼材、水泥、商砼、防水材料、外墻涂料、外墻磚、地磚及鋁塑板、花崗巖、門窗工程、欄桿、水、電等方面的設備及主材等本工程所需材料定貨前,必須經甲、乙雙方商定的品牌,乙方自行采購,材料必須有出廠合格證、出廠檢測報告方可使用。工程所需材料在施工期間按武漢市建設工程當月信息價格進行調價決算。
5、無信息價的材料由乙方送樣,甲方簽證確認后,乙方自行采購,甲方簽證,甲、乙雙方確認價格后進行計算。
五、特殊約定
1、簽定本合同書后,乙方將質量保證金150萬元先打入甲方指定的銀行賬戶上,后50萬元待甲方需要時支付。
2、簽定本合同書:即乙方的質量保證金到甲方指定的銀行賬戶上,甲方承諾:20xx年12月25日前工程項目正式開工,如甲方在20xx年12月25日前不能開工,應承擔乙方保證金銀行3倍的利息,在20xx年元月10日內還不能開工,乙方有權向甲方索賠200萬元質量保證金的10%的違約金,追回質量保證金及違約金20萬元。
六、工程款的支付方式
1、主體工程到六層結構封頂時,甲方按已完工程量支付工程進度款的75%。
2、主體工程到10層結構封頂時,甲方按已完工程量支付工程進度款的80%。
3、主體工程封頂后,甲方按已完工程量支付工程進度款的85%。
4、工程完工,驗收完畢付至工程款的90%,審計完畢付至工程款的97%。余款叁年內付清。
5、甲方如未按上述約定支付工程進度款,使工程推延,應承擔所應付工程進度款每天的萬分之一的違約金,經乙方同意,尚欠進度款按月息1.2%計算,因甲方原因長期拖欠工程進度款,乙方不同意時,應承擔工程總價20%的違約金,并按規定結算解除合同。
6、工程竣工驗收后,甲方收到乙方竣工結算報告、結算資料及所有工程竣工資料(竣工圖壹套、所有工程內竣工資料)后30天內審核完畢(節假日順延),乙方出具正式發票,余款經決算完成付至工程總價的97%。屬甲方原因未按時完成審計,乙方視同竣工結算報告甲方認可,并按此竣工結算報告付款,甲方不得有異議。
七、工程管理
1、三通一平由甲方負責完成。
2、臨時施工用水、臨時施工用電(高壓、低壓)由甲方負責接至用地紅線邊。區內施工用水、用電由乙方根據需要安裝。施工用水、用電按表計算,按水、電部門的收費標準計費,費用由乙方承擔。
3、簽訂施工合同甲方提供圖紙六套后,7日內乙方向甲方提交施工方案和施工組織設計方案。
4、甲方負責組織設計院及有關部門進行圖紙會審及技術交底。
5、乙方應按政府有關規定做好文明施工,認真組織管理人員、機械設備進場施工。
6、施工現場的安全由乙方負責,施工中必須加強對建筑安全生產的管理,執行安全生產責任制,嚴格遵守有關安全生產法律、法規、建筑行業安全規章,否則責任均由乙方自行承擔。
7、工程竣工后乙方應提供壹套完整的工程技術資料送交甲方存檔。
8、乙方應遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音及環境保護安全生產的管理規定,按規定需要辦理的有關手續申請辦理(乙方負責的由乙方辦理,甲方負責的由甲方辦理)。
9、當有經濟簽證或設計變更項目發生時,乙方應盡量提供以書面的形式上報監理與甲方審核,無法提前申報時,發生過程中應及時通知監理與甲方現場簽證,最遲不得超過48小時上報,逾期作廢。甲方與監理在接到乙方書面報告時,應在48小時內審核確認。
10、乙方必須按時支付工地工人工資,不得違返國家有關規定,乙方如有工人因工資、工作等問題或聚眾鬧事,甲方有權直接處理,所需費用從乙方工程款中扣除,乙方不得有異議。
11、乙方必須維護自身施工隊伍的團結,遵紀守法。如乙方施工隊伍出現打架、鬧事、斗毆等情況,一切后果由乙方承擔。
八、違約責任
1、乙方應嚴格按甲方確定的施工方案組織施工,并接受監理單位對施工全過程的監督,當乙方違反有關規定時,甲方有權給與書面警告,當書面警告過3次時,甲方有權對乙方處以不高于壹萬元的罰款。
2、乙方不按合同約定履行合同義務,屬違約行為,甲方有權根據乙方違約程度采用相應措施,如減少乙方承包范圍和內容,同時甲方有權終止合同,乙方應承擔違約責任,并賠償甲方工程相應的損失。
3、乙方若無正當理由停工應承擔違約責任,甲方有權立即終止向乙方支付任何費用,如乙方無故停工超過7天,甲方有權終止合同,并同意甲方另請施工單位,同時甲方有權追究乙方違約責任,并賠償甲方損失。
4、甲方不按時支付工程款或拖延支付時間,乙主有權向甲方索取1.2%的違約金,并要求甲方賠償一切經濟損失。
九、特殊條件的約定
凡甲方在武漢染料廠開發的所有工程項目必須由武漢新八建筑集團有限公司舒國才項目部承建,否則屬于甲方違約,并賠償一定的經濟損失。
十、其它
1、本合同壹式肆份,甲、乙方雙方各執貳份,在甲、乙雙方未簽定施工正式合同前本協議合同有同等的法律效力。
2、本合同書未盡事宜,由甲乙雙方簽訂正式施工合同時加以補充。
3、甲、乙雙方應忠誠合作,以誠相處,共創友好和諧施工現場。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
個人建筑施工合同模板 篇12
出租方:____________________________
承租方:____________________________
簽訂地點:__________________________
簽訂時間:__________年_____月_____日
根據《民法典》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件:
第二條租賃期限
自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。共訂_____天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前_____日內,重新簽訂合同。
第三條租金
租金收取:______________________________
第四條押金(保證金)
經雙方協商,出租方收取承租方押金_____元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養
租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任:
一、出租方違約責任:
1、未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金_____%的違約金。
2、未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金_____%的違約金。
3、未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金_____%的違約金。
4、其它違約行為。
二、承租方違約責任:
1、不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金_____%違約金。
2、逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金_____%的違約金。
3、如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約期租金_____%的違約金。
4、其它違約行為。
第八條爭議的解決方式____________________________________________________
第九條其它約定事項______________________________________________________
第十條本合同一式_____份,合同雙方各執_____份。本合同附件_____份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方(章)__________
____年_____月_____日
承租方(章)________
____年_____月_____日
個人建筑施工合同模板 篇13
甲方:______________實業發展有限公司
乙方:________________建筑工程公司
甲乙雙方本著平等互利的原則,就工程施工有關事宜進行友好協商,并共同達成以下補充協議:_________________
一、工程造價
1.土建工程造價按二類工程取費,總價下浮_______________%后為甲乙雙方土建工程結算造價。
2.安裝工程造價按三類工程取費,總價下浮_______________%后為甲乙雙方安裝工程結算造價。
3.材料價格計取劃分為土建結構及安裝預埋材料計取階段(地下結構至主體封頂)和建筑及水電安裝工程材料計取階段(主體封頂前一個月至_______________年_______________月_______________日),分段計算確認,即雙方每月確定一次單價,該段工程完工后按月平均單價計算該段工程材料結算價值。
4.工程材料設備價格中信息價與市場價差額在正負_______________萬元(指本合同工程單項材料總值差額,下同)區間以內的工程材料按信息價計,信息價與市場價差額在正負_______________萬元區間以外的工程材料,乙方須依據工程材料實際市場批發價書面報甲方確認,并按雙方確認價進行工程結算。
5.乙方同意不收取下列費用:_________________工程搶工措施費、工程質量保證施工措施費、擾民施工措施費、場地不足施工措施費、一般施工安全及技術施工措施費(如在定額項目中已含,不再另行扣除,但也不額外追加);現場文明施工措施費雙方另行協商。
6.由甲方分包的工程,乙方項目部按分包工程總價_______________%(主要設備費除外)收取總分包配合費、管理費,并由甲方從各專業工程工程款中扣付給乙方環慶花園項目部。
個人建筑施工合同模板 篇14
出租方:
承租方:
根據《中華人民共和國民法典》及有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件。
第二條租賃期限自____年____月____日至____年____月____日。共計____天。承租方因工程需要延長租期,應在合同屆滿前____日內,重新簽訂合同。
第三條租金租金收取:
第四條押金(保證金)經雙方協商,出租方收取承租方押金____元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負擔維修保養費用。租賃物資退還時,雙方檢查驗收,如有損壞、缺少、保養不善等,要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間,出租方如將租賃物資所有權轉移給第三方,應正式通知承租方,租憑物資新的所有權方即成為合同的當然出租方。
二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用,不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任
一、出租方違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金____%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租方償付違約期租金____%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的`,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租____%的違約金。
4.其他違約行為。
二、承租方違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
2.逾期不還租賃物資,應向出租方償付違約期租金____%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租方有權解除合同,限期如數收回租賃物資外,承租方還應向出租方償付違約金期租金____%的違約金。
4.其他違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其他約定事項
第十條本合同一式____份,合同雙方各執____份。本合同附件____份,都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。
出租方:(章) 承租方:(章)
單位地址: 單位地址:
_____年____月____日
個人建筑施工合同模板 篇15
甲方(委托方):
乙方(鑒定機構):
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本鑒定工程事項協商一致,訂立本合同。
一、房屋鑒定工程概況
(一)房屋名稱:
(二)房屋地址:
(三)房屋鑒定原因:
二、房屋鑒定工程范圍
(一)甲方工作內容:
1、向乙方提交《鑒定委托書》及以下資料(已提交的打“√”):
(1)甲方身份證明材料;
(2)房屋所有權證、租賃合同、代管或者托管協議;
(3)房屋設計資料;
(4)地質勘察資料;
(5)施工技術檔案;
(6)房屋目前使用用途證明;
(7)提供相鄰房屋的相關材料。
2、乙方因檢測鑒定需要要求甲方提供的其他技術資料:
3、應于 年 月 日提供上述資料,并對其完整性、正確性及時限負責;
甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行檢測鑒定。
4、提供鑒定現場的水源、電源及鑒定所需的工作面;
5、提供現場檢測的安全措施;
(二)乙方工作內容:
1、調查摸清房屋的歷史和現狀;
2、現場查勘、測試,記錄各種數據和狀況;
3、檢測、驗算,整理技術資料;
4、全面分析,論證定性,作出綜合判斷;
5、出具《房屋安全鑒定報告書》(檢測鑒定報告應包括相應的檢測數據);
6、將《房屋安全鑒定報告書》提交甲方,由甲方向 市(區、縣)建設、房地產行政主管部門辦理《房屋安全鑒定報告書》(一式五份)備案;
7、對鑒定報告中提出需加固、結構補強的,提供技術咨詢;
三、合同工期
(1)本合同簽訂后三日內,乙方必須進行現場查勘(指乙方工作內容的第1、2條);如因甲方原因造成乙方不能進駐現場,現場查勘時間順延;有明顯險情的房屋,乙方應于 年 月 日立即組織鑒定;
(2)乙方在開始現場查勘且甲方提交全部所需資料后 個工作日內,出具鑒定報告;
(3)房屋結構復雜、鑒定難度較大,在規定的時間內不能完成鑒定的,應當向甲方說明情況,另行簽定補充協議,并根據實際情況出具階段性鑒定文件。
四、質量標準
房屋安全鑒定主要依據國家行業標準《危險房屋鑒定標準》、國家標準《民用建筑可靠性鑒定標準》、《工業廠房可靠性鑒定標準》以及相關的國家、地方專業技術標準、規范和規程,以及建設部《城市危險房屋管理規定》。乙方應根據具體工程實際情況,確定檢測依據及標準。
五、收費標準、鑒定面積、合同價款
(一)房屋安全鑒定費用:可按每平方米鑒定建筑面積 元計收。
(二)鑒定總面積: 平方米。
如果實際鑒定建筑面積與上款面積不符,則以實際鑒定建筑面積為準,并調整鑒定費用。
(三)鑒定費用總金額¥: 元(不含檢測、勘察費用)
(大寫): (人民幣)
六、付款方式
(一)甲乙雙方簽訂本合同后 天內,甲方付給乙方合同總金額的 % 。屬財政出資的,甲方可先行墊付。
(二)甲方收到乙方提交的《房屋安全鑒定報告書》后,甲方配合乙方辦理財政支付的相關手續,并結算合同價款。
(三)甲方自行出資的其他方式:
七、組成合同的文件
八、雙方責任
(一)甲方
應提交乙方的全部所需資料超過規定期限 天以內,乙方按本合同第三條規定交付鑒定報告的時間順延;甲方交付上述資料超過規定期限 天以上時,乙方有權重新確定提交鑒定報告的時間。(不能提供主要資料的,乙方有能力通過檢測等技術手段完成鑒定的,可約定)
(二)乙方
1、未按合同工期提交報告時,每延誤一天,罰款300元。
2、負責鑒定報告的質量。因弄虛作假、計算錯誤等乙方原因導致鑒定報告的鑒定結論與建筑物實際情況不符,造成經濟損失及安全事故,應退還鑒定費用,免收受損失部分的檢測鑒定費,并承擔相應的法律責任。
九、有關事宜
(一)本合同執行過程中發生爭議,甲乙雙方應及時協商解決。如雙方協商不成,經雙方同意,可向市(區、縣)建設、房地產行政主管部門申請調解。
(二)未盡事宜,經雙方協商一致,簽訂補充協議。
(三)雙方的協商補充條款、補充協議與本合同均具效力。
(四)本合同經甲乙雙方鑒字蓋章即時生效。
(五)本合同正本一式四份,甲乙雙方及市、縣建設局(房管局)各執一份。
甲、乙雙方確定,在本合同有效期內,甲方指定 為甲方項目聯系人,乙方指定 為乙方項目聯系人,項目聯系人負責本項目進行過程中的協調工作,以使本項目順利進行。
十、合同生效
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________