工程場地施工合同書（通用3篇）

工程場地施工合同書 篇1

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積(工程形式)：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　(1)開工：____年__月__日;

　　(2)竣工：____年__月__日;

　　(3)合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質量標準：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元;工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元;質保金___元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：____年。

　　10、雙方的責任義務

　　(1)發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛;

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度;

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點;

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算;

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工;

　　②如期完成施工任務;

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求;

　　④負責發包方提供料物及設備的保護;

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞;

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用;

　　11、其他

　　(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　(2)本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴;原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據《民法典》第六十一條的規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充;不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：_________

　　承包方：_________

　　委托代理人：_________

　　委托代理人：_________

　　___年__月__日

　　___年__月__日

工程場地施工合同書 篇2

　　發包方：_______________（以下簡稱甲方）

　　承包方：_______________（以下簡稱乙方）

　　經甲乙雙方共同協商，甲方同意將下列工作承包給乙方完成，為了更好地完成此工作，雙方同意簽定此合同。合同條款及內容如下。

　　一、工作內容與勞動報酬。

　　（1）地下負二層砌水溝、地面砌磚坎分格，人工費單價__元/米。水溝按雙邊計算。

　　（2）地下室負二層地面30cm厚找平混凝土澆筑，要求澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工費單價__元/立方米。

　　（3）地下室負二層地面10cm厚找平混凝土澆筑，要求人工澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工費單價__元/平方米。

　　（4）水溝抹灰，要求水溝底最溥處厚度5cm，按1%坡度找坡，表面用水泥粉壓光，水溝口要抹成放蓋板的子口，水溝口要平直光滑。人工費單價__元/米。

　　（5）集水坑抹灰，口部做法與水溝口一樣，人工費單價__元/個。

　　（6）不澆混凝土的人防門口地面做水泥砂找平及四周抹灰，要求灰面光面。人工費單價__元/平方米。

　　（7）水溝蓋板鋪設及刷黑色油漆。人工費單價__元/塊。

　　（8）墻腳水泥砂踢腳線抹灰。要求線口離地12cm，厚度9mm，表面水泥粉壓光。人工費單價__元/米。

　　二、施工質量標準及承包責任要求。

　　（1）以上單價包括施工工藝上必須進行的水平線彈設，混凝土厚度定點的費用，以及水溝邊按混凝土厚度定出標高的灰條抹灰費用。

　　（2）以上單價包括商品混凝土施工的輸送泵管接拆及清洗用工。

　　（3）乙方必須在此單價內承擔地下室地面工程的一切手尾工作，包括防火門框腳及其它一切地面手尾修補。

　　（4）地面水泥砂施工技術及質量必須符合以下要求：

　　1、根據水溝位置，分設地面找坡方向，然后定出地面標高灰餅，灰餅間距2米設置一個。

　　2、地面做4cm高分水坡面，水溝完成面寬度20cm，坡向集水坑，不得有積水。

　　3、澆砼要分段澆筑，每段均按同一個方向澆筑，使得混凝土能同一個方向先后凝固，方便面層找平。表面找平時，有積水的地方要吸光表面水，然后補充砂漿，用鋁合金方刮平。避免積水的`地面凝

　　4、待混凝土開始凝固可以站穩人腳時，即對混凝土表面進行打磨，灑水泥粉，固后起皮。

　　5、完成地面不得有積水，不得起皮，表面平整度允許偏差5mm。地面墻腳必然后再壓光。須平整，且不能污染墻面。

　　（5）如地面完成后有大片的積水或地面起皮或地面起砂眼面，則按每個位置處罰100__元。

　　三、施工進度要求及工資發放方式。

　　乙方按甲方要求從地面定點開始，20天內完成本合同的（1）至（5）項內容，（6）至（7均數）項何時完成則何時才能進行工程量結算。如乙方無法按甲方要求進行施工，甲方則有權終止施工合同。

　　由于該合同工程施工期較短，人工費結算一次性完成，在整個地面完成，包括所有手尾工程全部完成后，10天內結算人工費。

　　乙方當施工完成每項工作內容時，應及時通知主管施工員、項目部質量檢查小組對完成的工程進行質量驗收，驗收合格才有資格進行結算。如上述驗收人員發現施工質量不合格，項目部會發出質量整改通知給乙方。乙方應及時對質量毛病進整改，整改完畢后再通知主管施工員及項目部質量檢查小組驗收，驗收合格經得上述有關人員簽名確認才給予結算。

　　工程量計算方法：按實際地面的可見面積計算（地面+高低差面），澆砼地面按30CM砼地面的實際計算量。

　　四、甲乙雙方責任及施工條件

　　（1）甲方提供施工場地及施工材料。

　　（2）甲方提供混凝土輸送泵、混凝土磨面機、砂漿攪拌機、運輸手推斗車。

　　（3）甲方提供施工照明所需的電燈及地拖線。該用品屬于借用，完工后乙方必須按數歸還，否則按價賠償。

　　（4）甲方提供踢腳線施工用的9厘木板壓條。

　　（5）甲方提供工人的住宿場地、生活用水及照明用電。

　　（6）甲方負責給乙方施工工人購買工傷保險（保險范圍由保險公司指定，如超出保險范圍由乙方自負，與甲方無關。）

　　（7）甲方指定地方給乙方自行做飯，乙方炊事員、炊具及柴火（煤氣）自理。

　　（8）乙方必須自帶施工用的小型工具（如鐵鏟、灰桶、鋁合金方、灰刀、灰板、灰抹子等）

　　（9）乙方按工程施工規范及技術交底進行施工，做到工完場清，節約使用材料。

　　五、安全文明施工管理有關規定

　　（1）凡進入本工地施工的人員須持有身份證或深圳市勞務工暫住證。凡屬三無入員及國家通緝犯均不準進入本工地務工。一經查獲，送公安部門處理。

　　（2）乙方所有工人不準帶家屬進住工地。進場的工人必須領用安全帽及工作卡，由乙方負責人到工地辦公室統一辦理。其中安全帽10__元，工作卡5__元，共15__元作為押金，在乙方人工費中扣押，在乙方人員退場時歸還領用物品時統一退回押金。如領用物品損壞，則按價賠償。

　　（3）乙方進場人員必須經過項目部安全教育才能上崗工作。施工時必須遵守甲方的安全管理。如有違反安全操作規程且不聽指揮的，每次給予50__元的罰款。嚴重者給予停工退場處理。

　　（4）不能讓砂漿硬結在地面上、斗車上及攪拌機內。一經發現，每次給予乙方500__元的處罰。

　　（5）乙方所有人員必須遵守《工地管理條例合約》。如有違反，按條例規定處罰。

　　六、合同生效與終止

　　本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。乙方完成該項工作結清帳款后合同自動失效。

　　七、合同份數

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　八、合同爭議

　　（1）甲乙雙方若因故不能履行合同，應征得對方的同意，并賠償另一方的損失，損失大小由雙方協商解決。若甲方有足夠證據認證乙方無能力完成本合同任務，可隨時取消乙方施工資格，并按本合同第三條結算乙方人工費。

　　（2）本合同解釋權在甲方，乙方需詳細閱讀以上各條款，一經簽字即視為認可。

　　發包方（簽章）：_______________

　　承包方（簽章）：_______________

　　合同簽訂時間：_______________

工程場地施工合同書 篇3

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　經甲乙雙方自愿協商，甲方將市場的破混混凝土地面、外運碎石、灰碴、鋪設管道、打混凝土地面工程交給乙方施工，具體事宜經甲乙雙方協商簽訂合同如下：

　　1、上述工程施工期：自_____年______月______日工期15天，（雷雨天順延，乙方不得無故延誤工期的施工日期，需按約定時間完成）。

　　2、施工地點：大山路與十一路交匯，華東裝飾材料市場、膠合板市場。

　　3、工程應符合國家質量要求及規定，所需用的材料必須符合國家相關標準及合格證書，施工結果須符合甲方要求，乙方對所施工項目認真細致地做好每一項工程，工程完工后做到現場清潔，無堆放垃圾。

　　4、工程量的核實與確認：工程結束后，由甲乙雙方共同對工程進行驗收（包括工程質量驗收及工程量的實際驗收）。

　　5、工程造價：破混凝土、外運碎石灰碴、鋪設管道、打混凝土，每米700元（包括人工費及材料費）。壘泥下水道，沉淀井每個20xx__元（包括人工費及材料費）。下水道預測96米，沉淀井暫定6個（施工后按實際米數計算）。工程總造價約計79200元，大寫：柒萬玖仟貳佰元整。

　　6、質量要求：工程質量達到省市建委對鋪設下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出現質量問題，（甲方使用過程中人為造成的'質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。施工過程中所出現的安全事故均由乙方承擔責任。

　　7、付款方式：乙方材料工人進入工地后，甲方需支付乙方工程造價的20%，便于乙方備料，鋪設完管道付工程的40%，甲方驗收合格后，支付30%；保修期滿15日內支付10%。

　　8、其它未盡事宜，雙方協商解決。

　　本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，簽字生效。

　　發包方（簽章）：_______________

　　承包方（簽章）：_______________

　　合同簽訂時間：_______________