工程合同糾紛和解協議(通用3篇)
工程合同糾紛和解協議 篇1
甲方:_________________(原告)
乙方:_________________(被告)
丙方:_________________(被告)
現甲乙方就為履行___________________人民法院(_______________)淮開執字第_______________號達成如下和解協議
一、乙方于______________年____________月前一次性支付_______________元,收款單位:______________人民法院,開戶行:______________支行,帳號:______________
二、乙方如果按期履行,甲方剩余款項不在要求乙、丙方支付,所有事項均了結,執行終結;本案訴訟費、執行費均由甲方承擔。
三、乙方如不按期履行,甲方有權按執行文書執行。
四、本協議一式四份,雙方各一份,送_______________法院一份。
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:_________________
______________年____________月__________日
工程合同糾紛和解協議 篇2
甲方:__建筑設備租賃站
乙方:西安市__工程有限公司
甲、乙雙方在平等自愿的基礎上,經充分友好協商,根據實際情況,對甲方租賃費結算支付事宜達成如下協議:
一、乙方于本協議簽訂之日起個工作日內,通過銀行轉賬方式向甲方指定賬戶支付人民幣300000元。
二、雙方確認:上述款項到賬后,應由乙方支付的租用物資租金、維修保養費用、應納稅費,以及缺損部分的賠償金等均已結清,雙方年1月所簽《鋼管、扣件、頂托租賃合同》終止。
三、甲方收到前述款項后,應即刻向市區人民法院申請撤訴。
四、本協議簽訂后,雙方再無爭議,互不承擔責任,任何一方不得再向對方及其合作單位提出權利主張。
五、本協議經各方簽字蓋章后生效,一式四份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方銀行賬戶甲方:
乙方:
負責人:負責人:
年月日
工程合同糾紛和解協議 篇3
反訴人(本訴被告):_________________陜西###國際建設工程有限公司
法定代表人:_________________##經理
住所地:_________________西安市碑林區##
被反訴人(本訴原告):_________________陜西##實業有限公司
法定代表人:_________________###經理
住所地:_________________西安市未央區##反訴人就被反訴人建筑工程施工合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求:_________________
1、請求判令被反訴人繼續履行20__年6月20日簽訂的《建設工程施工合同》;
2、請求判令被反訴人支付違約金180000元、鋼材欠款損失256167元、停窩工損失860000元;
3、本案的訴訟及相關費用由被反訴人承擔。
事實和理由:_________________
20__年6月20日,反訴人與被反訴人簽訂了《建設工程施工合同》,反訴人承建被反訴人##市場商住樓#樓、#號樓。為了保證工程順利按照工期竣工,雙方在合同約定相關內容,第11條對工程款支付進行了明確約定,合同第18條對違約索賠進行了明確約定。
合同簽訂后,反訴人組織安排施工,每個步驟都是經過被反訴人及其現場監管人員的同意和認可才施工的,已經完成#樓主體封頂,#樓業已完成地下室和一二層砌體。工程施工期間被反訴人一直不及時不足額支付工程進度款,雖經反訴人多次要求,但其就是不按時足額支付。所以,造成農民工工資無法發放,材料款一度中斷。合同約定反訴人墊資是到三層封頂,而現在情況#樓都主體封頂了被反訴人也沒主動撥付過進度工程款。
工程已近收尾,合同大部分反訴人已經履行完畢,此次糾紛實際是因為被反訴人的不及時支付工程進度款違約在先導致,所以被反訴人的主張不能成立。被反訴人拒不支付工程款的違約行為,造成農民工工資無法發放,材料供應商欠款利息索賠,給的反訴人造成巨大停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用,為了維護正常市場經濟秩序,本著工程已經完工現狀反訴訟人要求被反訴人按照合同第十八條“承擔上述違約的責任后仍繼續履行合同”。
綜上所述,反訴人認為,合同目的已經基本完成,由于被反訴人遲延支付工程進度款,導致進度放緩,望法院察明案情,依法裁判,依法維護建筑工人的合法權益。
此致
陜西人民法院
反訴人:_________________陜西###國際建設工程有限公司
_____________年__________月__________日