工程居間合同書(精選15篇)
工程居間合同書 篇1
甲方(委托人):
聯系人:
聯系地址:
身份證號碼:
乙方(居間人):
聯系電話:
身份證號碼:
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就重慶凱思特房地產開發有限公司工程(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的發包單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息(該項目總造價約四億一千萬元),并最終促成甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包合同。
2、“居間成功”是指甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包完合同簽訂完成。該工程執行重慶市20xx計價定額及其配套文件和工程施工期間政府下發的相關配套文件,取費標準按一類工程一級取費不下浮,材料價格和未計價材料價格按工程施工期間重慶工程造價信息單價執行。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目信息,內容包括合同條件、工程量及總價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考查。
三、甲方的義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和發包單位進行合同洽談。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和發包單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用以甲方與重慶凱思特房地產開發有限公司簽訂的工程合同金額的2%計算。
2、居間成功后,在甲方和發包單位簽訂合同后支付居間費 萬元(暫定價)。甲方進場時應先支付乙方 萬元整,剩余金額從施工開始,根據甲方收到的每筆工程款比例支付;竣工結算完畢時,五日內全部結清(乙方提取的款項,稅收、管理費由乙方負責)。
3、甲方以勞務現金的方式支付。
五、乙方的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。
六、其他約定
本合同一試四份甲乙雙方各留二份具有同等法律效力
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 20xx 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式:
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意將爭議提交合同簽訂地重慶市南岸區中級人民法院提起民事訴訟。
九、其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(簽字)
法定代表人或代理人: 法定代表人或委托代理人:
年 月 日
工程居間合同書 篇2
甲方(委托人):某某建筑公司
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
聯系電話:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就xx省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%.
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付x元整;在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差x等費用)
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章)
法定代表人或委托代理人:
乙方(蓋章)
法定代表人或委托代理人:
工程居間合同書 篇3
甲方(委托人):
聯系地址:
乙方(居間人):
聯系地址:
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就江西省井岡山茨坪道路改造工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。 2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的10%,。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。
2、居間成功后,居間報酬按發包單位支付結算工程款進度百分比進行結算支付,竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方轉帳方式支付。
4、居間費用稅務各自承擔。
五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地: 合同簽訂日:
甲方:(蓋章)
法定代表人或委托代理人:
乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:
工程居間合同書 篇4
甲方:
乙方:
乙方委托甲方策劃中介()一級公路建設工程(一標段)K000+000至K000+000施工項目,經友好協商,簽定如下協議,共同嚴格履行。
一、甲方責成專人負責前期聯絡、了解情況,尋找可靠關系,聯絡乙方同項目單位領導見面,并從中策劃,幫助乙方同項目單位簽定施工協議或合同。
二、中介成功,合同簽定之日,乙方付給甲方中介費(項目合同金)額%;項目施工單位預付乙方工程款5日內,乙方再付給甲方中介費%。
三、甲方幫助乙方聯系中介業務過程中發生的一切費用由乙方承擔,甲方該不負責。
四、甲方幫助乙方聯系業務成功并簽定了有關協議,乙方不能按協議規定按時支付中介費用,同意甲方從項目單位撥付的工程款中代扣。
五、此協議一式兩份,從簽定之日起生效。未盡事項,另行協商。若有爭議,提請X市中級人民法院仲裁。
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
年 月 日 年 月 日
工程居間合同書 篇5
委托人:______________________
簽訂地點:____________________
居間人:______________________
簽訂時間:____________________
第一條委托事項及具體要求________________________________________________________________________________________________________
第二條居間期限從________年____月____日至________年____月____日。
第三條報酬及支付期限居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委托人的違約責任_________________________________________________________
第七條居間人的違約責任_________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項_____________________________________________________________________
第十條本合同未作規定的,按《中華人民共和國民法典》的規定執行。
委托人(章):_____________________
居間人(章):_____________________
住所:___________________________
住所:___________________________
法定代表人:____________________
法定代表人:_____________________
居民身份證號碼:_______________
居民身份證號碼:_________________
委托代理人:____________________
委托代___________________________
電話:___________________________
電話:___________________________
開戶銀行:______________________
開戶銀行:_______________________
賬號:___________________________
賬號:__________________________
郵政編碼:______________________
郵政編碼:_______________________
__________年_______月__________日
__________年__________月_______日
工程居間合同書 篇6
甲方(蓋章):
甲方擔保公司(蓋章):
一、以上簽訂原始合同(簽訂原始合同;乙方船主代表人現為甲方船主代表人),其中 乙方 與甲方 調船費議定為人民幣 整,超出部分暫歸乙方所有,并于領取時;同步匯入乙方賬號,原始合同于一個月后按次扣除時,由乙方無條件歸還業主方,與甲方無關。
二、以上簽訂原始合同,單價內含人民幣 元/立方,為乙方代表所有,由乙方代表統籌分配其余中間人,附表如后。甲方支付方式,甲方在簽訂原始合同后;按甲方與該項目方公司簽訂合同內容,并以該合同條款之付款方式,并在每次工程結款時,同時支付給乙方代表,并以轉賬形式轉入乙方指定銀行賬號。甲方在每期轉賬中備注為居間費用作為支付證明。如果甲方未及時支付,則按未按時支付金額的 倍,向乙方承擔違約金。
三、本合同簽字生效后,與該項目的原始合同,同期執行,如原始合同終止,本居間合自 動同步終止。如原始合同延期,本居間合同自動同步延期。合同因政府行為等不可抗拒原因未簽訂時,甲方在 個月內不得與上述項目方或工程公司就該項目重簽合同。
四、爾后增加 ,將不再另簽合同,比照本居間合同計價方式來計算,并將 數據付于此 合同當為附件,等同比照辦理。
五、違約處理、罰則方式
(1).在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主 要義務;
(2).當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
(3).當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。 違約方則應一次性賠償乙方所有經濟、金錢損失,且不得異議。
六、其他事項:
(1).保密事項
甲乙雙方均應充分保守協議所涉及的商業秘密。
甲乙雙方不以其在居間過程中獲取的商業秘密做出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
(2).在本合同簽訂后,甲方越過乙方與項目方工程公司完成交易(包括直接或間接),視為乙方完成工作,甲方需支付乙方本合同第二款所約定的居間費用,乙方對該居間費用,有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。甲方不得異議,并放棄抗辯 訴訟之權力。
(3).本合同所需相關文件復印本,原始簽訂合同、船本復印件、甲方身分及擔保公司證明 文件、船主授權書等;附于本合同之后,視為本合同有效文件。本合同一式三份,電子簽約與書面具有同等法律效力,兩方及鑒證單位各持一份,雙 方簽字蓋章后生效。本合同未作規定的,按《中華人民共和國民法典》的規定執行。 爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由 當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,依法向 地方人民法院 起訴。
甲方(蓋章):
甲方擔保公司(蓋章):
甲方法人代表:
法人代表:
居民身份證號:
稅務證號:
住所:
居民身分證號:
住所:
乙方代表(蓋章):
簽訂日期:
工程居間合同書 篇7
甲方:
乙方:
根據其他有關法律、行政法規,遵循公平和誠信的原則,甲方月季園布展與施工改造,需要花卉運輸和工程機械進場施工,雙方就有關事項協商一致,達成如下協議:
一、由乙方提供運輸車及工程機械進行施工,所產生費用按臺班計算(8小時/臺班)。
二、乙方服務時間:以甲方通知進場時間為準。
三、乙方服務內容:在施工現場聽從甲方管理人員指揮施工。
四、結算方式:預計全部工程需要40天左右完工,全部工程完工并驗收合格后,按實際工程量所產生的臺班數量10日內付清全款以及產生的稅費。
五、價錢:
1、以下單價由乙方提供工程機械的進出場拖車費。
2、乙方工程機械價格:60型挖機 800元/臺班、8噸吊車 800元/臺班、運輸車 800元/臺班。
三、以上單價均為乙方自行提供燃油。
雙方責任:
一、工程、運輸機械在施工期間均由乙方負責維護和保養,以保證甲方施工的要求。
二、乙方必須聽從甲方現場管理人員的工作安排,以保證甲方的施工要求。
違約責任:
一、甲方不按約定支付工程完工后的款項,每逾期一天,甲方應向乙方支付未付款項0.3%的違約金。
二、乙方在接到甲方進場通知后未進場,甲方有權解除合同并要求乙方支付20__元的違約金。
三、任何一方擅自變更、解除合同應向另一方5000元違約金,協商不成,一方可向合同履行地人民法院提起訴訟。
其他:
一、未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
二、本合同一式兩份,由甲、乙雙方各執一份,自甲、乙雙方蓋章簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
工程居間合同書 篇8
甲方(蓋章):
甲方擔保公司(蓋章):
乙方:
一、以上簽訂原始合同(簽訂原始合同;乙方船主代表人現為甲方船主代表人),其中 乙方 與甲方 調船費議定為人民幣 整,超出部分暫歸乙方所有,并于領取時;同步匯入乙方賬號,原始合同于一個月后按次扣除時,由乙方無條件歸還業主方,與甲方無關。
二、以上簽訂原始合同,單價內含人民幣 元/立方,為乙方代表所有,由乙方代表統籌分配其余中間人,附表如后。甲方支付方式,甲方在簽訂原始合同后;按甲方與該項目方公司簽訂合同內容,并以該合同條款之付款方式,并在每次工程結款時,同時支付給乙方代表,并以轉賬形式轉入乙方指定銀行賬號。甲方在每期轉賬中備注為居間費用作為支付證明。如果甲方未及時支付,則按未按時支付金額的 倍,向乙方承擔違約金。
三、本合同簽字生效后,與該項目的原始合同,同期執行,如原始合同終止,本居間合自 動同步終止。如原始合同延期,本居間合同自動同步延期。合同因政府行為等不可抗拒原因未簽訂時,甲方在 個月內不得與上述項目方或工程公司就該項目重簽合同。
四、爾后增加 ,將不再另簽合同,比照本居間合同計價方式來計算,并將 數據付于此 合同當為附件,等同比照辦理。
五、違約處理、罰則方式
(1).在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的'行為表明不履行主 要義務;
(2).當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
(3).當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。 違約方則應一次性賠償乙方所有經濟、金錢損失,且不得異議。
六、其他事項:
(1).保密事項
甲乙雙方均應充分保守協議所涉及的商業秘密。
甲乙雙方不以其在居間過程中獲取的商業秘密做出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
(2).在本合同簽訂后,甲方越過乙方與項目方工程公司完成交易(包括直接或間接),視為乙方完成工作,甲方需支付乙方本合同第二款所約定的居間費用,乙方對該居間費用,有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。甲方不得異議,并放棄抗辯 訴訟之權力。
(3).本合同所需相關文件復印本,原始簽訂合同、船本復印件、甲方身分及擔保公司證明 文件、船主授權書等;附于本合同之后,視為本合同有效文件。本合同一式三份,電子簽約與書面具有同等法律效力,兩方及鑒證單位各持一份,雙 方簽字蓋章后生效。本合同未作規定的,按《中華人民共和國民法典》的規定執行。 爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由 當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,依法向 地方人民法院 起訴。
甲方(蓋章):
甲方擔保公司(蓋章):
甲方法人代表:
法人代表:
居民身份證號:
稅務證號:
住所:
居民身分證號:
住所:
乙方代表(蓋章):
簽訂日期:
工程居間合同書 篇9
甲方:______________
法定代表人:______________
地址:____________________
聯系方式:___________________
乙方:______________
法定代表人:______________
地址:____________________
聯系方式:______________
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就__________省_____市__________區裝修工程項目,引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金人民幣_______________元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的_____%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金_____%時,甲方將支付乙方全部裝修工程_____%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付人民幣__________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至_____年_____月_____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
提交位于_________________________的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3、本協議經各方簽署后生效。
簽訂時間:______________________
甲方:______________
乙方:______________
工程居間合同書 篇10
甲方(委托人):
法定代表人:
地址:
乙方(居間人):
身份證號碼:
地址:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下合同:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_____________________工程項目(以下簡稱本工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位進行接洽,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂承包施工合同(最終合同名稱以甲方屆時所簽署合同為準)。
2、本工程項目主要情況
(1)工程名稱:
(2)工程地址:
(3)工程主要施工內容:
(4)其他情況:_________________________________________
二、甲乙雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;
2、甲方負責根據乙方提供的信息或約定的時間和建設單位進行合同談判;
3、甲方有權隨時向乙方了解居間服務進度;
4、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關;
5、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬;
6、甲方對乙方提供的項目資料及其他相關信息負有保密義務;
7、甲方有對乙方公開本工程項目談判進度的義務。
( 二)乙方權利義務
1、乙方應向甲方提供有關本工程項目的信息,協助甲方對本工程項目進行實地考察;
2、乙方承諾向甲方提供的關于本工程項目的基本信息真實可靠;
3、乙方有權知情整個項目談判全過程;
4、在甲方與建設單位進行合同談判期間,乙方應盡到居間人的謹慎和誠實義務。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本工程項目居間報酬為工程承包施工合同金額的____%;
2、甲方應在居間成功之日起_____日內向乙方全額支付全部居間報酬;
3、"居間成功"是指甲方與建設單位就本工程項目簽訂書面的工程承包施工合同;
4、乙方賬戶信息如下:
戶名:
卡號:
開戶行:
5、甲方可以轉賬或現金的方式支付。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指乙方完成委托事項實際支出的必要費用。甲方于本合同簽訂之日起____日向乙方支付人民幣______________,作為乙方居間活動費用。居間活動費用不包含在居間報酬中,居間人未促成合同成立的,有權不予返還。
五、保密事項
1、甲乙雙方應充分保守本合同所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密做出不利對方的任何行為。
六、違約責任
1、甲乙雙方應完全履行本協議約定,任一方違約的,均應承擔違約責任。
2、乙方遲延支付居間活動費用的,每遲延一日,應向甲方支付逾期未付費用千分之三的違約金,遲延超過10日未支付的,乙方有權解除本合同。
3、乙方遲延支付居間報酬的`,每遲延一日,應向甲方支付逾期未付費用千分之三的違約金。
七、通知
1、通知聯系人
為方便協議雙方情況的溝通,甲方指定___________為己方聯系人,乙方指定___________為己方聯系人,具體負責通知和傳達本合同相關事宜。
2、任何一方依據本合同約定需要發出的通知或其他告知事宜,如告知本條第1項約定的對方指定的聯系人,即視為該方已履行告知義務。任何一方在本合同中確定的通訊地址發生變化時,應書面通知另一方。
3、通知地址及方式
甲乙雙方約定選擇電子郵件、郵件、傳真、電話作為通知方式。
(1)電子郵件地址
甲方:
乙方:
(2)郵寄地址
甲方地址:
郵政編碼:
乙方地址:
郵政編碼:
(3)傳真號碼
甲方:
乙方:
(4)電話號碼
甲方:
乙方:
4、通知視為實際送達的日期確定如下:
(1)電子郵件方式的通知,該等通知以已讀回執標注日期為送達日。
(2)郵寄方式的通知,該等通知于發件之日起7日視為送達。
(3)用傳真方式發送的通知,在有關該傳真的傳送報告標明的傳送日視為已實際送達。
(4)用電話方式發送的通知,在雙方接通電話的當日視為已實際送達。
八、合同解除及終止
1、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效,至居間成功及甲方全額支付居間報酬之日止。
2、甲乙雙方協議解除本合同或依據本合同約定內容解除本合同的,本合同終止。
九、爭議解決
甲乙雙方約定,如就本合同的解釋、履行等發生的一切爭議,應友好協商解決,協商不成,任一方均有權向本合同簽訂地(北京市___區)人民法院提起訴訟解決。
十、其他事項
1、甲乙雙方均已經認真閱讀和充分討論本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含義的前提下簽訂本合同。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
3、其他:___________________________
甲方(公章):_________
____年____月____日
乙方(公章):_________
____年____月____日
工程居間合同書 篇11
委托方:_______________
居間方:_______________
身份證號:_______________
身份證號:_______________
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關裝修工程項目居間服務等事項,經協商一致,簽訂本合同。
1、合同標的物
居間方向委托方提供珠江新城裝修工程,合同標的物具體情況
2、居間方義務
A、居間方應積極、認真地介紹裝修項目基本情況,并及時溝通情況;
B、居間方協助委托方做好該項目的前期溝通工作;
C、居間方提供委托方工程裝修有關設計圖及預算圖;
D、居間方應協調有關矛盾,促成委托方與該裝修工程項目方成功簽約。
3、委托方義務
A、委托方承諾一旦本裝修工程項目方與委托方簽訂合同,委托方即應承擔向居間方支付服務費義務。
B、委托方在施工期間出現質量及有關施工所有問題,委托方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。
4、居間服務費
A、居間服務費(即是中介服務費)的標準;
B、委托方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程項目合同總金額(不論何種形式)的6%,此居間費包括所有居間人的費用在內。
C、居間服務費支付方法:
委托方與裝修工程方簽訂合同后各委托方收到該項目工程費達到總造價10%以上時,委托方支付居間服務費30%,委托方收到工程費達到50%以上時,付居間服務費30%,委托方收到工程費達到70%,付居間服務費40%(即付清)。
5、誠信原則
(1)、委托方在本合同委托期內,沒有征得居間的書面同意,委托方不能與該人項目方進行協商中簽訂項目轉讓合同,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
(2)、委托方不能以相關企業或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
(3)、委托期內委托方未能與該項目達成協議時,委托方將不支付居間服務費。
(4)、委托方在簽訂裝修工程,在施工期間或之后,該項目增加工程量時委托方按工程量增加部分支付居間方服務費。
6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。未經雙方書面同意,任何方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。本協議一式二份,雙方各執一份。
委托方:_______________居間方:_______________
代表人:_______________代表人:_______________
聯系地址:_______________聯系地址:_______________
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________
___年___月__日___年___月__日
工程居間合同書 篇12
甲方(委托人):_______
聯系地址:______________
聯系電話:______________
乙方(居間人):_______
聯系地址:______________
聯系電話:______________
甲、乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依等價有償,互惠互利,平等自愿誠信合作的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就珠海機場土石方工程與業主接洽,并最終促成甲方簽訂該工程的專業承包施工合同。工程量1000萬立方(以實際工程量為準)。每立方保證15.5元,(以扣除居間費用)。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,并承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠,如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、資金證明,營業執照等相關資料;負責和承建單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。
四、居間報酬的結算方法、支付時間和支付方式
1、居間成功后,甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共2500萬元人民幣(稅后)。
2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用:
第一次:以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。
第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內支付乙方_______萬元人民幣。
余款按每三個月付一次,甲方按所簽定的居間協議比例三次付完付給乙方。
3、甲方以現金或者轉賬的方式支付給乙方,乙方收取甲方的居間服務費不開發票,不承擔任何稅費及其它手續費。
五、居間費用的承擔
1、如乙方提供的'工程信息不真實,造成甲方所發生的實際費用由乙方承擔,如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發生的實際費用由甲方承擔。
六、保密事項
1、甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁,或直接向當地人民法院訴訟解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效,甲、乙雙方需提供有效身份證件的復印件附后。
合同簽訂地:_______
甲方(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
法定代表人或委托代理人:______年____月____日
法定代表人或委托代理人:______年____月____日
工程居間合同書 篇13
甲方(委托人):______________
聯系地址:______________
聯系電話:______________
乙方(居間人):______________
聯系地址:______________
聯系電話:______________
證件號碼:______________
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_______省_______市(縣)工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的`關系。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的(10)%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為合同額的3%(三個居間人共計),即_____萬元
2、居間成功后,在甲方與建設單位簽定合同后支付_____萬元;
在施工隊伍入場后甲方必須向乙方支付萬支付_____%即_____萬元;
3、甲方可以轉帳的方式支付,并且按照不同比例分別轉入三個居間人賬戶,(共計合同額的3%)
居間人居間費用的__________%;
居間人居間費用的_____%;
居間人居間費用的_____%.
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至_____年_____月_____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式肆份,甲方壹份,居間人各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):_______乙方(簽字):_______
法定代表人或委托代理人:_______法定代表人或委托代理人:_______
________年____月____日________年____月____日
工程居間合同書 篇14
甲方(居間人):
身份證號碼:( )
聯系電話:
乙方(委托人):
聯系電話:
根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商,就甲方為乙方提供居間服務,促成乙方獲得目標工程承包事宜,達成如下協議:
一、委托事項
1建設公司(以下稱“總承包單位”)擬將其(以下簡稱“該工程項目”)對外招標。乙方自愿委托甲方為其提供居間服務,并使其獲得該工程項目的中標。
2、甲方接受乙方委托,負責就該工程項目,引薦乙方與總承包單位直接洽談,向乙方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成乙方與施工總承包單位簽訂該工程項目的勞務大清包施工合同。
3、本合同中“居間成功”是指乙方與總承包單位就該工程項目簽訂了勞務大清包施工合同。
二、甲方責任和義務
1、甲方應及時向乙方提供有關該工程項目的招標信息及有關招標文件,并積極配合乙方協調整個投標過程中的運作及信息溝通,全力配合乙方制定合理有效的投標文件,盡最大努力幫助乙方逐步入圍,直至最后中標,簽訂工程合同。
2、如果居間成功,甲方應在乙方保證施工質量、進度,并得到總承包單位簽字認可的前提下配合乙方從總承包單位收取工程款。
三、乙方責任和義務
1、乙方應按照總承包單位的要求,提供乙方作為投標人證明其具備承擔該工程項目
的能力,及符合國家或者招標文件對投標人資格條件規定的證明材料,包括但不限于資質證書、營業執照等相關資料;
2、如果居間成功,則由乙方全面履行和總承包單位所簽訂的勞務大清包施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利和義務,與甲方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、居間報酬是指乙方按該工程項目的單個特定工程標段施工合同金額計算。
2、乙方應按該住宅工程的建筑面積(配套工程除外),以建筑面積每平米單價向甲支付保底居間報酬,即 100萬 元。 注:該費用包含第二居間人 的報酬。
3、居間成功后,乙方應在其施工隊伍進場后1個月內向甲方支付保底居間報酬金額的 10萬 元;乙方應在其承包全部工程出±0.000后1個月內向甲方支付保底居間報酬金額的 10萬 元;乙方應在其承包工程全部主體封頂后在總承包按合同付款的前提下1個月內向甲方支付保底居間報酬金額的 30萬 元;余額部分按前述規定待乙方與總承包單位竣工結算完畢取得全部工程款后1個月內全部結清。
4、乙方以現金或承兌支票的方式向甲方支付居間報酬。
五、居間費用的承擔
居間費用是指甲方為完成委托事項實際支出的`必要費用。無論甲方是否完成本合同所包含的委托事項,甲方全部承擔居間活動費用。
六、違約責任
居間成功后,如果乙方未按本合同第四條第 3 款的約定及時全額地向甲方支付居間報酬,則乙方除應立即全額付清該居間報酬外,還應從逾期之日起每日按拖欠金額的千分之三向甲方支付逾期付款違約金。
七、爭議解決方式
本協議在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,若協商不成,雙方應將糾紛交甲方所在地人民法院審理解決。
八、合同生效與終止
1、本合同自簽字簽署之日起生效,
2、 如果至年月日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
3、如果因總承包單位原因導致該工程項目的終止,則本合同自動終止。
4、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、其他事項
1、甲方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、甲乙雙方附身份證復印件。
3、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
工程居間合同書 篇15
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就xx省工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的.義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠
實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內,應向乙方支付x元整;在正常施工的兩個月內,應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據甲方每月取得的驗工計價款,按%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差x等費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章):
乙方(蓋章):