工程施工合同通用格式（精選15篇）

工程施工合同通用格式 篇1

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本協議書。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：工程內容：

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號： 資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工圖設計范圍內的建筑、裝飾、安裝工程，但不包括外墻幕墻工程、雨篷及鋼結構工程、電梯工程、通風及空調工程、弱電工程、消防工程及精裝修工程。

　　三、合同工期

　　開工日期：年 月 日(以開工令為準)

　　交工日期：年 月 日(具備部分精裝修隊伍進場條件)，月 日完成所承包范圍的所有分項工程。

　　四、質量要求

　　工程質量要求： 合 格

　　五、合同價款

　　金額(大寫)： 暫定人民幣 仟 佰萬元(以工程結算為準) 元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同生效時間： 年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同約定自雙方后生效。

　　發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)住所： 住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵編： 郵編：

　　鑒證意見：

　　經辦人：

　　鑒證機關：

　　年 月

　　日

工程施工合同通用格式 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　為加快園區的工程施工進度，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則。甲方同意將廠區內的公共廁所工程以包工包料的形式承包給乙方施工，為明確雙方權利及義務特簽訂如下條款，望雙方共同遵守。

　　一、 工程內容

　　灌注樁、土方開挖、回填、搗砼、鋼筋制安、模板、砌磚、粉刷等。

　　二、 工程承包單價及結算方式

　　1、人工挖土方：8元

　　2、C10墊層： 2303

　　3、C25砼基礎地梁構造柱等： 2603

　　4、 砌磚： 268元3

　　5、模板制安： 26元㎡

　　6、鋼筋制安： 4300噸

　　7、粉刷：18元㎡

　　8、回填土：4元

　　9、內外腳手架：6.5元㎡

　　10、灌注樁：95元

　　結算方式：各項目工程量以實際完成數量為準，另加18%施工企業管理費。

　　三、付款方式：甲方按乙方完成的實際工程量的60%付款，余款待驗收合格后一個月內再付。

　　四、施工期限：自________年 ____月 ____日起至年 ____月 ____日止。

　　五、工程質量：嚴格按照甲方提供的圖紙精心施工，工程質量要求必須符合國家頒發的施工驗收規范和質量標準，工程質量必須全部達到合格，如有質量問題造成的返工必須由乙方負責。

　　六、施工安全：施工場地必須采取必要的安全防護措施，消除安全隱患，由于措施不力造成的安全事故由乙方負責。

　　七、其它事項：甲方提供水電，乙方使用于本工程中的所有建筑材料，必須符合國家強制性標準及行業標準。

　　八、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效，在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效，本協議為一式兩份，甲乙雙方各執一份為憑。本協議如有未盡事宜雙方可協商解決。

　　甲方簽字(蓋章)：

　　乙方簽字(蓋章)：

　　簽訂日期

工程施工合同通用格式 篇3

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　為了確保 ，需，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：本工程預算價為萬元

　　元整)(詳見工程預算書)。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、結算方式：本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期

　　工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　6、

　　十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　簽訂日期： 年 月 日

工程施工合同通用格式 篇4

　　合同編號： 字 號

　　中華人民共和國建設部 制定 國家工商行政管理局

　　第一部分 協議書

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額(大寫)： 元(人民幣)

　　￥： 元 六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日

　　合同訂立地點： 本合同雙方約定 后生效

　　發包人：(公章) 承包人：(公章)

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

工程施工合同通用格式 篇5

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華

　　第1條 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3工程內容：屋后2.6米*11米加建二層主體，框架結構，墻體為24墻，部分為24紅磚砌筑，里外抹灰一遍。屋前2米*11米地梁與一層地面做平。 拆除屋前面原主體部分，甲方負責全部施工材料及施工機械，乙方負責全部人工費用及生活費用，出現一切安全事故由乙方負責。

　　1.4總工期： 天

　　1.5開工日期：年月日。

　　1.6竣工日期：年月(實際開工時間以現場具備開工條件為準)。

　　1.7合同條款：本工程總造價(小寫)：

　　金額大寫： (注：最終結算以實際竣工工程數量為準)。

　　第2條 付款方式

　　1 工程預付款：合同簽訂之日，甲方應向乙方支付工程款的，

　　2 工程進進度款：結構工程主體完工后，甲方向乙方支付工程款的，

　　3 工程進度款：工程竣工驗收合格后一周內，甲方向乙方支付工程款的，

　　第3條 竣工驗收

　　1 工程具備竣工驗收條件時，乙方向甲方提供竣工資料，甲方應在乙方送交驗收資料一周內組織驗收，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。

　　2 甲方在乙方送交驗收報告一周內無正當理由不組織驗收，或在驗收后5天內不予批準且未提出修改意見，可視為竣工驗收已被批準。

　　3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，如需修改才能達到竣工要求的，應為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　第4條 爭議

　　甲乙雙方發生爭議時，可以通過協商解決，協商無效時，經人民法院裁決。

　　第5條 違約

　　甲乙任何一方不能按本協議條款定內容履行自己的各項義務及發生使合同無法履行的行為，應承擔相應的違約責任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經濟損失。

　　第6條 合同生效與終止

　　1、本合同自訂立之日起生效。

　　2、乙方收到竣工結算款、交付竣工工程，本合同即告終止。

　　第7條 合同份數

　　本合同正本兩份，具有同等效力，由甲乙雙方分別保留：副本份。

　　第8條 補充條款

　　本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商一致作為本合同補充內容。

　　發包方： (章) 承包方：(章)

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

工程施工合同通用格式 篇6

　　建設單位:_______________以下簡稱甲方

　　施工單位:_______________以下簡稱乙方

　　按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，為明確雙方責任、權利、義務關系，經雙方協商一致, 特訂立如下合同條款,以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程項目名稱:_______________

　　2、工程項目地點:_______________

　　3、工程內容:照明等所有圖紙包含及甲方指定內容。

　　4、工程預算總投資:人民幣:以甲方審核的預算為準

　　第二條工程進度與驗收

　　1、根據雙方約定，乙方先進行樣板房的綠化工程。乙汙年月日進場施工，乙方進度依據甲方場地情況盡快實施，竣工日期定為年月日,并提供綠化驗收證明，防在施工期內不得以任何理由推遲工期。

　　2、本工程質量驗收與等級統一按市園林局二 級綠地有關標準設計要求及圖紙要求進行，道路I程按國家及上海市有關標準驗收。.

　　第三條工程結算與付款方法

　　1、本工程合同造價結算，綠化按93園林定額，道路基層、園林小品、地面鋪裝按93土建定額，水、電按93安裝定額，四類取費，黑色馬路按市政定額,其余地材按______市定額站20______年10、11月造價信息的平均價，主要材料、苗木價格按合同附件所列單價，苗木數量以圖紙所示、設計變更吸現場清點為準，乙方不得隨意施工。土坊按合同附件中乙方所報價格,不再計取其他費率，進出土坊總量以現場甲方核定為準，以簽證形式發生，稅金另取。

　　2、工程驗收合格后，乙方應在三十天內提出竣工結算,肪在接到結算書詬及竣工資料及時報有關審計部門]進行審計,審計期貳個月。甲、乙雙方按相關規定承擔各自的審計費用。

　　3、工程款支付方式:本協議生效乙方進場后支付暫定總價的20%，乙方完成綠化、鋪地、景觀照明等所有工程量后,甲方付乙方暫定造價的40%，審計結束后一周內支付乙方至結算總價的80%,剩余20%工程質保金在保修期滿后結清。

　　4、付款形式為支票。

　　第四條:雙方職責

　　甲方職責:

　　1、甲方應在開工前向乙方提供施工圖紙六套，同時向乙方做好技術交底工作。

　　2、甲方應在乙方施工前，根據乙方要求遷移和拆除施I范圍內重大障礙物，并協調好現場各施工隊之間的配合。

　　3、根據乙方要求,提供施工用水源、電源，乙方接表以便計量。

　　4、甲方按乙工程進展及時提供甲供材料。

　　5、甲方如需變更或修改設計方案，須出變更通知書，雙方及時辦妥圖紙、手續,于變更產生的工程費增加部分，按定額甲方簽證后結算。

　　乙方職責:

　　1、根據甲方要求,乙方須按質按量、按期完成，因質量不符合要求而造成的經濟損失，乙方承擔。

　　2、乙方在施I中應嚴格按施工安全操作規范進行施工，如發生傷亡事故,乙方自負責。

　　3、乙方保證苗木成活率100%，并符合苗木清單中所示的規格,竣工驗收后養護壹年,乙方不再收取任何費用。

　　4、園林土建工程中的隱蔽工程，乙方必須提前向防提出通知，經鉀、乙雙方到現場驗收后，向進行下一道工序施工,如乙方不經甲方檢查即進行下一道工序施工，防有權提出拆除檢查,由此造成的損失由乙方負責。此處所指"甲方”亦可是甲方委托的監理.

　　5、凡因不符合驗收標準造成的返工,以及吸竣工驗收交付后保修期內發生的確因施工原因造成的問題，郵放責返修并承擔其費用。

　　6、綠化苗木進場后，須經甲方檢驗確認后方可種植，則一切后果乙方負責。

　　7、乙方在施工期內，食宿自理，甲方如有條件可提供方便。

　　8、乙方負責辦理該工程前期及后期的有關手續,費用自理，甲方予以配合。乙負責所涉及的道路環境衛生和道路修復。

　　9、乙方應就本工程建立項目部，項目經理須常駐施工現場處理協調有關事務,并且安排專職技術人員協調設計與施工的關系,不能勝任本職工作的管理人員及技術工人，防有權要求乙方更換。

　　10、乙方在正式施工前不含方工程- 周，向甲方提供施工預算及施工組織設計。乙方負責竣工資料的編制，并在工程竣工后審計以前提交給甲方。

　　11、乙方進入現場的苗木、材料的規格、數量,先前必須核實清楚,不得多進，多進的以及不合規格的苗木、材料必須在規定的時間內運出現場。

　　12、做好竣工資料的編制，在審計前的竣I資料1份原件，1份復印件及竣工圖3套原件提交甲方，并需得到甲方驗收通過以書面意見為準，則甲紡有權扣除工程款內相應的竣工圖編制費用，環承擔由此造成審計工作拖延的后果。

　　13、 乙方在施工中應充分注意所有的地下管線、各類檢修,如有損壞，無條件承擔一切責任。

　　14、乙方對所有道路井蓋標負責,并不計調整費用。

　　15、施工電和用水應每月按實際發生費用向供電所及水廠繳納。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程施工合同通用格式 篇7

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　一、工程概況：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程承包范圍： 大雄寶殿 ㎡， 元 天王殿 ㎡， 元 鐘鼓樓 ㎡， 元 住宿樓及食堂 ㎡， 元

　　二、合同價款 (固定價格)

　　金額(人民幣大寫)： ;(小寫) ;

　　三、工期：

　　合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　四.工程質量標準

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定的設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　五.安全生產乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發生費用全部由乙方承擔。

　　六、工程款支付：

　　進場付款 元;

　　基礎±0付款 元;

　　完成主體一層付款 元;

　　主體完工付款 元;

　　工程竣工付款 元。

　　如甲方未按以上進度付款，乙方可停工，因停工造成乙方損失的由甲方承擔。

　　七、質保期： 一年

　　保修期限執行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束后產生的維修費由甲方承擔。

　　八.合同的生效

　　合同訂立時間：

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　九.附則.

　　1.本合同發生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業務主管部門進行調解，解決不了的，可向仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴

　　2.本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 乙方：

　　委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：

　　年 月 日

工程施工合同通用格式 篇8

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造 武陽 麗園小區景觀 工程，簽訂以下協議：

　　一、 工程內容：

　　平米等 工程(詳見施工圖紙)。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、 工期：

　　1、 開工日期：本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。

　　2、 施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、 因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　4、 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　三、 工程合同價款：

　　經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元(十九萬元整)，若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。

　　四、 承建方式

　　1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。

　　3、 施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。

　　五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：

　　1、本工程無預付款。

　　2、合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：支付次數分三次支付。

　　1、四角亭A亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭B亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。四角亭C亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。廊架C完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。防腐木地板完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60%。

　　2、工程全部完工后，付單項工程總費用(工程總價)的20%。

　　3、工程全部完工后三個月內，付工程總費用(總價，包括業主認可的簽證、變更)10%。

　　4、扣留工程總費用(含業主認可的簽證、變更費用)10%為質保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算，一年后支付。

　　3、此合同所描述款項含稅金(即稅金由甲方代扣，扣除稅率為3.41%)。

　　六、 工程質量要求：

　　1、 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、 施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證(采用視頻資料)。

　　七、 工程竣工驗收結算：

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。

　　八、 延期違約責任：

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣500元;若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。

　　九、 質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算， 期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：

　　1、 施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。

　　2、 施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、 甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　4、 乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　十二、合同生效與終止：本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、 本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議， 補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　簽名：(甲方) 簽名：(乙方)

　　簽訂日期： 簽訂日期：

工程施工合同通用格式 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲、乙雙方協商簽定本施工合同并一致確認以下條款內容：

　　第1條 工程概況

　　1.1 工程名稱： 鋼結構車棚制作安裝

　　1.2 工程地點：

　　1.3 工程面積：

　　1.4 工程內容：

　　1.5 承包范圍：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　質量等級： 合格

　　合同價款：

　　乙方以包工包料的方式對本工程鋼結構進行制作安裝，不得轉包。

　　本工程價款的計算按工程總造價一次確定，如設計圖紙變更則相應調整變更部分造價。

　　安全措施、技術措施由乙方提供技術方案，經有關專家評審，甲方批準認可。

　　第2條 合同文件及解釋順序

　　本工程合同由以下文件組成：

　　1、工程承包合同;

　　2、工程補充合同;

　　3、工程設計變更;

　　4、工程聯系單;

　　5、工程簽證

　　第3條 合同文件使用的標準適用法律

　　適用法律情況：國家及有關建設工程的法規均適用于本合同文件。

　　適用標準、規范：本工程應執行的規范如下：

　　《鋼結構工程施工及驗收規范》及其它政府的規定

　　第4條 圖紙

　　由乙方委托設計，及時將全套圖紙交甲方認可。

　　第5條 甲方駐工地代表

　　甲方委派 同志為駐工地代表

　　上述甲方代表行使甲方的全部權力和職責;乙方必須接受其指令。凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面指令和簽證，均應視為甲方意見的有效表達。

　　第6條 乙方駐工地代表

　　乙方委派 駐工地代表

　　乙方委派 負責現場施工

　　上述乙方行使乙方的全部權力和職責，凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責范圍內所發出的書面資料均應視為乙方意見的有效表達。

　　第7條 甲方工作

　　1、甲方應在開工前清理好現場，做到三通一平(水電路通、施工場地平整完畢)以保證乙方順利開工。

　　2、甲方負責按合同支付工程款。

　　3、甲方提供進出道口的臨時通行證給乙方。

　　第8條 乙方工作

　　乙方按照甲方要求的時間及時組織工程技術人員熟悉圖紙，采購材料，組織生產。

　　第9條 進度計劃

　　按雙方協商的工期要求施工。

　　第10條 工程預付款、工程款支付及結算

　　甲乙雙方約定： 主材進場，支付工程款總價的30%，工程竣工驗收后，保留工程總價款的5%質保金，(壹年驗收后支付)。 付清剩余尾款。

　　第11條 保修

　　保修內容、范圍：乙方承包范圍內的全部工程內容，和其它確屬乙方施工質量問題的均屬乙方保修范圍。

　　保修期限： 。

　　在保修期限內，乙方對施工質量問題免費維修，在保修期限之外或非因乙方責任造成的修理由甲方支付費用。

　　有關保修細則，雙方另定協議。

　　第12條 爭議

　　雙方應嚴格執行合同條款，并本著友好合作的精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：

　　1、雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的10天內，雙方應保證合同的繼續執行。

　　2、雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在地工商行政管理機關進行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

　　第13條 違約

　　如有違約，應按經濟合同法的原則，由違約一方承擔違約責任并向對方支付違約金。

　　第14條 安全施工和文明施工

　　乙方應嚴格執行上級有關部門的安全生產規定，因施工造成工傷事故由乙方負責。

　　乙方應根據本工程的員工作好安全、文明施工教育。

　　乙方應嚴格執行上級有關部門的文明施工規定，否則發生的一切費用及造成的損失由乙方負責。

　　第15條 不可抗力

　　因不可抗力，工程造成工期延誤和工程破壞，雙方另行協商處理。

　　第16條 合同的生效和終止

　　本合同自雙方蓋章之日起生效，至保修期滿后終止。

　　第17條 合同份數

　　本合同一式四份，雙方各執二份。

　　甲方(蓋章) 乙方(蓋章)

　　地址： 地址：

　　法定代表人 法定代表人

　　授權代理人： 授權代理人：

　　日期： 日期：

工程施工合同通用格式 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　第一章總則

　　1、工程名稱：府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程N3標段。

　　2、工程地點：府谷縣。

　　3、承包范圍和內容：

　　(1)承包范圍：府谷縣環城公路天隆水泥廠至班家塔二級公路路基工程公路K5+400-K8+359.032段路面工程。

　　(2)承包內容：

　　本工程建設內容包括：整修路基，水泥混凝土路面面層，培路肩。

　　4、承包方式：

　　(1)本工程實行單價承包，工程計量以監理檢驗合格并簽認范圍內的實際完成工程量計算。工程中所發生的人工、材料、機械設備等各項費用均已包含在承包單價之中。

　　(2)工程承包單價為含稅單價，稅款由乙方向有關稅務部門交納，或由甲方向有關部門代交，但費用將從乙方的工程款中扣除。

　　(3)工程價款為按招標確定的單價乘以實際完成水泥混凝土路面工程量計算。

　　第二章工程期限

　　1、本項工程自簽定合同之日起，于20__年6月10日開工，至20__年8月10日結束。

　　2、乙方進場后，甲方將不定期考核乙方工程完成情況。如因人工、機械數量不足而影響工程進度，甲方有權要求乙方在一定期限內進行增補。乙方進場后要服從甲方技術人員及各職能部門的領導。

　　3、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均屬正常停工。

　　4、乙方所拉運的材料應滿足工程的質量要求。未經甲方同意，擅自拉運的質量不合格的材料，其費用不得結算。

　　第三章安全生產與文明施工

　　1、乙方必須按照有關法律、法規要求做到安全生產與文明施工，負責檢查消除施工現場所有安全隱患，做好防火、防洪、現場安全操作等工作。

　　2、加強施工現場管理，做到文明施工，建立健全各項管理制度和安全生產措施，按照業主及監理的要求做好各項工作，樹立良好的企業形象。

　　3、施工場地嚴禁賭博、吸毒、販毒、偷盜、斗毆等違反社會治安活動。

　　第四章雙方義務

　　1、甲方合同義務

　　(1)甲方負責施工過程中的技術交底、指導、質量檢測及工程測量工作。幫助乙方協調與監理單位及當地有關部門及群眾的關系。幫助乙方辦理開工報告等手續及其它需要甲方解決的問題。

　　(2)甲方現場技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查。

　　(3)依照約定支付乙方工程款。

　　2、乙方合同義務

　　(1)按照施工圖及相關工程質量標準要求從事工程項目建設，按時完成工程建設任務，確保工程質量合格。

　　(2)服從甲方派出的各級管理人員的管理，執行工程建設的各項規范標準。

　　(3)乙方在施工期間食宿自理。

　　第五章工程款結算方式

　　1、本工程實行單價承包。合同單價為元/平方米。其中，整修路基元/平方米，水泥混凝土路面面層元/平方米，培路肩元/米。工程結算價款以檢驗合格的實際完成工程量乘以合同單價計算。

　　2、甲乙雙方簽訂合同，乙方及時進入施工現場開工后，甲方先期支付15%工程預付款，以后根據完成工程的形象進度，可逐步預借不大于完成工程造價的10%作為乙方生活費和工程款費用。待該項工程全部完成后，經甲方有關技術人員會同監理人員驗收符合本項工程所應達到的質量要求后，甲方支付全部工程款項。

　　第六章糾紛解決辦法

　　甲、乙雙方發生經濟糾紛時，應按合同條款本著友好、諒解的原則協商解決。

　　第七章附則

　　1、本合同雙方代表簽字、蓋章后生效，到工程竣工驗收、工程質量保修期滿結清工程款后自行終止。

　　2、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。

　　3、未盡事宜經雙方協商一致后，可另簽補充協議，補充協議將視為合同的組成部分。

　　甲方：(簽章)

　　法人或授權代理人：

　　乙方：(簽章)

　　法人或授權代理人：

　　年月日：

工程施工合同通用格式 篇11

　　提示 一、本合同文本是根據《_____》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等有關法律法規規定制定的示范文本，供雙方當事人參照約定采用，簽訂合同前請仔細閱讀。

　　二、簽訂合同前承包人（乙方）須提交其營業執照副本供發包人（甲方）核驗，同時向甲方提交蓋有乙方公章的營業執照復印件。

　　三、雙方應共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構，拆改共用管線和設施。

　　四、所有雙方簽字確認的書面資料，不限于合同、變更協議、材料驗收資料等，雙方至少各持一份原件。

　　五、家庭裝飾裝修每個隱蔽工程結束前都需經雙方共同驗收。工程竣工后，須雙方共同驗收簽字認可，房子方能交付使用。如某項工程不合格，乙方應及時整改。

　　六、甲、乙雙方經濟來往均需開具收據。竣工驗收付清尾款時，乙方必須開具稅務發票。

　　七、施工期間發生的工程變更、材料變更和工期變化，都必須以雙方當事人簽字認可的書面材料為依據。

　　八、建議甲方按工程進度分期支付工程款，且保留5%-10%的工程尾款待工程竣工驗收合格后支付。

　　深圳市家庭裝飾裝修工程施工合同

　　合同編號：_________________________

　　發包人（以下簡稱甲方）：___________________________________________

　　住所: _________________________ 身份證號:_________________________

　　聯系電話:__________________________________________________________

　　承包人（以下簡稱乙方）：___________________________________________

　　營業執照號:________________________________________________________

　　住所:______________________________________________________________

　　法定代表人: ___________________ 聯系電話:_________________________

　　施工隊負責人: _________________ 聯系電話:_________________________

　　甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:

　　第一條 工程概況

　　1、工程地點：____________________________________

　　2、戶型結構：____________________________________

　　套內面積____________平方米。

　　3、工程承包，采取下列第____________種方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料。

　　（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。

　　（3）____________________________________________

　　4、工程造價

　　本合同工程造價暫定為人民幣____________，大寫：____________________________________。 單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。

　　5、 開工日期：____________年____________月____________日；

　　竣工日期：____________年____________月____________日。

　　第二條 工程圖紙和工程變更

　　工程圖紙由____________方負責提供,施工前____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更，雙方應當協商一致并簽字確認，以此作為變更工期和竣工結算的依據。

　　第三條 甲乙雙方的義務

　　（一）甲方義務

　　1、開工____________日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。

　　2、 負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。

　　3、 提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。

　　4、 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。

　　（二）乙方義務

　　1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、墻面，發現問題應及時通知甲方。

　　2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備；在工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。

　　4、施工中未經甲方同意和有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。

　　第四條 材料設備的提供

　　1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。

　　2、 建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。

　　3、 若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的，檢測費用由異議方先行墊付；經檢測不合格的，則由對方承擔。

　　第五條 工程質量和驗收方式

　　1、 室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325-_________）的標準。

　　2、 本工程質量應當符合以下標準：

　　（1）《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210-_________）

　　（2）《住宅裝飾裝修工程施工規范》（GB50327-_________）

　　（3）《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》

　　（4）____________________________________

　　（5）____________________________________

　　3、 工程驗收方式由雙方約定：____________________________________

　　4、 本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算：____________________________________

　　第六條 工程款支付

　　1、工程款支付方式如下：

　　（1）____________________________________

　　（2）____________________________________

　　（3）____________________________________

　　2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據；工程款結清后，乙方應開具稅務發票。

　　第七條 違約責任

　　1、 一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　2、 甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款___________ ‰的違約金。

　　3、 乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方___________元違約金。

　　4、 工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。

　　5、 乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故，由乙方承擔。

　　6、由于乙方原因致使工期延誤，經甲方催告，在合理期限

　　內仍不能完工的，甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。

　　第八條 爭議解決方式

　　本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可以向

　　深圳市消費申請調解解決。或者逕按下列第___________種方式解決：

　　（1）向深圳_____委員會申請_____。

　　（2）向______________________人民法院提起訴訟。

　　第九條 附則

　　1、 本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2、 本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十條 其它約定

　　1.____________________________________

　　2.____________________________________

　　3.____________________________________

　　甲 方（簽章）：_____________________ 乙 方（簽章）：_____________________

　　委托代理人：_________________________ 委托代理人：_________________________

　　電 話：_________________________ 電 話：_________________________

　　簽訂日期：___________________________ ___________年__________月__________日

　　簽訂地點：___________________________

　　附件一：工程報價單

　　序號

　　項 目

　　單價

　　數量

　　合計金額

　　工藝做法、用料說明

　　材料提供方

　　甲方（簽字）：______________________ 乙方（簽字蓋章）：__________________

　　簽字日期：__________________________ 簽字日期：__________________________

　　備注：此表為樣本供參考使用。

　　附件二：隱蔽工程驗收單

　　驗收時間：________年________月________日

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　驗

　　收

　　意

　　見

　　甲方

　　甲方簽字：

　　監理單位

　　監理單位簽字蓋章：

　　乙方

　　乙方簽字蓋章：

　　備注：此表為樣本供參考使用。

　　附件三：工 程 竣 工 驗 收 單

　　驗收時間：________年________月________日

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　竣

　　工

　　驗

　　收

　　意

　　見

　　甲方

　　甲方簽字：

　　監理單位

　　監理單位簽字蓋章：

　　乙方

　　乙方簽字蓋章：

　　備注：此表為樣本供參考使用。竣工驗收中，尚有不影響正常使用的工程質量問題，經雙方協商一致可以入住，但雙方必須簽訂書面協議作為入住后解決遺留問題的依據。

工程施工合同通用格式 篇12

　　發包人(甲方)：(全稱)

　　承包人(乙方)：(全稱)

　　依照《合同法》、《招標投標法》及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發包與承包事項經協商一致，簽訂本合同。

　　1工程概況

　　1.1工程名稱：。

　　1.2工程地點：。

　　1.3工程內容：。

　　1.4承包范圍：。

　　1.5承包方式：

　　□乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(見附件)

　　□乙方只包工

　　1.6工程結構：。

　　1.7裝飾裝修施工面積：。

　　2工程質量

　　2.1本工程質量應達到國家、北京或專業的質量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。

　　2.2國家、北京或專業標準：《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-20__)

　　2.3約定標準：

　　3工期

　　3.1總工期：日(為日歷工期，并包括法定節假日

　　3.2開工日期：年月日。

　　3.3竣工日期：年月日。

　　3.4延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延;如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。

　　3.5暫停施工(停工)：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。

　　3.6工期順延

　　3.6.1發生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：

　　(1)甲方未能按合同約定提供開工條件的。

　　(2)工程量增加、設計變更的。

　　(3)甲方未按時驗收隱蔽工程的。

　　(4)甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。

　　(5)7日內由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。

　　(6)甲方未按時支付工程款的。

　　(7)因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。

　　(8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

　　3.6.2出現以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因導致工期延誤的，由乙方承擔責任，工期不順延。

　　3.7工期提前

　　3.7.1提前竣工的條件應是采取可行的新技術措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協議，且甲方應在3日內批準乙方修訂的進度計劃及新技術措施，并為趕工提供必要的條件。

　　3.7.2提前竣工協議應包含以下內容：

　　(1)提前的時間。

　　(2)乙方采取的技術措施。

　　(3)甲方為實行新技術措施提供的條件。

　　(4)實行新技術措施增加的費用。

　　4設計

　　4.1設計圖紙及技術文件的提供方式

　　□由甲方于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

　　□由乙方于開工日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件送甲方審批，甲方應于日內審批完畢并交還乙方。

　　□由甲方委托的專業設計公司于開工日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術文件。

　　4.2設計變更

　　4.2.1甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。

　　4.2.2由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。

　　4.2.3已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。

　　4.2.4設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續，乙方應變更施工進度計劃，送甲方批準，同時調整工程價款。

　　4.2.5涉及設計變更的，設計圖紙提供方應給出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據。

工程施工合同通用格式 篇13

　　發包方(以下稱甲方)：

　　承包方(以下稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

　　二、工程地點：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條工程期限

　　合同工期總日歷天數10天

　　第三條工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組(一組24塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價-安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

　　第四條甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年_____月_____日 年_____月_____日

工程施工合同通用格式 篇14

　　發包方：以下簡稱甲方

　　承包方： 以下簡稱乙方

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑工程承包合同條例》以及建筑工程承包合同的有關法律法規，甲方現將 常青花園二小區35#樓 部分項目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。為了明確雙方各自的責任，本著公平、公正、誠信守則的原則，經雙方協商一致同。意簽定以下施工合同條款，保證信守執行。

　　一、承包范圍及工作內容

　　1.本工程所含所有抹灰、鑲貼、屋面(防水工程除外)、樓地面及室外散水臺階工程;

　　2.本工程所需砂漿、墊層砼的拌制和運輸;釘鋼板網、濕水、刷;膠、樓面基層處理、落地灰的清理;

　　3. 承包范圍內所有成品及半成品的養護、維修;

　　4. 乙方自備承包范圍內所需小型工具如：鐵鍬、泥桶、尺條、鋁合金、線、安全帽等;

　　5.乙方負責返工所需材料及人工費用。

　　二、結算方式約定

　　1.本工程人工費按設計圖紙及有關規范一次性包干，包干總價為人民幣肆拾萬元整 ，不再存在其它費用;如一次性驗收通過，甲方獎勵乙方人民幣壹萬元。

　　2..甲方每人每天支付乙方生活費貳拾元，乙方所屬項目全部完工,經驗收達到優質標準后付至總價95%，余款作為本工程維修保證金，待工程交付使用后付清;

　　3.甲乙雙方協商包干價中，已包括質量創優價格、確保工期價格和工完料凈價格。

　　4.分包價格均為包干價，不存在其他任何費用。

　　三、質量要求

　　本工程質量等級為“楚天杯”。乙方在施工過程中應嚴格按設計圖紙、相關規范要求及施工技術交底施工，服從業主和甲方現場管理人員的指揮，如發現乙方有違背質量要求的施工情況，甲方除責令停工整改外，其所造成的一切損失均由乙方承擔，情節嚴重的將追究其他責任，并且甲方拒付工程款。

　　四、施工工期要求：

　　1.工期主要按甲方形象進度執行，總工期為一百二十天。

　　2.乙方在施工過程中不得以任何理由推遲工期，若有延誤，乙方自愿每天罰款500-1000元人民幣，屬甲方原因，工期順延。

　　3.工程完工指乙方所承包范圍內各分項工程全部完工。

　　五、安全生產和文明施工

　　1.為加強對所屬施工人員的安全教育與培訓，牢固樹立“安全第一，預防為主”的思想，與每個職工都要有安全交底并簽定安全合同。

　　2.在施工前乙方必須派專人對腳手架、跳板、安全網、機具等，特別是腳手架的大、小橫桿、探頭跳進行全面的檢查，在檢查確保正常情況下方可安排作業人員施工，高空作業時乙方施工人員必須系安全帶，切實做好安全防范工作;

　　3.乙方人員發生工傷事故，經濟賠償在20xx0元以內，乙方自理，經濟賠償超出20xx0元，超出部分甲乙雙方各承擔50%，但具體善后工作乙方必須負責安排完畢，甲方不直接對乙方工人及家屬;

　　4.乙方工人進場后要做好各班組的協調工作，不準無理取鬧，打架鬧事，出現打架鬧事，甲方對承包人處以3000元的罰款，情節嚴重送公安機關處理;

　　5.年齡未滿18周歲 、身份來歷不明的人員、家屬、小孩以及身體有缺陷人員等，均不得使用和進入施工現場，若乙方擅自將這些人員帶入現場所造成的安全事故及后果，由乙方負全部責任;

　　6.必須執行安全生產“十五”不準及安全生產條例，進入施工區戴安全帽、高空作業系好安全帶，不得穿拖鞋、赤膊或酒后在現場活動及作業，在現場活動必須走指定的安全通道，否則，由此而發生的一切工傷事故，由乙方自行承擔一切責任及經濟損失;

　　7.乙方所有施工人員必須戴好安全帽，如有違反則每人每次罰款20元整;

　　8.當相關部門對乙方施工人員進行計劃生育管理檢查時，乙方須提供計劃生育證件，并認真接受檢查;

　　9.如乙方違反上述條例或未按安全、文明施工規范進行施工，不論發生任何安全事故或其它事故，由乙方承擔責任及全部費用，甲方概不負責;

　　六、其它約定

　　1.乙方在砂漿拌制過程中必須嚴格按配合比施工，如隨意更改配合比現象每次按100-500元處罰，若在施工中確有需要更改的，需經甲方現場管理人員同意;

　　2.乙方必須即時清理落地灰，重新拌制使用;如發現丟棄、不即時清理落地灰現象，將視情況處以50—400元處罰;

　　3.乙方責任人 必須常駐本現場，如有特殊原因，需在征得甲方同意下，另行委派專人履行本合同;

　　4.乙方在簽定本合同前，要充分認識甲方對該工程質量、進度要求，合同簽訂后或在施工過程中，乙方不得以任何理由中途退場，如屬乙方原因自行退場，甲方當時不予辦理結帳手續，待工程全部竣工后，按乙方實際完成工程量的70%結算;

　　5.乙方施工人員安全、進度、質量中一項，不能達到甲方要求，甲方有權終止合同或令其退場，結算按第上條執行;

　　6.乙方在施工過程中，應無條件服從甲方現場人員指揮管理，對甲方再三強調的事情，乙方不能或不及時完成，甲方將委派其他人員完成，工程量按每人每天100元人民幣或按完成總量的140%比例直接扣予乙方帳上。

　　7.本合同一式三份，乙方持一份，甲方持兩份，自簽訂之日起生效，任何一方不得隨意更改，若有未盡事宜經雙方共同協商處理。

　　付：承包人身份證復印件一份。

　　甲方代表(簽章)： 年 月 日

　　乙方代表(簽章)：

　　年 月 日

工程施工合同通用格式 篇15

　　發包人(全稱)：___

　　承包人(全稱)：___

　　根據《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協商一致,訂立本合同。

　　一、工程概況：___道路硬化工程硬化面積約___平方米。工程內容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為__萬元。

　　二、合同工期：工程在20__年_月__日前完工。

　　三、質量要求及獎懲措施：

　　1、確保合格(由村兩委組織邀請專業人員驗收)，必須做到安全生產，文明施工。

　　2、村內主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設，質量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關標準規定，根據材料各項指標和水泥的實際標號，選擇配合比(水泥要有出廠證明、質保單);施工中試驗規程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規程》，不合格材料不得進場施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規范要求，路面與其他構造相接應平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規范要求養護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送___村委會一份備查。

　　3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關規范、標準施工，確保工程質量。工程質量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質期為一周年。

　　四、工程承包方式：包工包料，竣工工程結算以承包價為基礎，其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結算。

　　五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質保金，質保金在質保期滿后1月內付清。

　　六、承包人向發包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。

　　七、獎罰措施：

　　1、工程在20__年_月__日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。

　　2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發包方同意，抽查時發現擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。

　　3、承包人必須接受發包人的監督員監督，接受整改意見。

　　八、安全責任：

　　1、施工前由發包人負責清理好在施工范圍內的農作物;施工期間有關政策處理糾紛由發包人負責。

　　2、承包人施工期間爆破作業人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關手續，若由承包人引起的發生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經濟補償均由承包人負責。

　　九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應遵守建筑業法律、法規和各項有關政策。

　　十、該工程質量保修責任與義務按國務院20__年1月20日頒發的《建筑工程質量管理條例》等有關法規執行。

　　十一、本合同一式三份，承包人、發包人各執一份,___辦公室存檔一份。

　　十二、合同生效

　　合同訂立時間：20__年_月__日

　　合同訂立地點:___

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發包人：(公章)___承包人:___

　　代表：住所:

　　電話:電話：