廣告牌轉讓合同范本（精選20篇）

廣告牌轉讓合同范本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有魏墻村第六小組3號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

　　第1條 甲方廣告牌位于魏墻村第六小組3號橋頭西側(橫山縣魏墻村)。

　　第2條 甲方所轉讓的此廣告牌用地是與魏墻村第六小組所取得合同用地，時間為四年，即從20xx年9月12日至20xx年9月12日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至20xx年9月12日止。20xx年9月12日以后土地使用權由乙方自己承擔。在20xx年9月12日前乙方不再承擔有關租用土地費用。

　　第3條 由于甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方后若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。

　　第4條 付款方式：簽訂合同之日，乙方一次付清轉讓金柒萬伍千元(75000元)。

　　第5條 此合同履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。

　　第6條 本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此合同至簽字之日起生效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　電 話：

　　法定代表人(簽字)：電 話：

　　年 月 日

廣告牌轉讓合同范本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　現甲方將沿途4塊廣告牌所有權轉讓給乙方，為了維護雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

　　1、甲方四塊廣告牌分別位于國道)：①線425k+910m右側;②線427k+380m左側;③線427k+380m右側;④附線428k+400m左側。面積均為20m*7m*2面=280㎡

　　2、甲方所轉讓的四塊廣告牌應為根據法律規定的程序所取得出讓所有權的，并同意將本協議約定廣告牌的所有權轉讓給乙方;乙方一次性支付轉讓金為人民幣*元。

　　3、簽署本協議后乙方愿意先支付轉讓金*元，由甲方到相關部門負責辦理所有審批手續。甲方應在簽署協議15日內將相關審批手續全部交給乙方，乙方在15日內將剩余轉讓金額*元支付給甲方。

　　4、甲方所建造的廣告牌質量應是符合國家相關安全規定標準的，所有相關手續齊全，如有質量或安全問題，甲方應負全責。

　　5、甲方應協助乙方解決與當地鎮(村)政府部門有關協調事宜。

　　6、除不可抗力因素外，甲方或乙方違約，違約方應承擔因違約而造成的直接經濟損失，另按合同總額20%處以違約金。

　　7、本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。

　　8、本協議未盡事宜，可由雙方約定后作為協議附件，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方簽字： 乙方簽字： 蓋章： 蓋章：

　　*年* 月* 日

廣告牌轉讓合同范本 篇3

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲、乙雙方在平等自愿的情況下，經協商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律規定，簽訂本合同并共同遵守。

　　1、 合作事項：乙方租賃____大樓外墻廣告位，并支付一定的租賃費于甲方。

　　2、廣告設置地點：____省____市____路____號____大樓外墻，具體位置見22.1 《效果圖》。

　　3、廣告規格及廣告牌制作形式

　　3.1 靠____一邊：____米（寬）×____米（高）=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫；

　　3.2 靠____一邊：____米（寬）× ____米（高）=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫；

　　3.3 大樓正面：____米（寬）×____米（高）=____平方米，鋼構架、三面翻和射燈加背膠噴畫。

　　4、權力與義務

　　4.1 乙方負責廣告位的規劃和廣告牌形式的設計。

　　4.2 乙方負責廣告牌的設計、建設、安裝、建設所產生的所有費用，和租賃期內向城市管理局繳交其規定的場地占用費。

　　4.3 乙方負責租賃期內廣告牌、三面翻機構、廣告畫面、電氣照明系統等申報、安裝及維護，并承擔由此而產生的費用。

　　4.4 乙方負責租賃期內廣告牌的一切招商工作，所有收益歸乙方所有。

　　4.5 乙方建設廣告牌時，不得隨意加建或更改經由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結構，以免影響建筑物結構，如因現場條件的限制，可建議可行的解決方案，與甲方協商解決。

　　4.6 乙方與甲方協商并取得認可后，有權將此廣告牌經營權外包給第三方，其不影響本合同的效力。

　　4.7 乙方在租賃期內發布的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規，并承擔違反《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規而產生的'責任。

　　4.8 乙方確保在同等條件下，____大樓的租戶和業主擁有優先投放廣告的權利。

　　4.9 乙方承擔廣告牌圖紙審核費（______萬元內）、設計費（______萬元）、鋼結構安裝施工資質掛靠費（______萬元內）、甲方工程師驗收費（______萬元）；如在簽訂合同后，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產生其它的費用，乙方無需負責。

　　4.10 甲方有責任協助公關____省____市城市管理局、____省____市規劃局等政府行政部門，令該受租賃的廣告位置可按規定發布廣告，及協助乙方獲得該位置的廣告發布權。

　　4.11 建設期間，甲方有責任協助乙方創造有利的施工環境，安排好場地、用電及協助溝通的人員。

　　4.12 甲方作為建筑物業主對廣告牌擁有建議權和驗收權。

　　4.13 甲方有義務監督廣告牌的運作是否正常，如見不正常，即通知乙方。

　　4.14 甲方有責任在力所能及的情況下，按乙方的請求，設定有利于招商的條件或環境（如：幫助乙方收集并提供租戶的聯系資料；介紹租戶給乙方認識；協助乙方設立招商電話等等）。

　　4.15 甲方享有建筑物業主的權利，有責任在乙方的付款期內以書面的形式向乙方催收場地租賃費，并享有乙方付予的場地租賃費。

　　5、場地建設期：______年______月至______年______月 ，如遇 不可抗力因素，時間相應順延；

　　6、場地租賃期及租賃費：

　　6.1完工并驗收合格之日或_____年____月____日（兩者取早發生的時間）至_____年____月____日，即 年時間；

　　甲方：_________乙方：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告牌轉讓合同范本 篇4

　　出讓方(甲方)：

　　受讓方(乙方)：

　　甲方在國道 處有 塊廣告牌所有權、經營權轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，就乙方取得該廣告牌事宜，達成以下合同條款 ，以資共同遵守：

　　第一條 合同標的位置、廣告牌形式、規格

　　1、甲方廣告牌分別位于

　　2、廣告牌形式： 跨街廣告 。 規格

　　第三條 合同轉讓費用、支付日期

　　簽訂本合同時一次性支付廣告牌轉讓費不含稅人民幣(大寫)： 。付款賬號：

　　第四條 產權歸屬

　　乙方付清轉讓費后，上述4塊廣告牌(含基礎及牌架)的所有權和經營權，自動轉歸乙方所有。

　　第五條 廣告牌維護

　　1、乙方取得廣告牌所有權和經營權后，廣告牌架(含基礎)由 乙方負責進行日常維護并支付相應費用，具體事項為：廣告牌架及柱體除銹防腐、刷漆及基礎、牌架、柱體的加固，版面毀損修復及更換等事宜。

　　第六條 雙方權利及義務

　　一、甲方權利及義務

　　1.1協助乙方把廣告牌過戶給乙方。

　　1.2廣告牌過戶前，協助乙方年審廣告牌和廣告發布手續便利，(甲方提供蓋章、責任乙方承擔)。

　　二、乙方權利及義務

　　2.1過戶手續由乙方負責完成。如過戶手續無法完成，責任由乙方承擔。

　　2.2廣告牌的過戶、年審等相關手續由乙方負責，公路占地費用等相關費用由乙方自行繳納。

　　2.3若有政府行為、安全問題、欠費、規劃調整、自然災害等不可抗力因素。導致廣告牌需要拆除的，一切拆除費用、損失由乙方承擔。

　　2.4負責廣告牌的安全責任，若出現安全事故，均由乙方承擔法律責任和經濟責任。

　　2.5自覺接受廣告位所轄區域路政部門監督與管理。涉及公路行車安全、廣告版面審批及因樹木遮擋影響廣告牌或其他原因影響廣告牌經營的，由乙方自行協調解決。

　　2.6應嚴格按照國家規定與要求發布廣告;不得發布有損公路形象的內容廣告及國家明令禁止的其他廣告內容。保證發布的版面內容經報所在地工商行政管理部門審批。若未經審批擅自發布，一切責任由乙方承擔。

　　2.7因乙方發布廣告版面內容涉及知識產權而引發的侵權、訴訟等案件的，乙方對此承擔所有法律及經濟賠補償責任(包括但不限于甲、乙雙方為此付出的一切訴訟費用、合理的律師費用或終審判決中的賠償金額等)。

　　2.8乙方在施工、發布版面過程中，乙方須負責雇傭工人人身安全，并對自身經營管理行為負完全的安全管理責任及對此承擔所有法律責任、經濟賠(補)償費用。

　　2.9乙方應加強廣告牌的維護與管理，由于乙方管理不善等人為因素造成廣告牌及附屬設施損毀，由乙方負責。

　　第七條 其他事項

　　因 附近的廣告正在發布過程中，廣告畫面需要保持在 。在此期間，廣告位的維護、安全等責任，由乙方負責。 在此之后，按照合同約定履行。

　　第八條 違約責任

　　1、合同生效后，任何一方不得擅自單方解除合同。

　　第九條 爭議的解決

　　合同履行期間雙方發生爭議，雙方應友好協商解決;如果雙方無法協商解決，可選擇以下種方式解決爭議：向萬州人民法院起訴。

　　第十條 合同生效

　　1、本合同從合同雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持一份，每份均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表或授權代理人簽字：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　聯系地址：

　　法定代表或授權代理人簽字： 聯系人： 聯系電話： 聯系地址：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　合同簽訂地：

廣告牌轉讓合同范本 篇5

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及有關法律、法規、規章的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，簽訂本合同。

　　廣告客戶名稱(甲方)：__________________________

　　廣告發布單位名稱(乙方)：______________________

　　第一條 廣告發布概況

　　(一)廣告發布內容：_______________________________________。

　　(二)廣告媒體形式：_______________________________________。

　　(三)廣告發布時間：_______________________________________。

　　(四)廣告發布地址和位置：_________________________________。

　　(五)媒體規格和面積：_____________________________________。

　　(六)廣告發布數量：_______________________________________。

　　第二條 合同價款及支付方式

　　(一)本合同價款為：人民幣_____________元，大寫____________圓。一次性支付。

　　第三條 乙方提供發布的內容必須符合《廣告法》及相關法規的要求，因其內容及版權問題所導致的法律責任由乙方承擔相應后果。

　　第四條 乙方需向甲方提供本單位的資質證明。若提供虛假證件，所造成的一切后果由乙方承擔。

　　第五條 發布內容采用經乙方簽字認可后的樣稿內容。定稿后，甲方不得隨意改動。

　　第六條 雙方責任：

　　1、甲方負責向主管部門辦理相關報批手續，藥品、醫療器械、食品、農藥、房地產等行業須相關部門特殊廣告批文的，由乙方負責提供。

　　2、甲方負責合同期內廣告及載體的安全、養護和維修。

　　3、乙方簽字確認后的廣告樣稿為本合同附件，與本合同一并保存。

　　4、定稿后乙方再提出修改要求，所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間由乙方負責。

　　5、乙方應在甲方提交樣稿之日起3個工作日內定稿，逾期視為同意發布。

　　6、乙方應在合同簽定后7個工作日內付款，否則，除支付拖欠的廣告費用外，按每日合同總額3‰向甲方支付違約金。

　　7、甲方未按合同約定的要求發布廣告，若無正當理由的，應向乙方支付合同總額3%的違約金。

　　8、合同簽定后，定稿前若乙方提出撤消的，應向甲方支付合同總額3%的違約金。

　　9、在合同期內，如因廣告設備被盜、損壞及供電部門的原因導致廣告不能正常發布的，不視為甲方違約。如因惡劣氣候或其它不可抗力影響廣告正常發布的，雙方互不承擔責任。

　　10、若遇市政建設或行政管理需要，政府有關部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應無條件執行，甲方不負違約責任，但應向乙方退還相應的廣告費用。

　　11、甲方有義務為乙方保守其商業機密。

　　第七條 合同續簽：

　　合同期滿前1個月，雙方可重新商討延長本合同事宜。同等條件下，乙方享有優先權。如合同期滿前1個月乙方未辦理續簽手續，則合同期滿后乙方不再享有優先權，其廣告位置不予保留。

　　第八條 附則：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　2、合同附件為本合同不可分割的一部分。

　　3、合同中未盡事宜或本合同如需修改，可簽訂補充合同。

　　4、本合同自簽字蓋章之日起生效。

　　5、合同內容如與國家法律、法規相沖突的，以國家法律、法規為準。

　　6、因本合同產生的爭議，雙方當事人應友好協商解決。協商未果，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第九條 其他約定事項：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌轉讓合同范本 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方就甲方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

　　1.廣告牌設置地點： ，面積 平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置。

　　2.甲方須支付乙方廣告費，每年 元整，并以下列方式支付：

　　A.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計 元整。

　　B.廣告牌設置完成之日，即 年 月 日(廣告牌設置完成日)，支付余額 元整。

　　3.乙方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。

　　4.乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

　　5.本合同有效期間自 年 月 日起，至 年 月 日止，為期 年。

　　本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌轉讓合同范本 篇7

　　甲方：

　　乙方： 

　　現甲方將沿途4塊廣告牌所有權轉讓給乙方，為了維護雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

　　1、甲方四塊廣告牌分別位于國道)：①線425k+910m右側;②線427k+380m左側;③線427k+380m右側;④附線428k+400m左側。面積均為20m*7m*2面=280㎡

　　2、甲方所轉讓的四塊廣告牌應為根據法律規定的程序所取得出讓所有權的，并同意將本協議約定廣告牌的所有權轉讓給乙方;乙方一次性支付轉讓金為人民幣*元。

　　3、簽署本協議后乙方愿意先支付轉讓金*元，由甲方到相關部門負責辦理所有審批手續。甲方應在簽署協議15日內將相關審批手續全部交給乙方，乙方在15日內將剩余轉讓金額*元支付給甲方。

　　4、甲方所建造的廣告牌質量應是符合國家相關安全規定標準的，所有相關手續齊全，如有質量或安全問題，甲方應負全責。

　　5、甲方應協助乙方解決與當地鎮(村)政府部門有關協調事宜。

　　6、除不可抗力因素外，甲方或乙方違約，違約方應承擔因違約而造成的直接經濟損失，另按合同總額20%處以違約金。

　　7、本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。

　　8、本協議未盡事宜，可由雙方約定后作為協議附件，與本協議具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌轉讓合同范本 篇8

　　甲方：________________廣告有限責任公司

　　乙方：________________

　　依照《民法典》及《中華人民共和國廣告法》等相關法規，就甲方委托乙方進行廣告牌噴繪安裝等一系列事宜，在自愿、平等、互利的基礎上，經雙方協商一致，共同訂立以下合同條款。

　　一、項目類別(名稱)：________廣告公司戶外廣告牌畫面噴繪，以及跟蹤維護、保修。

　　二、合同期限：20______年_____月_____日 到20______年_____月_____日 。

　　三、單價協議：

　　1、________部分：________________。

　　2、________部分：________________。

　　3、________區部分：________________。

　　4、________市________元/平方米;

　　5、單次掛招商廣告________元/次。縣城另算。

　　6、其他區域以協商價格為標準。

　　四、費用及支付方式：

　　以第三條協議確定的單價以及安裝的實際面積為標準，進行月結。于次月15日以前結清。

　　五、資質提供

　　經雙方約定，乙方提供為完成本合同所需文本資料：

　　1、營業執照。

　　2、稅務登記證。

　　3、組織機構代碼證。

　　4、法人代表身份證。

　　5、操作工人保險。

　　6、工人相關操作證件。

　　7、安全書(以上由復印件加蓋公章生效)。

　　六、質量驗收：

　　1、乙方噴繪安裝要檢查廣告畫面的整潔、美觀、拼接完整;(拼接由噴繪公司負責)

　　2、乙方須對廣告畫面安裝后進行跟蹤維護，吹松吹散主動修復;

　　七、甲方權利義務

　　1、甲方有對乙方所懸掛畫面內容審批的責任;

　　2、甲方必須根據相應規定，按時支付乙方戶外廣告牌安裝維修費用，不得拖延，不得非法扣減。

　　八、乙方權利義務：

　　1、乙方應當按照約定保守甲方相關商業機密、及時完成工作并向甲方交付工作成果和驗收單。

　　2、乙方在施工中應做到文明、安全施工，施工完畢后將現場周圍清掃干凈;在操作過程中遇到自身無法協調解決的問題或意外狀況，需及時與甲方或相關部門溝通。確保施工中的操作安全和交通安全，施工過程中出現的一切安全事故均由乙方負責。

　　3、乙方不得轉包和擅自分包，乙方應保證其所選任或雇請的工作人員具有相關的工作資質。

　　4、乙方在工作過程中發生的工傷事故或其他內外部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部責任。

　　5、乙方應按當地政府及有關部門規定進行施工場地標準化管理，因管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

　　6、乙方在安裝施工過程中不對廣告牌主體結構造成損壞，若有損壞應按原樣恢復或賠償。

　　7、乙方應在甲方規定的時間內完成安裝工作及時提交驗收報告。

　　八、違約責任：

　　1、甲乙雙方在簽訂合同后無故單方終止合同，違約方應承擔合同金額50%的違約金。

　　2、乙方交付的工作成果不符合本合同約定，或不符合國家強制性標準，甲方有權有要求乙方重做，更換，或相應減少價款。由此給甲方造成損失的，由乙方負責賠償。

　　九、風險責任承擔

　　乙方在制作安裝過程中及保修保質期內，應當保證安全作業，杜絕安全責任事故的發生，乙方制作安裝人員和乙方雇請人員的安全責任事故由乙方承擔責任，構成對第三人侵權責任的，由乙方承擔責任。

　　十、合同爭議解決方法：

　　雙方因合同事宜發生爭議，可及時協商，協商不成的向甲方所在地人民法院起訴。

　　十一、其它約定：

　　乙方應于簽訂合同之日起一月內提供相應的公司資質證明本合同經雙方簽章即其法律效力，未盡事宜，雙方可協商訂立補充條款，經雙方簽章后，與主合同有同等效力。本合同附件及補充協議與主合同有同等效力。

　　本合同壹式貳份，雙方各執壹份，雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方：________________ 乙方：________________

　　委托代理人：________________ 委托代理人：________________

　　聯系方式：________________ 聯系方式：________________

　　_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

廣告牌轉讓合同范本 篇9

　　甲方：臨創新大廈

　　乙方：臨有限公司

　　應甲方要求，在原甲方與乙方________年月日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

　　一、工程范圍：________年月日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。

　　二、工期要求：________年月日至________年月日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表一：《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》

　　四、質量要求：按原合同承諾履行。

　　五、付款方式：按原合同執行。施工合同補充協議六、其它：

　　1、本協議其它內容仍按原合同執行。

　　2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)法定代表人：法定代表人：簽約日期：年月日

　　建設工程施工合同補充協議模板二

　　甲方(全稱)：有限公司乙方(全稱)：有限公司

　　本協議中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方已簽訂的合同中的定義相同。鑒于：

　　前期簽訂合同中甲乙雙方確定的計費方式，在后期施工過程中乙方提出定價偏低，甲乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。

　　一、協議內容變更部分：

　　1)按照表一計價。2)按照表二計價。

　　二、本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。施工合同補充協議范本除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

　　本協議與原合同有相互沖突時，以本協議為準。

　　三、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方財務各執一份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：(合同章)乙方：(公章)

　　法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

　　簽字：_________________

　　簽字：_________________

　　年月日年月日

　　施工合同的注意事項

　　一、關于發包人與承包人：

　　1、對發包方主要應了解兩方面內容：①主體資格，即建設相關手續是否齊全。例：建設用地是否已經批準?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批準?是否進行了招標等。②履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。

　　2、?對承包方主要了解的內容有：①資質情況;②施工能力;③社會信譽;④財務情況。

　　承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。

　　上述內容是體現履約能力的指標，應認真的分析和判斷。

　　二、合同價款應注意：

　　1、《協議書》第5條“合同價款”的填寫，應依據建設部第107號令第11條規定，招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程合同價款由發包人承包人依據工程預算在協議書內約定。”

　　2、合同價款是雙方共同約定的條款，要求第一要協議，第二要確定。

　　暫定價、暫估價、概算價、都不能作為合同價款，約而不定的造價不能作為合同價款。

　　三、發包人工作與承包人工作條款應注意：

　　1、雙方各自工作的具體時間要填寫準確。

　　2、雙方所做工作的具體內容和要求應填寫詳細。

　　3、雙方不按約定完成有關工作應賠償對方損失的范圍、具體責任和計算方法要填寫清楚。

　　四、合同價款及調整條款應注意：

　　1、填寫第23條款的合同價款及調整時應按《通用條款》所列的固定價格、可調價格、成本加酬金三種方式，約定一種寫入本款。

　　2、采用固定價格應注意明確包死價的種類。如：總價包死、單價包死，還是部分總價包死，以免履約過程中發生爭議。

　　3、采用固定價格必須把風險范圍約定清楚。

　　4、應當把風險費用的計算方法約定清楚。雙方應約定一個百分比系數，也可采用絕對值法。

　　5、對于風險范圍以外的風險費用，應約定調整方法。

　　五、工程預付款條款應注意：

　　1、填寫第24條款的依據是建設部第107號令第14條和《大連市建設工程造價管理辦法》第34條。

　　2、填寫約定工程預付款的額度應結合工程款、建設工期及包工包料情況來計算。

　　3、應準確填寫發包人向承包人撥付款項的具體時間或相對時間。

　　4、應填寫約定扣回工程款的時間和比例。

　　六、工程進度款條款應注意：

　　1、填寫第26條款的依據是《民法典》第286條、《建筑法》第18條、建設部第107號令第15條和《大連市建設工程造價管理辦法》第35條。

　　2、工程進度款的撥付應以發包方代表確認的已完工程量，相應的單價及有關計價依據計算。

　　3、工程進度款的支付時間與支付方式以形象進度可選擇：按月結算、分段結算、竣工后一次結算(小工程)及其它結算方式。

　　七、材料設備供應條款應注意：

　　1、填寫第27、28條款時應詳細填寫材料設備供應的具體內容、品種、規格、數量、單價、質量等級、提供的時間和地點。

　　2、應約定供應方承擔的具體責任。

　　3、雙方應約定供應材料和設備的結算方法(可以選擇預結法、現結法、后結法或其他方法)。

　　八、違約條款應注意：

　　1、在合同第35.1款中首先應約定發包人對《通用條款》第24條(預付款)、第26條(工程進度款)、第33條(竣工結算)的違約應承擔的具體違約責任。

　　2、在合同第35.2款中應約定承包人對《通用條款》第14條第2款、第15條第1款的違約應承擔的具體違約責任。

　　3、還應約定其它違約責任。

　　4、違約金與賠償金應約定具體數額和具體計算方法，要越具體越好，具有可操作性，以防止事后產生爭議。

　　九、爭議與工程分包條款應注意：

　　1、填寫第37條款爭議的解決方式是選擇仲裁方式，還是選擇訴訟方式，雙方應達成一致意見。

　　2、如果選擇仲裁方式，當事人可以自主選擇仲裁機構。仲裁不受級別地域管轄限制。

　　3、如果選擇訴訟方式，應當選定有管轄權的人民法院(訴訟是地域管轄)。

　　4、合同第38條分包的工程項目須經發包人同意，禁止分包單位將其承包的工程再分包。

　　十、關于補充條款：

　　1、需要補充新條款或哪條、哪款需要細化、補充或修改，可在《補充條款》內盡量補充，按順序排列如49、50__________。

　　2、補充條款必須符合國家、現行的法律、法規，另行簽訂的有關書面協議應與主體合同精神相一致。要杜絕“陰陽合同”。

　　甲方：瑞金市商務局　江西瑞金經濟開發區管委會(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　經年　月　日

廣告牌轉讓合同范本 篇10

　　認立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

　　第二條 加工成品質量要求：

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

　　第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年后付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

　　交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其它

　　(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條___在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

　　代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日訂

廣告牌轉讓合同范本 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上，甲乙雙方就本廣告位的租賃達成如下協議：

　　第一條 廣告位基本情況：

　　1、廣告位位置：

　　2、廣告牌規格：

　　3、廣告畫面：

　　第二條 租賃期限：

　　該廣告位租賃期限為

　　第三條 合同總額和付款方式：

　　1、 廣告牌發布費總金額共計人民幣：

　　2、 上述費用包括甲方對該廣告的制作、安裝、維護，維護期為一年。

　　3、 廣告發布費支付時間和支付方式：合同簽訂之前乙方支付元預付款，廣告發布后三天內付清余款。

　　第四條 雙方責權：

　　(一) 甲方責任：

　　1、甲方應遵守廣告制作的有關規定，一切制作費用都由甲方自行承擔。

　　2、租期內畫面出現撕扯、脫落，甲方應無償給予更換。

　　3、甲方必須在雙方約定的時間七日內發布廣告，否則每逾期一天甲方收取乙方￥100 元 (壹佰元整)作為滯納金;逾期一個月未完工，則甲方有權取消合同。

　　(二) 乙方責任：

　　1、乙方須及時提供甲方所需的文件資料，否則因此引發的一切責任甲方概不負責。

　　2、乙方有權決定廣告發布內容，但必須保證其真實性、合法性。

　　3、乙方須及時向甲方繳交廣告發布租金。

　　(三) 租用期內，甲、乙雙方不能無故終止合同，但如因市政或城市規劃要求等原因導致乙方廣告位不能使用時，則雙方不負責任何賠償責任，其租金甲方按乙方所租用實際時間計算。如果雙方同意移址重建，另簽補充合同。

　　(四) 如因臺風、地震等不可抗絕的自然災害造成雙方不能履行合約的，雙方免責。

　　第五條 租賃期滿：

　　租賃期滿后，本合同即終止，乙方對此廣告位在同等條件下享有優先租賃權。如乙方續租，須提前兩個月書面向甲方提出申請。

　　第六條 違約責任：

　　雙方簽訂合同必須信守，任何一方違反本合同的規定，違約方需按當年度租金的30%作為違約金支付給守約方。

　　第七條 其他：

　　1、本合同未盡事宜由雙方共同協商解決，并簽訂補充合同，補充合同與本合同不一致的，以補充合同為準，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力。甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲 方(章)： 乙 方(章)：

　　簽 字： 簽 字：

　　日 期： 日 期：

廣告牌轉讓合同范本 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商致同意，就乙方承包甲方高炮廣告牌建設相關事宜，雙方本著自愿、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協議，由雙方共同遵守。

　　一、甲方將位于發啟裝飾城B區路邊高炮廣告牌一座的工程建設及材料承包給乙方，不含基礎。地面至高炮最頂的總高為25.2米，牌面尺寸為18米×6米雙面。

　　二、高炮廣告牌承包價共計人民幣元整(￥元)，不含稅。

　　三、付款方式：即簽訂合同后付元，完工后一次性付清元。乙方收到款后正常施工，10日內完工。

　　四、此高炮必須能抗十二級臺風，其它自然災害與乙方無關。

　　五、甲方責任

　　1、甲方提供施工場地、運輸車輛的通行方便，保證電源的接用，調解工程期間一切的相關地方矛盾。

　　2、該高炮廣告牌的建立，甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意后方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。

　　3、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤或停工，應按實際造成的損失進行賠償。

　　4、甲方每年需對該高炮廣告牌進行一次防銹加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的后果乙方不承擔責任和損失。

　　六、乙方責任

　　1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。

　　2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具。

　　3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。

　　七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：

　　a)因甲方提出變更、增加施工項目、改動線路及施工中改動安裝等。

　　b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。

　　c)因甲方未按合同支付預付款及工程進度款所延誤的工期。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，并作為合同附件，雙方簽字蓋章后與本合同具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

廣告牌轉讓合同范本 篇13

　　甲乙雙方經友好協商，就 品牌產品宣傳冊的設計達成如下協議：

　　一、設計項目和內容

　　1、設計項目： 單頁(4張)

　　2、設計內容：平面設計、完稿制作、產品拍攝、場景制作、菲林打樣。

　　3、宣傳冊的樣本提供

　　二、設計要求

　　1、宣傳冊的設計規格 ，設計樣稿 頁，以供甲方選擇定稿。

　　2、按照甲方提供產品的風格進行設計

　　三、材料的提供

　　設計、樣本的材料由乙方承擔，費用已結算在甲方支付的設計報酬中。

　　四、交貨日期、地點

　　本合同項下的設計成果及樣本的交付按以下進度進行，但最遲不得超過 年 月 日，交貨地點在甲方所在地。否則，視為乙方違約或履行合同不能。執行環節的進度控制參見附件(作業進度控制表)。

　　五、驗收辦法

　　以甲方認可簽字的樣稿為準。

　　六、報價、報酬及結算方式、付款期限

　　1、乙方對設計內容的報價如下，此報價已含設計材料費用。

　　(1)設計

　　(2)樣磚的拍攝及較色

　　(3)整理

　　(4)效果圖制作

　　(5)出菲林、打樣

　　甲乙雙方原則上同意按上列報價結算，本合同項下總報酬暫為 元，實際金額按最終確認稿頁數進行結算，此頁數需經甲方承辦人書面認可。

　　2、甲方在收到乙方所交付的設計成果和樣本后90天內一次性付款。

　　七、雙方的權利、義務

　　1、乙方對甲方所提供的相關資料負有保密的義務，不得復制，不得轉讓給第三人重復使用。

　　2、設計成果的著作權等知識產權屬于甲方享有，乙方未經甲方許可，不得利用。

　　3、乙方應嚴格按甲方的要求進行設計和修改，并準時交付設計成果。

　　4、乙方交付的設計成果必須符合《廣告法》等相關法律法規。

　　5、甲方應及時向乙方提供設計所需要的相關資料和便利。

　　6、乙方所交付的設計成果不符合甲方的委托要求，甲方有權拒收或限期讓乙方予以整改。

　　八、違約責任

　　1、 甲方不按照合同規定的時間向乙方付款的，應根據銀行關于延期付款的規定，向乙方支付違約金。

　　2、 乙方不能按時交付設計成果的，應向甲方承擔設計總價30%的違約金，若因此造成甲方損失的，應承擔賠償損失的責任。

　　3、 乙方有其他違約行為的，應向甲方承擔設計總價10%的違約金。

　　九、爭議的解決

　　在合同履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，應向甲方所在地的人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

廣告牌轉讓合同范本 篇14

　　1.廣告牌設置地點：規定于乙方建筑物屋頂前側，面積_________平方米。

　　2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，并以下列方式支付

　　1）.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

　　2）.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日，支付余額_________元整。

　　3）.自第二年始，應于該年月日之前付清該年年設置費的金額。

　　3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除后建筑物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

　　4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，并要求甲方立即撤除廣告牌

　　1）.未按本合同的約定支付設置費;

　　2）.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

　　3）.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

　　5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若于甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

　　如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。

　　6.甲方必須保證其有權發布該廣告并已經取得政府有關部門許可。

　　如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

　　乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。

　　7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

　　本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章后生效

　　甲方：_________

　　代表人：_______

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

　　乙方：_________

　　代表人：_______

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

廣告牌轉讓合同范本 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規，就甲方委托乙方廣告牌工程施工的有關事宜達成如下協議，供雙方共同遵守：_______________________________(以下簡稱甲方)乙方：大連傳媒廣告有限公司(以下簡稱乙方)

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：廣告牌設計與安裝。

　　2、數量、規格、材料與報價表;詳見本合同附件一(報價單)。

　　3、安裝地點：

　　二、合同價款及付款方式

　　1、合同價款

　　甲方應支付給乙方的制作和安裝費用總計：￥元(大寫：整)。

　　2、付款方式

　　①甲方于合同生效后3日內支付乙方合同總額%的款項，即人民幣元整，即大寫：整。

　　②本合同第一條項目概述中所述項目整體安裝驗收合格后，甲方支付給乙方合同總額的%，即人民幣元整，即大寫：整，在安裝完畢后7日內支付。

　　③以上工程費用乙方如向甲方出具等額的合法有效的發票。

　　三、制作、安裝方式及質量、安全要求

　　1、甲、乙雙方共同負責相關部門的協調工作。

　　2、乙方包工包料，包質量包安全，全面負責所述項目的制作、運輸和安裝的整個過程。

　　3、乙方保證嚴格按照本合同附件一的材料標準制作、安裝本合同一所述項目，所采用的材料與報價一致，符合相關設計要求，并保證結構達到設計強度。

　　四、制作、安裝工期

　　1、乙方應在______年月日前制作安裝完成。

　　2、在乙方制作、安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定付款而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，工期順延。

　　五、制作、安裝的驗收

　　乙方在合同規定期限內制作安裝完成后，甲方須在3日內驗收，并通知乙方驗收是否合格，甲方3日內未通知乙方視為合格，如不合格，乙方應在接到甲方

　　的通知后返工達到合同約束的制作標準與安裝要求。

　　六、雙方權利和義務

　　1、甲方應向乙方提供廣告所需的資料，保證其內容符合法律、法規的規定。

　　2、廣告牌制作和安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

　　3、甲方及其委派人員有權監督乙方的施工。甲方發現乙方施工材料不合格、工程質量不達標、施工不規范及施工過程中發現廣告牌施工方案不合理等問題時，有權要求乙方予以整改，乙方應立即整改完畢。

　　4、甲方應當負責現場施工的總協調工作，并為乙方提供水電，施工過程中產生的電費由甲方自行承擔。

　　5、乙方應當保證施工程序符合行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合合同約定。

　　6、乙方應當確保工地現在周圍的清潔、施工廢料及時清理干凈。

　　7、廣告牌所有權歸甲方所有，拆除工作由甲方組織實施。

　　七、違約責任

　　1、若甲方逾期付款的，乙方有權催促甲方付款，并要求甲方支付違約金，每逾期一日的逾期違約金為500元支付給乙方。

　　2、乙方不能按本合同的約定完成制作、安裝工作并經驗收合格的，每逾期一日應向甲方支付違約金人民幣500元。

　　八、其他事項

　　1、本合同附件是本合同的有效組成部分。雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同簽署地所管轄權的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表人：代表人：

　　聯系電話：

廣告牌轉讓合同范本 篇16

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規規定，經協商一致，本著自愿、平等、互利的原則，現就小區工地圍擋牌的基礎、制作、安裝事宜達成如下一致協議。

　　第一條 工程名稱及內容

　　1、工程名稱：小區工地圍擋牌制作安裝。

　　2、工程內容: 彩鋼圍擋制作安裝、維護及甲方原有圍擋安裝。

　　第二條 工程地點

　　鶴崗市向陽區交警隊對面

　　第三條 工程結算及支付方式

　　1、結算及承包方式：

　　圍擋牌制做采用固定單價合同.其它材料另計。圍擋牌每片2M*0.84M=1.68M2(大寫：伍拾元/片)(含彩板制作、.安裝、維護、不含基礎.基礎框架均由甲方安裝)，。甲方原有彩鋼圍擋大片(相當于3小片)20元/大片安裝。最終結算時按實際工程量辦理工程結算。本項目以包工包料方式委托乙方制作、安裝。乙方加工安裝圍擋189片*50元/片=9450元甲方原有圍擋安裝45大片*20元/片=900元運輸費 =300元其它材料：自攻板釘50mm*3盒 =14#綁線 =84元合計(小寫)元

　　2、支付方式：

　　甲方在圍擋牌整體安裝完畢后7日內甲方就實際發生工程量與乙方辦理最終結算，驗收無誤后.工程款一次性付給乙方。

　　第四條 工期及質保期

　　工程期限為 5天。具體開工日期以乙方簽收甲方的開工通知書為準。如遇不可抗力因素(如雨、雪、六級以上大風)或甲方原因造成停工，工期順延。本工程質保期為半年。

　　第五條 雙方責任

　　甲方責任：

　　1、負責工程的前期審批。

　　2、負責施工現場雜物移動。

　　3、按本合同第三條規定結算圍擋的原料.制作、安裝運輸費用。

　　乙方責任：

　　1、 嚴格按照合同約定工期制作、安裝完畢。

　　2、 嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。

　　3、負責按質按量完成合同所約定的項目內容，如因安裝不當導致出現質量問題，一切責任由乙方承擔;

　　4、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　5、在保修期內，廣告牌維護費用由乙方承擔(不含甲方原有的大片圍擋)。

　　第六條 關于驗收

　　圍擋安裝完工后即為保修期開始 ;如乙方工程已竣工，通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知3日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　第七條 違約責任：

　　1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之三計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之三作為違約金。

　　3、乙方應保證工程質量，安裝牢固，抗風力等指標達到六級抗風標準(基礎框架為甲方施工.出現傾斜倒塌等乙方概不負責)。

　　第九條 本合同自簽訂之日起生效，本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，任何一方違約，另一方可向人民法院提起訴訟。

　　第十條工程總造價、

　　施工圍擋制作、安裝、維護;共計: 元，人民大寫：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌轉讓合同范本 篇17

　　委托方 合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方 簽訂日期： 年 月 日

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 廣告承攬要求。

　　1.1 項目(媒介)：

　　1.2 廣告內容及有關證件名稱、編號承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　1.3 發布地點或形式：

　　1.4 顏色：按提供樣稿

　　1.5 規格或材料：

　　1.6 刊播次數、起訖時間、日期：

　　1.7 其他要求：

　　第二條 費用及支付辦法。

　　2.1 費用：

　　2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條 驗收方式及期限：發布后一個工作日內雙方到場驗收，合格后合同生效。

　　第四條 違約責任。

　　4.1 委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2%償付違約金。違約金明確后 30 天內支付。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，退還未履行部分的廣告費，并按未履行部分廣告費的 10%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確后 30 天內支付。

　　4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條 糾紛解決方式。發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理： 1、向 2、向

　　第六條 雙方商定的其他事項：非委托方原因造成的一切損壞由承攬方承擔，廣告制作安裝或修復期間的安全由承攬方自負。

　　第七條 附則。

　　7.1 本合同附件

　　7.2 本合同正本一式兩份，合同雙方各執一份。副本份，送：

　　7.3 本合同有效期：

　　委托方

　　承攬方

廣告牌轉讓合同范本 篇18

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　公司地址：

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　公司地址：

　　甲乙雙方經友好協商，就甲方在乙方經營的廣告位置上發布廣告的事宜，根據《中華人民共和國廣告法》及相關法律法規的規定，達成如下協議：

　　一、廣告發布地點、規格及內容：

　　1、廣告發布媒體：

　　2、廣告發布地點及規格、數量：(廣告效果圖見附件一)

　　3、廣告發布制作工作期：工作日。

　　4、廣告內容：以乙方簽字蓋章認可的廣告樣稿為準，該樣稿作為本合同附件，與本合同具有同等效力。

　　二、發布時間及期限：

　　發布時間為 。即 年 月 日至 年 月 日止。期滿后乙方有在同等條件下優先續簽之權利，但需提前一個月書面通知甲方。

　　三、合同價格及付款方式：

　　合同總金額：￥： 元，燈布費： 元;燈桿租費為： 元(大寫： )。含：廣告發布費、維修費。

　　付款方式 ：

　　四、甲方責任及工作內容：

　　1、向乙方提供具有法律效力的廣告經營資格證明即營業執照復印件作為本合同附件。

　　2、負責承擔路燈廣告的制作、安裝、維修;若乙方制作安裝更換廣告畫面，

　　乙方每次按每平方米 元支付給甲方作為設計噴繪及安裝費(該費用支付給甲方后，甲方立即實施)。

　　3、不定期對鋼結構進行檢查維護，若鋼結構發生毀損、傷人、損物等意外事故和責任事故由甲方全權承擔。

　　五、乙方責任及權利：

　　1、按合同約定期限支付相關費用。

　　2、向甲方提供具有法律效力的自身主體資格及相關資質證明并作為合同附件;

　　3、向甲方提供內容真實、具合法性的畫面基礎設計稿資料，對可能涉及的知識產權及可能導致的侵權糾紛全權負責;

　　六、違約責任：

　　1、本合同簽訂后，未經雙方同意，任何一方不得擅自修改或終止，否則視為違約，承擔違約責任并賠償違約金。本合同違約金為合同總金額的10%，賠償金按實際損失計算。

　　2、乙方逾期付款時，應按日向甲方支付當期未付款項的千分之二作為逾期付款違約金。乙方若逾期付款超過10日，視為違約，甲方有權單方面終止本合同，并撤除為乙方所發布的廣告，對因此造成的甲方經濟損失，乙方還應承擔全部賠償責任。

　　3、甲方在乙方如期付款的前提下，若因主觀因素不按約發布廣告，應按日向乙方支付合同總金額的千分之二作為遲延履行違約金。若延遲10日未發布的視為違約，應賠償由此給乙方造成的經濟損失。

　　七、其它：

　　1、以上各條如與國家法律、法規有抵觸的，以國家法律、法規為準。

　　2、如果當事人因不可抗力或政府行為沒有或者延遲履行該合同所規定的義務，且這些不可抗力出現的時間、后果又是無法預見和避免的，則甲方應及時將事件的發生通知另一方，并退回剩余的租金費用，有關方應盡自己的最大努力減少損失或配合對方將損失減少至最低程度。當不可抗力消失以后雙方應繼續履行本合同，或者由甲方在具同等價值的廣告位繼續發布該廣告。

　　3、若有任何一方因主觀原因要單方面終止合同的，需提前一個月告之對方，在雙方共同協商處理辦法并達成一致后可終止本合同。

　　4、若因政府要求發布公益廣告，雙方則無條件服從，發布公益廣告占用的時間，合同到期后由甲方按實際補給乙方。

　　八、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，雙方代表簽字和蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表(授權代表)：法定代表(授權代表)：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

廣告牌轉讓合同范本 篇19

　　甲方：____

　　乙方：____

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，為保護雙方的合法權益，結合本合同施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的廣告牌拆除工程這有關事宜，達成如下合同：____

　　1、 工程概況

　　工程名稱：____廣告牌拆除工程

　　2、工程拆除范圍、承包方式

　　乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工期完工。

　　3、拆除施工任務完成后驗收合格的標準：____拆除范圍內的所有設施、設備等全部拆除并全部清理外運，場地平整且無建筑垃圾無設施設備無雜物等;

　　4、拆除施工的工期要求

　　按照甲方要求施工之日起______個日歷內，按約定完成拆除范圍內的所有拆除任務。

　　5、拆除的所有廢舊鋼鐵及附屬物，交乙方處理。

　　6、工程價格及付款方式

　　本工程總價格為________元(小寫______元)本工程完工后1個日歷日內甲方付給乙方全部工程款。

　　注：____由于工程地點施工高度及難度不同，工程單項價格可由甲乙雙方協商最終決定。

　　7、甲方義務

　　(1) 協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關系等的協調;

　　(2) 給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電;

　　(3) 甲方需安排工作人員協助乙方完成拆除工作。

　　8、乙方義務

　　(1) 保質按期完成所有的拆除施工任務;

　　(2) 拆除施工過程中乙方必須接受甲方對安全生產、拆除進度等的全面監督檢查。

　　(3) 乙方在拆除施工過程中應嚴格執行以上承諾的.所有內容并自行承擔可能發生的事故責任。

　　9、拆除任務完成經甲方檢查驗收后，雙方形成書面的確認單并辦理完其他約定的手續后，拆除施工同自動解除。

　　10、乙方必須自己處理好安全工作，在工地上須佩帶安全帽，高處施工者須系好安全帶，每個工人必須購買安全保險，凡工地工人發生安全事故與甲方無任何責任。

　　11、本合同一式二份，甲方、乙方雙方各執一份。具有同等的法律效力。

　　12、本合同自雙方答案蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_____________　　　　　　　　乙方(公章)：_____________

　　法定代表人(簽字)：_____________　　　　　法定代表人(簽字)：_____________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌轉讓合同范本 篇20

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方保證具有發布廣告的經營權，并同意在本合同約定的廣告位置發布廣告。經雙方平等協商，依據《合同法》、《廣告法》及相關法律法規的規定，達成以下協議：

　　1、約定廣告發布內容

　　1.1廣告發布品牌名稱 稻花香

　　1.2廣告發布形式： 形象牌

　　1.3廣告發布規格、面積(數量)： 21.3米(長)9米(高)=191.7㎡;

　　1.4廣告發布位置：湖南省郴州市桂陽縣(桂陽縣一中十字路口龍潭婦產醫院三樓頂)

　　2、廣告發布時間

　　2.1自 20xx 年 4 月 9 日起至 20xx 年 4 月 8 日止(實際發布時間自甲方驗收合格之日起算) 。

　　3、廣告費用

　　3.1本合同廣告單價： 30000元/年

　　3.2本合同廣告費共計：￥ 30000 元(大寫：叁萬元整)

　　4、支付方式：

　　4.1 本合同采取現金分期付款方式支付，支付方式為銀行電匯、銀行轉賬或銀行承兌;否則，甲方有權拒絕支付廣告費并不承擔任何責任。

　　4.4廣告費用包括但不限于廣告發布費、制作費、人工費、審批費、稅費。乙方承擔本合同項下廣告發布所需的全部費用，除此之外，甲方無須再向乙方支付其他任何費用。

　　5、廣告制作

　　5.1廣告畫面采用甲方提供的樣稿，未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿;樣稿作為本合同附件一;

　　5.2 乙方應嚴格按甲方要求制作發布廣告。要求色彩準確，圖案清晰，版面與樣稿保持一致;

　　5.3 鋼材不低于國標質量,保證安裝牢固，畫面美觀平整，發布期內無破損和退色現象，否則乙方應在三日內無條件修復及更換;

　　5.4廣告制作施工過程中及該廣告發布期限內，出現的任何安全責任事故等均由乙方承擔。

　　6、廣告驗收：

　　6.1乙方應在廣告制作完畢后第一時間通知甲方驗收，甲方收到乙方驗收通知后，應及時安排時間驗收，并據實填寫《廣告驗收報告書》，此系廣告費用支付的憑證，甲方因特殊原因逾期驗收的，請在填寫《廣告驗收報告書》時說明情況，避免甲乙雙方在實際發布時間問題上產生分歧;

　　6.2對驗收不合格的，由乙方在廣告發布期前進行整改。經整改仍達不到甲方驗收標準的，視為合同目的不能實現，甲方可單方解除合同，解除合同通知書自到達乙方之時起生效，由乙方承擔合同總金額20%的違約金給甲方，同時保留追究賠償損失的權利。

　　7、廣告發布

　　7.1實際發布期間自甲方驗收合格之日起算，同時乙方應確保于本合同簽訂之日起一個月內完成廣告制作，確保廣告發布到位，每逾期一天，乙方須向甲方支付本合同總金額的千分之二作為違約金;逾期達到十日以上者，乙方需向甲方承擔合同總金額20%的違約金;逾期達到一個月以上者，甲方可單方解除合同，解除合同通知書自到達乙方時生效， 并要求乙方承擔合同金額30%的違約責任;有特殊情況，需提前發函至甲方;

　　7.2乙方負責辦理本合同約定的廣告發布(包括合同期內甲方要求更換的廣告)所需全部審批手續;

　　7.3甲方提供真實合法的廣告發布所需材料，乙方有義務以專業角度審查廣告的內容和表現形式是否符合法律法規規定。審查有不當之處，乙方應當向甲方報告。如乙方未盡審查義務，致使該廣告內容和表現形式發布后引起糾紛的，乙方應承擔一切責任;

　　7.4甲方有權對乙方的廣告發布行為進行監督檢查，并隨時提出異議。

　　8、廣告結算

　　8.1乙方自廣告驗收之日起十日內向甲方提交廣告合同復印件2份(A4幅面)、匯款委托書2份，廣告發布明細表、廣告發布實景照片(當期五寸沖洗照片)、與合同內容相符的增值稅專用發票(發票金額含以實物方式付款的金額)、廣告(工商)登記證復印件及甲方提供的《驗收報告單》。逾期提供資料的，每逾期一天，乙方須向甲方支付本合同總金額的千分之一作為違約金。

　　9、違約責任

　　9.1任何一方未能履行本合同約定或違反法律相關規定，另一方有權解除本合同，由此造成的損失由違約方承擔;

　　9.2甲方根據本合同約定完成了內容材料的提供及審批程序，乙方應嚴格按照合同約定履行廣告發布義務，乙方不能履行或者履行不當，視為乙方違約，乙方應向甲方承擔合同總金額的30%的違約責任。

　　10、爭議解決

　　10.1與本合同發生爭議的，雙方應友好協商解決，解決不了的，在甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。

　　11、合同生效

　　11.1未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，形成的合同附件與本合同構成同一份文件，具有同等法律效力。

　　11.2本合同自雙方簽章之日起生效。甲方持二份，乙方持一份。

　　12、特別約定 。

　　甲 方： 乙 方：

　　年月日：