廣告制作承攬合同集錦（精選15篇）

廣告制作承攬合同集錦 篇1

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：廣告（以下簡稱乙方）甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作安裝事宜達成如下一致協議。

　　一：廣告牌制作

　　1、廣告牌規格：

　　2、材質：

　　3、要求:

　　二：廣告牌安裝

　　安裝地點：

　　三：工程造價及支付方式

　　1.廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣元，大寫元整。

　　2.支付方式：

　　a.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。

　　b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

　　四：工程期限

　　1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

　　2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

　　4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

　　5、負責施工現場的.樹木、花、草可以移動。

　　6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報

　　第1頁（本合同共2頁，蓋騎縫章）

　　請甲方協商修改確定。

　　3、乙方對設計的作品享有著作權。

　　六：關于驗收

　　1.乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

　　七、違約責任：

　　1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

　　4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

　　八、因廣告所產生的責任的承擔：

　　1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

　　2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

　　九、保修期限：

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

　　十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。

　　十一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　（蓋章）（蓋章）

　　法人/授權代表（簽字）：法人/授權代表（簽字）：

　　聯系電話：聯系電話：

　　X年XX月XX日X年XX月

廣告制作承攬合同集錦 篇2

　　甲方：________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

　　一、項目名稱和地點

　　1、項目名稱：

　　型廣告塔n座

　　2、工程地點：

　　二、工程內容：

　　1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆(___色)，工程做法及選材標準詳見施工圖委托加工數量為《________》型廣告塔n座

　　2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸安裝。面板馬道基礎燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)

　　三、承包方式和造價：

　　《_______》型廣告塔n座，單價每座0000.00元(大寫：_____)合計人民幣____元，大寫：______元整;

　　本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。

　　四、工程價款支付、結算方式：

　　付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元(大寫：____元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元(大寫：_____元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元(大寫：_____元整)的___%;合計人民幣___元(大寫：___元整)n座廣告塔共計____元(大寫：_____元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元(大寫：____元整)，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款

　　五、工程期限為n天，其中加工配件________天，運輸________天，安裝________天

　　六、雙方責任

　　(一)甲方責任

　　1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止?協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

　　2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費，甲方協助乙方選好材料堆放場地。

　　3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

　　4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

　　5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。

　　6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

　　7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

　　(二)乙方責任

　　1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔(牌)結構安全性廣告牌設計基本風壓為kn/㎡(抗風設計值為n級)廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

　　2、由于乙方原因，未能在合同規定的.時間內完工，每逾期一日按工程總造價的%賠償甲方損失。

　　3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

　　4、施工中出現的問題由甲?乙雙方協商解決?如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨?雪等)或停電原因，工期順延。

　　5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據?工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

　　6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

　　7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

　　8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

　　七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

　　八、附件：

　　《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

　　附則：

　　(一)合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附件共同遵守?

　　(二)本合同一式兩份，具有同守效力，甲乙雙方各持一份。

　　(三)經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文件，如圖紙內容變更，附變更備忘錄。

　　(四)本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效?

　　甲方代表人簽字：________________乙方代表人簽字：________________

　　(蓋章)(蓋章)

　　________年________月________日

廣告制作承攬合同集錦 篇3

　　委托方：____________

　　承擔方：____________

　　簽訂地點：____________

　　簽訂時間：___ 年 ___ 月 ___ 日

　　依照《_____》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1、項目(媒介)：

　　3、發布地點或形式：

　　4、顏色：

　　5、規格或材料：

　　6、刊播次數、起訖時間、日期：

　　7、其他要求：

　　第二條費用及支付辦法

　　1、費用：

　　類別

　　單價

　　數量

　　金額

　　備注

　　設計、制作費

　　發布費

　　代理費

　　合計金額(大寫)

　　2、結算方式和期限：

　　3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條驗收方式及時間

　　第四條違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條合同爭議解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理：

　　1、提交_____委員會_____

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第六條雙方商定的其他事項：

　　第七條附則

　　1、本合同附件，名稱。

　　2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本份。

　　3、本合同有效期：自___ 年 ___ 月 ___ 日生效至___ 年 ___ 月 ___ 日終止。

　　委托方：____________承攬方：____________

　　單位名稱(蓋章)：____________單位名稱(蓋章)：____________

廣告制作承攬合同集錦 篇4

　　甲方(定作方)：_____________

　　法定代表人：_____________

　　乙方(承攬方)：_____________

　　法定代表人：_____________

　　根據《民法典》及相關法律法規,，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，就乙方為甲方制作相關車身廣告等事宜，訂立如下合同條款，以資共同遵守。

　　一、服務內容

　　1.乙方為甲方指定車輛完成車身廣告制作，包括但不限于廣告設計、車輛清潔、打磨噴繪和修整。

　　甲方指定車輛為：_____________。

　　2.乙方負責辦理上述車輛廣告發布的相關報批手續，并保證領取到包括但不限于新換有廣告內容、新行駛證、機動車登記證書后頁有車身廣告顏色變更記錄、車管所內存儲檔案、經審批的機動車受理憑證。

　　3.乙方車身廣告制作與報批時間總計不得超過自合同簽訂日起的個工作日。

　　二、價款及支付方式

　　1.合同價款

　　(1)廣告制作費用為：_____________

　　單價數量總價備注

　　(2)報批費用：_____________

　　單價數量總價備注

　　上述總價之和稱為“本合同總價”。

　　2.付款方式

　　(1)本合同簽訂后，由甲方向乙方支付預付款：_____________本合同總價的%。

　　(2)車身廣告制作完成，并獲得甲方驗收通過后日內，甲方向乙方支付二期款：_____________本合同總價的%。

　　(3)乙方服務內容完成(廣告制作及報批手續均完成)后日內，甲方向乙方支付三期款：_____________本合同總價的%。

　　報批手續完成的依據：_____________領取到換有廣告內容新的行駛證、機動車登記證書后頁有車身廣告顏色變更記錄。

　　本合同所發生的一切稅費由乙方負責。甲方每次支付價款前，乙方必須向甲方提供等額發票;否則甲方有權拒絕付款，且無須為此承擔延遲付款的違約責任。

　　三、車身廣告制作

　　1.乙方應按甲方簽字認可的樣稿(方案要求)，完成車身廣告制作，并確保廣告內容符合《中華人民共和國廣告法》。

　　2.乙方應在天內，在甲方指定的地點完成車身廣告制作。

　　甲方指定地點限于：_____________區域內;

　　3.制作

　　(1)先把車輛清洗干凈，并用320#細砂紙將需要翻新部分全車打磨，把原車上的車污及舊廣告漆打磨掉，增加廣告噴漆的吸附力;

　　(2)用專業去污劑擦拭需噴漆部分;

　　(3)待干凈后，先反復三遍藍色油漆;

　　(4)油漆干后，再分別噴黑、紅、深、白、油漆，自然干后撕去廣告即時貼;

　　(5)最后檢查修整，確保車身廣告完整，達到甲方要求。

　　4.乙方應使用符合甲方要求的制作材料：_____________油漆——專業汽車烤漆beyon，制作輔料含進口威斯柏;beyon固化劑，快干劑等。

　　5.根據相關規定車輛兩側所噴圖廣告留有%車身原顏色，并寫有安全宣傳標語。

　　6.驗收方式：_____________甲方現場驗收。

　　7.保質期：_____________年，自車輛廣告領取到包括但不限于新的換有廣告內容的新的行駛證、機動車證書后頁有車身廣告顏色變更記錄、車管所內存儲檔案、經審批的機動車受理憑證之日算起。在保質期內，如因乙方制作原因導致油漆起層、掉漆等情況，由乙方免人工費、材料費得新制作。甲方使用或停放被其他車磨蹭、刮花等情況不在免責范圍。如因乙方原因出現質量問題，乙方應在小時內解決問題;如因甲方原因，乙方只適當收取材料費。

　　8.車身廣告制作和使用過程中造成他人人身、財產損害的，由乙方自行承擔全部法律責任。

　　四、廣告報批

　　1.車身廣告經甲方驗收認可后天內，乙方應負責組織材料向車輛管理所申請戶外廣告的登記，且乙方的報批不能影響甲方車輛正常營運。

　　2.如因不可抗車或甲方提供的有效資料不齊全，報批期限順延，但甲乙雙方一致同意因政府部門導致報批延遲的不屬于本合同所稱的不可抗力情形。

　　五、違約責任

　　1.如乙方未能在規定時間內完成車身廣告或者經甲方驗收不予認可的，每逾期一天，乙方應向甲方支付違約金即總價款的%。

　　2.如乙方未能在規定時間內完成報批手續并領取到包括但不限于新換有廣告內容新的行駛證、機動車登記證書后面有車身廣告顏色變更記錄、車管所內存儲檔案、經審批的機動車受理憑證，每逾期一天，乙方須向甲方支付違約金即總價款的%;逾期天以上的，甲方有權單方面解除合同。合同解除后，甲方無需向乙方支付剩余款項，且乙方還應按本合同總價款的%向甲方支付違約金。

　　3.如因車身廣告批文不符合發布而被政府主管部門查辦，乙方除賠償甲方的全部損失外，每出現一次，乙方還須額外向甲方支付違約金人民幣元。

　　4.甲方無正當理由未能在規定時間內按時付款的，每逾期一天，甲方應按應付價款的%向乙方支付違約金。

　　六、解決糾紛辦法

　　因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第種方式解決：_____________

　　(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;

　　(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　七、其它

　　1.本合同未盡事宜，由雙方另行協商，并訂立補充協議。

　　2.本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　3.本合同正本一式兩份，甲、乙雙方各執一份，各份合同文本具有同等法律效力。

　　簽署時間：_____________

　　甲方(蓋章)：_____________

　　法定代表人：_____________

　　乙方(蓋章)：_____________

　　法定代表人：_____________

廣告制作承攬合同集錦 篇5

　　委托方：

　　承攬方：廣州市廣告有限公司

　　簽訂日期：年月日

　　依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1、項目：

　　2、制作地點：

　　3、顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準;

　　4、起訖時間、日期：

　　第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費

　　1、廣告制作與安裝費乙方按甲方要求進行加工制作。

　　2、結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

　　第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收

　　第四條違約責任。

　　1、委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(1、2)項規定辦理。

　　1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

　　2、向廣州當地人民法院起訴。

　　第六條附則。

　　1、本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。

　　2、本合同有效期：自____年____月____日至____年____月____日終止。

　　委托方：

　　承攬方：廣州市廣告有限公司

　　簽訂日期：年月日

廣告制作承攬合同集錦 篇6

　　委托方：

　　承攬方 ：

　　簽訂日期：年月日

　　依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1、項目：

　　2、制作地點：

　　3、顏色、規格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準;

　　4、起訖時間、日期：

　　第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費

　　1、廣告制作與安裝費

　　乙方按甲方要求進行加工制作。

　　2、結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。

　　第三條驗收方式及時間委托方指定人員現場驗收。

　　第四條違約責任。

　　1、委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金;不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2‰，償付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(1、2)項規定辦理。

　　1、向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

　　2、向廣州當地人民法院起訴。

　　第六條附則。

　　1、本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。

　　2、本合同有效期：自____年____月____日至____年____月____日終止。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

廣告制作承攬合同集錦 篇7

　　委托方：

　　簽訂地點：

　　承接方：深圳有限公司訂日期：____年____月____日

　　依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1、項目(制作)：________

　　2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

　　3、發布地點或形式：________

　　4、顏色：________

　　5、規格或材料：________

　　6、刊播次數、起止日期及時間：________

　　第二條：費用及支付方法

　　1、費用

　　本次活動總金額為________。(大寫________元整)

　　2、結算方式和期限：________

　　第三條：驗收方式及時間：____________

　　第四條：違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。

　　1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

　　2、向連云港市當地人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱：(蓋章)單位名稱：(蓋章)

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　日期：___________日期：___________

廣告制作承攬合同集錦 篇8

　　甲方：法定代表人：地址：電話：傳真：

　　乙方：法定代表人：地址：電話：傳真：

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《_____》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規之規定，現就甲方承攬廣告牌的制作安裝事宜達成如下一致協議。

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據_____的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　一、承包方式及承包范圍本工程采用包工、包料、包制作、包安裝、包質量、包工期、包安全、包風險，甲方采用以固定總價包干形式進行包干，施工過程中不管市場價格如何變化，雙方均按本合同范本確定的價格按實結算。甲方必須按照乙方確定的設計方案，保質保量的完成項目的整體制作、安裝工程。風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　二、廣告牌規格、材質

　　1、廣告牌材質：_____________________________。

　　2、廣告牌尺寸：_____________________________。

　　3、廣告牌內容：由甲方設計提交大樣稿給乙方，最終按乙方確定的設計方案執行。

　　4、主體結構以乙方提供的保證主體結構安全的施工圖（或施工方案）為依據。

　　三、廣告牌安裝安裝地點：_____________________________。

　　四、總費用及付款方式

　　1、本合同范本總費用（含稅）：___________元，大寫：___________元整。進入合同范本期后，在本合同范本所列的各項制作、安裝過程中產生的一切費用均由甲方負責。

　　2、乙方在本合同范本簽訂后且雙方確定大樣稿噴畫的第_______個工作日內向甲方付款總金額的_______%，即：_______元作為預付工程款。待全部工作完成且通過乙方驗收達到合同范本規定的驗收標準后的_______個工作日內付款剩余的_______%，即_______元。

　　3、以上付款，乙方將以銀行轉賬的方式支付，支付的同時甲方必須提供相應發票。

　　四、工程期限

　　1、自合同簽訂乙方預付工程款之日起____日。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。

　　2、因乙方反復提出修改意見導致甲方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方的權利、義務

　　（一）甲方

　　1、自乙方通知可以現場施工起，按乙方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照乙方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件和施工圖紙方案不符，應及時上報乙方，和乙方協商修改確定。

　　3、甲方對設計的作品享有著作權。

　　4、甲方對乙方所提供的所有資料負有保密義務，未經乙方書面許可，甲方不得向任何第三方泄露和提供。風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　（二）乙方

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、有權對甲方的設計提出建議和修改意見，以使甲方設計的作品更符合乙方單位文化內涵。

　　3、向甲方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路，可以施工。

　　4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供甲方設計參考。

　　5、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　6、確保所提供的_____、文字不出現侵權行為（如出現侵權行為，由乙方自行承擔負責）。

　　六、關于驗收

　　1、甲方全部制作安裝完工后_____天內，乙方必須組織正式驗收，乙方在完工后_____天內不組織驗收，甲方可視同乙方驗收工程質量合格。

　　2、工程質量驗收以確保安全牢固為依據，不可抗力除外。風險提示：

　　在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同。

　　七、轉包

　　1、未經乙方同意，甲方不得將工程轉讓給第三方，甲方未經乙方同意將主要工作交由第三人的，乙方有權解除合同。

　　2、甲方經乙方同意可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。甲方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向乙方負責。

　　八、保修期限

　　1、自驗收合格之日起，甲方制作的工程項目整體質保________年。在保修期內發生的工程質量問題，均由甲方承擔全部責任。甲方在接到乙方的保修通知時，應馬上派工人到達現場，會同提出維修方案按照乙方要求的時間組織維修。人為損毀甲方不負責保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

　　九、違約責任

　　1、甲、乙雙方不得單方面無故終止合同。否則按守約方實際損失進行賠償。

　　2、甲方應按合同約定時間竣工。每逾期____日，乙方有權向甲方主張總工程價款的______%作為違約金。

　　3、在甲方履行合同的前提下，乙方應按合同支付款項。乙方在施工工程中要求更改原設計，必須及時通知甲方，甲方必須按乙方要求更改，導致逾期的，工期順延。

　　十、合同_____在履行本合同過程中，如發生爭議，雙方應協商解決；如協商不成，提交___________________委員會_____解決。十

　　一、其他

　　1、本合同自甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至工程竣工結算后除有關保修條款仍生效外，其余條款即告終止；保修期滿后有關保修條款終止。

　　2、本合同未盡事宜，甲、乙雙方本著友好互諒的精神，協商解決，另行簽訂補充協議。

　　3、本協議一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：________年____月____日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：________年____月____日

廣告制作承攬合同集錦 篇9

　　最新的廣告制作合同協議格式

　　甲方：_______________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_______________廣告(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。

　　一：廣告牌制作

　　1、廣告牌規格：

　　2、材質：_______________

　　3、要求：_______________

　　二：_______________廣告牌安裝安裝地點：

　　三：工程造價及支付方式

　　1.廣告牌制作費(即合同總價款)：_______________共計人民幣元，大寫元整。

　　2.支付方式：_______________a.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。

　　b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

　　四：工程期限1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。

　　如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。

　　2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務甲方：

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

　　4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

　　5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

　　6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。

　　如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報第1頁(本合同共2頁，蓋騎縫章)請甲方協商修改確定。

　　3、乙方對設計的作品享有著作權。

　　六：關于驗收

　　1.乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

　　七、違約責任：

　　1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。

　　如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

　　4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。

　　乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

　　八、因廣告所產生的責任的承擔：

　　1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

　　2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

　　九、保修期限：

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保半年。

　　人為損毀乙方不負責保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

　　十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。

　　十

　　一、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　十二、本合同一經簽訂即產生法律效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　法人/授權代表(簽字)：_______________法人/授權代表(簽字)：_______________

　　聯系電話：_______________聯系電話：_______________

　　_________年_________月_________日

廣告制作承攬合同集錦 篇10

　　定作方(以下簡稱“甲方”)：

　　承攬方(以下簡稱“乙方”)：

　　簽訂地點：簽訂時間：甲、乙雙方經友好協商，特訂立本合約，以資共同遵照履行。

　　第一條：合約目的

　　1.按本合約規定乙方為甲方制作電視廣告片。

　　2.廣告_____內容：

　　3.本約廣告片使用地區及媒體

　　第二條：制作期限

　　1.本約廣告片________年_______月_______日拍攝;________年_______月_______日交片。首付款日延遲時，交片日期相應順延。

　　2.上列完成期限出現本約第九條規定情形，交片日期得以相應順延。

　　第三條：合約價款及結算幣種

　　1.本合約使用幣種為：

　　2.本合約價款總額：元，大寫：(以上款項含中國發票稅)。

　　第四條：支付方式

　　1.甲方應將本約總價款的25%作為首付款;在雙方就工作內容作出書面確認后，三個工作日內以(現金/轉賬/支票)形式支付給乙方。

　　2.乙方交付給甲方成品_____，且成片經甲方驗收無異議或公開播放后，乙方應向甲方開據有效發票，甲方應在收到乙方開具的發票之日起日內將75%余款以(現金/轉賬/支票)形式支付給乙方。

　　第五條：片質要求

　　第六條：法律權利

　　1、由甲方創作的廣告腳本、_____、廣告片、錄音和其他項目或資料的全部知識產權歸甲方所有;甲方乙方享有著作人署名權。

　　4、本約廣告片若商品本身涉及_____或專利權屬或其他知識產權糾紛的，乙方不承擔該糾紛之責任。由乙方全權承擔責任。

　　第七條：責任條款

　　1、在制作過程中，如果甲方要求更改既定的處理方案、故事內容、創意意圖等從而影響乙方制作成本，雙方應協商確定最終合同金額。

　　2、在未征得甲方書面同意之前，乙方不得將廣告資料用于本約規定之外的任何其他客戶或其他目的。

　　3、乙方交付成品后，甲方對廣告片已投入使用或在驗收期以外時間對母帶提議修改的，雙方得協議追加合理費用。

　　第八條：拍攝取消補償

　　第九條：遲延條款

　　1、由于氣候或其他不可抗力事件而導致乙方拍攝延遲，甲方應按乙方實際的損失做經濟補償。乙方應提出實質開支所產生的費用證明。

　　2、因甲方原因造成乙方逾期完成本約規定之廣告片制作，乙方對此免除逾期交片責任。

　　第十條：保密

　　由甲方提供給甲方的物品、資料、文件、公司訊息及數據等為甲方所有之財產，乙方應盡保密義務。

　　第十一條：驗收

　　2、驗收標準以本約第五條規定的“片質要求”為標準。驗收情況以書面記錄為準。

　　第十二條：合約轉讓

　　本約任何一方不得未經另一方書面同意，擅自將本合約項下的任何權利或義務轉讓給任何第三方。

　　第十三條：爭議解決

　　因本約所產生的一切爭議，雙方應協商解決。協商解決不成的，任一方可將爭議提交原告方有管轄權的法院訴訟解決。

　　第十四條：法律適用

　　本約受中華人民共和國法律管轄。

　　第十五條：違約責任

　　合約任何一方違反本合約需賠償對方實際受到的經濟損失。

　　第十六條：其他

　　1、本約附件構成本約不可分割的組成部分。

　　2、本約任何修改和補充，須由合約各方以書面形式作出，經授權代表人簽字并加蓋公章后生效。

　　3、本約自各方授權代表人均簽字蓋章之日起生效。

　　4、本約壹式貳份，合約各方各執壹份為憑。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

廣告制作承攬合同集錦 篇11

　　1.虛假廣告的法律責任

　　虛假廣告，是指對商品或者服務作虛假宣傳的廣告。主要表現為以下五種：第一，廣告所宣傳的商品或者服務的信息本身不存在，即消息虛假；第二，廣告宣傳的商品或服務并未達到廣告中所說的質量或技術標準，即品質虛假；第三，廣告所宣傳的商品或服務并不具備廣告中所宣傳的功能或服務內容，即功能虛假；第四，消費者購買商品或者服務所支付的貨幣與廣告宣傳的商品或者服務的價格不符，即價格虛假；第五，廣告假借他人的言論或者采用其他帶欺騙性的證據宣傳商品的質量、功能等，即證明虛假。虛假廣告應承擔的責任主要包括：

　　（1）行政責任。廣告主應停止發布，并以等額廣告費用在相應的范圍內公開更正消除影響；并處以廣告費用1倍以上5倍以下的罰款。如若廣告經營者不按照規定查驗有關證明文件，核實廣告內容，或者與廣告主串通制作，發布虛假廣告，或者明知廣告內容虛假而制作，設計、代理、發布的，則由廣告監督管理機關沒收其收取的廣告費用，并處以廣告費用1倍以上5倍以下的罰款。

　　（2）刑事責任。發布虛假廣告，誘使他人購買其所宣傳的商品或服務，這種行為是以騙取他人的錢財為目的，如果非法所得額較大的，就構成詐騙罪，依照《刑法》規定追究刑事責任。

　　（3）民事責任。欺騙和誤導消費者，使購買商品或者接受服務的消費者的合法權益受到損害的，由廣告主依法承擔民事責任；廣告經營者，廣告發布者明知或者應知廣告虛假設計、制作、發布的，應當依法承擔連帶責任。

　　2.廣告宣傳失實致損，廣告經營者的侵權責任

　　廣告的真實性，是世界各國也是我國對廣告的最基本的要求，我國法律規定，廣告應當真實、合法，并規定了制作、發布虛假廣告的行政責任、刑事責任和民事責任。我國《消費者權益保護法》、《反不正當競爭法》都有類似的規定。廣告宣傳失實致損的，廣告經營者應承擔侵權責任。

　　3.廣告合同中違約責任與侵權責任競合時的法律責任承擔

　　同一行為，既是違約行為，符合承擔違約責任的要件，又是侵權行為，符合承擔侵權責任的要件，應當如何追究行為人的民事責任從法理分析，大致可以有三種處理方法：

　　第一，從法條競合角度分析，侵權行為是違反民事權利不可侵犯的一般規定。而違約行為是違反基于合同而產生的`義務的特別規定。根據特別法優于普通法的原則，只能適用關于違約責任的規定。

　　第二，從請求權競合角度分析，一個不法民事行為，同時具備違約責任和侵權責任的構成要件，則根據各自的法律規范同時產生違約行為之損害賠償請求權和侵權行為之損害賠償請求權，兩種請求權并存，權利人可任意主張或同時主張全部請求權。

　　第三，從請求權規范競合角度分析，一個不法民事行為，同時符合侵權責任和違約責任兩個構成要件時，并非產生兩個_____的請求權，本質上只能以《_____》和《_____》為根據，產生一個請求權，請求賠償損失。

　　從保護受害人利益角度考慮，以上三種處理方式中，以第二、第三種為佳。第一種處理方式依據特別法優于普通法的原則，來解決違約責任與侵權責任競合問題，實際上剝奪了受害人的選擇權，損害一方當事人的利益，盡管合同的雙方當事人都平等地受到法律保護，違約同樣受合同和法律的制約，而民法是以權利為中心的，在違法行為使一方當事人的財產或人身受到損害時，首先應當保護的是權利人，為使權利人能獲得充分有效的保護，理應允許權利人在法律許可范圍內，就如何獲得經濟賠償作出有利于自己的選擇。但在法律有特別規定或當事人在法律允許的范圍內有特別約定，應依特別規定或特別約定，這樣，既不違反立法目的，又尊重了當事人的意愿。

　　正如19_________年6月12日最高人民法院發布的《全國沿海地區涉外涉港澳經濟審判工作座談紀要》中指出：“被告的行為同時構成破壞合同和民事侵害，原告可以選擇兩者之中有利于自己的一種訴因提起訴訟，……但當事人不得就同一法律事實或法律行為分別以不同的訴因提起訴訟。”

廣告制作承攬合同集錦 篇12

　　門頭廣告制作合同

　　甲方：?（以下簡稱甲方）

　　乙方：?（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國_____》相關規定，經雙方充分協商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按《中華人民共和國_____》和有關法規規定承擔經濟責任。

　　一、項目名稱

　　門頭制作安裝外漏發光字，數碼管亮化

　　二、項目內容

　　附材料規格，材質說明，實際規格比例圖紙

　　三、項目總金額

　　共計人民幣(?大寫?)

　　（小寫?）

　　四、付款方式:

　　1、第一次大寫

　　2、第二次）

　　五、工程期限：合同簽訂之日起天完成。

　　六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，如有質量問題，甲方有權要求乙方重新制作安裝，直到甲方驗收合格。

　　七、責任與義務:

　　1.乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工藝。

　　2、施工期間乙方要注意施工安全,如出現傷及自身及他人安全事故責任由乙方承擔。

　　3、乙方在履行合同中，如因甲方付款不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。

　　4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可_____因素或甲方方案變動時有延誤

　　工期，甲乙雙方因協商解決。

　　5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。

　　九、如甲方各項款項付款不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責任，

　　十、違約責任:

　　因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。

　　其他事項：

　　十一、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

　　十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同壹份，另附件均具有同等的法律效力。

　　甲方（蓋章）：?乙方（蓋章）：

　　代?表?簽?字：?代?表?簽?字：

　　聯?系?方?式：?聯?系?方?式：

　　簽?訂?地?點?：?簽?訂?地?點?：

　　日期：年?月?日?日期：年?月?日

廣告制作承攬合同集錦 篇13

　　廣告客戶名稱(以下稱甲方)：_______________________________

　　廣告制作或代理單位名稱(以下稱乙方)：

　　甲乙雙方根據《廣告法》及《合同法》有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。

　　一、甲方委托乙方于________年______月______日至________年_____月______日期間制作_________產品電視廣告__________篇____條，時間長度為____秒；________產品電視廣告__________篇____條，時間長度為____秒；_________產品電視廣告___________篇_____條，時間長度為____秒。(此三條廣告以下簡稱該廣告)

　　二、該廣告創意經甲方簽字后，不得再進行二次修改，乙方不得依此創意和相似制作方式，為其它同類產品制作類似電視廣告，電視廣告版權歸甲方所擁有。

　　三、該廣告制作費用總計人民幣_______________(大寫)_________(小寫)，合同簽字后，甲方付給乙方制作定金人民幣________________(大寫)。________(小寫)。余額在乙方交付成品帶時一次付清，否則乙方有權拒絕交付成品帶。

　　四、乙方務必在規定制作期間按時完工(不可抗拒的自然因素除外)。

　　五、廣告制作完成后，乙方提供給甲方可供電視臺播放的錄相帶1盤，VCD光碟10盤。如需增加錄相帶或VCD光盤，雙方另議。

　　六、乙方嚴格按照該廣告創意及《廣告法》有關規定進行制作，在廣告發布期間如因產品質量問題發生糾紛，則由甲方完全負責，與乙方無關。

　　七、本合同一式兩份，具有同等法律效力，雙方負責人簽字后生效，如當事人雙方未在本合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

　　廣告客戶名稱(甲方)：__________________廣告制作或代理單位名稱(乙方)：______________

　　單位地址：___________________________單位地址：_______________________________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　委托代理人(簽字或簽章)：_____________委托代理人(簽字或簽章)：_______________

　　聯系電話：____________聯系電話：____________

　　圖文傳真：____________圖文傳真：

廣告制作承攬合同集錦 篇14

　　(以下簡稱“中國”)(以下簡稱“乙方”)。

　　根據中國有關法律、法令和規定，本著平等互利的原則，經過充分友好協商，雙方一致同意如下：

　　1、乙方根據甲方提供的設計樣稿和制作要求在 市 縣進行相關 品牌的制作和安放。

　　2、制作數量：電線桿貼 塊。

　　3、材料制作價：電線桿貼每塊 元。

　　4、費用總額： 元。

　　5、制作工期：自合同簽訂之日 個工作日內完成。

　　6、驗收：乙方在合同規定時間內按要求制作完成后，通知甲方按制作明細表進行驗收。驗收合格按條款付款，驗收不合格，發現有尺寸不符或質量問題的視情節雙方協商解決。

　　7、本協議一式兩份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。自承諾的質保期結束后廢止。其它有損甲方品牌形象的行為。

　　8、本協議未盡事宜，雙方友好協商予以解決，如有未按合同履行情況，可移交有關司法機關裁決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告制作承攬合同集錦 篇15

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的制作安裝事宜達成如下一致協議。

　　一：廣告牌制作

　　1、廣告牌規格：

　　2、材質：

　　3、要求:

　　二：廣告牌安裝

　　安裝地點：

　　三：工程造價及支付方式

　　1.廣告牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣元，大寫元整。

　　2.支付方式：

　　a.合同簽訂時甲方預付百分之三十工程款。

　　b.制作安裝完成后，經甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

　　四：工程期限

　　1、自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。

　　2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見，以使乙方設計的作品更符合甲方單位文化內涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

　　4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

　　5、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

　　6、按本合同規定結算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報

　　第1頁(本合同共2頁，蓋騎縫章)

　　請甲方協商修改確定。

　　3、乙方對設計的作品享有著作權。

　　六：關于驗收

　　1.乙方全部制作安裝完工后一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到7級。

　　七、違約責任：

　　1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

　　4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

　　八、因廣告所產生的責任的承擔：

　　1、在本廣告的制作、設置過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產損害，均與甲方無關。

　　2、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內容而產生的糾紛由甲方承擔全部的責任。

　　九、保修期限：

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目鋼體質保半年。人為損毀乙方不負責保修。

　　2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。

　　十、雙方因本合同發生爭議，應友好協商解決，協商不成的由長汀縣仲裁委員會仲裁。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日