刮膩子簡單合同范本（精選5篇）

刮膩子簡單合同范本 篇1

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，本著平等互利、公平、公正、自愿、誠實信用的原則，就甲方將勞務發包給乙方達成以下一致協議，以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.1工程名稱：工程；

　　1.2工程地點：；

　　二、勞務分包內容及分包方式

　　2.1分包內容：商鋪及住宅室內頂板、梁、墻（板下100mm，廚衛間除外）刮膩子；樓梯間、公共走道頂板、墻、梁刮膩子乳膠漆飾面施工，其中包括公共部位有設計要求的踢腳線描刷工作。

　　2.2承包方式：乙方包人工、包材料、包器具、包質量安全。

　　三、發包方進度、質量、文明施工要求

　　3.1進度要求：

　　1）計劃工期 年 月 日至 年 月 日；

　　2）滿足甲方進度計劃要求，合理安排組織人員數量滿足總工期進度需求。人力資源安排做到隨工期緊、緩而應變增、減。

　　3.2質量要求：

　　（1）按照圖紙和設計變更的要求及甲方和監理的要求施工，原材料滿足甲方和設計標準要求；

　　（2）按照相關技術規范和分戶驗收標準施工；

　　（3）陰陽角方正順直，公共部位膩子刮完需打磨平整，確保刷完乳膠漆無膩刀刮痕，乳膠漆面層應涂刷纖細，均勻、無流墜。（4）如有質量問題及上級部門的質量罰款由乙方承擔；

　　（4）乙方施工過程中，抓好檢查制度，對沒有自檢或檢查不合格的工程不充許進行下道工序施工，否則造成的質量問題所發生的一切費用由乙方承擔；

　　（5）確保竣工驗收關于本分包內容的驗收一次通過；

　　3.3工程保修：工程質量保修質保期為竣工驗收合格后 年，出現質量問題乙方要負責維修。否則甲方自行安排處理，從乙方質保金雙倍扣除。

　　3.4安全文明、成品保護：施工中攪拌材料場地必須用塑料布保護地面；施工用的大、膠水等材料施工完后必須清出工作面，且清理過程中不允許拋灑、隨意丟棄而污染其他工種的成品，如出現此種情況乙方承擔全部責任；施工完畢后必須做到掃地出門標準。

　　四、單價、工程量計算及付款方式

　　4.1、單 價：

　　（1）室內頂棚 元/㎡；

　　(2)樓梯間走道公共部位 元/㎡。

　　4.2、面積計算方式：采用展開面積計算規則，按實際發生展開面計算

　　4.3、付款方式：

　　4.4、質保金扣押比例：分包工程量總價的 %。質保期后一次付清。

　　五、甲乙雙方權力、義務

　　5.1甲方權利、義務

　　（1）甲方負責提供住宿，生活條件，保證基本生活用水、用電。

　　（2）甲方對工程應做好技術交底及安全技術交底，一式三份由當事人簽字。

　　（3）甲方應對上崗人員有培訓、教育、考核、檢查督促獎罰權利。

　　（4）當乙方施工進度和質量不能滿足甲方要求時，甲方通知乙方調整改正，如還不能滿足要求，甲方有權責令乙方退場，終止合同并賠償甲方損失。

　　5.2乙方權利、義務

　　（1）乙方應派素質較高、技術過硬的施工人員進場施工，并服從甲方施工現場的各項管理規定，聽從甲方管理人員的合理安排和指揮，不得頂撞辱罵甲方及建設單位、監理單位現場管理人員，言行舉止要文明。

　　（2）乙方應嚴格執行甲方與業主簽定的《建筑施工合同》條款，維護甲方的利益。

　　（3）乙方在協商履行過程中不能以任何方式手段造成工程停工或集中鬧事，如有發生造成的后果由乙方承擔責任。

　　（4）乙方在現場的施工人員需管好自己的安全工作，乙方施工人員出現安全事故由于是自身原因引起的，由乙方自己承擔。住宿生活方面需服從甲方的管理安排，積極做好防火、防盜工作，提高個人防護意識。

　　（5）在所約定的工程未全部施工完畢前，乙方無故停工造成甲方損失的，應承擔賠償責任，若停工超過3日仍未復工，則甲方有權解除合同，另由第三方完成未完工工程。且甲方對乙方已完工程不給予結算，不支付任何費用。

　　六、爭議解決辦法

　　施工中甲乙雙方發生爭議時，應先友好協商解決，如協商不成可在合同履行地裁委會申請勞動仲裁，或直接向合同履行所在地人民法院提起訴訟。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同雙方簽字蓋章之日起生效。 本合同甲、乙雙方各自履行完自己權力和義務后自動解除廢止。

　　發包單位：

　　承包單位：

　　負責人簽字：

　　負責人簽字：

　　電 話：

　　電話：

　　年 月 日

　　年 月 日

刮膩子簡單合同范本 篇2

　　發包人： （以下簡稱甲方）

　　承包人： （以下簡稱乙方）

　　為明確雙方責任，保障雙方的利益，保證工程的順利進行，經甲、乙雙方友好協商，就天棚石膏、樓梯間乳膠漆工程事項訂立以下協議。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：某某某某二期工程

　　2、工程地址：某某市某某路61號某某某某二期工地

　　3、工程量：（以實際完成面積為準）

　　二、工程承包方式、范圍和內容

　　1、承包方式：乙方以包工包料、包質量、包安全、包管理、包進度方式承包。

　　2、承包范圍和內容：某某某某二期工程逐棟承包，施工部位為天棚、柱梁面及樓梯間膩子等所有有關石膏、膩子施工部位。具體部位及施工做法以甲方設計圖紙、設計變更、工作聯系單及交房標準為準。

　　三、本工程采用以下條款按時辦理工程結算：

　　1、單價: 石膏 16 元/m2，樓梯間乳膠漆 23 元/m2 （含所有施工用材料、按實際施工面積計算）。以上價格包含施工的措施費（如：材料水平和垂直運輸、架體、三級配電箱、電線電纜、必要的工具、安全文明施工管理費、基層打磨、垃圾清理費等）。

　　四、工程款支付辦法及工程結算：

　　1、雙方商定本合同價款=固定單價（本合同約定單價）×實際施工面積。

　　2、工程進度款支付辦法：每月25日按照已完工程量的50%支付工程款，全部完工支付至工程總價的80%，驗收通過后7天內付清。

　　五、 工程工期：

　　合同生效后 2 日內原材料及工人進場，進場后施工進度按甲方制定的的進度計劃完成。如因乙方原因造成工期延后，按照1000元/天進行處罰，累計延誤工期超過5天，乙方無條件自動出場，并承擔由此而產生的經濟及法律責任。因甲方原因，如停水停電造成的停工，工期可順延。

　　六、 工程質量：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方認可的樣板顏色進行施工，在施工前，材質及顏色須得到甲方的認可，否則所造成的損失由乙方負責，并接受甲方工地代表和監理的監督。

　　2、乙方需按約定采購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地并重新采購.

　　3、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承當，工期不予順延。

　　4、 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　七、 安全文明施工：

　　1、乙方提供的施工工藝應符合《建筑安裝工人安全操作規范》。

　　2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全造作規程》和其他相關的法規、規范。

　　3、乙方所有進場人員必須按照《安全操作規定》認真執行、落實責任和各項管理措施，加強督促檢查，搞好安全生產。所有進場人員如身體不健康,或有不健康的面容,甲方有權其工人無條件退場。

　　4、乙方在施工過程中必須接受甲方相關人員的安全監督和檢查，一經發現乙方人員有違反安全操作的現象，給予口頭警告，嚴重者采取現場罰款50—100元，罰款金額在結算中扣出，且由于乙方違反操作規程造成本人和他人的傷害，其后果及損失將由乙方負責。

　　5、在施工過程中如出現安全事故，乙方承擔一切相關責任。

　　八、 竣工驗收：

　　1、工程施工質量標準：達到合格及合格以上標準要求；必須滿足施工圖上要求的技術標準。

　　2、乙方必須認真按照施工標準、規范和設計圖紙要求以及甲方技術交底內容施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，若乙方未按規范施工，一經發現，乙方必須按甲方的要求返工，直到符合約定標準，返工所造成的費用概由乙方負責，工期不予順延，并接受相關部門的處罰。

　　九、甲方工作：

　　1、甲方提供本工程相關的施工圖紙。

　　2、提供乙方施工所需用水、電源，提供設備材料放置場地。

　　3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。

　　4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。

　　十、乙方工作：

　　1、熟悉施工圖紙，按圖施工，并自行負責場內的各種水平和垂直運輸。

　　2、嚴格遵守安全施工、防火等規范和制度，承擔施工中造成的事故責任和費用；做好現場自身范圍內的保衛和垃圾清理等工作。

　　3、工程竣工驗收交付甲方前，乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任，保管期間發生丟失或損壞，乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞，由乙方進行維修，材料費用由甲方承擔。

　　4、因施工需要，乙方須對建筑物某些局部結構、設施或設備管線等進行破壞性施工的，應與甲方協商，經甲方同意后方可施工，并在甲方要求的時間內恢復原狀。

　　5、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定，服從甲方的現場管理安排，使施工能正常進行；施工現場出現打架斗毆、聚眾鬧事等事件，每出現一次，甲方有權對乙方處以人民幣500元/次的罰款。

　　十一、違約責任：

　　1、合同簽訂生效后，合同的任何變動均需雙方協商后以書面形式確定，一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同結算總價的20%作為違約金，并賠償由此給守約方造成的損失。

　　2、未經甲方同意，乙方擅自拆改建筑物結構或設備管線等，承擔由此造成的經濟損失和事故責任（包括罰款）。

　　3、乙方未按約定交付各類資料，經甲方一次催告后5日內仍不移交齊全的，視乙方延誤工期，按本合同有關工期延誤違約條款處理，并仍有交付資料的義務。

　　4、本合同簽訂后，未經甲方同意，乙方不得轉包工程。否則，乙方賠償由此給甲方造成的損失。

　　5、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項，甲方均有權直接從工程款中扣收，不足部分由乙方另行支付。

　　6、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的，乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況，直到災害結束。

　　十二、其它：

　　1、合同履行期間，雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成，可向項目所在地的人民法院起訴。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同貳份，甲方執壹份，乙方執壹份。

　　3、本補充協議簽定后，乙方不得以任何理由阻止甲方另外安排其它施工隊伍進度。（如因乙方施工質量、進度、安全文明施工、施工中的配合和服從管理達不到甲方要求等原因，甲方有權安排其它施工單位進場）。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　授權代理人：

　　授權代理人：

　　電 話：

　　電 話：

　　日 期：

刮膩子簡單合同范本 篇3

　　甲方：（簡稱甲方）

　　乙方：（身份證號碼：） （簡稱乙方）

　　甲方因工程建設需要，將龍灣新區道路網永中安置點拆遷安置房工程，內墻膩子和乳膠漆工程以包工包料的方式承包給乙方施工。為保質保量完成施工任務，經雙方協商簽訂以下協議：

　　一、工程范圍：

　　永中安置房主體4#和7#樓

　　二、工程內容

　　1、天棚：高、低縫處理和補縫，防銹漆處理，刮膩子二遍。

　　2、墻面：基層處理，刮膩子二遍。

　　3、樓梯間和電梯前室：基層處理，刮膩子，打砂紙，乳膠漆。

　　4、按以上工序進行施工。

　　5、手工操作工具（膩子桶、刮板等）、電纜線。太陽燈、板車等工具均由乙方自行負責。

　　6、對甲方負責供應的機具，乙方應認真保管愛護，如有丟失損壞，乙方負責賠償。

　　三、工期

　　以甲方進度要求時間為準。因乙方施工原因而延誤工期，每延誤一天罰款1000元。如遇以下情況，工期可以延誤，但必須經甲方書面簽證認可。

　　1、因甲方提出變更施工計劃或變更圖紙而不能繼續施工，工期延誤。

　　2、因遇不可抗拒或自然災害影響施工，工期延誤。

　　四、工程單價及付款方式

　　1、工程量：按實際完成工程量結算。

　　2、工程單價：

　　（1）刮膩子的墻面、頂棚、梁、柱價格為5.5元/㎡；

　　（2）乳膠漆樓梯間和電梯前室價格為12元/m2；

　　（3）踢腳線價格為2.5元/m。以上單價包含40%的總價發票。該單價已包含管理人員費用，工人加班工資，因墻體裂縫或墻面破壞、雨水淋濕影響等產生的返工、所有修補，辦理暫住證，勞保用品及其他輔助費用。因乙方施工原因出現返修質量問題要求返工，相應處理費用均由乙方全部承擔。以上單價乙方已綜合考慮市場價格波動因素以及各種政策性調整因素，此單價為一次性包死。若乙方在施工過程中，滿足不了施工的各項要求或跟不上甲方的施工進度，乙方必須無條件退場，結算按已完成合格工程量的80%決算。

　　3、付款辦法：工程量按月結算，工程量為第二月開始支付上個月的工程量，在次月15日前支付上月工程款的80%，通過預驗收支付至90%，余款待通過竣工驗收后三個月內甲方一次性付清給乙方。甲方工程款匯入乙方個人帳戶（提供發票后才可支付工程款）。

　　五、質量與安全

　　1、乙方必須嚴格按照現行操作規程及施工驗收規范進行施工，施工質量（表面光潔，不掉灰；無明顯刮痕；開關盒口方正、干凈；顏色均勻一致，以樣板間為標準，交叉施工時做好保潔及成品保護工作，不得污染其它成品），保證觀感達到驗收標準。

　　2、乙方在施工應嚴格遵守安全生產操作規程，采取必要的安全防護措施，以確保施工安全，因乙方違章操作而引起的安全事故或發生其它意外事故，其責任與經濟損失均由乙方負責。

　　3、乙方應做好施工現場的保潔和文明施工，配合甲方定期進行安全檢查，應當對工人進行安全交底，并做好書面記錄。

　　4、已方現場施工人員必須辦理好暫住證、流動人口計劃生育證、就業證，所有的費用均由乙方負擔。

　　5、工人宿舍需專人管理，不得煮飯及賭博，如發現一律沒收并罰款。

　　六、甲方責任

　　1、每月工程款到位。如未能及時發放承擔乙方的一切損失。

　　2、參與工程組織施工管理。

　　3、負責進場人員的膳宿場所和施工、生活用水、用電。

　　4、負責與班組之間的協調。

　　5、及時反映乙方在施工中提出的技術建議。

　　6、甲方承擔工程施工過程中全部的實驗、檢驗、測試等費用。

　　七、乙方責任

　　1、工程質量問題由乙方負責，因乙方原因造成的質量問題和工期延誤所造成的一切損失，由乙方負責。

　　2、施工中的材料調度、施工人員的管理有乙方全部負責。

　　3、必須遵守甲方單位的有關規章制度等及時辦理務工暫住證。

　　4、必須保質、保量、按期完成任務，不準無故與業主發生糾紛。

　　5、按與甲方簽訂的施工安全生產責任書的要求進行安全管理和承擔安全責任。

　　6、接受甲方的現場技術指導和施工質量監督，若發現質量不符合要求，必須返工至優良，同時負擔相應費用。

　　7、乙方必須在保質保量的前提下節約用材，每天下班前必須做至落手清，乙方不能私自攜帶甲方材料出場。

　　8、乙方必須嚴格按照會審紀要、施工圖紙、相應施工驗收標準等有關內容的認真組織施工，因乙方未嚴格按照上述要求組織造成工程停工，相應費用均由乙方全面承擔。

　　9、乙方必須每月準時發放班組民工工資。不得拖欠民工工資，不得滯留民工工資款。

　　10、在施工過程中乙方應做好文明施工，嚴格按照安全操作規程進行，采取有力安全防護措施。如乙方造成他人和自身的一切人身傷亡、設備安全事故，其發生的責任及費用均由乙方負責，甲方不付任何責任和費用。

　　11、如發現本工程乙方進行轉包，甲方單方有權終止本合同。

　　八、其它

　　1、乙方必須服從監理單位人員監督和管理，虛心接受監理人員的寶貴意見。

　　2、若甲、乙雙方之間發生爭端或糾紛，應本著實事求是的原則友好協商解決。若協商不成，任何一方可向本工程所在地管理轄區的人民法院提出訴訟。

　　3、本合同一式二份，雙方各持一份，工程款結清即失效。

　　甲方簽字（蓋章）：

　　乙方簽字（蓋章）：

　　年 月 日

　　年 月 日

刮膩子簡單合同范本 篇4

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，雙方就刮膩子及滾涂料勞務分包工程施工事項協商一致，定立本勞務工程分包合同。

　　一、 工程概況。

　　1、 工程名稱：54#變電所

　　2、 工程地點：包鋼新體系2#高爐54#變電所

　　3、 工程內容：包括整個工程內墻面，頂棚、樓梯間刮膩子滾涂料，

　　具體做法及部位以設計圖紙、項目部、監理單位、建設單位要求為準。

　　二、 承包方式：

　　1、 本工程采取包工包料方式承包。

　　2、 甲方提供腳手架租賃事項，租賃費及相關一切費用由乙方出

　　3、 手工操作工具，以及其他需用料具均由乙方負責。

　　三、 承包范圍及工作內容

　　1、 承包范圍：內墻，門窗和頂棚、梁、樓梯刮膩子滾涂料

　　2、 工作內容：

　　（1）、按照新體系變電所規范要求刮膩子滾涂料

　　（2）、容易受到雨水影響的內墻門窗口和頂棚梁均按甲方要求加32.5R白水泥，白水泥由乙方負責

　　（3）凡是有露釘，露鐵部位均應按甲方要求涂防銹漆，防銹漆由乙方負責。

　　（4）頂板及梁底有未施工的預埋件時，應留出埋件位置，并刷防銹漆，以免污染。

　　四、 承包價格

　　1、層高6米以下包含6米按實際刮膩子面積/㎡結算

　　2、層高6米以上的房間，房間整體按實際刮膩子面積元/㎡結算

　　五、 付款方式

　　施工過程中，每3天可申請撥付工程進度的80%，待刮膩子滾涂料項目全部完工后，經甲方及項目部監理驗收達到要求后撥付剩余的20%

　　六、 質量標準及有關要求

　　1、 內墻和頂棚刮膩子滾涂料驗收以樣品間為準進行驗收。

　　2、 質量標準：合格等級

　　3、 質量驗收：每層刮膩子滾涂料完成后先進行自檢，然后甲方技術人員檢查后，報建設監理單位驗收，每次驗收必須一次通過，多驗收一次，根據嚴重程度予以罰款50~200元。

　　4、 質量要求：本工程具體質量要求見技術質量交底中要求和甲方質量檢查條款的規定。

　　5、 質量達不到合格要求，乙方應無償返修，按期整改，整改后仍達不到合格要求，甲方有權解除合同，并賠償甲方損失。

　　七、 文明施工要求

　　1、 文明施工：保持施工現場整潔，做到工完料盡場地清，文明工地檢查時，乙方必須按甲方要求及時安排人員進行現場整改，如不及時安排人員整改，甲方將另派人員整改，工資加倍從乙方工程款中扣除。

　　2、 在施工過程中無論發生何種情況，不允許乙方的作業人員和甲方及業主、相關的配合單位人員發生吵架，斗毆和圍堵甲方辦公室現象，發生矛盾應通過正常合理程序反映解決，乙方不能以任何理由干擾甲方人員的正常工作，否則發生一次，甲方有權處罰，每次1萬元以上罰款。

　　八、 安全要求

　　嚴格按照安全操作規程要求操作，保證施工安全，杜絕工傷事故發生。在施工中因乙方原因若出現任何意外傷亡事故，造成一切經濟損失和后果全部由乙方負責。

　　九、 工期要求

　　1、本合同工期從合同簽訂到期每推后一天罰5000元，提前不獎。

　　2、如乙方的施工進度達不到甲方的施工進度要求，甲方有權終止合同或組織其他班組進場施工，工資按實際完成工作量的70%結算。

　　十、 管理要求

　　1、 上班期間班組負責人必須在場，離開必須向項目部經理請假。

　　2、 班組人員必須服從甲方的管理。

　　十一、 其他

　　1、 臨時停水，停電及雨天以及不可抗力原因造成停工，乙方自身原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有預先通知的停工，不增加任何費用。

　　2、 凡有喜酒恐高癥心血管疾病，癲癇患者和不滿18周歲的人員不準進場施工。

　　3、 工人在往返途中的交通或其他意外事故，均由事故的有關責任方承擔，與甲方無關。

　　十二、 合同簽訂后，乙方不能以任何理由隨意解除合同，否則承擔給甲方造成的所有損失。

　　十三、 乙方施工的工程質量，安全，進度，文明施工必須達到甲方計劃要求，否則甲方有權終止合同。

　　十四、 本合同一式兩份，甲方、乙方各一份，雙方簽字后生效，工程完成后并結算付款后自行失效。

　　甲方（代表）：

　　乙方：

　　合同簽訂日期：

刮膩子簡單合同范本 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平的原則，雙方就本內墻刮膩子施工事宜協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：工程地址：

　　工程發包內容： 。

　　二、工程工期

　　開工日期：年日，竣工日期： 年月 日。

　　三、質量標準及驗收標準

　　本工程必須達到建筑工程施工質量驗收統一標準的要求，嚴格按照現行施工規范規定要求進行驗收。

　　四、承包方式及合同價款

　　1、采用包工包料的方式進行承包，所有材料由乙方提供。

　　2、本工程承包價款為元/㎡。

　　3、本工程完工經驗收合格以建筑面積計算。

　　五、付款方式

　　本工程承包項目實行按進度付款，即刮到二到三層結一次量，按實際量的80%付款。

　　六、違約責任

　　1、乙方未按照規定的日期交付工程，每天向甲方支付 元違約金。

　　2、甲方不能按期支付工程款，致使乙方不能順利的完成工程，甲方每天向乙方支付 元違約金。

　　3、如有其它事宜，甲乙雙方再另行協商，補充： 。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　身份證號：

　　身份證號：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

　　年 月 日