貨物買賣合同（FOB）（通用18篇）

貨物買賣合同（FOB） 篇1

　　項目名稱：____________________________

　　采購人(甲方)：______________________

　　地 址：_____________________________

　　供應商(乙方)：______________________

　　地 址：_____________________________

　　簽訂時間：____________________________

　　簽訂地點：____________________________

　　有效期限：____________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定，經友好協商，就甲方購買乙方_____________________________________事項簽訂本合同。

　　第一條 合同標的

　　1、乙方根據甲方需求提供下列貨物，貨物名稱、規格及數量詳見“供貨一覽表”。

　　格式如下：

　　注：供貨一覽表需附相關服務承諾均作為本合同附件。

　　2、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

　　第二條 交貨方式：

　　1、交貨時間：_______。

　　2、交貨地點：_______。

　　3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸及運輸費用的承擔)。

　　4、保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第三條 合同總價款

　　本合同項下貨物總價款為(大寫)_________人民幣。

　　1、在簽訂此合同后的15個工作日內，甲方向乙方首次支付合同總價的_________%，即人民幣________元，大寫_________;余款_________%即人民幣________元，大寫_________，于貨物在_____年____月____日交付驗收后的15個工作日內付清。

　　2、乙方需在簽訂此合同并交貨完畢后的5個工作日內，向甲方提交完畢下列文件材料，由甲方財務處撥付款項：

　　(1)由國家稅務機關監制的正式發票，包括增值稅發票、普通發票和定額發票;

　　(2)經甲方蓋章確認的發票復印件;

　　(3)經甲方簽署的驗收單或區縣簽收單。

　　(4)合同副本。

　　3、本合同總價款是貨物設計、制造、包裝、倉儲、運輸、安裝及驗收合格之前及保修期內備品備件發生的所有含稅費用。

　　4、本合同總價款包含乙方應當提供的伴隨服務/售后服務費用。

　　5、本合同執行期間合同總價款不變。

　　6、付款采取以下第

　　(1)現金

　　(2)支票

　　(3)付款至指定賬戶

　　開戶名：

　　開戶行：

　　賬號：

　　第四條 權利保證

　　乙方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出侵犯其專利權、版權、商標權或其他權利的起訴。一旦出現侵權，乙方應承擔全部責任。由此給甲方造成損失的，應當對甲方予以賠償。

　　第五條 質量保證

　　1、乙方所提供的貨物應當滿足以下質量要求質量要求，則按國家有關部門最新頒布的標準及規范為準。)

　　2、乙方應保證貨物是全新、未使用過的原裝合格正品，并完全符合合同規定的質量、規格和性能的要求。乙方應保證其提供的貨物在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命內具有良好的性能。

　　3、除合同另有規定外，乙方提供的全部貨物均應按國家或主管部門的標準規定的保護措施進行包裝。如無相關標準的，雙方約定的該包裝應適應于遠距離運輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸，以確保貨物安全無損運抵指定地點。由于包裝不善所引起的貨物損失均由

　　乙方承擔。每一包裝單元內應附詳細的.裝箱單。包裝材料及包裝費用均由乙方承擔。

　　4、因貨物的質量問題發生爭議的，應當邀請國家認可的質量檢測機構對貨物質量進行鑒定。貨物符合標準的，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　5、雙方約定的貨物質量保證期為內，乙方應對由于設計、工藝或材料的缺陷所發生的任何不足或故障負責，因此給甲方造成損失的，還應當承擔賠償責任。乙方同意按照以下方式承擔責任：

　　(1)乙方同意退貨并將貨款退還給買方，并承擔由此發生的一切損失和費用，包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。

　　(2)根據貨物低劣程度、損壞程度以及甲方退回貨物所遭受損失的金額，經買賣雙方商定降低貨物的價格。

　　(3)用符合合同規定的規格、質量和性能要求的新零件、部件和/或設備來更換有缺陷的部分和/修補缺陷部分，乙方應承擔一切費用和風險并負擔買方蒙受的全部直接損失費用。同時，乙方應相應延長修補和/或更換件的質量保證期。

　　第六條 驗收

　　1、貨物的到貨驗收包括：型號、規格、數量、外觀質量、及貨物包裝是否完好。

　　2、乙方應將所提供貨物的配件(含裝箱清單、用戶手冊、原廠保修卡、隨機資料)及隨機工具等交付甲方;乙方不能完整交付貨物及本款規定的單證和工具的，視為未按合同約定交貨，乙方負責補齊，因此導致逾期交付的，由乙方承擔相關的違約責任。

　　3、甲方應當在到貨后的(_________)個工作日內對貨物進行驗收;需要乙方對貨物或系統進行安裝調試的，甲方應在貨物安裝調試完畢后的(_________)個工作日內進行質量驗收。驗收合格的，由甲方簽署驗收單并加蓋單位公章。

　　4、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付合同約定的尾款。

　　5、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第七條 伴隨服務/售后服務

　　1、乙方應按照國家有關法律法規規章和“三包”規定以及合同所附的“服務承諾”提供服務。

　　2、除前款規定外，乙方還應提供下列服務：

　　(1)貨物的現場安裝、調試和/或啟動監督;

　　(2)就貨物的安裝、啟動、運行及維護等對甲方人員進行免費培訓。

　　第八條 違約責任

　　1、甲方在合約同定期內無正當理由拒收貨物、拒付貨物款的，由甲方向乙方支付違約金，按逾期提貨部分貨款金額每日千分之____計算2、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日千分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　3、乙方所交付的貨物品種、型號、規格不符合合同規定的，甲方有權拒收。甲方拒收的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。換貨、修理后仍不能滿足要求的，甲方有權解除合同，乙方應當退還甲方已經支付的金額，4、在乙方承諾的或國家規定的質量保證期內(取兩者中最長的期限)，如經乙方兩次維修或更換，貨物仍不能達到合同約定的質量標準，甲方有權退貨，乙方應退回全部貨款，并支付合同總價%的違約金。

　　5、乙方未按本合同的規定和“服務承諾”提供伴隨服務/售后服務的，應按合同總價款的_________%向甲方承擔違約責任。

　　6、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　7、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　8、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　9、其它：_______________。

　　10、乙方在承擔上述一項或多項違約責任后，仍應繼續履行合同規定的義務(甲方解除合同的除外)。甲方未能及時追究乙方的任何一項違約責任并不表明甲方放棄追究乙方該項或其他違約責任。

　　第九條 破產終止合同

　　如果乙方破產或無清償能力，甲方可在任何時候以書面形式通知乙方終止合同而不給乙方補償。該終止合同將不損害或影響甲方已經采取或將要采取的任何行動或補救措施的權力。

　　第十條 合同的變更、終止和轉讓

　　1、對合同的任何修改和變更，合同一方須向另一方發出書面通知，并得到另一方的同意。

　　2、任何對合同條款的變更或修改均須甲乙雙方簽訂書面補充協議。

　　3、未經甲方允許，乙方不得擅自部分或全部轉讓其應履行的合同義務。

　　第十一條 不可抗力條款

　　1、本合同中不可抗力事件系指買賣雙方在締結合同時所不能預見的、并且它的發生及其后果是無法避免和無法克服的事件，諸如戰爭、嚴重火災、水災、洪水、臺風、地震、國家政策法規的變更和修改等。

　　2、由于不可抗力致使合同無法履行的，受不可抗力影響一方應立即將不能履行本合同的事實書面通知對方，并在不可抗力發生之日起 15天內提供有關相關政府部門或公證機關出具的證明文件。

　　3、由于不可抗力的原因，阻止、限制、延遲或干擾雙方履行本合同，本合同執行時間可根據中止的時間相應順延，免除雙方因不可抗力所延遲或阻止的部分合同的履行責任，但是，雙方應采取合理的措施避免或消除該等造成不履行的原因，并且一旦該等原因被消除，則雙方應就合同的履行及后續問題進行協商，按照該事件對合同履行的影響程度，決定繼續履行合同或終止合同。

　　4、一方遲延履行后發生不可抗力的，仍應承擔違約責任

　　第十二條 解決合同糾紛的方式

　　1、甲、乙雙方在合同履行過程中發生的一切爭議，由雙方及時協商解決。協商不成時，雙方同意由北京仲裁委員會仲裁。

　　2、仲裁費由敗訴方負擔。

　　3、仲裁期間，除正在進行仲裁部分外，合同其它部分繼續執行。除非仲裁部分與合同其他部分的履行存在時間上的先后關系。 第十三條 合同生效及其他

　　1、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

　　2、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

　　3、本合同自雙方法定代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

　　4、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，

　　_________份交計生委財務處存檔。

　　甲方(購買人)： 乙方(供應商)：

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________ 聯 系 人：_________ 聯 系 人：_________ 電話：_________ 電 話：_________

　　開戶銀行：___________

　　帳號：_______________

　　年 月 日 年 月 日

貨物買賣合同（FOB） 篇2

　　賣方：___________________ (以下簡稱甲方)

　　地址：___________________

　　電話：___________________

　　買方：___________________ (以下簡稱乙方)

　　地址：___________________

　　電話：___________________

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　第一條：名稱、品種、規格和質量

　　1、名稱：___________________

　　2、品種：___________________

　　3、規格：___________________

　　4、質量，按下列第___項執行：

　　⑴按照 標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　⑵按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)

　　⑶按雙方商定要求執行，具體為： (應具體約定產品質量要求)。

　　第二條：數量和計量單位、計量方法

　　1、數量：_____________________________

　　2、計量單位和方法：___________________

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法

　　第三條：包裝方式和包裝品的處理

　　第四條：交貨方式

　　1、交貨時間：___________________

　　2、交貨地點：___________________

　　3、運輸方式：___________________

　　4、保險：_______________________

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________________ 。

　　第五條：驗收

　　驗收時間：___________________

　　第六條：損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的`損失風險由乙方承擔。

　　第七條：價格與貨款支付

　　1、單價：___________________

　　2、總價：___________________

　　3、貨款支付

　　貨款的支付時間：___________________

　　貨款的支付方式：___________________

　　第八條：提出異議的時間和方法

　　1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后___日內向甲方提出書面的異議；乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規定。

　　2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　第九條：甲方違約責任

　　1、甲方不能交貨的，則乙方有權解除合同，并有權要求甲方返還已支付的款項，乙方自愿放棄主張定金責任。

　　2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，乙方如同意利用貨物，應按質論價；如乙方不能利用的，應依據具體情況，由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。

　　第十條：乙方違約責任

　　1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的，應以實際逾期提貨天數，每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。

　　2、乙方逾期付款的，應按逾期付款金額每日 %計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。

　　3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。

　　第十一條：爭議的處理

　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院處理。

　　第十二條：本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，甲乙雙方也可達成補充協議。補充協議具有同等的法律效力。

　　第十三條：本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：______________

　　代表(簽字)：______________

　　乙方(蓋章)：______________

　　代表(簽字)：______________

　　_______年_______月_______日

　　簽訂地：__________________

貨物買賣合同（FOB） 篇3

　　買方：____________（下稱甲方）

　　賣方：____________（下稱乙方）

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條、名稱、品種、規格和質量

　　1、名稱、品種、規格：

　　____________。

　　2、質量，按下列第（_____）項執行：

　　（1）按照_______標準執行。

　　（2）按樣本，樣本作為合同的附件。

　　（3）按雙方商定要求執行，具體為：

　　_____________。

　　第二條、數量和計量單位、計量方法

　　1、數量：________ 。

　　2、計量單位和方法：__________。

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：____________。

　　第三條、包裝方式和包裝品的處理

　　_________（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

　　第四條、交貨方式

　　1、交貨時間：_______。

　　2、交貨地點：_______。

　　3、運輸方式：_______。

　　4、保險：_______。

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條、驗收

　　1、驗收時間：_______。

　　2、驗收方式：______。

　　3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條、價格與貨款支付：

　　1、單價：____；總價：_________。

　　2、貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________；

　　貨款的支付方式：____________；

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3、預付貨款：________。

　　第七條、提出異議的時間和方法

　　1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條、甲方違約責任

　　1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7、其它約定：_____________。

　　第九條、乙方的違約責任

　　1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的.付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8、其它：_______________。

　　第十條、不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條、爭議解決

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條、附加條款

　　第十三條、其它事項

　　1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6、本合同正本一式___份，雙方各執___份；合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方：____________乙方：____________

　　受權代表：（簽字）______受權代表：（簽字）_______

　　委托代理人：（簽字）_____

　　本合同于____年____月____日訂立于____。

貨物買賣合同（FOB） 篇4

　　買方：_________

　　電報：_________

　　電傳：_________

　　賣方：_________

　　電報：_________

　　電傳：_________

　　按本合同條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產品，謹此簽約。

　　1.品名：_________

　　規格：_________

　　單位：_________

　　單價：_________

　　總價：_________

　　總金額：_________

　　2.原產國別：_________

　　生產廠：_________

　　3.包裝

　　（1）須用堅固的木筱或紙箱包裝。以宜于長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。并具備良好的防潮抗震能力。

　　（2）由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護措施不善而引起貨物銹蝕，賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

　　（3）包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。

　　4.裝運標記

　　賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、凈重、長、寬、高并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣。

　　5.裝運日期：_________年_____月____日

　　6.裝運港口：_________

　　7.卸貨港口：_________

　　8.保險

　　裝運后由買方投保。

　　9.支付條件：

　　（1）采用信用證

　　買方收到賣方交貨通知（詳見本合同條款11（1）a），應在交貨日前____天，由_________銀行開出以賣方為受益人的與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具____%發票金額即期匯票并附裝運單據（見本合同第10款）。開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付（電匯或航郵付匯）。信用證于裝運日期后____天內有效。

　　（2）托收

　　貨物裝運后，賣方出具即期匯票，連同裝運單據（見本合同第10款），通過賣方所在地銀行和買方_________銀行提交給買方進行托收。

　　（3）直接付款

　　買方收到賣方裝運單據（見本合同第10款）后___天內，以電匯或航郵向賣方支付貨款。

　　10.單據：

　　（1）海運

　　全套潔凈海運提單，標明“運費付訖”/“運費預付”，作成空白背書并加注目的港_________公司。

　　（2）空運

　　空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費預付”，寄交買方。

　　（3）航郵

　　航郵收據副本一份，寄交買方。

　　（4）發票一式五份，標明合同號和貨運嘜頭（若貨運嘜頭多于一個，發票需單獨開列），發票根據有關合同詳細填寫。

　　（5）由廠商出具的裝箱清單一式兩份。

　　（6）由廠商出具的質量和數量保證書。

　　（7）貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。

　　此外，貨發____天內，賣方將上述單據（第5條除外）航郵寄兩份，一份直接寄買方，另一份直接寄目的港_________公司。

　　11.裝運：

　　（1）條款

　　a.賣方于合同規定的裝運日期前____天，用電報/信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方，以便買方租船訂艙。

　　b.賣方船運代理公司_________（電報：_________），負責辦理租船訂艙事宜。

　　c._________租船公司或其港口代理（或班輪代理），預計船達裝運港____天之前，即將船名、預計裝貨日期、合同號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯系。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時，買方或其船方代理應及時通知賣方。

　　若船在買方通知日后____天內尚未抵達，則第____天后倉儲費和保險費用由買方承擔。

　　d.若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

　　e.貨物越過船舷并從吊鉤卸下前，一切費用和風險由賣方承擔；貨物越過船舷并從吊鉤卸下，一切費用和風險屬買方。

　　（2）條款

　　a.在裝運期內，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。

　　b.貨物經航郵/空運時，賣方于本合同第5條規定的交貨日前____天，以電報/信件把交貨預定期、合同號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運，賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。

　　12.裝運通知

　　貨物業經全部裝船，賣方應將合同號、品名、數量、發票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，賣方則承擔全部損失。

　　13.質量保證

　　賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝制成，商標為新的和未經使用的，其質量和規格符合本合同所作的說明。自貨到目的港起12個月為質量保證期。

　　14.索賠

　　自貨到目的港起____天內，經發現貨物質量、規格、數量與合同規定不符者，除那些應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑_________出具的商檢證書，有權要求更換或索賠。

　　賣方擔保貨到目的港起____個月內，使用過程中由于材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷，買方立即以書面形式通知賣方并出具_________商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢驗書乃索賠之依據。按買方索賠要求，賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物作降價處理。

　　15.不可抗力

　　在貨物制造和裝運過程中，由于發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方于不可抗力事件發生后，即刻通知買方并在事發____天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。即使在此情況下，賣方仍有責任采取必要措施促使盡快交貨。

　　不可抗力事故發生后超過____個星期而合同尚未履行完畢，買方有權撤銷合同。

　　16.合同延期和罰款

　　除本合同15條所述不可抗力原因，賣方若不能按合同規定如期交貨，按照賣方確認的罰金支付，買方可同意延期交貨，付款銀行相應減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的_________%。賣方若逾期____個星期仍不能交貨，買方有權撤銷合同。盡管合同已撤銷，但賣方仍應如期支付上述罰金。

　　17.仲裁

　　凡涉及本合同或因執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果協商不能解決，則可提交_________仲裁委員會根據該會暫定的仲裁法則和程序進行仲裁。仲裁將在_________進行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。仲裁也可在雙方均能接受的第三國進行。

　　18.附加條款

　　本合同原本兩份。經雙方簽字，各執一份，僅此聲明。

　　甲方（簽章）：_________________乙方（簽章）：_________________

　　法定代表人：________________法定代表人：_______________

　　代理人：（簽字）_______________代理人：（簽字）_______________

　　_______年____月____日_______年____月____日

貨物買賣合同（FOB） 篇5

　　合同號：＿＿＿＿ 日 期：＿＿＿＿ 地 點：＿＿＿＿

　　買方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條 品名、規格、數量及單價＿

　　第二條 合同總值　

　　第三條 原產國別及制造廠商

　　第四條 裝運港

　　第五條 目的港

　　第六條 裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條 包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕、防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

　　第八條 嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：＿＿＿＿

　　第九條 保險：裝運后由買方投保。

　　第十條 付款條件

　　（1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。該信用證在中國銀行＿＿＿＿行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”，空白抬頭，空白背書。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　（2）賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外）寄給買方。

　　（3）中國銀行在收到合同＿＿＿＿中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在＿＿＿＿天內，承付合同金額的百分之＿＿＿＿，金額為＿＿＿＿。

　　（4）按本合同第15條和第18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

　　第十一條 裝運條件

　　（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　（5）如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

貨物買賣合同（FOB） 篇6

　　合 同 號：

　　日 期：

　　簽約地點：

　　電 話：

　　賣 方：

　　地 址：

　　電 話：

　　買 方：

　　地 址：

　　電 話：

　　買賣雙方同意按下列條款由買方購進，由賣方出售下列商品，訂立本合同：

　　1.品名及規格

　　數量

　　單價

　　總價

　　2.合同總值：

　　3.包 裝：

　　4.保 險：由賣方按發票金額110%投保。

　　5.嘜 頭：

　　6.裝運口岸：

　　7.目的口岸：

　　8.裝運期限：

　　9.付款條件;買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和分割的信用證。該信用證憑裝運單據在 銀行見單即付。該信用證必須在 前開到賣方。信用證有效期為裝船后15天在 到期。

　　10.裝運單據：賣方應提供下列單據。

　　(1)已裝船清潔提單;

　　(2)發票;

　　(3)裝箱單;

　　(4)保險單。

　　11.裝運條件：

　　(1)載運船由賣方安排，允許分批裝運，并允許轉船;

　　(2)賣方于貨物裝船后，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

　　12.索賠：賣方同意受理因貨物的量、數量和(或)規格與合同規定不符的異議索賠，但賣方僅負責賠償由于制造工藝不良或材不佳所造成的量不符部份。有關安裝不當或使用不善造成的索賠或損失，賣方均不予受理。提出索賠異議必須提供有名的、并經賣方認可公證行的檢驗報告。有關量方面索賠異議應于貨到目的地后3個月內提出，有關數量和(或)規格索賠異議應于貨到目的地后30天內提出。一切損失凡由于自然原因或屬于船方或保險公司責任范圍內者，賣方概不受理。如買方不能在合同規定期限內將信用證開出，或者開來的信用證不符合合同規定，而在接到賣方通知后，不能按期辦妥修正，賣方可以撤銷合同或延期交貨，并有權提出賠償要求。

　　13.不可抗力：因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時，賣方不負責任。但賣方必須向買方提供中國國際貿易促進委員會或其他有關機構所出具的證明。

　　14.仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好協商方式解決。如不能取得協議時，則在被告國家根據被告國家仲裁機構的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方具有同等的約束力。仲裁費用，除仲裁機構另有決定外，均由敗訴方負擔。

　　15.其他：對本合同之任何變更及增加，僅在以書面經雙方簽字后，方為有效，任何一方在未取得對方書面同意前，無權將本合同規定之權利及義務轉讓給第三者。

　　自本合同簽訂后，以前有關本批交易的函電均作為無效。

　　16.備注：

　　買方： 賣方：

　　注：經買賣雙方以電傳或電報談妥條件，議定合同貨物品、數量、交貨期及價格等，爾后由賣方書就售貨合同，正式簽約后作為成交的依據。

貨物買賣合同（FOB） 篇7

　　合同號碼：______________

　　日期：______________

　　中國____________________公司(以下簡稱賣方)和____________________(以下簡稱買方)雙方經過友好協商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：

　　第一部分

　　一、商品品名：______________________________

　　二、數量：____________________噸

　　三、規格：______________________________

　　四、價格：本合同各交貨期的具體價格原則上與____________________號合同，同一交貨期有效的價格一致。

　　五、交貨期________年

　　第1季度__________噸

　　第2季度__________噸

　　第3季度__________噸

　　第4季度__________噸

　　上述各季度的裝船月份由買方選定，但應在各季度前月15日以前通知賣方。

　　六、裝船口岸：____________________港。

　　七、目的口岸：____________________港口。

　　八、付款條件：買方應于貨物裝船前_______天，按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限，通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東省分公司為受益人的，不可撤銷的可轉讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規定的各項單據，自提單日起三十天(包括提單日在內)，由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。

　　九、單據

　　①賣方在貨物啟運后，應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據：

　　a.發票四份;

　　b.清潔裝船提單正本二份;

　　c.由商品檢驗局出具的質量檢驗證書，重量鑒定證書及產地證明書各一份。

　　②賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本二份，隨船帶交目的港買方

　　指定的收貨人。其余單據副本二份航寄買方。

　　十、附注

　　①本合同第一部分各條款尚未規定的事項，應按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商后決定的條款履行

　　②本合同的執行由__________開立信用證。

　　③本合同項下的數量雙方應努力執行，但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時，雙方對本合同的履行均可不承擔責任。

　　④本合同第一部分以__________兩國文字書就正本一式兩份，買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。

　　賣方：____________________ 買方：______________

　　地址：____________________ 地址：______________

　　電報掛號：________________ 電報掛號：__________

　　電傳：____________________ 電傳：______________

　　第二部分

　　一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。

　　二、交貨條件

　　①貨物所有權及風險的轉移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點作為分界線，貨物通過該連接點時，由賣方轉移到買方，賣方交貨責任即告終止。

　　②買方所派油輪，禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港后，應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內，費用由買方負擔。

　　③買方所派油輪在裝貨港，應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。

貨物買賣合同（FOB） 篇8

　　出賣人：_________(以下簡稱甲方)。

　　買受人：_________(以下簡稱乙方)。

　　茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于____日內交付乙方。

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條 買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條 貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條 其他約定事項：_________　　本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：_________

　　買受人(乙方)(簽章)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日　　簽訂地點：_________

貨物買賣合同（FOB） 篇9

　　甲方將下列貨物賣與乙方：

　　名 稱：__________________

　　規格或型號：____________

　　品 牌：__________________

　　生產商：_________________

　　數 量：__________________

　　二、單價和貨款總額

　　雙方約定的價格條款是：__________________。

　　本合同總價款為人民幣______萬元

　　三、交貨時間和交貨數量

　　交貨時間為____年__月__日;

　　每批次交貨數量的限制是：__________________

　　四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

　　雙方確定的交貨地點為__________________;

　　運輸方式為：

　　運費由乙方承擔，但是已經合并計算入本合同的貨物單價中

　　五、質量標準和驗收條款

　　雙方約定的質量標準是：__________________

　　封樣的方式和保存：__________________

　　乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

　　六、包裝和標簽

　　雙方確定的包裝材料和方式是：__________________

　　貨物標簽商定為：__________________

　　七、損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　八、貨物所有權

　　在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

　　九、貨款結算和支付

　　結算和支付期限為：____年__月__日

　　支付方式為：__________________

　　十、知識產權

　　甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。

　　十一、保密條款

　　有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業秘密，包括但不限于產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

　　十二、合同的變更、解除和終止

　　雙方協商一致并達成新的條款時，可以變更本合同;

　　任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同;

　　在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止

　　十三、違約責任

　　交貨遲延的違約責任：_________________________

　　驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金________元;

　　貨款支付遲延的違約責任：____________________

　　交貨不合格時的違約責任：____________________

　　違反保密條款的違約責任：支付違約金_____萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于_____萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方。

　　十四、合同的生效

　　本合同經雙方簽章后生效。

　　十五、爭議的解決

　　因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。

　　十六、合同文本

　　本合同一式二份，雙方各執一份。

　　十七、文書和意見的送達地址

　　雙方明確本合同注明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯系和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。

　　甲方(簽章)：_______________乙方(簽章)：_____________

　　法定代表人： ________________ 法定代表人： ______________

　　代理人：(簽字)_____________代理人：(簽字)__________

　　_______年____月____日 _______年____月____日

貨物買賣合同（FOB） 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　一、由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。

　　二、合同簽訂后的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。

　　三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬后的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

　　四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的'一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。

　　五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。

　　六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

貨物買賣合同（FOB） 篇11

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

　　法定代表人：某某 職務：董事長。

　　被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

　　負責人：某某，經理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　　(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　　(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

　　(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

　　上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人： 某某建設集團有限公司

　　20年 月日

貨物買賣合同（FOB） 篇12

　　甲方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系方式：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系方式：

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方購賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　一、名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱： 。

　　2.品種： 。

　　3.規格： 。

　　4.質量，按下列第 項執行：

　　(1)按照標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等);

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略);

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為： (應具體約定產品質量要求)。

　　二、數量和計量單位、計量方法

　　1.數量： 。

　　2.計量單位和方法： 。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法： 。

　　三、包裝方式和包裝品的處理

　　。

　　四、交貨方式

　　1.交貨時間： 。

　　2.交貨地點： 。

　　3.運輸方式： 。

　　4.保險： 。

　　5.與買賣相關的單證的轉移： 。

　　五、驗收

　　1.驗收時間： 。

　　2.驗收方法： 。

　　3.驗收標準： 。

　　4.由誰負責驗收和試驗： 。

　　5.驗收如發生爭議，由 檢驗機構按 檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　六、損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　七、價格與貨款支付

　　1.單價：人民幣 元。 總價：人民幣(大寫) (￥ 元)。

　　2.貨款支付

　　貨款的支付時間： 年 月 日。

　　貨款的支付方式： 。

　　運雜費和其他費用的支付時間及方式： 。

　　3.預付貨款： 。

　　八、提出異議的時間和方法

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后 日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起 日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在 日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　九、保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　十、甲方違約責任

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的 %的違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之 計算，向乙方支付違約金;如 日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之 計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每日萬分之 計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的`實際損失。

　　7.其他約定： 。

　　十一、乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款 %的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之 計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過 日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后 日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　十二、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在不可抗力事件結束后 日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　十三、通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下： 。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起 日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　十四、其他事項

　　1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后 日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　十五、爭議的處理

　　1.本協議的制定、解釋及其在執行過程中出現的、或與本協議有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律的約束。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：

　　(1)提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　十六、解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　十七、補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十八、附則

　　1.本合同自雙方簽署后生效。

　　2.本合同正本一式 份，雙方各執 份，具有同等法律效力。

　　簽署時間： 年 月 日

　　甲方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

貨物買賣合同（FOB） 篇13

　　地下車位買賣合同　　甲方（賣方）： 乙方（買方）：　　身份證號：　　聯系地址： 聯系住址：　　聯系電話： 聯系電話：　　根據《民法典》、《房地產管理法》、《國民法典》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的`基礎上，就乙方向甲方購買地下車位事宜，甲、乙雙方簽訂本合同，達成如下協議。　　

　　第一條 合同標的　　

　　1、甲方將位于____市____縣建設南路天泰歐洲豪園小區地下 區 號車位（以下簡稱該車位）售予乙方。該車位面積 及位置編號（見附件一），面積以現場實地測量為準。　　

　　2、該車位的裝飾、設備、設施等產品標準及其周邊相鄰關系，以實際勘查狀況為準。　　

　　第二條 轉讓價格及付款方式　　

　　1、該車位單價為：人民幣 元平方米。合計總價款為：人民幣： 元（大寫： 萬整），此價格不含該車位的物業管理服務費。　　

　　2、付款方式：一次性付清全款。乙方應于________年____月____日前一次性向甲方付清該車位轉讓費。　　

　　第三條 交付及交接手續　　

　　1、甲方應當在乙方付清該車位全部轉讓款后 內日向乙方交付該車位。　　

　　2、乙方應在約定的交付日或甲方通知的日期攜帶本合同和繳清全部車位款的票據按時到甲方通知地點辦理該車位交付手續。逾期未到，由此產生的逾期交付該車位的責任由乙方承擔。　　

　　第四條 其他事項約定　　

　　1、乙方購買的該車位僅作為轎車類小型車輛停泊專用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意改變所購買的該車位的用途、外觀、結構和各類設施，否則乙方應當立即恢復原狀并承擔由此產生的一切費用，給甲方或

　　第三方造成損害的，乙方還應賠償甲方及或

　　第三方的損失。　　

　　2、乙方確認在本合同簽訂前已對該車位施工圖上的位置、大小、高度等相關情況已明確無誤。　　

　　3、乙方日常使用時應遵守物業管理規約及地下停車位的管理制度，且按時足額交納相應的物業管理費用。　　

　　4、乙方使用該車位停放車輛時不得占用公共通道，不得影響其它車位上停放的車輛的安全和正常通行，不得妨礙甲方的物業管理活動和其他業主、物業使用人的活動。因乙方不正確使用該車位或不按甲方的規定使用該車位，給小區其他業主、物業使用人或甲方造成損失的，乙方應予賠償。　　

　　5、乙方在地下停車位使用或行駛過程中，不得損壞車道及公共設施（如反光鏡、消防箱、管網、線路、房屋結構等），如造成損壞的，乙方應負責進行修復或賠償。　　

　　6、甲方或物業公司檢修、維護管道需借用該車位時，乙方必須無條件配合；檢修方應事先通知乙方，并安排好其他臨時泊位，確保乙方可以停車。乙方不按要求進行配合工作的，應承擔由此造成的損失。　　

　　7、乙方車輛在停車位內損壞或丟失的，甲方或甲方委托的物業服務公司不承擔任何賠償責任；但有義務協助乙方向公安機關報案并配合公安機關對案件進行調查和處理。　　

　　8、自甲方向乙方移交該車位之后所發生的一切費用（管理費、維修費等費用）及法律責任均由乙方自行承擔。該車位在使用過程中產生的侵權行為，乙方獨立承擔賠償和修繕責任。　　

　　第五條 違約責任　　

　　1、乙方應當按照本合同

　　第二條的約定按時、足額支付該車位的轉讓總價款。　　

　　（1）乙方逾期支付轉讓總價款不超過 30 天（含30天）的，每逾期____日，乙方應向甲方支付本合同約定轉讓總價款 0.5 %的逾期違約金。　　

　　（2）乙方逾期支付轉讓總價款超過 30 天的，甲方有權解除本合同，同時乙方應向甲方支付轉讓總價款30%的違約金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到達乙方之日起，本合同終止，甲方有權另行處置該車位；甲方不行使解除權的，不免除乙方每日應當向甲方支付本合同約定轉讓總價款 0.5 %的逾期違約金的責任。　　

　　2、本協議生效后，甲、乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的，違約方須按本合同的有關條款之規定承擔違約責任，并按轉讓總價款的10%向守約方支付違約金。　　

　　3、本合同對違約責任另有約定的，從約定。　　

　　第六條 其他事項約定　　

　　1、因不可抗力或者相關機關行政行為導致合同不能履行或履行遲延的，雙方均不負違約責任。　　

　　2、其它未盡事宜由雙方協商解決，協商不成的，雙方均可向該車位所在地人民法院提起民事訴訟。　　

　　3、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，自雙方簽字或者蓋章之日起生效，具有同等法律效力。　　甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：　　法定代表人（簽字）：　　簽約日期： 簽約日期

貨物買賣合同（FOB） 篇14

　　買方：__________________________賣方：__________________________

　　買方經辦人：____________________賣方經辦人：____________________

　　買方E-Mail：____________________賣方E-Mail：____________________

　　合同簽定地點：__________________用戶編碼：______________________

　　合同簽定時間：__________________合同編碼：______________________

　　買賣雙方經友好協商，達成以下協議：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額：

　　2.產品驗收

　　質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

　　對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。

　　買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物后____天內應及時向賣方反映，并發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯系，并負責最終妥善解決。

　　3.交貨地點：買方填寫____________________________________________________

　　4.發運方式及運輸

　　保險的價格計算：

　　買方選擇發運方式：

　　○特快專遞：小于等于_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以后每超過_____克再加_____元。

　　○航空快遞：小于等于_____克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以后每超過_____克再加_____元。

　　○平郵包裹：小于等于_____千克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。

　　○航空運輸：小于等于_____千克_____元，雜費_____，共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。

　　○鐵路快運：小于等于_____千克_____元，雜費_____元，共計_____元(起價)。以后每超過_____千克再加_____元。

　　以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算：

　　每件包裹重量在_____千克左右的貴重IC：如_____，_____等_____元/個(塊)

　　每件包裹重量在_____千克左右的配件：_____，_____，_____等_____元/個(塊)

　　每件包裹重量在_____千克左右的配件和小設備：_____板，_____，_____等_____元/個(塊)

　　注意上述收費不包括包裝費、保險費。

　　買方選擇投保金額：

　　買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣：元

　　保險費率按○_____%(特快專遞)○_____%(航空快遞)○_____%(平郵包裹，航空運輸，鐵路快運)

　　5.包裝方式

　　買方選擇包裝方式：

　　○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝：小于等于_____克貨物包裝費_____元;

　　小于等于_____千克貨物包裝費_____元;

　　小于等于_____千克貨物包裝費_____元;

　　小于等于_____千克貨物包裝費_____元。

　　○廠家原包裝(或供方散包)加定制木箱包裝：小于等于_____克貨物包裝費_____元;

　　小于等于_____千克貨物包裝費_____元;

　　小于等于_____千克貨物包裝費_____元;

　　小于等于_____千克貨物包裝費_____元。

　　6.匯款方式

　　買方選擇：

　　○銀行電匯○郵政匯款○在線支付○信用卡支付

　　(1)銀行電匯：(2)郵局匯款：

　　單位名稱：__________________單位名稱：_____________________

　　開戶銀行：__________________收款人：_______________________

　　銀行帳號：__________________詳細地址：_____________________

　　郵政編碼：__________________

　　(3)在線支付：

　　單位名稱：__________________(4)信用卡支付：______________

　　開戶銀行：__________________招商銀行一卡通：_______________

　　銀行帳號：__________________收款人：_______________________

　　7.付款方式

　　預付款支付方式：

　　賣方與生產廠家落實貨源后，買方按上述合同總金額的_____%(即￥____________元)在合同簽字后_____日內(即_____年____月____日之前)匯出預付款給賣方，如買方在合同簽字后7日內未發出預付款，買方需供方重新確認。

　　所剩余款支付方式：

　　買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩余款。買方可選擇一次性付清余款或分兩次付清余款(與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。

　　○一次性付清所剩余款時間：____________年______月______日

　　一次性付清所剩余款金額：￥____________________元

　　○分兩次付清所剩余款，第一次交付余款時間：________年______月______日

　　第一次交付余款金額：￥__________________元

　　第二次交付余款時間：______年_____月_____日

　　第二次交付余款金額：￥__________________元

　　8.發貨時間

　　買方選擇：○賣方在收到買方全部貨款后7個工作日內發貨。一次全部交貨。

　　○由于到貨期分散時間較長，按照買方要求先到的貨先交貨，共分兩次交貨：

　　第一次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發貨，交貨內容：序號___數量、序號___數量、…序號___數量;

　　第二次交貨時間：賣方在收到此批所剩全部余款后10個工作日內發貨，交貨內容：序號___數量、序號___數量、…序號___數量。

　　9.違約責任

　　賣方責任：買方付清余款后，賣方如未能按期交貨，賣方保證在買方認為有必要終止采購后應無條件退款。

　　如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成，或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時，由此而造成交貨期延誤，賣方不承擔違約責任。除以上情況之外，由于賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時，賣方應與買方協商，對給買方造成的直接損失予與賠償，但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。

　　買方責任：買方保證按上述付款日期及時交付貨款，如未能及時交付貨款，由此而給賣方造成延期交貨的情況發生，應由買方承擔全部責任。

　　如買方未能按照上述時間付款，經賣方多次催交貨款(一般情況下，在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期后一周，一月，三月，六月，賣方會向買方發出催交貨款通知書。注：如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書，賣方不承擔違約責任)，買方仍未及時付款，至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時，由此而給賣方造成的直接經濟損失，應由買方承擔全部責任。

　　10.其它條款

　　合同編碼：______________________________。買方匯款時請注明合同編碼。

　　合同附件共計____份，指買方填寫的確認回單，是本合同的組成部分，具同樣的法律效力。

　　本合同生效期：自買方付款到賬后即日生效，至本合同各項條款全部執行完畢時截止。

　　如合同在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛，雙方應本著友好協商的方法解決，如協商未果，按國家《合同法》有關條款執行。

　　買方：____________________________

　　公司注冊地址：____________________

　　郵編：____________________________

　　聯系地址：________________________

　　郵編：____________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：____________________________

　　開戶銀行：________________________

　　銀行帳號：________________________

　　納稅人登記號：____________________

　　買方代表簽名：____________________

　　賣方：____________________________

　　公司注冊地址：____________________

　　郵編：____________________________

　　聯系地址：________________________

　　郵編：____________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：____________________________

　　開戶銀行：________________________

　　銀行帳號：________________________

　　納稅人登記號：____________________

　　買方代表簽名：____________________

貨物買賣合同（FOB） 篇15

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，在平等、自愿、公平、誠信、守法的原則下簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、主體資格

　　乙方在本合同簽訂時，應當提供營業執照、稅務登記證、衛生許可證等合法締約主體資格的證明。

　　二、合同標的

　　(一)供應的商品種類、品名、品牌、規格、生產廠廠名及廠址、等級、質量標準、包裝要求、計量單位、有效期及單價等，詳見本合同附件一《購銷商品確認單》。在合同期內，調整商品及價格時，以雙方確認的《購銷商品確認單》為準。

　　(二)乙方應當按《購銷商品確認單》提交相關商品生產、代理、批發、進口、專項經營等許可或證明文件以及相關質量檢驗證明。有專利、注冊商標標識的，還應提供國家頒發的有關證明。

　　三、商品價格

　　(一)除屬于國家定價的商品外，乙方對所供貨商品自行定價，乙方報給甲方的價格，應公平合理。乙方應以書面送達方式向甲方報價。

　　(二)經甲方書面確認之乙方《購銷商品確認單》將作為本協議之附件。雙方約定：報價單中商品的價格作為商品到達甲方指定收貨地點并交付給甲方的實際成交價格，包裝、運輸、裝卸等費用及風險由乙方承擔。

　　(三)乙方變更商品單價時，必須提前三天將該類商品的新報價以書面形式通知甲方，經甲方書面確認后方可變價。

　　(四)甲方訂單不另標明交易價格，以保障雙方交易價格之機密性，雙方成交價格應以本條第(二)項所述之報價單為準。

　　四、商品質量

　　(一)乙方供應的商品必須符合以下要求：

　　A、具有符合國家和地方規定的產品質量檢驗合格證。

　　B、有中文標明的產品名稱、產品產地、生產廠名及廠址。

　　C、有產品說明書(包含對規格、等級、所含成份的名稱及數量的說明)。

　　D、有使用期限說明書(包含：生產日期、安全使用期限、失效期限的說明)。

　　對于上述資料，如果商品包裝物上已有印刷，或者貼在商品上的商標(標志)上已具備的，可以不另行提供。

　　(二)乙方應在標明的該商品的保質期限及保質條件下對商品的質量全面負責，同時自付費用承擔提供商品質量所引起的相關責任。

　　(三)乙方不得向甲方提供假冒偽劣商品，所提供的商品，其剩余保質期時間必須在原有保質期的2/3以上。

　　(四)乙方供應的商品質量應當符合中華人民共和國相關法律法規規定的質量標準。

　　(五)乙方所提供商品的質量應當符合本合同或訂單約定的質量標準;質量要求不明確的，執行國家標準、行業標準;無國家標準、行業標準的，執行通常標準或者符合合同目的的特定標準。

　　(六)因商品的售后服務所產生的費用，經乙方確認后，甲方先行墊付的，甲方可在乙方貨款中直接抵扣或由乙方直接給付。另有約定的，從其約定。

　　(七)為保障消費者權益，貫徹國家食品等安全方面的有關規定，甲方可對乙方提供的商品每年度進行4次的定期抽檢，由此產生的檢驗費由乙方承擔。甲方也可進行不定期抽檢，抽檢商品質量合格的，檢驗費由甲方承擔，不合格的則由乙方承擔，甲方應出具檢驗報告單。

　　商品在銷售過程中由政府專門機構依有關規定進行的質量檢驗，如檢驗部分收取費用的，抽檢商品質量合格的，檢驗費由雙方共擔，不合格的檢驗費則由乙方承擔。

　　由消費者投訴而送檢的商品，檢驗后不合格的，檢驗費用由乙方承擔。

　　上述檢驗應由乙方承擔的費用，甲方需提供政府專門檢驗機構合法收費憑證，并以憑證金額向乙方結算。

　　五、交貨及驗收

　　(一)交貨實行送貨制，即：乙方應按訂單所規定的時間(以開出日起四天內)將商品運至甲方所指定的交貨地點交予甲方。

　　(二)乙方交貨時，貨到現場時商品從卸貨到進入甲方倉庫中所發生的搬運工作一律由乙方負責，貨到現場時甲方收貨人員僅點收箱數量或件數，以后甲方開箱時如發現商品數量、質量等不符合本合同的約定，則由乙方負責。

　　(三)乙方應按訂單一次性交完商品，不可多交或少交、分批交貨。遇到特殊情況，可同甲方相關人員協商。

　　(四)乙方交貨時，應提供甲方訂單復印峻或傳真件，乙方根據甲方訂單復印峻或傳真件開具送貨單，包括產品名稱、規格、數量、單價、金額。甲方根據訂單和送貨單驗收，點收完畢后，雙方交接人員簽字。

　　六、退、換貨

　　(一)乙方貨品進入甲方超市，如出現質量上問題或滯銷，乙方應對供應的貨品實行二包：包退、包換。但在退換滯銷貨品時該貨品的剩余保質期時間應不少于原有保質期1/3，單件外觀無破損且未使用。

　　(二)對出現滯銷或問題商品，乙方應盡快安排退換貨。甲方以書面形式通知乙方退換貨類別，如五天內乙方仍未安排貨品的退換，所涉及到需退換貨品的保質期的全部責任由乙方負責，甲方按退貨通知確定數量直接從應付貨款中扣減。

　　(三)甲方收貨后在實際銷售時開箱發現商品有殘損或短缺，乙方應組織退換或補貨。

　　(四)甲方收貨后發現乙方所提供的商品存在隱蔽瑕疵或其他質量問題，乙方應無條件組織退換。

　　七、質量保證金

　　乙方貨物進入甲方場地銷售前應向甲方繳納為質量保證金，在質量保證期屆滿或驗收交接日一年后，無質量問題無息返還質量保證金。

　　八、對帳

　　(一)甲乙雙方確認的對帳周期為：每月一次，對帳日期為每月3日至10日，對帳期限為8天。

　　(二)甲方更改訂單在合理的時間內以書面形式來實現。如乙方在收到該更改訂單的書面通知后二日內未提出書面異議，則視為乙方同意按該更改訂單交易，且交易單價不變。

　　(三)如乙方在收到甲方更改訂單的書面通知后二日內提出書面異議，則甲方的更改無效。如果乙方要求有條件地更改訂單的，則乙方應同甲方相關人員在平等互利、協商一致的基礎上予以處理。

　　(四)乙方應在收取貨款時，向甲方開具合法有效的增值稅專用發票并附送貨單結算聯。

　　九、結算

　　甲方以下列方式結算貨款：

　　乙方開戶行：

　　帳號：

　　稅號：

　　雙方確認的結算周期為：帳期30天

　　十、合同的終止

　　(一)乙方不能按訂單規定的交貨期限履行交貨義務的，甲方有權終止合同，并追究乙方的違約責任。

　　(二)乙方如果要求推遲履行、并取得甲方書面同意其延期履行后仍不能在規定期限內履行的，甲方有權單方終止合同，并追究乙方的責任。

　　(三)雙方經協商一致后可修改、終止合同。

　　(四)雙方因發生不可抗力事件而致合同義務不能履行的，合同可以終止。

　　(五)出現本合同其他條款中有關允許一方終止合同的情況時，也可以終止合同。

　　十一、違約責任

　　(一)乙方因產品質量問題給甲方造成損失或違反本合同“商品質量”條款的，甲方從乙方交納的質量保證金里扣除損失的10倍作為違約金并終止合同。

　　(二)乙方供給甲方的商品價格如高于乙方供給其它同類客戶的價格，甲方有權終止合同并要求乙方按該訂單商品金額的5倍支付違約金。

　　(三)乙方配送率累計3次達不到95%，甲方有權終止合同。

　　(四)乙方不能按照本合同的規定履行交貨義務且逾期2天以上，則按未交貨物的價款的20%向甲方支付違約金。

　　(五)乙方違反本合同其他條款的，須賠償甲方的全部損失并支付甲方違約金伍萬元。

　　十二、合同期限

　　(一)本合同期自年月日起至年月日。

　　(二)合同期滿前個月，如雙方同意繼續合作，應重新簽訂新的合同;如未簽訂新的合同，甲方仍然下達訂單且乙方接受的，視為按原合同繼續履行。

　　十三、爭議解決

　　本合同項下發生的爭議，雙方應當協商解決，也可向有關行政機關投訴處理;協商不成的，向合肥仲裁委員會申請仲裁。

　　十四、其它

　　(一)在履行本合同過程中，雙方明確授權代理人和具體執行交易過程中各環節代理人以及代理行為的法律效力，從而確保合同的順利履行。

　　(二)本合同涉及的通知，應當以雙方約定的形式送達。

　　(三)一方向另一方收取貨款或者費用的，應向對方開具發票或收據。

　　(四)本合同的變更和補充，雙方應當另行簽訂補充協議，且補充協議不得與本合同相沖突。

　　(五)本合同經雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋公章后生效。

　　(六)本合同一式六份，雙方各執三份，均具同等法律效力。

　　(七)乙方需繳納作為新品促銷服務費。

　　(八)年終返利

　　年配送額0-50(含)萬元返%;

　　年配送額50-100(含)萬元返%，以此類推。

　　酷算方式：乙方于年月日前將年終返利轉賬至甲方，甲方提供相關票據。

　　甲方：乙方：

　　簽約代表：簽約代表：

　　蓋章：蓋章：

　　簽字日期：年月日

貨物買賣合同（FOB） 篇16

　　買方：___________________________

　　地址：___________________________

　　傳真：___________________________

　　賣方：___________________________

　　地址：___________________________

　　傳真：___________________________

　　本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。

　　1.描述

　　項目

　　商品名稱、規格　

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　1

　　工廠交貨價：

　　2.原產國和制造商名稱

　　____________________________________

　　3.包裝

　　包裝在結實的新木箱或紙箱里，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

　　買方將對由于包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責；也對由于不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的銹蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

　　4.嘜頭

　　賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕　”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：

　　5.交貨期

　　____________________________________________

　　6.裝貨港

　　____________________________________________

　　7.目的港

　　____________________________________________

　　8.保險

　　在FOB和CFR條款下，保險由買方在裝船后負責辦理。

　　9.付款

　　在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票（金額為發票金額的100％）以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內有效。

　　10.文件

　　（1）提單/空運單：

　　A）在海運條件下：

　　3份原始海運提單，注明：“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

　　B）在空運條件下：

　　一份原始和一份復印的空運單，注明“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭，指定給買方。

　　（2）5份正本發票，注明：合同號、嘜頭（在多于一個嘜頭時，發票應分開打印），按照相關合同寫出明細。

　　（3）由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。

　　（4）2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

　　（5）1份發給買方通知發貨詳情的傳真的復印件。除此之外，賣方將在發貨后7天內，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。

　　（6）如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復印件。

　　（7）一份正本、兩份復印的原產地證明。

　　（8）文件的數量和內容一定是完整和正確的。如果由于賣方沒有提供上述的文件造成買方不能及時清關和提貨，全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上，否則，賣方將負擔由此造成的損失。

貨物買賣合同（FOB） 篇17

　　買方單位： 河南森潤環保節能技術有限公司 （以下簡稱甲方） 賣方單位： 鄭州高新科技創業發展有限公司 （以下簡稱乙方） 經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 產品的名稱和數量：

　　1、產品的名稱 冷水機組數量 1套 。

　　第二條 單價和貨款

　　1、雙方約定的價格是：

　　2、本合同總貨款為人民幣捌拾肆萬元整 （￥84萬元）。

　　第三條 交貨時間和交貨數量：

　　1、交貨時間為45，按預付款到賬之日時計算。

　　第四條 交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：

　　1、雙方確定的交貨地點為 買方指定地點 。

　　2、運輸方式為：汽運，費用由乙方負擔

　　第五條 質量標準和驗收條款：

　　1、商品的質量要求：見（合同附件1）

　　第六條 包裝和費用：

　　1、雙方確定的包裝材料和方式（見合同附件2）

　　2、按出廠包裝標準。

　　3、包裝費用由乙方承擔。

　　第七條 損失風險：

　　1、商品在出乙方倉庫前的一切質量、費用及風險由乙方承擔，其后的一切質量、費用及風險由甲方承擔。

　　第八條 商品所有權：

　　1、在甲方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，乙方擁有對出賣商品的所有權。

　　第九條 貨款結算和支付：

　　合同簽訂后預付30%貨款，貨到現場驗收合格付70%貨款。

　　第十條 知識產權：

　　1、乙方保證對所出賣的商品擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成甲方損失的，乙方予以賠償。

　　第十一條 合同的變更、解除和終止：

　　1、雙方協商一致并達成新的條款時，可以變更本合同。

　　2、任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同。

　　3、在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止。

　　第十二條 違約責任：

　　1、甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應負違約責任并向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的`，如違約金不足以抵補損失時，還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高于或者低于造成損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加。

　　2、甲、乙雙方所簽訂的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同時，應向對方支付違約合同貨款總值 ％的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除合同手續的，不按違約處理。

　　3、自提商品，乙方未能按期出貨，應負逾期交貨責任，并承擔甲方因此而支付的實際費用；甲方未按期提貨，應按中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的保管費用。

　　4、乙方提前交貨和多交貨而造成的甲方在代保管期內實際支付的費用，應由乙方負擔，甲方逾期付款的，應按照人民銀行有關逾期付款的規定，向乙方償付逾期付款違約金。

　　5、樣品檢測合格后，任何一方因自身原因在十五個工作日不能進入實際履行合同階段，均屬違約，守約方有權終止合同并追究違約方的違約責任。

　　6、乙方提供的商品如不符合雙方共同確認的質量標準，甲方有權終止合同，并追究乙方的違約責任。

　　第十三條 爭議的解決：

　　本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向當地人民法院起訴。

　　第十四條 不可抗力：

　　甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十五條 另注：

　　1、本合同自合同簽訂之日付款日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　2、甲方預付金未到乙方賬戶前不允許乙方進行商品備料、生產等前期準備工作，否則甲方不承擔相關的一切責任。

　　3、本合同以書面形式為準，任何口頭協議一律無效。

　　購貨單位（甲方）（公章）

　　法定代表人：

　　地址： xx市路號 電話：

　　傳真： 郵編：

　　供貨單位（乙方）（公章）

　　法定代表人：

　　地址： 電話：

貨物買賣合同（FOB） 篇18

　　甲方：____________________________

　　委托代理人：_____________________

　　聯系地址：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　開戶行：____________________________

　　賬號：____________________________

　　乙方：____________________________

　　委托代理人：_____________________

　　聯系地址：_____________________

　　聯系電話：_____________________

　　開戶行：_____________________

　　賬號：____________________________

　　根據《民法典》及其他有關法律、法規之規定，買賣雙方經過協商，確認根據下列條款訂立合同，以資共同遵照執行。

　　一、貨物清單及價格

　　二、質量與技術標準和產品包裝

　　1、質量與技術標準：

　　產品的質量技術標準為產品制造商制定的質量技術標準。

　　買方已知悉上述標準，并確認采用該標準的產品能滿足買方對產品的要求。

　　2、產品包裝：

　　有原廠包裝的，按原廠包裝標準

　　沒有原廠包裝的，按賣方包裝標準進行包裝。

　　三、收貨事項

　　1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起____個工作日內。

　　2、本合同實際支付金額為人民幣。

　　3、甲方給乙方的付款方式：支票電匯銀行匯票/。

　　4、本合同經雙方簽訂后正式生效，付款方式：現款。

　　5、甲方未付齊貨款全款之前，貨物所有權歸乙方所有。

　　6、定金：

　　四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出。

　　1、貨物包裝為制造商原包裝。

　　2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由方負責辦理，費用有方承擔。

　　3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對設備共同驗收，隨設備箱內所提供裝箱單作為驗收的標準件，乙方供應貨物在數量、質量和包裝上符合生產廠家的規定，則視為乙方交貨完成。交貨后的風險責任由甲方承擔。

　　4、甲方發現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之后___個工作日內向乙方提出書面異議，乙方在收到異議后應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利，視為產品驗收合格。

　　五、免責條款

　　1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲，等不可抗拒的原因，導致合同不能全部或部分履行的，免除相應的違約責任。

　　2、受到上述免責事項影響的一方，應在____天內通知另一方。

　　3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務之履行延遲的時間超過180天，則任何一方均有權接觸合同而不承擔任何后果，也可有雙方協議采取其他補救措施。

　　六、違約責任

　　1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額___%的違約金。

　　2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的金額___%的違約金。

　　七、爭議解決的方式

　　本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方同意交由合同簽訂地法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。

　　八、其他

　　1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業及技術秘密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數據，以及其他有關信息。

　　2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應在____個工作日內回函，否則視為無效。

　　3、本合同及附件經雙方簽字蓋章后即生效，雙方簽署的相關文件與本合同具有同等法律效力。本合同及附件經雙方以傳真形式簽字蓋章后文件同樣有效。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：______________

　　委托代理人：______________

　　簽訂地：______________

　　________年____月____日

　　乙方：______________

　　委托代理人：______________

　　簽訂地：_____________________

　　________年____月____日