加工安裝合同范文（通用19篇）

加工安裝合同范文 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》法規之規定，現就乙方承攬：南京江北人民醫院標識標牌 的制作、安裝事宜達成如下一致協議。

　　一、廣告制作、安裝

　　1、規格 、數量：見標識標牌制作報價附圖

　　2、材質：所有材質見附圖標明

　　3、要求:所有制作、安裝的標識標牌保修3年（人為因素損壞則不在保修范圍內）另KT板寫真和膠水板寫真不在質保范圍內。

　　4、安裝地點：南京江北人民醫院內（甲方指定）

　　二、質量標準

　　產品質量符合國標BS EN ISO 7823-3-20xx

　　三、工程造價及支付方式

　　1、標識標牌制作費（含安裝）：本合同采用固定單價合同形式詳見附件

　　2、支付方式：

　　制作安裝完成，經甲方在7個工作日內組織驗收合格后，在驗收合格后支付合同總價的95%，余款5%作為質量保證金在驗收合格日起一年后14日內付清。

　　四、工程期限

　　1、合同簽訂日起15個工作日內（或以甲方通知為準）。

　　2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。

　　3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

　　4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

　　5、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、 自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在7日內制作施工并安裝完畢。

　　2、 嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

　　3、乙方對設計的作品享有著作權。

　　六、關于驗收

　　乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗收通知后7個工作日內必須組織正式驗收，若甲方在7個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　七、違約責任：

　　1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應保證標示標牌質量、結構牢固。如產品在質保期內損壞，乙方應在3日內修復完畢，逾期未修復，每增加一日按余款的5%從質量保證金中扣除。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方本著友好協商的原則有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

　　八、合同爭議的解決方式：

　　本合同在履約過程中發生的爭議，由雙方當時人協商；協商解決不成的向當地人民法院起訴。

　　九、此合同一式肆份，甲方執叁份、乙方執壹份，具有同等法律效力。

　　十、本合同一經簽訂即產生法律效力。

　　十一、其他約定事項：

　　_____________________________________________________________。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人： 委托代理人：

加工安裝合同范文 篇2

　　甲方：合肥市XX公司

　　乙方：

　　乙方愿為甲方加工門窗，提供廠房、機器設備及操作工人。雙方本著平等互利、友好合作的宗旨，經協商達成如下意向協議：

　　一、?加工內容：

　　1、?門窗的框、扇加工包括玻璃制作和裝配?；

　　2、?五金配件裝配?；

　　3?、嚴格按照門窗規范程序加工；

　　4、?符合產品標準的包裝。

　　二、材料：全部材料（包括型材、五金、膠條、各種膠、螺釘等所有附件）均?由甲方提供并對質量負責，乙方協助甲方對進廠材料按甲方提供的品牌、?規格型號和質量標準予以驗收。

　　三、加工依據：加工依據為甲方提供并蓋章或簽字確定的分格圖、節點圖和制作尺寸、數量以及合同附件規定的材料標準進行加工，并嚴格遵守甲方技術人員的指導。

　　四、加工質量標準：符合國家GB/8814-20_________、JG/T131-20_________、JG/T140-20_________、JG/T176-20_________、JG/T180-20_________標準執行驗收。如因乙方單方面原因造成質量不合格，給甲方造成損失的由乙方賠償。

　　五、指派?為甲方駐乙方代表，組織施工并對工程質量、進度進行指導、監督，辦理驗收、變更、登記手續及其他事宜。

　　六、工期：在甲方提供的加工依據、材料均齊全的條件下，乙方必須按時完成（?日之前完成），逾期完成乙方需向甲方承擔合同總額的30%的違約金。若甲方提供的材料及加工依據等延誤，工期順延。

　　七、加工費單價：

　　八、付款方式：單項工程窗框制作完成后，支付單項工程合同價?30%?至乙方、單項工程窗芯制作完成后，再支付單項工程合同價?50%?至乙方、單項工程竣工驗收后，再支付單項工程合同價?20%?至乙方。

　　九、包裝：保護膜嚴格按照包裝程序，包裝材料由甲方提供，包裝人工費由乙方承擔。

　　十、運輸：甲方負責運輸并承擔全部運費。乙方負責裝車并提供發貨明細單。?乙方有義務

　　為甲方聯系_____、代辦運費結算等事宜。

　　十一、交貨地點：乙方廠內。

　　十二、材料用量；材料正常用量以設計定額為準，其中型材以每批加工的優化?下料數據（套

　　裁單）為準。允許加工差錯和加工質量事故造成的材料損耗?為?5‰（以全部材料總金額計）?；超出允許損耗指標之外的材料損耗由乙方?承擔。

　　十三、剩余材料（不包括小?200mm?的料頭）由乙方保管，加工完成后交于甲方。

　　十四、施工安全

　　1.?乙方應加強施工企業的安全管理，施工期間因自身管理原因所發生的人身及財產

　　安全事故，產生責任費用由乙方承擔。

　　2.?乙方服從甲方單位的安排及協調。乙方人員進場必須戴安全帽。

　　3.?質量問題及解決：?所有質量問題應在貨到?12?小時內提出，乙方在安裝前解決?。

　　十五、未盡事宜，雙方協商解決。

　　十六、糾紛解決方式：協商或有關部門進行調解。

　　十七、本協議一式兩份，雙方各執一份。

　　十八、協議有效期：?_______年_______月_______日?至?年月?日。

　　甲?方：合肥市XX公司乙方：

　　現場負責人：

　　負責人：

　　電話：

　　電話：

　　日?期：

　　日?期：

加工安裝合同范文 篇3

　　定作人：_________（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：_________

　　簽約人：_________

　　定作人承辦單位：_________

　　聯絡人：_________

　　聯系電話：_________

　　定作人機構地址：_________

　　傳真電話：_________

　　承攬人：_________（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：_________?簽約人：_________

　　承攬人營業執照：_________?生產報刊亭許可證明：_________

　　承攬人機構地址：_________?聯系人：_________?聯系電話：_________

　　銀行開戶許可證：_________?開戶行：_________?帳戶：_________

　　根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣萬元）

　　1、_________

　　2、_________

　　3、_________

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　　1、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。

　　2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　1、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　2、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_________日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_________%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　　4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　2、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　3、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

　　4、剩余的合同標的額5%（_________元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　1、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_________‰的違約金；

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰違約金；

　　2、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的'解決方式。

　　1、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交______________委員會_____；

　　2、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　2、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方（蓋章）：_________?乙方（蓋章）：_________

　　簽約人（簽字）：_________簽約人（簽字）：_________

　　簽約地點：_________簽約日期：_________年__月__日

加工安裝合同范文 篇4

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方權利、義務：

　　1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

　　2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

　　4、向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權利、義務：

　　1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2、按甲方要求加工合格打火機。

　　3、及時支付散件價款。

　　4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

　　5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準：（依培訓標準）

　　1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2、火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

　　1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　甲方： （定作方）

　　乙方： （承攬方）

　　經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。

　　一、定作物

　　服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注

　　二、面料、輔料質量標準和要求

　　三、服裝款式特點和制作要求

　　四、服飾質量標準和驗收方法

　　五、量體時間

　　本合同生效之日起 天內，在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。

　　六、配套及包裝要求

　　七、結算方式和付款期限

　　『』

　　八、交貨期限、地點、方式

　　乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。

　　九、異議

　　如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。

　　十、違約責任

　　1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日萬分之三的比例支付違約金。

　　3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。

　　十一、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。

　　十二、本合同一式 份，各方各執 份，雙方簽字或蓋章后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

加工安裝合同范文 篇5

　　甲方：南京?民醫院?合同編號：

　　乙方：南京XX公司?簽訂地點：南京大廠街道

　　甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《_____》、《中華人民共和國廣告法》法規之規定，現就乙方承攬：南京江北人民醫院標識標牌?的制作、安裝事宜達成如下一致協議。

　　一、廣告制作、安裝

　　1、規格?、數量：見標識標牌制作報價附圖

　　2、材質：所有材質見附圖標明

　　3、要求:所有制作、安裝的標識標牌保修3年（人為因素損壞則不在保修范圍內）另KT板寫真和膠水板寫真不在質保范圍內。

　　4、安裝地點：南京江北人民醫院內（甲方指定）

　　二、質量標準

　　產品質量符合國標BS?EN?ISO?7823-3-20_________

　　三、工程造價及支付方式

　　1、標識標牌制作費（含安裝）：本合同采用固定單價合同形式詳見附件

　　2、支付方式：

　　制作安裝完成，經甲方在7個工作日內組織驗收合格后，在驗收合格后支付合同總價的95%，余款5%作為質量保證金在驗收合格日起一年后14日內付清。

　　四、工程期限

　　1、合同簽訂日起15個工作日內（或以甲方通知為準）。

　　2、因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。

　　五、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、辦理標識標牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

　　2、有權對乙方的設計提出建議和修改意見。

　　3、向乙方提供標識標牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。

　　4、有義務提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考。

　　5、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、?自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在7日內制作施工并安裝完畢。

　　2、?嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

　　3、乙方對設計的作品享有著作權。

　　六、關于驗收

　　乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗收通知后7個工作日內必須組織正式驗收，若甲方在7個工作日內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　七、違約責任：

　　1、甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應保證標示標牌質量、結構牢固。如產品在質保期內損壞，乙方應在3日內修復完畢，逾期未修復，每增加一日按余款的5%從質量保證金中扣除。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方本著友好協商的原則有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費。

　　八、合同爭議的解決方式：

　　本合同在履約過程中發生的爭議，由雙方當時人協商；協商解決不成的向當地人民法院起訴。

　　九、此合同一式肆份，甲方執叁份、乙方執壹份，具有同等法律效力。

　　十、本合同一經簽訂即產生法律效力。

　　十一、其他約定事項：

　　_____________________________________________________________。

　　甲方：南京?民醫院?乙方：南京?限公司（蓋章）?（蓋章）

　　委托代理人：?委托代理人：

　　日期：?日期：

　　公司開戶行：XX銀行大廠支行

　　公司名稱：南京XX公司

　　銀行帳號：

加工安裝合同范文 篇6

　　甲方：合肥市華皖門窗制造有限公司

　　乙方：

　　乙方愿為甲方加工門窗，提供廠房、機器設備及操作工人。雙方本著平等互利、友好合作的宗旨，經協商達成如下意向協議：

　　一、 加工內容：

　　1、 門窗的框、扇加工包括玻璃制作和裝配 ；

　　2、 五金配件裝配 ；

　　3 、嚴格按照門窗規范程序加工；

　　4、 符合產品標準的包裝。

　　二、材料：全部材料（包括型材、五金、膠條、各種膠、螺釘等所有附件）均 由甲方提供并對質量負責，乙方協助甲方對進廠材料按甲方提供的品牌、 規格型號和質量標準予以驗收。

　　三、加工依據：加工依據為甲方提供并蓋章或簽字確定的分格圖、節點圖和制作尺寸、數量以及合同附件規定的材料標準進行加工，并嚴格遵守甲方技術人員的指導。

　　四、加工質量標準：符合國家GB/8814-20xx、JG/T131-20xx、JG/T140-20xx、JG/T176-20xx、JG/T180-20xx標準執行驗收。如因乙方單方面原因造成質量不合格，給甲方造成損失的由乙方賠償。

　　五、指派 為甲方駐乙方代表，組織施工并對工程質量、進度進行指導、監督，辦理驗收、變更、登記手續及其他事宜。

　　六、工期：在甲方提供的加工依據、材料均齊全的條件下，乙方必須按時完成（ 日之前完成），逾期完成乙方需向甲方承擔合同總額的30%的違約金。若甲方提供的材料及加工依據等延誤，工期順延。

　　七、加工費單價：

　　八、付款方式：單項工程窗框制作完成后，支付單項工程合同價 30% 至乙方、單項工程窗芯制作完成后，再支付單項工程合同價 50% 至乙方、單項工程竣工驗收后，再支付單項工程合同價 20% 至乙方。

　　九、包裝：保護膜嚴格按照包裝程序，包裝材料由甲方提供，包裝人工費由乙方承擔。

　　十、運輸：甲方負責運輸并承擔全部運費。乙方負責裝車并提供發貨明細單。 乙方有義務

　　為甲方聯系車輛、代辦運費結算等事宜。

　　十一、交貨地點：乙方廠內。

　　十二、材料用量；材料正常用量以設計定額為準，其中型材以每批加工的優化 下料數據（套

　　裁單）為準。允許加工差錯和加工質量事故造成的材料損耗 為 5‰（以全部材料總金額計） ；超出允許損耗指標之外的材料損耗由乙方 承擔。

　　十三、剩余材料（不包括小 200mm 的料頭）由乙方保管，加工完成后交于甲方。

　　十四、施工安全

　　1. 乙方應加強施工企業的安全管理，施工期間因自身管理原因所發生的人身及財產

　　安全事故，產生責任費用由乙方承擔。

　　2. 乙方服從甲方單位的安排及協調。乙方人員進場必須戴安全帽。

　　3. 質量問題及解決： 所有質量問題應在貨到 12 小時內提出，乙方在安裝前解決 。

　　十五、未盡事宜，雙方協商解決。

　　十六、糾紛解決方式：協商或有關部門進行調解。

　　十七、本協議一式兩份，雙方各執一份。

　　十八、協議有效期： 年月日 至 年月 日。

　　甲 方：合肥市華皖門窗制造有限公司乙方：

　　現場負責人：

　　負責人：

　　電話：

　　電話：

　　日 期：

　　日 期：

加工安裝合同范文 篇7

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《中華人民共和國合同法》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方權利、義務：

　　1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

　　2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

　　4、向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權利、義務：

　　1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2、按甲方要求加工合格打火機。

　　3、及時支付散件價款。

　　4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

　　5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準：（依培訓標準）

　　1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2、火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

　　1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方：____

　　乙方：____

　　日期：____

加工安裝合同范文 篇8

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據法律經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、甲方權利、義務

　　1.向乙方提供______，回收產品，現金支付加工費。

　　2.向乙方提供合格的__________________設備，組裝工具。

　　3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。

　　4.向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權利、義務

　　1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2.按甲方要求加工合格______。

　　3.及時支付散件價款。

　　4.可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。

　　5.乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。

　　在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準(依培訓標準)

　　1.____________________________________。

　　2.____________________________________。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

　　1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　乙方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　簽定日期：__________

加工安裝合同范文 篇9

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《中華人民共和國民法典》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、甲方權利、義務：

　　1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

　　2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

　　4、向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權利、義務：

　　1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2、按甲方要求加工合格打火機。

　　3、及時支付散件價款。

　　4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

　　5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準：(依培訓標準)

　　1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2、火焰均勻，火苗調火高度2-3無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

　　1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方：_________________

　　_______年______月____日

　　乙方：_________________

　　_______年______月____日

加工安裝合同范文 篇10

　　打火機加工安裝合同

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《_____》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方權利、義務：

　　1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

　　2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

　　4、向乙方及時供應_____散件。

　　二、乙方權利、義務：

　　1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2、按甲方要求加工合格打火機。

　　3、及時支付散件價款。

　　4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

　　5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準：（依培訓標準）

　　1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2、火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院_____。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方：����������?乙方：

　　地址：����������?地址：

　　電話：������������?電話：

　　簽定日期����?年��?月��?日

加工安裝合同范文 篇11

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《_____》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　一、甲方權利、義務：

　　1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

　　2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

　　4、向乙方及時供應_____散件。

　　二、乙方權利、義務：

　　1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2、按甲方要求加工合格打火機。

　　3、及時支付散件價款。

　　4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

　　5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準：（依培訓標準）

　　1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2、火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院_____。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_______年______月____日

加工安裝合同范文 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎上，經雙方協商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。

　　一、合同總價

　　總金額人民幣：48164元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。

　　二、質量要求

　　乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產，在乙方進行安裝中如果發現材料與指定樣板不符，有權要求乙方返工，造成損失由乙方承擔。

　　三、雙方責任

　　1、制作加工前，甲乙雙方將進行協商、溝通、制定合理的制作安裝方案。

　　2、需按照雙方商定的設計方案進行制作安裝，并保證施工質量和施工進度。

　　3、負責所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。

　　四、付款

　　甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經驗收合格后，結清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。

　　五、附則

　　1、同如有未盡事宜，雙方可通過協商補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　日期：_________年__月__日

加工安裝合同范文 篇13

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的.規定，甲、乙方按平等互利的原則，經友好協商一致，同意簽定本合同。

　　一、安裝單位地址：

　　二、材料

　　主材：不銹鋼方管：（品牌、規格、厚度）________________________

　　不銹鋼圓管：（品牌、規格、厚度）_______________________

　　晾衣桿：（品牌、規格、厚度）_________________________擋雨瓦：（品牌、規格、厚度）_________________________輔材加厚，膨脹螺栓固定。

　　乙方安裝時必須通知甲方到場驗收

　　三、工程段造價及付款方式

　　防盜窗為______元/？（按實際面積結算）。實測面積__________總價______（大寫）__________________。此總價包括材料、制作、

　　安裝、運費、配件等全部費用。甲方預付定金________（大寫）_____________。工程完工后、乙方通知甲方當場驗工，合格后七天內付清全部工程款。

　　四、雙方權利義務

　　甲方：

　　1、保證乙方場地、電力暢通、無障礙和上樓通道通暢。

　　2、驗收合格后按合同三條規定支付工程費用。

　　乙方：

　　1、按合同要求提供不銹鋼材料，并安裝牢固可靠

　　2、確保按合同要求使用合格材料、并按行規保留空隙間距，并保證尺寸準確。

　　3、施工中出現所有人身安全問題事故均有乙方自行負責。

　　五、驗收及違約責任及售后

　　1、乙方上門安裝日期______________每逾期1日應付總金額的千分之五計算。乙方安裝完成后，即向甲方提出驗收要求，甲方當場驗收，甲方在乙方通知后七天內不驗收、乙方可視同甲方驗收工程質量合格。

　　2、甲方未能按合同第三條規定時間付款，每逾期1日應付總金額的千分之五計算。

　　3、保證____年內不開焊不生銹，質保期內免費維修、更換。

　　六、附則

　　1、合同期間發生糾紛、應先協商解決，協商不成可向人民法院提起訴訟。

　　2、本合同一式兩份、經雙方簽字生效后，甲乙雙方各執一份。

　　3、雙方簽字后立即生效。

加工安裝合同范文 篇14

　　合同編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂地點：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方、乙方就“第七師130團農貿市場改擴建工程”塑鋼窗、斷橋隔熱門制作和安裝施工事項協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：第七師130團農貿市場改擴建工程

　　2、工程地點：130團舊農貿市場旁

　　3、結構形式：框架結構

　　監理單位：新疆銀通建設監理有限公司

　　二、工程施工內容：

　　1、塑鋼窗、斷橋隔熱門(含百葉窗、老虎窗、安全鋼化玻璃)制作和安裝，包括原材料的采購、加工制作、運輸、包裝、保管、送檢檢測、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼窗、斷橋隔熱門成品保護、現場負責驗收，因質量問題引起的維修和更換等。

　　2、塑鋼窗、斷橋隔熱門綜合報價含運輸費、制作安裝費、機械費、管理費、檢測費、輔材費、稅金、氣密性、抗風壓檢測費等，含工程資料費，工程資料竣工驗收完匯總移交總承包施工單位。(后詳見門窗報價附表)

　　3、本工程塑鋼窗乙方必須提供大樣，甲方選樣。乙方提供的所有樣品必須由甲方確認保存，所提供樣品以竣工驗收為依據。

　　三、合同完成工期：自該工程砌體施工完成起，施工工期自____年____月____日開始制作，到____年____月____日前全面完工，工期25天。

　　四、合同價格及支付

　　(一)合同價格

　　1、塑鋼窗、斷橋隔熱門價格包括制作和安裝、運輸費、機械費、管理費、檢測費、輔材費、稅金、氣密性、抗風壓檢測費等，含工程資料費等，門綜合定價580元/m，暫定金額33.8萬元，窗綜合定價280元/m，暫定金額4.2萬元，按實結算。其中百葉窗、老虎窗、安全鋼化玻璃制作和安裝含稅工程單價，甲乙雙方另行計價。

　　(二)付款時間約定：

　　1、第一次付款為門窗所有材料到場后付合同總價款的30%

　　第二次付款為所有門窗安裝完畢后付合同總價款的20%

　　第三次付款為驗收合格后按實際工程量付款至工程總價款的45%

　　2、工程保修款為5%，保修期為一年，乙方一年后無質量問題，甲方一次性支付乙方。

　　(三)付款方式：現金、轉賬

　　(四)圖紙資料：

　　1、甲方應向乙方提供本工程所需相關資料

　　2、乙方根據甲方提供的工程資料、技術參數作為設計依據

　　3、乙方根據甲方提供的圖紙施工

　　五、質量標準

　　1、所有門窗尺寸均為洞口尺寸，應與實際尺寸核準后方可下料，具體尺寸、數量以實際為準。

　　2、塑鋼窗型材為屯河牌，65型材白色，塑鋼制作，厚度2.5mm，鋼襯為鍍鋅，厚度為1.5mm;玻璃為4+12+4浮法玻璃，采用鋁條雙密封，其他輔材執行門窗報價附表。窗戶均為內平開窗。

　　3、斷橋隔熱門型材為源泰或者新鋁牌，65型材灰白色，斷橋隔熱門，框壁厚為1.8mm，為普通烤漆;玻璃為5+12+5鋼化玻璃，采用雙面膠條，其他輔材執行門窗報價附表。

　　4、外門抗壓性能分級指標為3級，門窗水密性分級指標為2級，門窗氣密性分級指標為2級，門窗空氣隔聲性能指標為30dB。

　　5、本工程中門、窗玻璃的使用均須符合國家《建筑安全玻璃管理規定》的要求。各類門窗產品均須有國家或自治區建設主管部門頒發的合格證明，塑鋼門窗施工與安裝應符合《塑鋼門窗安裝及驗收標準》與現行國家標準《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》GB50210-20xx和《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx配套使用。

　　6、該工程所需的型材由乙方采購，所采購材料必須符合設計要求，符合國家有關標準，并且具備質量合格證明資料等。

　　六、雙方的責任和義務

　　(一)甲方的責任和義務：

　　1、合同簽訂后7天內與乙方確認門窗加工生產圖紙，并向乙方進行現場交底。

　　2、甲方與乙方、監理單位共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設計變更、簽證及驗收手續，負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。

　　3、協調提供施工所需的施工場地和水、電接入點。(住宿、生活乙方自理)

　　4、協調提供半成品及工具堆放場地

　　5、甲方按合同規定組織工程驗收，并按合同的期限辦理竣工結算

　　6、甲方按合同的約定及時支付工程款

　　7、乙方采購的門、窗原料到乙方廠房時，須通知甲方到場驗收后，乙方才能開始生產。

　　(二)乙方的責任和義務：

　　1、乙方負責監督檢查工程施工質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設計變更、簽證及驗收手續，負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理單位和甲方按規范要求負責隨機抽檢乙方進場的成品門窗材質質量(每批不少于一次)至檢測部門進行性能檢測。

　　2、乙方在甲方及監理單位的組織下及時與總承包單位辦理土建洞口交接工作，提供施工現場門窗安裝基準線，確定門窗安裝位置，滿足安裝要求。

　　3、在門窗安裝完后，門窗框邊密封工作由乙方負責，門窗收口工作由甲方協調總承包單位施工。

　　4、工程竣工交付前，負責已完工程的成品保護工作，保護期間發生損壞，屬于乙方責任的由乙方負責修理，若系甲方提前使用后發生損壞的修理費由甲方承擔。

　　5、保證施工現場整潔并符合有關規定，施工中及時清理垃圾，不得影響甲方正常工作，服從施工總承包單位的管理，達到文明施工。

　　6、進入施工現場前，應對作業人員進行安全教育培訓，具備相應的安全意識和安全技能，施工人員必須持證上崗。

　　7、乙方指定_____為現場負責人，負責該工程技術管理與甲方的協調溝通工作。

　　8、如乙方不能按質量和安全要求組織施工，甲方有權要求乙方退場，由甲方另行發包該工程。

　　9、雙方協商一致，乙方進入施工現場，同意給總承包單位支付工程總造價的3%的管理費、配合費，此款由甲方直接從乙方支付工程款中扣除。

　　七、違約責任

　　1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

　　2、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的5%承擔違約金。

　　3、甲方如不按合同約定付款，應向乙方支付工程價款的2‰的違約金按天計算。

　　八、附則

　　1、本協議經雙方簽章后生效。

　　2、在施工過程中如發現其他事項，雙方不再簽訂補充協議，完善本協議條款，補充條款與本協議具有同等法律效律。

　　3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

　　4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

加工安裝合同范文 篇15

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規精神，甲、乙雙方遵循平等、自愿、互利的原則，經友好協商一致同意簽訂本合同。

　　第一條：加工不銹鋼欄桿

　　1、不銹鋼欄桿扶手材料規格511.2。

　　2、不銹鋼立柱規格為511.2。

　　3、不銹鋼欄桿橫管規格351.0。

　　4、不銹鋼欄桿豎管規格251.0。

　　第二條：制作要求

　　1、要求橫平豎直，拋光打磨。

　　2、要求高度為70cm。

　　3、要求長度為4m為單位，立柱3支。

　　4、按所提供的“不銹鋼樣品”及樣圖加工。

　　第三條：合同金額

　　1、單價為150元/米（含稅收）。

　　2、合同數量約100米，總金額約15000元整，以實做實收為準。

　　第四條驗收及付款：

　　1、不銹鋼欄桿全部運至甲方指定地點即為交貨，交貨后及時辦理驗收手續，經甲方驗收合格后3日內付清乙方貨款。

　　2、所加工的不銹鋼欄桿、維修保質期為一年。

　　第五條本合同未盡事宜由雙方本著友好合作精神協商簽訂補充協議，本合同所列附件（即圖紙）是本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。

　　附：加工不銹鋼欄桿《報價表》及制作樣圖一份。

　　甲方蓋章：

　　甲方代表簽字：

　　乙方蓋章：

　　乙方代表簽字：

　　公司地址：

　　日期：_________年__月__日

加工安裝合同范文 篇16

　　合同編號：_________________

　　合同主控部門備案編號：

　　建筑(安裝)構配件委托加工定作(安裝)合同

　　(標準文本)

　　工程名稱：

　　加工產品：

　　建筑安裝構配件委托加工定作(安裝)合同

　　定作方：_ 承攬方：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，本著平等、公平、互惠的原則，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品名稱及基本描述：

　　注：加工成品規格可設附圖。

　　第二條 加工成品基本要求

　　加工成品除滿足第一條“加工成品名稱及基本描述”表中的質量要求外，還應滿足以下條件：

　　(一)原材料/構配件基本要求： 1、定作方提供原材料/構配件的要求：

　　(1)未經定作方同意，承攬方不得自行補充、調整、更換定作方提供的原材料/構配件。 (2)對于定作方未提供的輔材，承攬方按照定作方要求或規范、標準等要求，匹配相應的輔材。

　　(3)承攬方根據定作方加工要求，提出原材料/構配件使用計劃，經雙方審核確認后，按照本合同的《定作方提供原材料/構配件提供數量及消耗標準》表履行合同，承攬方承擔原材料/構配件檢驗試驗費用以及超額使用的原材料/構配件費用，超額原材料/構配件必須由定作方提供。

　　(4)原材料/構配件由定作方負責運送至承攬方加工現場，經雙方確認后，卸于指定位置，其保護和照管等責任由承攬方負責。

　　(5)定作方提供的原材料/構配件超量的(正常合理節余除外)，由定作方負責收回，或者經雙方協商折抵加工成品價款。

　　2、承攬方提供原材料/構配件的要求：

　　承攬方除滿足本合同的《承攬方提供原材料/構配件標準要求》表的原材料/構配件質量要求外，尚需滿足以下條件：

　　(1)按照定作方要求提供原材料/構配件出場合格證明文件原件或加蓋原件存放單位印章的復印件，規范、標準等要求進場復檢時，承攬方還應按照要求出具市級以上相關檢測部門的復檢證明，并承擔一切費用。

　　(2)對于輔材，定作方有明確要求的，承攬方應當按照定作方要求進行加工，定作方未明確要求的，承攬方應當按照相關現行規范、標準等的要求，予以匹配。

　　(3)承攬方應當對進場的符合合同要求的原材料/構配件采取妥善的保護措施，確保不因保管不當出現質量隱患或缺陷，造成損失由承攬方負責賠償。

　　(4)原材料/構配件的進場與裝卸費用均由承攬方承擔一切費用，不論何種原因，定作方對于承攬方提供的原材料/構配件均不承擔除按加工產品支付價款外的任何責任。

　　3、本合同約定原材料/構配件由 (二)加工成品基本要求：

　　1、無論何方提供原材料/構配件，加工成品均由承攬方負責按照合同要求期限進場，并承擔運輸、裝卸等費用。

　　2、加工成品采用焊接工藝時，要保證成品不變形、扭曲、翹曲等，保證焊縫均勻、飽

　　滿、無夾渣且保證焊縫長度和寬度;采用車絲工藝時，要保證絲扣均勻、無斷絲、無跑絲、無缺損，要保證絲扣長度和深度，做好上油潤滑，必要時要包裝到位。

　　(三)承攬方安裝基本要求：

　　4、承攬方同意遵循定作方或定作方同意接受的各項現場管理和考核標準，同意接受定作方或定作方同意接受的有關部門依據標準做出的獎罰決定。

　　5、承攬方對其安裝的加工成品以及安裝過程中的未完作業成果承擔保護責任，加工成品以及安裝期間未經驗收的作業成果在安裝期間發生的損壞、丟失等損失，均由承攬方承擔。

　　6、合同履約過程中發生的承攬方自身財產損失、員工或雇員人身損害賠償、承攬方及其員工和雇員因故意或過失造成的第三人人身或財產損害賠償等均由承攬方自行承擔，以上產生的損失和損害賠償由定作方代為承擔的，定作方有權向承攬方全額追償，并可追究承攬方的違約責任。

　　7、本合同約定加工成品由 第三條 原材料/構配件的提供辦法及規格、數量、質量

　　本合同約定原材料/構配件有下列第 種方式提供。 (一)用承攬方原料/構配件完成工作的

　　承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　承攬方提供原材料/構配件標準要求

　　(二)用定作方原材料/構配件完成工作的

　　雙方應當明確規定原材料的消耗定額，定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件，發生上述情況承攬人對定做人負責賠償。

　　定作方提供原材料/構配件提供數量及消耗標準

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　(一)承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　(二)承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　(三)定作方提供技術資料、圖紙等的日期______________________。 (四)關于圖紙等資料的其他約定事項

　　第五條 驗收標準和方法

　　(一)約定的驗收手段：__依據定作方提供的圖紙、資料和技術要求，使用相對應的通用檢測工具，采用清點、測、量、稱、標準容器對比的那個手段進行驗收，驗收工具以定作方工具為準。

　　(二)驗收執行標準：(按以下優先順序執行) 1、_

　　2 (三)驗收發生異議時約定的仲裁機關：__濟南仲裁委員會 (四)驗收出現問題時的約定處理意見：

　　驗收出現爭議時，首先應本著客觀公正合理的原則，由雙方的直接責任人保持理智地商談解決，確實達不成一致意見，各自如實及時向自己的上級反映客觀情況，由雙方的上級領導相互溝通，未在雙方領導協商前，任何一方不得作出過激行為或私自退場，否則做出過激行為方應承擔本合同約定的違約責任。

　　(五)定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　第六條 價款或酬金

　　(一)該合同商定的產品價格調整范圍：

　　清單表中未列明的加工成品由雙方另行簽訂補充協議確定單價，所有加工成品單價為固定單價，不隨合同履行期間的任何因素變化而調整。

　　2、定作方提供原材料/構配件的，承攬方按照本合同約定損耗標準仍有節余的(按照定作方最終確認的加工成品推算)，余材歸承攬方所有，如承攬方需退還定作方的，按照退還余材原采購價的50%給予承攬方獎勵，余材由定作方收回。

　　(二)該合同商定的產品貨款結算辦法： 1、定作方提供原材料/構配件的結算辦法：

　　(1)合同簽訂后，承攬方按照本合同《定作方提供原材料/構配件提供數量及消耗標準》表中的計劃數量領取原材料/構配件，并向定作方出具收料證明。

　　(2)承攬方按照本合同約定加工制作，并接受定作方的隨時監督和檢查。

　　(3)承攬方對加工成品負責運至定作方指定位置，經定作方指定的負責人驗收合格后，出具合格加工成品驗收單，定作方依據本合同約定單價和該合格驗收單數量如實結算。

　　(4)對于驗收不合格的加工成品，定作方同意接收利用的，按質論價，按照合同約定單價(定作方原材料款扣減后)的50-80%標準結算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，發生重復用料的，自行到定作方處領取，并按照定作方原材料/構配件實際采購價的120%扣減費用，定作方有權自合格加工成品價款中自行扣除;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。

　　2、承攬方提供原材料/構配件的結算辦法：

　　(1)合同簽訂后，承攬方按照合同約定質量標準準備各種材料或構配件，定作方可按照本合同約定支付給承攬方 的定金或預付款。

　　(2)承攬方按照本合同約定標準加工制作，并接受定作方的隨時監督和檢查。 (3)對加工成品負責運至定作方指定位置，經定作方指定的負責人驗收合格后，出具合格加工成品驗收單，定作方依據本合同約定單價和該合格驗收單數量如實結算。

　　(4)對于驗收不合格的加工成品，定作方同意接收利用的，按質論價，按照合同約定單價的50-80%標準結算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，所有增加的費用均由承攬方承擔;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。

　　定金 預付款 (6)本合同約定支付上述款項的比例為 % 。 3、承攬方負責安裝的結算辦法：

　　(1)承攬方按照合同約定質量標準安裝完成后，經定作方指定的負責人，有監理等第三方監督的，還應經過第三方驗收合格后，填寫驗收合格證明，定作方對已完驗收合格部位支付安裝款。

　　(2)對于驗收不合格的作業成果，定作方同意接收利用的，按質論價，按照合同約定安裝價格的50-80%標準結算;定作方不同意接收的，承攬方負責返修或重做，所有增加的費用均由承攬方承擔;因驗收不合格導致延誤定作方使用的，承攬方還應承擔本合同約定的違約責任。

　　(3)安裝期間承攬方需用定作方資源(該資源合同約定本由承攬方承擔)的，定作方如實扣減費用。

　　(4)本合同約定安裝價款以下列 方式進行結算：

　　①安裝固定總價 元; ②安裝固定單價 元/(每約定計量單位); ③計日工(含安裝輔材) 元/工日。

　　(5) 固定單價計量單位以安裝面的驗收合格工作成果計量單位計或驗收合格工作成果所需的加工成品計量單位計，數量以實際驗收合格數計。

　　(6)安裝期間如需發生安裝輔材的，其輔材費用均由承攬方承擔。

　　(7)對于加工成品定作方需要承攬方拆除再次周轉安裝的，承攬方應當保證連續提供服務，直至定作方解除為止;再次周轉安裝需要更換輔材的，承攬方應當按照與原成品同材質的標準要求予以更換。

　　本合同約定拆除再次安裝費用標準(含更換的輔材及裝運卸)： 及時到場確認，未及時確認或有異議的，雙方同意以第三方(監理、發包人等)的檢驗意見為準。

　　驗的方法，承攬方應誠實信用，若定作方檢驗發現數量少于承攬方提供數的，承攬方同意該批次或此次進場至上一次檢驗日期間的所有同類型產品均按照此次檢驗的數量誤差或差率進行結算(正常的允許偏差除外)。

　　收據與實際收款賬戶的單位保持一致。

　　確不能出具稅票時，定作方可代扣代繳出租方應繳的稅費。

　　(三)合同價款支付方式 1、一般規定：

　　所有加工成品進場驗收合格后(需安裝的，安裝工作驗收合格后)，定作方支付合格成品或工作成果價款的30—70%，全部完成加工工作或安裝工作成果付至合格成品或工作成果的50—80%價款，定作方合同約定工作內容竣工后，付至合格成品或工作成果的95%價款，余款自本合同約定工作內容的保修期滿后一月內無息付清。

　　2、本合同約定合同價款支付方式為： 第七條 交貨的時間和地點及包裝要求

　　(一)產品的接貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭) 1、產品的接貨單位：2、到貨地點： 。

　　3明的，自定作方通知進場日期起的3日內。

　　4、該合同商定的交貨方法及運輸方式：

　　(1)加工成品進入合同約定到貨地點的運輸費均由承攬方承擔; (2)運輸方式由承攬方根據經驗自行選擇，定作方在到貨地點實施驗收。

　　(3)所有加工產品以本合同約定的交貨地點雙方指定負責人現場驗收數量為準，交貨地點以外的產品損耗、損壞、滅失、交通事故等所有費用或損失均由承攬方承擔責任。

　　(二)產品的包裝標準和包裝物的供應與回收以及維護或維修

　　1、產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行; 2、國家與業務主管部門無技術規定的，由買賣雙方商定。

　　3、該合同商定的產品包裝、回收以及維護或維修要求:

　　(1)承攬方應當按照規范、標準等要求，對產品進行有效包裝，盡量減少運輸過程中的損耗、損壞或丟失，保障定作方驗收通過。 (2)承攬方還應在運輸過程中根據有關部門的要求實施覆蓋、防遺撒、防防塵等措施，并承擔因此可能出現的一切損失。 第八條 承攬方的違約責任

　　(一)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　(二)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　(三)未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　(四)逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付逾期交付部分價款總額或酬金總額的10—30%的違約金。

　　(五)未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　(六)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__20__%或酬金總額的_30___%(兩者取高值)的違約金。

　　(七)異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　(八)實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　(九)由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　(十)未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　(十一)擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第九條 定作方的違約責任

　　(一)定作方可中途變更或退(換)定作物的數量、規格、質量或設計等，承攬方接到定作方的變更或退(換)通知后，應立即停止加工或其他生產行為。承攬方已經加工或生產的成品或半成品貨物，由定作方幫助協調消化;確實消化不了的，由承攬方自行消化，定作方向承攬方償付已生產成品或半成品部分貨款______%的違約金。

　　(二)中途因定作方原因廢止或終止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的__10__%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的___15_%違約金。

　　(三)未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方給予一定期限的書面敦促通知，通知內敦促最終期限屆滿定作方仍無法滿足合同要求生產條件的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的實際損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的實際損失。

　　(四)超過合同規定期限領取定作物的，承攬方應向定作方發出要求領取的書面通知，通知內要求領取的最終期限屆滿，定作方仍不領取的，自通知最終領取日期起，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限12個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　(五)定作方超過合同規定日期付款，承攬方應在一定期限內向定作方發出要求付款的催函，在催函最終要求付款的期限屆滿或30日內定作方沒有明確答復的，定作方應自催函發出之日起按照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付逾期付款的違約金。(以酬金計算的，應自催函發出之日起每逾期一天，按酬金總額的萬分之三償付違約金。)承攬方自定作方應付款之日起30日內未按照約定提交書面付款催函的，視為同意延期付款。

　　第十條 不可抗力

　　(一)當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并應在30天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　(二)在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。遭遇不可抗力方逾期提供證明的，合同相對方有權選擇是否予以認可，不予認可的按照未發生不可抗力情形處理。

　　第十一條 糾紛的處理

　　1、于承攬合同的相關規定處理。

　　2、加工定作(安裝)合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按(1)項處理： 1.向濟南仲裁委員會申請仲裁; 2.向人民法院起訴。

　　第十二條 合同履行期間和生效

　　(1)本合同的履行期間為自合同生效之日起至定作方與發包人簽署的工程施工合同中定作方承包工作內容所需要承攬方產品的工作內容全部完成之日;包括定作方與發包人就同一個工程施工合同簽署的補充內容中所需要承攬方產品的工作內容。

　　(2)本合同自雙方簽字并加蓋公司公章或合同專用章之日起生效。本合同如以定作方項目部名義簽訂，須經定作方法人書面授權或予以追認后方可對定作方法人產生法律效力，否則實際施工導致的不利后果由承攬方承擔。

　　第十三條 其他

　　1、本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_二_份，雙方各留存一份。

　　定作方：________________________ 承攬方：________________________ 代表人： 代表人： 合同簽訂日期： 年 月 日 合同簽訂地點：

　　附表一： 原材料/構配件收料單

　　注：

　　1、該單為收料單位與發料單位之間的材料往來憑證，收料單位未按照收發雙方合同約定完成所收材料的工作任務，應當及時負責返還發料單位，并承擔合同約定的違約責任。

　　2、該單未經收發雙方另行簽訂協議，不得進行任何轉帳。 3、收料單位未按照收發雙方合同約定完成所收材料的工作任務，發料單位有權單方選擇或收回所發材料或按照單中所列總價的120%索賠收料單位;單中未列明總價的，發料單位有權按照單中所列材料當期市場價格的120%索賠收料單位(完成任務的剩料除外)。

　　發料單位： 收料單位： 發料人(簽字)： 收料人(簽字)：

　　日期： 年 月 日

加工安裝合同范文 篇17

　　打火機加工安裝合同書

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《中華人民共和國民法典》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　乙方：

　　一、甲方權利、義務：

　　1、向乙方提供打火機散件，回收產品，現金支付加工費。

　　2、向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3、有權要求乙方按市場需求加工打火機數量、式樣、時間等。

　　4、向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權利、義務：

　　1、向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2、按甲方要求加工合格打火機。

　　3、及時支付散件價款。

　　4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。

　　5、乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準：(依培訓標準)

　　1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2、火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

　　1、乙方在甲方批發火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2、乙方在甲方批發火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3、乙方在甲方批發火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方：　　　　　　　　 乙方：

　　地址：　　　　　　　　 地址：

　　電話：　　　　　　　 電話：

　　簽定日期 ：年 月 日

加工安裝合同范文 篇18

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　經定甲方與乙方多年合作關系，懷寧縣建成區集貿市場樓梯扶手、欄桿、空調板護欄加工安裝工程，由同志制做安裝。為明確雙方責任，按質、按量、按時完成任務，依據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程合同條例》結合本工程具體情況，經雙方協商簽訂如下條款共同遵守。

　　一、項目、規格型號、數量、單價、金額：

　　項目名稱：_________________________市場

　　項目地點：___________________________

　　規格型號：____________________________________

　　二、質量要求、技術標準、乙方對質量負責的條件及期限：

　　1、乙方應根據圖紙設計及施工規范、圖集、現行質量驗收標準和建設單位的要求組織制作、安裝，乙方對制作好成品工程竣工三日起保修一年。保修執行國家有關規定及終身售后服務。

　　2、在該工程提交竣工報告(預算)前十天必須將相關資料交給總承包施工單位。

　　三、交(提)貨時間、地點、方式、運輸方式、到達站(港)和費用負擔

　　自合同簽訂之日起乙方組織人員進行制作。具體安裝的時間由甲方提前十天通知乙方，從第十五天起開始制作、安裝，運輸費用由乙方自負。

　　四、組織驗收

　　產品進入工地必須經建設單位及監理單位驗收簽證認可后再安裝，安裝結束后由建設單位、監理單位、總承包施工單位進行竣工前預驗收，預驗收合格后報縣質監站驗收。

　　五、付款、結算方式及期限

　　本項目付款方式為：成品進廠付總款的_________%，安裝結束付總款的_________%，余款待工程竣工驗收后付_________%，剩余_________%質保金在工程竣工后一年內付清。

　　六、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、提供設計圖紙。

　　2、按合同約定款到向乙方支付工程款項。

　　3、負責施工現場布置，指定電源、道路和材料堆放位置，并協調各土建方與乙方關系。

　　乙方責任：

　　1、制作安裝，交通工具和安裝工具自備。

　　2、嚴格按圖紙施工和現場量定的尺寸及技術標準及相關制作規定進行安裝，確保質量，按合同規定的時間如期完工并交付驗收。

　　3、乙方在安裝時對成品要做嚴格的保護，不能影響驗收，否則后果自負。成品或半成品到達施工現場要自行保管。

　　4、自行配置安全防護用品，確保安裝及現場施工人員的安全，如發生安全事故承擔全部責任。

　　5、如在施工過程中因施工方原因造成工程不能如期完工，由甲方承擔責任。

　　6、產品檢測費用甲乙雙方各付一半，此款不含在工程款內。

　　七、違約責任

　　乙方責任：

　　1、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工直到合格。

　　2、工程不能按合同規定工期交付使用的，乙方承擔逾期責任，每天罰款按工程總價款3‰承擔違約金。因不可抗拒因素造成的工期延誤，乙方不承擔責任。

　　3、工程未經驗收要嚴格做好成品的保護和看管工作，不得讓任何人使用(包括建設單位、甲方)，否則造成成品的破壞，影響驗收，由乙方自行承擔。

　　八、附則

　　l、雙方協商同意的有關文件、會議紀要，以及口頭協議等，也是本合同的組成部分。

　　2、本合同發生糾紛，甲、乙雙方應及時協商解決，協議不成，按以下第條進行。

　　(1)項目方式解決。

　　(2)向經濟合同仲裁機關申請仲裁。

　　(3)向當地人民法院起訴。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方簽字：_________乙方簽字：_________

　　_________年_________月_________日

加工安裝合同范文 篇19

　　定作人：_________ (以下簡稱甲方)

　　簽約人：_________ (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位：每個/_______萬元)

　　1、_________

　　2、_________

　　3、_________

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　　1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。

　　2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　1、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

　　2、經乙方安裝的報刊亭，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_________日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_________%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

　　3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費。

　　4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　2、乙方交貨后15日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　3、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

　　4、剩余的合同標的額5%(_________元)價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　1、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_________‰的違約金;

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰違約金;

　　2、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

　　3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　1、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_________仲裁委員會仲裁;

　　2、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　2、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　簽約地點：_________

　　簽約日期：_________年__月__日

　　乙方(蓋章)：_________

　　簽約地點：_________

　　簽約日期：_________年__月__日