家具維修簡單版的合同范本（通用5篇）

家具維修簡單版的合同范本 篇1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　經(jīng)雙方洽談，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，特簽訂以下合同：

　　一、合同內(nèi)容：

　　1、辦公桌臺：規(guī)格____________________CM，附柜：__________CM，用_________制作。

　　2、書柜：規(guī)格____________________（CM）。_________為主材制作。

　　3、椅子按國家標準的高度配套。

　　4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

　　二、數(shù)量、單價及金額：

　　制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套（含附柜），椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個。總金額：_________元。（備注按已有的規(guī)格、款式、尺寸、質(zhì)量現(xiàn)場量取后制作）。

　　以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。

　　三、質(zhì)量要求：

　　甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。（注：用料、材質(zhì)、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產(chǎn)，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經(jīng)濟責任。）

　　四、加工、售后服務方式：

　　甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時，乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　保修期為_________年，在保修期內(nèi)，家具出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應免費修理（包括材料費和工時費）。

　　在保修期內(nèi)，因同一嚴重質(zhì)量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關(guān)證明，甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。

　　五、交貨時間及地點：

　　在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。

　　產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi)，發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。

　　六、驗收標準及方式：

　　甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質(zhì)保量地按時完成。

　　七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：

　　包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。

　　八、付款方式及期限：

　　即貨到驗收合格后付總貨款的__________%，扣留__________%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。

　　九、違約責任：

　　1、甲方違約責任：

　　（1）甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。

　　（2）甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。

　　（3）甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　（4）甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

　　（5）甲方逾期交付標的物，應當按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金；合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　（6）甲方實行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。

　　2、乙方違約責任：

　　（1）乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　（2）乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。

　　（3）乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

　　（4）超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標的物的，甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方；變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。

　　（5）無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　（6）變更交付標的物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。

　　合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。

　　甲方：_______________乙方：__________________

　　_________年____月____日_________年____月____日

家具維修簡單版的合同范本 篇2

　　甲方(定作人)：_________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：

　　第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬

　　修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。

　　第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。

　　第四條 材料

　　材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條 檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條 修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條 質(zhì)量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：________________

　　第八條 資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。

　　第九條 轉(zhuǎn)包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條 保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條 中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條 協(xié)助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條 監(jiān)督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條 保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條 更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條 交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條 驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條 修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。

　　第十九條 結(jié)算方式

　　報酬與材料費的結(jié)算方式為：________________________________

　　第二十條 保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條 合同的變更

　　本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條 合同的終止

　　如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓

　　除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條 聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條 通知

　　1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。

　　第二十六條 爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條 不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。

　　第二十八條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的'法律效力。

　　第三十條 合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

家具維修簡單版的合同范本 篇3

　　甲方：(發(fā)包方)

　　乙方：(承包方)

　　本著互相信任的原則，就甲方的家具維修/工程達成以下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1:維修/工程的內(nèi)容及要求:

　　2.維修施工地點：_____________________________________________

　　3.維修服務：

　　4.工期：起始日期_________年_______月_______日至終止日期:________年_______月_______日

　　5.本項工程預計費用約 元人民幣。(結(jié)算以實際消費費用為準)

　　甲方：

　　乙方：

家具維修簡單版的合同范本 篇4

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　甲方接受乙方委托，為保證乙方家具的正常使用，對乙方的合同家具進行維修服務，為保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方本著平等、互利的原則雙方共同友好協(xié)商，一致同意按下列條款

　　第一條：______________合同概況、

　　1)維修項目：______________

　　2)項目單價：______________

　　3)總計數(shù)量：______________

　　4)承包方式：包工包料(乙方認質(zhì)認價)

　　5)本合同工期為工作________日。

　　6)合同項目總價：_______________元，總金額(大寫)：_______________元整。

　　7)本合同簽訂生效后，乙方需向甲方支付合同總價款的30%(￥：_______________元)作為合同預付款,在甲方維修安裝完工，經(jīng)雙方驗收合格，乙方支付本合同總價款余下的70%(￥：______________________元)。

　　第二條：服務條款

　　1)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,因家具破損經(jīng)甲方維修部位在保修期內(nèi)出現(xiàn)自然開裂、破損脫漆、掉色等均屬甲方保修范圍。皮家具或木家具局部補色，因氧化不同造成維修部位長時間以后產(chǎn)生變色，不屬于甲方保修范圍。

　　2)批量工程家具維修所需材質(zhì)由甲方向乙方提供樣品選擇，如乙方提供材質(zhì)，材質(zhì)的質(zhì)量問題由乙方承擔責任。

　　3)甲方所用的材料必須保證質(zhì)量，且是符合乙方要求的材料。否則，應及時、按照乙方要求更換。

　　4)甲方必須按雙方約定的時間完工，如發(fā)生不可抗力因素，工期順延。超過十天則視為違約，并賠償乙方合同總價10%的違約金。如乙方原因造成甲方交貨期延遲,則由乙方提前向甲方提出協(xié)商,否則,延期超過十天,甲方按照合同總價1%每天收取保管費。

　　5)甲方的保修期為年，在保修期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，非人為損壞由甲方無償負責維修。

　　6)保修期內(nèi)由于乙方原因造成的損壞或不可修補，由乙方承擔責任。

　　第三條：違約條款

　　雙方任何一方違反本合同條款，或嚴重背離商業(yè)道德法律規(guī)定，應承擔相應的'違約責任。在接到利益受損一方發(fā)來的違約書面通知后____________內(nèi)，另一方仍未實際履約者，利益受損一方可無條件單方解除本合同。且由違約方按合同總價賠償一切損失，并對利益受損方保留對違約方訴訟的權(quán)力。

　　1)本合同在履行過程中發(fā)生責任糾紛，雙方友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成立時，可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

　　2)乙方必須按約付清所以款項，否則視為乙方違約，甲方有權(quán)停止與乙方的一切合作關(guān)系。

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有同等效力，本合同自簽訂次________日起生效。如有未盡事宜由雙方協(xié)商處理。

　　甲方：______________公司乙方：______________

　　甲方代表人：_______乙方代表人：______________

　　電話：______________電話：______________

家具維修簡單版的合同范本 篇5

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　簽定本約如下：

　　一、甲方使用乙方所提供之家具維護費用收取標準如下：

　　（一）收取標準，由甲方支付原購買百分之____為乙方一年維護費用。但耗材及零件費依定價____折收費如附件。

　　（二）維護標的.：____________

　　（三）付款方式：____天期票。（合約簽定日起）

　　維護費用：人民幣____萬____千____元整（不含____%營業(yè)稅）每半年付款一次人民幣____萬____千____元整（不含5%營業(yè)稅）。

　　二、其維護標準訂定如下：

　　（一）服務方式：

　　（1）乙方于甲方所訂購之產(chǎn)品（維護標的所指定之產(chǎn)品）提供現(xiàn)場維護服務。每____個月現(xiàn)場保養(yǎng)一次。

　　（2）乙方除定期保養(yǎng)外，不定期叫修，甲方除第五項所述狀況，僅收零件費用，

　　（3）維護標的故障方式，

　　（a）非緊急狀況，可依當時狀況需求。可用貨運寄至乙方處理或通知乙方取回

　　（b）緊急叫修及一般方式如（二）

　　（二）叫修時段：

　　周____至周________：____-____：____（上述時段不含各例假日、農(nóng)歷年假）

　　乙方于正常時段接到甲方故障叫修后，應于十六工作小時（即三個工作日內(nèi)到達取回處理，不含當日）叫修以電話或傳真機記錄為憑。

　　（三）即時叫修：（非假日，上述時段）____-____小時費用另計

　　（四）服務項目：

　　（1）故障檢修：故障檢修包括測試及修護故障產(chǎn)品，故障檢修進行中，如維護約期屆滿或超過約定服務時間 時，乙方仍有義務繼續(xù)完成該次檢修，不向甲方另行收取工資費，但零件及耗材另計。

　　（2）維護狀況：機器操作部份由甲方人載入程式，進行流程之測試后，始算完全修護。

　　（3）維護記錄：乙方對所維護之產(chǎn)品應每一單位或每一臺設一產(chǎn)品服務維護單，其內(nèi)容包括產(chǎn)品編號、裝置日期、叫修聯(lián)絡電話、聯(lián)絡人、維護或保養(yǎng)日期、時間、叫修及修護日期、故障摘要、到場維修人員簽字欄、甲方對維修簽認人員欄，以供記錄每一臺機器之全部維修事件，本單影印本并作為乙方向甲方申領(lǐng)維護費用之附件。

　　（五）服務條件：

　　對下列各項所導致之損壞，乙方雖無義務依本約提供維護服務，但在甲方要求乙方協(xié)助修護，乙方得酌收維護費用及零件材枓費，并于該損壞原因消失排除或發(fā)生后，應甲方之要求，乙方不得拒絕提供維護，可依訂定之標準費率，酌收零件材料費。

　　（1）非條碼機本身因素，導致機器不能正常使用。

　　（2）不依產(chǎn)品之使用手冊規(guī)定或說明操作。

　　（3）天然災害，如地震、洪水等。

　　（4）罷工、暴動、戰(zhàn)爭 、化生放災難、火災或其他人為意外事故。

　　（5）經(jīng)非乙方人員所為或同意自行將硬體做修理、維護、調(diào)整、修改等。

　　（6）使用乙方所提供之耗材，則熱感頭得享叁個月之保固。

　　（六）除外約定： 維護服務包括下列事項：

　　（1）rf功能之測試。

　　（2）內(nèi)部清潔保養(yǎng)

　　（3）機器本體維護

　　（七）維護之延續(xù)及終止

　　（1）本約有效事件為一年，自雙方簽約之日起算起，期間屆滿后得經(jīng)雙方換文同意后，繼續(xù)順延，惟每次仍以一年為限。

　　（2）中途終止合約時，甲方須提前三個月通知乙，但乙方不得片面終止合約。

　　（3）合約有效時間，因可歸責于乙方事由，致無法履行協(xié)議之維護義務時，乙方得一個月前以面通知中斷維護和約，并于中斷日起至終止日止之全部維護余額。

　　（八）如有以上未舉例之項目，由甲乙雙方協(xié)議后再另行補充

　　（九）管轄合意：甲乙雙方同意基于本合約所產(chǎn)生之爭議，以上海市地方法院為第一審管轄法院。

　　備注：維修標的分為1，2級和3，4級，1，2級為外蓋，按鍵，l。c。d，天線，備份電池…可自行拆換部份為乙方自行處理部份，乙方僅收零件費用3、4級為主機板，無線電維修校正則需送修原廠，費用以原廠報價加上來回運費及關(guān)稅為基準a/p維修為3，4級。

　　甲方：_______________乙方：__________________

　　_________年____月____日_________年____月____日