建筑工程可行性研究合同協議書(精選18篇)
建筑工程可行性研究合同協議書 篇1
__省__縣__(單位),以下簡稱委托方;
__省__設計院,以下簡稱承包方。
經雙方協商,由委托方委托承包方承擔__工程的可行性研究,特訂立本合同。
第一條 委托方在合同簽訂之日起__天以內,向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料,并對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下:__(略)。
2.在合同期內,委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料,應及時提供給承包方,必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 承包方應在__年__月__日以前,向委托方提交本合同工程的可行性報告,并對此承擔責任,可行性報告內容應包括:
1.經營評價指標:
(1)投資內部收益率:____。
(2)投資回收期:____。
2.貸款償還能力分析:____。
3.外匯償還能力分析:____。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價:____。
5.結論:____。
承包方應向委托方提交可行性報告____份。
委托方如在合同期間對____工程提出重大變更,甚至原始資料、數據有重大變動,有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時,須經雙方協商,對本合同進行修改,或增加任務變更附件,或另訂合同。
第三條 費用支付條款
1.本工程的可行性研究費為人民幣____元整。于合同生效之日,委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。
2.委托方中止合同時,無權要求承包方退還定金。
3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時,應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金
1.承包?講話春賢娑ǖ娜掌諤嶠豢尚行匝芯勘ǜ媸保客掀諞惶歟鄢淥Φ梅延玫那Х種澹魑ピ擠=稹?
2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤,且此等錯誤純屬承包方造成者,應扣除其所應得費用的10-30%,視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,應另行增加費用,其數額由雙方商定。
4.委托方超過合同規定日期付費時,應償付給承包方以逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式__份,雙方各執一份。合同副本一式__份,送__各一份備案。
委托方:____(蓋章)
地址:____
負責人:____(簽名)
聯系人:____(簽名)
開戶銀行:____
帳號:____
電話號碼:____
電報掛號:____
承包方:____(蓋章)
地址:____
負責人:____(簽名)
聯系人:____(簽名)
開戶銀行:____
帳號:____
電話號碼:____
電報掛號:____
__年__月__日訂立
建筑工程可行性研究合同協議書 篇2
甲方(擔保人):_________公司
法定代表人:_________
住址:_________
郵編:_________
聯系電話:_________
乙方(被擔保人):_________
法定代表人:_________
住址:_________
郵編:_________
聯系電話:_________
本建筑工程業主支付擔保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑒于:
甲、乙雙方經協商一致,達成建筑工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條 為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權愿意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條 按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下,愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。
第三條 甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條 當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條 甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條 擔保條款的修改。
乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條 擔保費用。
甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單):
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用:
甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金:
部分委托人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用于債務到期后,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同后,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
第八條 爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條 違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建筑主管部門各執_________份,其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
建筑工程可行性研究合同協議書 篇3
甲 方:
乙 方:
根據《中華人民共和國經濟民法典》和《建筑工程承包合同條例》以及有關法律、法規,并結合本工程實際情況,雙方經過充分協商,訂立本協議,以茲共同遵守:
一、 工程概況:
1、工程名稱:
2、工程建設地點:
二、 產品供應:
1、具體以甲方通知乙方的實際需要數量為準。乙方應在接到電話通知之日起的第2日內將貨物運到合同約定的交付地點。乙方向甲方提供產品須達到本合同驗收標準,否則視為不合格產品,甲方不予計量。
2、產品型號及規格:鋼筋混凝土排水管內徑300mm,長2.15m;污水蓋子;雨水蓋子;雨水鼻子。
三、交貨時間、地點及方式:
1、交貨時間:由甲方電話通知,按工程進度所需數量到場.
2、交貨地點:由乙方負責運至芙蓉別院項目工地,甲方自行卸載。
四、價格、結算和付款方式:
1、乙方供貨價格:排水管80元/根,暫定200根,暫定總價為:16000元(大寫:壹萬陸千元);污水蓋子輕型80元/套,暫定50套,暫定總價為4000元(肆仟元);雨水蓋子50元/套,暫定20套,暫定總價:1000元(壹仟元)。暫定合同總價為21000元(貳萬壹仟元)。
2、結算以實際供貨數量現場簽證單據為準計算,到貨時,以甲方工作人員清點到貨合格產品數量簽字為準。
3、付款方式:
甲方不支付乙方預付款,貨物全部到場驗收合格,乙方憑全額國家稅務局通用發票,甲方以轉賬方式10個工作日支付全款。
注:1)上述單價在合同期限內不得因市場行情波動而變化,上述單價已包括到交貨點的運輸費用、運輸中的損耗費用、材料檢測費用;運輸費、運輸損耗費、材料檢測費等不可另行追加計算。
2)裝卸費:乙主負責裝貨所有費用。
3)最終結算數量按甲方實際簽收到的合格產品數量為準。
五、技術要求:
1、乙方應嚴格要求按照相關國家質量技術標準制作生產,不符合建設單位、監理單位、總包單位及甲方要求的,乙方必須清除現場,甲方不予計量。
2、乙方應隨每批產品提供《產品合格證明》、《質量檢驗報告》、《產品質量保證書》
六、驗收標準: 按國家相關質量技術標準驗收,乙方向甲方提供產品須表面光滑、無蜂窩、麻面、裂縫、漏筋,管道接口無損傷無斷裂。
七、乙方工作:
1、準時將甲方所需貨物按時按量送至合同約定地點,并保證產質量。
2、甲方只負責以合同單價支付經驗收合格產品并由甲方簽字確認產品數量貨款,在此之間因貨物產生的其他費用均由乙方承擔。
3、供貨期間乙方相關工作人員人生安全及行為均與甲方無關,乙方相關工作人員做出違反有關規定及法律的行為,由此引起的一切責任由乙方承擔。
八、違約責任:
1、乙方要保證甲方供貨需求,按時按需供貨,乙方遲延交付貨物的,每遲延一日,按應交貨物總價款的百分之壹向甲方支付違約金。逾期超過 5日的,甲方有權解除合同。因此給甲方造成的所有損失均由乙方承擔。
2、乙方交付的貨物不符合合同約定的質量標準的,甲方有權拒絕接受。乙方應按應交貨物總價款的百分之叁 向甲方支付違約金,同時甲方有權解除合同或要求乙方在甲方指定的時間內按合同約定的標準繼續履行交付義務。因此給甲方造成的所有損失均由乙方承擔。
3、乙方違反本合同的約定而引起第三人索賠的,由此產生的一切費用和責任由乙方承擔。
九、合同爭議的解決方式:雙方協商解決,如協商不成,可向當地人民法院申請仲裁:
十、其他約定事項: 本合同單價為含稅價。
十一、合同生效
本合同一式肆份,自雙方簽章后生效,甲方執叁份,乙方執壹份,每份合同具有同等法律效力,自雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程可行性研究合同協議書 篇4
甲方(擔保人)
法定代表人:
住址:
郵編:
聯系電話:
乙方(被擔保人)
法定代表人:
住址:
郵編:
聯系電話:
本建筑工程業主支付擔保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑒于:
甲、乙雙方經協商一致,達成建筑工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權愿意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下,愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。
第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條擔保條款的修改。
乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條擔保費用。
甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單)
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用:
甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金:
部分委托人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用于債務到期后,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同后,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
第八條爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建筑主管部門各執_________份,其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)
法定代表人(簽字)法定代表人(簽字)
日期:日期:
建筑工程可行性研究合同協議書 篇5
本合同經下述雙方簽署: 1 ____市衛生局局長____先生(以下簡稱甲方) 2 建筑工程承包公司海外工程部經理____先生(________年____月____日由___建筑工程承包公司授權)(以下簡稱乙X) 出生地:____(國家) 國籍:_____(國家) 總部:_____(國)_____市 在通訊地址:______信箱 鑒于甲方要興建的____學校100002的教學樓,乙X提交報價已于________年____月____日被_____市衛生局招標委員會接受并已中標。根據__部________年____月____日第318議,雙方締約于下:
(一)合同內容 乙X要完全、準確地按照該合同條款、技術規范、設計圖紙、工程量表、價格表及與合同條款有關的書面協議,在____市對___學校100002的教學樓(該工程為樓房,包括全套家具、設備、空調)進行施工。 乙X承認自己對合同的正文和附件,已有正確的理解,在此基礎上同意締約,按合同施工。 所有上述文件、附件,均是本合同不可分割的組成部分。
(二)合同金額 本合同總金額為_____第納爾。兌換美元比例為70%。 這個金額是用單價乘實際工程量的方法計算出來的,這是指;概算工程;而言。至于;分段工程;則根據臨時報表進行支付,臨時報表的書寫方法應是雙方在合同中一致同意的。對乙X的支付要根據合同及其附件的規定。 合同價格是固定的,它包括乙X為施工所承擔的所有費用、開支、義務、各種稅款,包括因施工不良而支出的工程維修費及在合同期內規定的保修、保養費。乙X無權以任何理由要求增加合同階格,如市場物價上漲,貨幣價格浮動,生活費用提高,工資的基限提高,調整稅法、關稅及稅務,在國內或國外新增加賦稅。
(三)工期 乙X必須根據本合同第__號附件的說明,在自移交場地之日起的380天之內完成全部合同工程的施工。正式的節假日包括在工期之內。如果乙X由于某些不可抗拒的原因而認為不可能按期完工的話,可書面通知甲方,說明原因,并提出要求增加期限。如果乙實這些原因存在,合同期限可以適當延長。
(四)移交場地 根據甲方向乙X發出的通知,進行工地交接,交接時須簽訂紀要,雙方各持一份。如果乙X或其接收場地的代表在通知中規定的期限內缺席,甲方可照常起草紀要,并將紀要的復印件寄給乙X。起草紀要之日等于乙X接收場地之時。
(五)查看工地 乙X承認在簽訂合同之前已查看了土地及周圍的環境,掌握了所有與工程施工有關或對施工有影響的情況,如地質土壤情況、水源、當地氣候情況、道路、交通流量、勞動力的提供范圍等。由這些因素產生的后果均由乙X負責。
(六)履約保證金 乙X應自被通知中標的第2天起的30天內,向甲方寄存履約保證金,金額為該合同總額的20%,或在指定期限內將以前寄存的投標保證金補充到上述比例。該合同只有在寄存保證金之后才對甲方產生義務。 有現金、信用支票,或按合同第十條規定的條件提供保函作保均可。按第五十六條規定,保函須在合同整個執行期中都有效,直到最后交付工程為止。 該保證金始終都由甲方保存。作為乙X完美施工和履行用方權利的保證。乙X應在甲方發出掛號函件后,最多在一個月內,按可能業經被扣除的金額的相同額度杯足保證金,否則,甲方有權沒收保證金的余額,或者從乙X手中收回工程,由甲方自行施工而由乙X承擔費用。甲方有權索賠,只要用掛號函件通知乙X即可,無須訴諸法院或采取其它措施。 甲方有權從乙X在本合同的任何收益中索取其拖欠的債務。
(七)圖紙和規范完善無缺 甲方提交的任何技術說明、設計、繪圖中的所有錯誤或疏忽,隨時可以更正。乙X應親自審查規范、設計、圖紙的有效程度,并在適當的時候把自己的意見告訴甲方、在甲方接受這些意見的情況下,甲方就要對這些意見負責,就如同是其自己提出來的一樣。
(八)施工進度計劃表 乙X自接收工地起,15天內向甲方遞交一份施工計劃,闡明為完成本合同工程所采用的方法、施工進度、施工安排、運進施工現場的設備,以及建立臨時設施等。乙X應根據甲方意見和施工進展情況,對自己的施工計劃進行調整。
(九)合同內容的變更 甲方有權調整合同內容,但增加或減少的工程量不得超過合同金額的15%。實際工程量的增加或減少在合同金額的15%之內,乙X無權要求任何補償。 上述調整金額,要用業已議定的單價計算、如果沒有這種單價,則在責成乙X進行調整時的當地市場價格或世界市場價格的基礎上進行計算。 根據本條款的規定,如果乙X認為提出的調整會導致工程不能按期完工或交工,乙X可以自通知進行調整之日起最多兩個星期內向甲方提出延長工期的要求。否則,等于放棄權利。這樣,乙X就要在原工期內完成包括調整部分在內的工程,并交付使用。 甲方在收到乙X呈交的延期要求時,可將工期延長到其認為是適當的時候。
(十)支付條件 在乙X接收工地、提交履約保承并辦完合同注冊登記付稅手續之后,甲方根據乙X的要求,向乙X支付合同金額_%的預付款。支付預付款應在乙X提交與預付款等值的保函之后,該保承應該在施工期間始終有效,且應開自一家銀行,或是經過這家銀行認證,同時不許附加任何條件,也不得被作廢。上述銀行須承認有一筆與保函等值的款項由甲方支配,并承認可全部支付甲方,無須提醒,無須訴諸司法部門,也無須辦理其他手
建筑工程可行性研究合同協議書 篇6
甲方(發包方):陜八建中國XX公司綜合辦公樓工程項目部 乙方(承包方): 甲、乙經友好協商,就乙方承包甲方中國XX公司綜合辦公樓工程保潔項目,本著平等互利、等價有償的原則,簽訂如下合同:
第一條、工程概況
1、工程名稱:中國XX公司綜合辦公樓工程室內保潔
2、工程地點:咸陽
3、承包范圍:二至十六樓室內所有清潔面保潔
4、承包方式:保潔工具、洗潔劑、人工等由乙方提供。
5、本工程先做二樓保潔作為其它樓層樣板;自________年____月____日開工,于當日完工。如果保潔工程按甲方要求按時、按質順利完成,則其它樓層按甲方的時間要求交給乙方施工。
第二條、雙方權利及義務
(一)甲方權利及義務
1、按合同約定向乙方支付保潔服務費。
2、全部騰空或者部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。
3、無償為乙方提供保潔用水、用電,并說明使用注意事項。
3、對乙方保潔質量應及時監督檢查,發現質量問題及時要求乙方返工,直至達到質量標準。
(二)乙方權利及義務
1、認真完成保潔項目,確保工作質量,達到甲方滿意。
2、乙方派出一名主管負責人負責日常保潔工作質量檢查和保潔工作緊急情況的處理,接受甲方主管保潔負責人的監督指導,并按甲方的保潔工作標準進行檢查。
3、乙方在作業中應嚴格要求工作人員,愛護建筑物及室內外各種設施,注意節水節電。
4、乙方作業應遵守甲方規定的時間要求,如有變更,雙方協商解決。
5、乙方作業中發生損壞成品及半成品則造價賠償。
6、乙方在作業中做好勞動保護及崗前安全教育措施、嚴禁出現大小安全事故,聽從現場安全員的指揮,若出現安全事故由乙方負全部責任。
第三條、工程質量及驗收
1、乙方做出工程樣板,經甲方驗收合格后,作為甲方驗收標準。
2、乙方在工程完工后通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,并辦理驗收手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。然而甲方應承認完工日期,并承擔乙方的相關費用。
3、驗收合格之后,若需要返工的,甲方另承擔費用。
4、在施工中,出現甲方施工人員交錯施工,造成需要返工的,甲方必須承擔返工費用。
第四條、工程價款及結算方式
1、工程價款:2.8元㎡ 按實際面積結算。(若乙方二樓作業不能滿足甲方要求,只作業二樓則按3.5元㎡結算)
2、結算方式:工程竣工驗收后(可分層驗收),乙方提出工程結算,甲方收到上述資料一天內審查完畢,按工程量價款 100%的標準向乙方支付工程款。
第五條、爭議或者糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或者請有關部門進行調解。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時,雙方可向人民法院起訴。
第六條、附則
1、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。
2、本合同雙方簽字后生效,本合同履行完成后自動終止。 甲方: 代表人(簽字):________年____月____日 乙方: 代表人(簽字):________年____月日
建筑工程可行性研究合同協議書 篇7
你好,建筑工程發生糾紛難以避免,想要提起上訴的話,這時候就需要上訴狀了,以下就是建筑工程上訴狀范文,供您參考:_________________
上訴人:_________________
被上訴人:_________________(刑事上訴狀無被上訴人)
上訴人因一案,不服人民法院年月日字第號,現提出上訴。
上訴請求:_________________
上訴理由:_________________
此致
人民法院
附:_________________本上訴狀副本份
上訴人:_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日
[填寫說明]
1、上訴請求。首先要綜合敘述案情全貌,接著寫明原審裁判結果。其次指明是對原判全部或哪一部分不服。最后寫明具體訴訟請求,是要撤銷原判、全部改變原判還是部分變更原判。
2、上訴理由。主要是針對原審裁判而言,而不是針對對方當事人。針對原審判決、裁定論證不服的理由,主要是以下方面:_________________(1)認定事實不清,主要證據不足;(2)原審確定性質不當;(3)適用實體法不當;(4)違反了法定程序。
[注意事項]
1、上訴只能采用書面形式。如果當事人僅在一審判決、裁定送達時口頭表示上訴而未在法定期間內遞交上訴狀,則視為未提出上訴。
2、上訴是當事人享有訴權,一審原、被告及被判決承擔責任的第三人均有權上訴。
建筑工程可行性研究合同協議書 篇8
甲方:___
乙方:___
甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協議。
第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)
第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)
第三條 圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)
第五條 甲乙雙方的基礎工作
第六條 工程進度計劃
第七條 工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)
第八條 人事同價款及其調整
第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間
第十條 工程驗收
第十一條 決算
第十二條 保修
第十三條 爭議處理
第十四條 違約責任
第十五條 雙方約定的其他內容
第十六條 本合同一式__份,當事人各執__份。
本合同自__年__月__日
甲方:___
乙方:___
年月日
建筑工程可行性研究合同協議書 篇9
發包人(甲方): 承包人(乙方): 依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本合同,以資守信。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程量: 以合同預算表為準,發生工程量變更的以實際工程量為準。
4、承包方式按以下第 項執行
(1) 包工包料
(2)包工不包料
(3)包工;部分包料
(4)包料;部分包工
第二條 工期
1、開工日期:________年____月____日
2、竣工日期:________年____月____日
3、工程總用工時間: 天(工期順延的時間未計入)
第三條 工程價款 本工程總造價為:(大寫) (人民幣) : 元 注:此價款為工程結算依據,最終要按實際發生的工程量計算
第四條 工程質量 本工程質量按以下第 執行
(1)國家標準
(2)地方標準
(3)行業通用標準
(4)甲方特殊標準
第五條 圖紙
1、經雙方協商一致決定,采用以下第 項執行
(1)甲方委托乙方設計施工圖紙,設計費用為(大寫): 元,圖紙設計費用不包含在工程總價款內;
(2)甲方自行提供施工圖紙
2、圖紙會審和設計交底時間:
3、施工圖紙一式兩份,甲、乙雙方各執一份。甲方提供圖紙的,應在開工前 天將圖紙交給乙方。
第六條 合同組成文件 組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程報價單或預算書
5、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
第七條 工程變更
1、工程設計變更 施工中發包人需對原工程設計進行變更,應提前3天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時,發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人發出的變更通知及有關要求,進行下列需要的變更:
(1)更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
(2)增減合同中約定的工程量;
(3)改變有關工程的施工時間和順序;
(4)其他有關工程變更需要的附加工作。 因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失由發包人承坦,延誤的工期相應順延。 施工中承包人無正當理由不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失,由承包人承擔,延誤的工期不予順延。 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用,須經發包人同意。未經發包人同意擅自更改或換用時,承包人承擔由此發生的費用,并賠償發包人的有關損失,延誤的工期不予順延。發包人同意采用承包人合理化建議,所發生的費用和獲得的收益,發包人承包人另行約定分擔或分享。
2、其他變更 合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更,由雙方協商解決。
3、確定變更價款 承包人在工程變更確定后3天內,提出變更工程價款的報告,經發包人確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:
(1)合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格變更合同價款;
(2)合同中只有類似于變更工程的價格,可以參照類似價格變更合同價款;
(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當的變更價格,經發包人確認后執行。
建筑工程可行性研究合同協議書 篇10
發包人(全稱):______(簡稱發包人)
承包人(全稱):(簡稱承包人)
依照其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:____________二期項目
工程地點:大武86號
工程內容:廠房及倉庫
工程立項批準文號:臨發改證[20]49號
資金來源:自籌
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期:計劃年月日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準)
竣工日期:開工令日期加本合同總日歷天數,計劃年月日-年月日
合同工期總日歷天數:
四、質量標準工程質量標準:合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款
金額(大寫):預算價約計萬元
六、組成合同文件
本合同文件包括:
1.本合同協議書;
2.本合同專用條款;
3.本合同通用條款;
4.標準、規范及有關技術文件;
5.圖紙;
6.確定基準價款和材料供應數量的工程預算書;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任,具體內容詳見“附件1”。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:20______年___月______日
合同訂立地點:本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
第二部分
本合同協議通用條款除在專用條款中另有說明外,以國家建設工程施工合同示范文本的通用條款為準。
第三部分專用條款
一、詞語定義及合同文件
1、合同文件及解釋順序
合同文件組成及解釋順序:1.本合同協議書;2.本合同通用條款;3.本合同專用條款;4.標準、規范及有關技術文件;5.圖紙;6確定基準價款和材料供應數量的工程預算書;7.______項目施工的補充協議。雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
2、語言文字和適用法律、標準及規范
2.1本合同語言僅適用漢語。
2.2適用法律及法規
需要明示的法律、行政法規
2.3適用標準、規范適用標準、規范的名稱:執行國家建筑標準強制性條文(房屋建筑部分)及國家現行工程施工規范和驗收標準及建設主管部門有關規定。發包人提供標準、規范的時間:無。
國內沒有相應標準、規范時的約定:執行本合同通用條款及市、地質監部門的有關規定。
3、圖紙
3.1發包人向承包人提供圖紙日期和套數:開工前7天內提供施工圖三套,工程竣工后3天內向發包人返回竣工圖一套。
發包人對圖紙的保密要求:承包人收到的施工圖僅用于本工程施工,不得用作其他用途。
二、雙方一般權利和義務
4、工程師
4.1監理單位委派的工程師
姓名:,職務:工程師職權:依照本合同,全面負責工程的協調事宜。
在本合同范圍內,依照國家的有關法律、法規、《建筑工程監理規范50319-20》以及發包人的合理要求對本工程的質量、進度、投資進行全面管理及項目內部各方面關系的協調。
具體為:1)初步確認工程施工組織設計和進度計劃;2)監督工程施工進度;
3)負責對工程質量的檢查和隱蔽工程的驗收;4)對入場材料和設備的質量進行確認;5)負責對現場安全進行管理和控制;6)初步審核工程款的支付;7)初步審核設計變更;8)組織工程例會;9)主持有關協作單位的協調配合;10)發包人在監理合同中授予的其他職權。
4.2發包人派駐工程師
姓名:,職務:職權:依照本合同,全面負責工程的協調事宜。
在本合同范圍內,依照國家的有關法律、法規、《建筑工程監理規范50319-20》以及發包人的合理要求對本工程的質量、進度、投資進行全面管理及項目內部各方面關系的協調。
具體為:1)設計變更、工程簽證的確認;2)審核工程款的撥付;3)對入場材料和設備的質量進行確認;4落實開工條件,審批開工報告;5)確認工程施工組織設計和進度計劃;6)負責對工程質量的檢查和隱蔽工程的驗收;7)負責對現場安全進行管理和控制;8)組織工程例會;9)主持有關協作單位的協調配合;10)發包人賦予的其他職權。
5、項目經理
姓名:,職務:項目經理(附證書復印件)
6、發包人工作
6.1發包人應按約定的時間和要求完成以下工作:
(1)施工場地具備施工條件的要求和完成時間:開工前施工現場完成“三通一平”,具備開工條件。
(2)將施工所需的水、電、電訊線路接至施工場地的時間、地點和供應要求:
開工前將施工所需水、電線路接至單位工程中心50米范圍內,并確保施工
八、模版按使用說明使用,周轉4次,質量按國家標準,起層、脫膠率3%,如超出3%,貨到
工地后,30日內免費更換,過期不負責.如乙方人為損壞,甲方概不負責.未盡事宜雙方另行商議.
九、乙方指定收料員名單:________________電話:__________________________.
十、合同簽約地點:_________________________________________________.
十一、本合同雙方簽字蓋章即生法律效益,一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方單位簽字蓋章
經手人:聯系電話:
乙方單位簽字蓋章:
經手人:聯系電話:
年月日
建筑工程可行性研究合同協議書 篇11
甲方:機械廠
乙方:xx省xx縣建筑公司
根據《中華人民共和國合同法》,經雙方協商同意,特簽訂如下合同條款,共同遵守。
1.工程內容:甲方原有廠房(均系平房)肆仟平方米(4000平方米),現擴建到捌仟肆佰平方米(8400平方米),其中拆除貳仟平方米(20__平方米)。新廠房要求四層鋼骨水泥結構(詳另見圖紙)。
2.工程進度:首期工程叁仟陸佰平方米(3600平方米)要求在x年10月底完成。其余貳仟捌佰平方米(2800平方米)在x年8月前全部完成。
3.建筑費用:全部建筑工程費用壹佰肆拾萬元(140萬元)(詳另見清單),所有建筑材料及費用均由乙方負責。訂立合同后甲方先付給乙方總工程費用中的捌拾萬元(80萬元),余款陸拾萬元(60萬元)在廠房建成驗收后十天內全部付清。
4.違約責任:廠方如不能按期付款,每超過一天應按總工程費用(即140萬元)的.千分之壹作為賠償金付給建筑公司;建筑公司如不能按期完成施工任務,每超過一天,廠方在總工程費用(140萬元)中扣除千分之壹作為賠償金。
5.施工人員的人身安全由乙方負責。
6.本合同一式三份,雙方各執一份,公證機關一份。
附:1.工程建筑圖
2.工程費用清單
甲方:(章)乙方:(章)
單位地址:單位住址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
電話:開戶銀行:
賬號;
電話:
X年X月X日
鑒(公)證機關意見(章)
經辦人:(簽名)
X年X月X日
建筑工程可行性研究合同協議書 篇12
甲方(用人單位)______________
乙方(一級建造師)______________
身份證號碼:_____________________
根據《民法典》及其相關法律、法規的規定,按照國家發展與改革委員會要求,做好甲方資質就位及乙方一級建造師的注冊和登記工作,雙方本著友好協商,互惠互利的原則,達成以下合同:
1、乙方同意作為一級建造師在甲方注冊,甲方聘用乙方擔任一級建造師職務,乙方不得擅自以甲方名義開展工作,不得損害甲方的利益;甲方保證乙方一級建造師注冊證書的年檢及時、有效,保證乙方繼續教育等工作的及時進行。如果由于甲方原因發生乙方的一級建造師資格證、注冊證丟失或吊銷,甲方賠償乙方相關損失,其相關損失計算方法如下:資格證、注冊證丟失甲方賠付乙方貳______元(或幫乙方補辦);注冊證吊銷甲方賠付乙方拾______元。如因乙方自身原因導致后果,甲方概不負責。
2、注冊證書由甲方保管,建造師執業資格證書、執業資格印章由乙方保
3、甲方負責乙方完成一級建造師的初始注冊(或轉注冊),乙方提供注冊所需要的相關資料和證明,以保證初始注冊成功。
4、乙方配合甲方在企業資質年檢升級過程中提供需要的乙方相關證件及材料。甲方用完后應及時歸還乙方,約定十個工作日之內。
5、聘用的一級建造師實行不坐班工作制。在合同有效期內,甲方每________年
一次性支付乙方工資。按照用人單位、持證人和代理方的三方合同,所有工資由代理方代收代付。
6、如果甲方需要乙方親臨施工項目現場指導,雙方再行協商。
7、在合同有效期內,乙方的注冊(含續期注冊)費用、執業年檢費等費用由甲方承擔。年檢所需資料及業績證明材料等由甲方負責辦理,乙方進行相關的配合。
8、在合同有效期內,甲方在工程項目施工中所發生一切有關工程施工質量和工程施工安全方面的事故責任以及由此造成的經濟損失均由甲方承擔。乙方證書給甲方用證范圍僅限企業資質升級和年檢,不用于工程。
9、在合同有效期內,甲乙雙方不得擅自單方解除合同,如因此造成損失,由擅自解除合同一方負責。如果甲乙雙方在合同期內需要變動合同,應本著相互支持與理解的原則,一方應在一個月前告知另一方,以便另一方做好工作安排。但在下列情況下,乙方有權提前解除合同:
(1)甲方不能按期支付工
(2)乙方初始注冊不成功
(3)甲方有其它違約行為
10、本合同有效期暫定為貳年,自________年____月____日起至________年____月____日止。合同到期后,如雙方無異議,可自動延長,如有異議,雙方友好協商解除該合同,但解除方應提前一個月通知對方。
11、合同解除后,甲方如不再續聘,應及時協助乙方辦理注冊變更手續,不得無故刁難。如不能及時辦理,由此造成的損失由甲方負責(標準為每月補助______元整)
12、合同未盡事宜,由雙方友好協商處理。
13、本合同一式二份,雙方各執一份,具同等效力,簽字生效。
甲方:______________乙方:______________
電話:______________電話:______________
建筑工程可行性研究合同協議書 篇13
甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方) 按照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程施工事宜達成如下協議。
一、工程地點:
二、工程內容:
三、工期要求:開工時間為________年____月____日,竣工時間為________年____月____日。如遇雨天、停電、甲方未按合同支付工程款造成停工,工期順延。
四、工程款結算及付款方式
1、結算價格:以乙方給甲方所做彩鋼棚的實際鋪板面積計算(包括兩邊封擋)單價每平方米 萬元,水槽每米 元計算。另外:所做棚高度超過9米以上的單價為 元每平方米。以實際竣工面積為準(此價格包括生產制作、運輸、安裝、材料、工人工資乙方自行負責,乙方不承擔稅費)
2、付款方式:預付 元,中途 元,竣工 元。
3、工程大約面積 平方米,總造價約 萬元,以完工計算為準。
五、甲方駐工地代表: 電話: 乙方駐工地代表: 電話:
六、甲方責任
1、乙方人員、材料進場前,甲方負責提供完善的施工條件,即水通、電通,其費用由甲方承擔。
2、甲方需委派一名專業技術人員,以便在施工過程中進行質量、進度監督。如發現乙方未按規范要求施工,應及時要求改正,其損失由乙方負責,并負責與其他施工隊伍和人員協調工作。
3、甲方應按合同約定的付款方式結算工程款。
七、乙方責任
1、乙方應嚴格按照施工圖紙所標注的材質與厚度制作。圖紙由乙方自行負責設計,鋼架構造由乙方提供方案,乙方自行搭配材料。乙方施工確保質量、安全、工期達到要求。
2、材料標準:彩鋼板型號 型,彩鋼板厚度 ,上白下藍,立柱為 型鋼管,厚度為 ,檀條采用 型鋼,立柱混凝土部分由甲方負責材料,乙方承做,人工工資由乙方負責。
3、乙方進場后,制定詳細的施工進度計劃,文明施工管理條例及崗位責任制交甲方認可。
4、施工過程中,乙方應確保文明、安全施工,如出現安全責任事故,概由乙方承擔責任。
八、質保事宜 本工程主結構架(含彩鋼材)保用________年,在保修期內,鋼屋架甲方應每年處理防銹漆一次,七級以上大風、基礎沉降、地震、人為因素除外。
九、違約責任 甲方違約責任 未按照本合同約定按時支付工程款,甲方應向乙方支付應付未付工程款的 的違約金。 乙方違約責任:
1、不按合同規定的工期交付使用的,乙方應賠償甲方總造價5%的違約金。
2、因乙方施工原因造成其它損失均由乙方承擔實際經濟損失。
十、糾紛解決辦法 任何一方違反合同規定,雙方協商不成,按以下第二條方式解決。
1、向經濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向人民法院起訴。 十
一、附則:
1、本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字蓋章后生效。
2、本合同簽定后,甲、乙雙方除單價外如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽定補充協議,作為本合同的補充合同,與主合同具有同等法律效力。 甲 方:乙 方: 代表人: 代表人: 二________年____月____日
建筑工程可行性研究合同協議書 篇14
甲方(擔保人):________公司
法定代表人:_________
住址:_________
郵編:_________
聯系電話:_________
乙方(被擔保人):_________
法定代表人:_________
住址:_________
郵編:_________
聯系電話:_________
本建筑工程擔保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑒于:甲、乙雙方經協商一致,達成建筑工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權愿意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下,愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。
第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________%/天(_________%)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條擔保條款的修改。
乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條擔保費用。
甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單):
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用:
甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金:
部分委托人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用于債務到期后,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________%,當乙方如期履行合同后,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
第八條爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建筑主管部門各執_________份,其他用于履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
時間:_____________
乙方(蓋章):________________
法定代表人(簽字):________________
時間:_____________
建筑工程可行性研究合同協議書 篇15
甲方:________________
乙方;________________
甲、乙雙方本著精誠合作、平等互利的原則,經友好協商,就相關租賃合作事宜,成如下,雙方共同遵守:
第一條:合作范圍
第二條:合作期限
第三條利潤分配和債務承擔
第四條:甲乙雙方的權利和義務
(一)甲方的權利和義務
1、負責提供活動場地,提供必要的活動協助。
2、雙方簽署合同之日起,甲方將其所屬項目現場制作工程部分委托乙方代理。
3、負責維護活動的治安秩序及保障乙方工作人員的人身安全,財物保管。
4、甲方應按約定如期向乙方支付器材租用費用,愈期3天無故不支付,則按每天5%的標準向乙方支付滯納金。
(二)乙方的權利和義務
1、乙方管理及工作人員在甲方場所活動期間,應遵守國家的法律法規,自覺遵守甲方的規章制度,配合甲方管理人員的安排。
2、乙方必須根據甲方要求按時、按質、按量地完成相關作業。
3、甲方有權根據乙方活動內容及質量提出合理建議,乙方需積極與甲方進行協商,并根據協商結果作相應調整。
第五條:雙方協商的其他條款
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):________________
法定代表人(簽名):________________
________年________月________日
建筑工程可行性研究合同協議書 篇16
甲方: 乙方: 住址: 身份證號碼: 甲方承建的 成都富物流商業中心 工程,經協商甲方同意將該工程的 磚砌體 工程勞務分包給乙方施工,并就有關事宜達成如下協議:
一、工程概況: 框架 結構,層數: 四層,總高度: 40 米,建筑面積約 90000 平方米。
二、工程地址: ____縣文物流大道
三、承包形式:
1、本工程中的 砌體,二次構造砼 勞務工程,以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品: 斗車、鏟子、灰盒、灰桶、振動棒、電線、膠水管、廣線,加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包干。
四、承包工作內容及勞務承包單價:
1、工作內容:
(1)、施工圖以內所有磚砌體,包括主體構造,零星砌體等所有內容;
(2)、根據主控線放(彈)砌體線;
(3)、現場所有二次構造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈梁,零星等;
(4)、現場的砌體所需砂漿,二次構造砼的自拌,攪拌機由甲方提供,乙方負責機操人員安排,人員必須持證上崗且到項目部登記記錄,經檢查合格后方可上崗,乙方負責機器日常保養,大件損壞由甲方負責修理,其余小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員,甲方將另行安排,其機操人員工資由乙方負責;
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆,并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點,所搭架體必須滿足安全需要,嚴禁搭設單排腳手架; 以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規范,同時按項目部的具體要求進行施工。
2、承包方式:采取承包范圍內的工程施工勞務、施工機具費,承包范圍內工作勞務費,搶工費及輔料費、民工的社會保險費,暫住證費用,交通費、防暑降溫費、烤火費及相關管理費用,按雙方約定固定單價包干承包方式。
3、承包單價:
4、材料損耗:由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求,如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式:計算規則有雙方約定的按約定執行,無約定的按現行計算定額及圖紙執行。
6、付款方式: 每月____日計量,次月____日按計量的75%80%支付乙方,余款在主體驗收后三個月內付清。
五、工期要求
1、按項目工期進度要求進行;
2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況,配合項目部進行工期調整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件,乙方必須遵照執行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃,組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人,確保工期,不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工,使整個工期計劃不能按時完成,造成工期拖延,按500元天進行處罰,此款項將在工程結算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤,由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。
6、如乙方勞動力不足,達不到工期要求,甲方口頭或書面通知了還未增加人員,甲方有權另請人員協助施工,其產生的費用在乙方總款中扣除。
六、質量要求:
1、乙方在施工過程中除按照國家現行規范、規程、標準進行施工外,同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工;
2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用戶滿意工程”為質量目標;
3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員,負責現場的質量檢查工作,配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。
4、乙方必須嚴格工程質量管理,做到勤檢查,勤整改,如甲方發現乙方工程質量問題,由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后,一個工作日內必須整改完備,如乙方超出規定的時效,即不返工又不整改,甲方將視其情節給予乙方100500元的處罰,并承擔由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》并以細則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理,違章指揮,違章作業造成的重大工程質量事故,除負責本次事故所造成的一切經濟損失外,還要給予100X5000元罰款,情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任,構成犯罪的將追究其刑事責任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔,方單結算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質量等級為“優良”工程。
七、安全生產要求及安全責任:
1、安全學習及交底:乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作,嚴禁使用未成年人,操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查:嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度,真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄,大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責:乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作,并協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作,對本班組的安全生產負責。
4、嚴禁違章指揮,違章作業:正確使用和佩戴個人防護用品,嚴禁酒后上班,嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。
5、安全防范:乙方要認真搞好安全防范措施管理,必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。 甲方: 乙方: 時間
建筑工程可行性研究合同協議書 篇17
合同編號:_________ 甲方(擔保人):_________公司 法定代表人:_________ 住址:_________ 郵編:_________ 聯系電話:_________ 乙方(被擔保人):_________ 法定代表人:_________ 住址:_________ 郵編:_________ 聯系電話:_________ 本建筑工程業主支付擔保合同由上列各方于________年____月____日在_________市訂立。 鑒于: 甲、乙雙方經協商一致,達成建筑工程業主支付擔保合同,合同如下:
第一條 為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行,甲方利用自身擔保經營權愿意為乙方向業主提供保證責任。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本合同。
第二條 按照《中華人民共和國民法典》的有關規定,甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下,愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。
第三條 甲方在為乙方提供連帶責任保證前,乙方必須:
1.向甲方提供下列一項或數項反擔保:
(1)經甲方認可的企業法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產抵押(質)押給甲方,以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質)押合同”。其中抵(質)押物的有關內容見合同附件。
(3)經甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務,甲方有權處分以上抵(質)押物。
第四條 當承包商按保證責任規定向甲方索賠,且甲方認為索賠文件、單據或證明符合保證責任規定,甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時,甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的追索權,不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響,乙方不得以任何理由拒付。
第五條 甲方有權自代償乙方收費外,還要向乙方收取自代償之日起,按代償金額的_________‰天(_________‰)乘以實際代償天數的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的____日內,無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條 擔保條款的修改。 乙方要求甲方修改擔保函內容時,須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件,在增加擔保金額或擔保展期的情況下,乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障,否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條 擔保費用。 甲方在與乙方簽署擔保合同時,應當按照下列規定向甲方支付擔保費及其它相關費用(具體見收費通知單):
1.擔保費:
(1)擔保費以擔保金額為基數,按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算,不足一個月的按一個月計費,在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用: 甲方因開具擔保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如,甲方在對乙方進行檢查所發生的費用等),由乙方支付。
3.履約保證金: 部分委托人在申請甲方為其擔保前,需要向合作銀行存入一定數額的履約保證金,該筆保證金主要用于債務到期后,乙方無法履行還款義務而產生的履約費用,保證金以現金形式提供,數額為提供擔保金額的_________-_________%,當乙方如期履行合同后,由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
第八條 爭議的解決 本合同適用中華人民共和國有關法律,在本合同履行中,如發生爭議、糾紛,有關各方首先應協商解決;協商無法解決時,雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條 違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務,則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使乙方遭受損失,則乙方有權要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務,則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使甲方遭受損失,則甲方有權要求乙方予以賠償。
第十條 生效條件 本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。 本合同一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,承包商與建筑主管部門各執_________份,其他用于履行相關法律手續。 甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
返
建筑工程可行性研究合同協議書 篇18
合同編號: 甲方(發包人): 法人執照號碼: 法定代表人: 地址: 委托代理人: 身份證號: 聯系電話: 乙方(承包人): 營業執照號碼: 法定代表人: 地址: 委托代理人: 身份證號: 聯系電話: 行業準入證號碼: 工程設計師: 身份證號: 施工負責人: 身份證號: 丙方: 社團登記證號碼: 地址: 法定代表人: 聯系電話: 委托代理人: 身份證號: 合同簽訂地址: 根據《中華人民共和國民法典》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規,結合室內裝飾裝修工程的特點,三方在平等、自愿、友好協商的基礎上,就甲方裝飾裝修工程的有關事宜,達成以下協議:
第一條 工程概況
1.1 施工地點:。
1.2 工程裝飾裝修面積:。
1.3 工程戶型(以房管局登記備案為準):。
1.4 施工內容及做法(見附件1:《____省室內裝飾裝修工程施工合同施工項目確認表》、附件2:《____省室內裝飾裝修工程施工合同工程內容和做法一覽表》及附件3:《____省室內裝飾裝修工程施工合同工程施工圖紙》)。
1.5 工程承包方式,經商定采取下列第種方式:
(1)乙方(承包人)包工、包全部材料(見附件4:《____省室內裝飾裝修工程施工合同承包人提供裝飾裝修材料、設備明細表》);
(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(發包人)提供其余部分材料(見附件4及附件5:《____省室內裝飾裝修工程施工合同發包人提供材料、設備明細表》);
(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料(見附件
5)。
1.6 工程期限: 開工日期:________年____月____日; 竣工日期:________年____月____日。
1.7 工程款:本合同工程造價為人民幣_____元,金額大寫:____(見附件6:《____省室內裝飾裝修工程施工合同工程報價單》)。 若變更施工內容或材料等,變更部份對應的工程款按實際發生另計。
第二條 工程質量標準
2.1 本工程質量執行國家標準GB50096-1999《住宅設計規范》、GB50327-20《住宅裝飾裝修工程施工規范》、GB50210-20《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》等相關國家和行業標準。
2.2 裝修室內環境污染控制應嚴格執行GB50325-20《民用建筑工程室內環境污染控制規范》等相關國家、行業和地方標準。
2.3 其它約定標準(在;是;或;否;對應的;□;中打;√;或填寫其它標準):
(1)GB18883-20《室內空氣質量標準》□是□否執行;
(2)。
第三條 丙方的責任
3.1 根據甲方的需要,負責組織不少于家具備資質的裝飾裝修設計和施工單位為甲方進行工程方案的設計與工程報價,供甲方擇優選擇;若甲方對以上丙方組織的設計和施工單位均不滿意時,丙方有義務再次組織新的設計和施工單位與甲方接洽。在甲方與設計施工單位接洽過程中,丙方可向甲方提供中立的咨詢服務,以協助甲方挑選實用、符合甲方需求的設計和施工方案,并在可能的情況下,爭取設計施工單位的設計。甲方亦可另尋設計單位或自帶設計方案。由甲方與設計單位簽訂《____省室內裝飾裝修工程委托設計合同》,約定具體事宜。
3.2 根據甲方的需要,組織材料供應商為甲方配售建筑裝飾材料,同時組織具備資質的檢測實驗室對以上材料進行驗收,確保達到相關國家標準的要求。甲方亦可自行選購材料,并選擇丙方組織的檢測實驗室進行有償驗收。 材料驗收單位為,具體可參見《____省室內裝飾裝修工程材料委托驗收合同》(合同編號:)。
3.3 根據甲方的需要,組織具備資質的工程監理單位有償為甲方作工程投資、質量、進度等方面的監理和驗收服務。由監理單位與甲方簽訂《____省室內裝飾裝修工程委托監理合同》,約定具體事宜。 工程監理單位為