建筑工程項目施工合同（通用3篇）

建筑工程項目施工合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　日期： 年 月 日

　　第一部份 總則

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國民法典》和參照《建筑安裝工程承包合同條款》及其他有關法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況，雙方就 事項協商一致，制訂本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱： 。

　　工程地點： 。

　　工程內容： 。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍： 。

　　三、承包方式： 。

　　四、簽約合同價為： 。

　　五、合同工期： 天， 年 月 日前完成現場施工。

　　六、工程質量標準：工程施工質量等級達 合格 等級，并通過消防部門的驗收。

　　七、工程造價： 。

　　第二部份基本條款

　　第一條 雙方責任

　　1.1甲方責任

　　1.1.1甲方委派_ 同事為駐施工現場代表，負責工程施工的質量、進度、和付款的原始資料、設計圖紙的變更以及工程期間的質量驗收、現場協調等其它事宜。

　　1.1.2甲方負責向乙方提供有關施工及生活用水、用電及其他施工上的方便。

　　1.1.3甲方負責向乙方提供原設計圖紙壹份并組織設計圖紙交底，及時解決影響施工順利進行的有關問題。

　　1.1.4協調工地各承包單位和乙方的相關施工配合和治安防盜工作。

　　1.1.5 協調乙方工程資料簽字及公司蓋章工作。

　　1.2乙方責任

　　1.2.1乙方必須按質、按量、按時完成本合同規定的施工任務，嚴格按國家消防的有關消防規范、技術標準設計圖紙要求進行施工。

　　1.2.2乙方要遵守政府有關管理部門發布有關對市區交通及噪音和文明施工的管理規定，做到文明施工，保持施工場地的清潔衛生;負責交工前的現場清理工作，

　　1.2.3乙方必須嚴格遵守施工現場的各種管理制度，自覺接受工程監理，接受甲方監督檢查，顧全大局，自行協調與其它施工隊伍的關系

　　1.2.4乙方委派 同志為駐施工現場代表，負責本工程的現場施工管理和安全等問題。

　　1.2.5乙方必須做好進場材料的保管工作，專人負責，做好工程驗收前本專業施工成品的保護工作。

　　1.2.6乙方在保證本消防工程的質量達到并通過消防部門驗收，在消防驗收合格前提下可進行優化安裝，如不能合格自行承擔二次驗收的費用及一切損失。

　　1. 2. 7負責在工程驗收后30個工作日內移交竣工資料壹套。

　　1. 2. 8由于乙方不履行上述各項義務而造成工程延誤和工程損失的，應對由此造成甲方的損失給予經濟賠償。

　　1. 2. 9乙方負責所做工程通過消防驗收合格并承擔費用。

　　第二條 材料供應與質量驗收

　　2. 1本工程所有材料均由乙方采購。但是所有產品必須有廠家合格證并經甲方簽字同意后方可使用。

　　2. 2乙方采購的主要材料及設備應為經國家消防部門認可的產品，并向甲方提供樣品、產品合格證，質量檢驗報告。

　　2. 3 消防系統工程的調試乙方必須按照國家現行的有關標準、規范進行。

　　2. 4消防系統工程竣工驗收由公安消防監督機構、建設單位、監理單位、施工單位共同按國家規定的驗收標準進行。乙方在工程竣工后向甲方提供竣工圖壹套。

　　第三條 施工與設計變更

　　3. 1乙方必須嚴格按照國家有關消防系統工程規范、技術要求施工，確保工程質量。

　　3. 2乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準。3. 3施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工;

　　3. 4在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位并采取相應的安全保護措施。

　　3. 5在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　3. 6乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程通知甲方或監理人員檢查驗收，并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方(包括監理人員)和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。

　　3. 7在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。

　　第四條 安全及文明施工

　　4. 1乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。并控制施工現場的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物及噪聲、振動對環境的污染和危害。

　　第五條 工程款支付及竣工結算

　　1、每個月甲方按乙方安裝工程量的90%支付給乙方，余款在工程經消防部門驗收合格后，7天內支付至合同款的100%.

　　第六條 工程質量標準和工程保修

　　6. 1 工程質量標準按國家現行有關設計、施工規范和標準進行驗收達優良等級。工程質量達到合格標準。

　　6.2 隱蔽工程及中間驗收按合同條件辦理，在施工中，各道工序、施工工藝要符合國家有關部門標準要求。

　　6.3工程保修期為24個月。保修期自工程竣工驗收合格投入使用后滿24個月。

　　6.4 在保修期內由于乙方的材料和施工質量所出現的質量問題或存在的質量缺陷，接到業主通知24小時內由乙方負責更換和維修，費用由乙方負責，若由甲方維修，所發生的該項維修費用在工程保修金中扣除，費用由乙方負責。如因甲方人為損壞或使用不當原因所產生的質量問題，乙方維修，甲方支付費用。

　　6.5系統竣工調試運行后，乙方免費向甲方的專職人員提供管理、操作和維護培訓并協助甲方按有關規定每年至少進行一次檢查和試驗，以確保系統正常運。

　　第七條 工程驗收

　　7.1工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　第八條 工期延誤

　　8.1對以下造成竣工日期推遲的延誤，以甲方代表確認，工期相應順延：

　　a)工程量變化和設計變更;經雙方簽字確認后按實際工程量相應計算工期的順延。

　　b)每天白天(8: 00~18: 00)內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過6小時，經雙方簽字確認后工期按誤日順延，不增加工程價款及其它費用。

　　c)不可抗力：

　　?合同寧納定或甲方代表同意給予順延的其他情況;

　　8.2乙市在以上情況發生后5個工作日內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提會報告，甲方代表在收到報告后5個工作日內給予確認、答復，逾期不于簽復，乙方即可視延期要求已被確認。

　　第九條 不可抗力事件處理

　　9.1不可抗力事件發生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通報受害情況，按協議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。事件繼續發生，乙方應每隔10天向甲方報告一次情況，直到事件結束。甲方應對事件處理提供必要條件。

　　9.2因事件發生的費用由雙方分別承擔：

　　a)因違反有關規定和相關操作規程施工引發的一切安全經濟責任由乙方負責，

　　因其他原因引發的安全經濟責任由引發事故的責任單位負責;

　　第十條 終止執行合同的條件及解決合同糾紛的方式

　　10. 1 如因乙方不履行合同條款致使甲方利益受到嚴重損害，甲方可以提出終止合同的建議和措施，除賠償甲方由此造成的損失外，并處以合同價款1%的罰款。如：

　　a)材料規格和質量不符合預算及圖紙的要求，經甲方提出，乙方沒有正當理由又拒絕整改時;

　　b)工程質量達不到設計工藝規定，經甲方提出，乙方又不采取有力措施予以補救時;

　　c)其它由于乙方的責任而導致甲方造成嚴重損失時。

　　10. 2 如因甲方不履行合同條款，致使乙方的利益受到嚴重的損害，乙方可以提出終止合同的建議和措施，除賠償乙方由此造成的損失外，并處以合同價款1%的罰款，如：

　　a)甲方不能按期支付工程款并超期過久，而又無正當理由致使工程無法正常進行，經乙方提出，甲方仍不能及時支付或無法支付時。

　　b)甲方未能提供乙方必須的施工條件(如甲方自行采購的材料、場地的清理、施工用地、材料堆放地、水電等)致使無法開工，經乙方提出，甲方仍不能解決時;

　　c)其它由于甲方的責任而導致乙方造成不可挽救的損失時。

　　10. 3 解決合同糾紛的方式：

　　凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議。甲乙雙方通過友好協商解決，如協商不能達成一致意見，可向當地建設主管部門調解或當地經濟仲裁機構仲裁，或向當地人民法院起訴的方式解決。

　　第十一條 本合同經合同雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工驗收，保修期滿并結清款項后失效

　　本合同壹式肆份，甲方執貳份，乙方執貳份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　簽約人： 簽約人：

　　開戶帳號： 開戶賬號：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　地址： 地 址：

　　聯系電話： 聯系電話：

建筑工程項目施工合同 篇2

　　原告：_________________鋼結_______________有限公司

　　住址：_________________北京市__________

　　法定代表人：_________________

　　職務：_________________董事長委托

　　代理人：_________________ 

　　被告：_________________中國建筑__________工程局第_____建筑公司

　　住址：_________________市__________

　　負責人：______________

　　職務：_________________經理

　　郵編：_________________

　　電話：_________________

　　案由：_________________加工承攬合同糾紛

　　訴訟請求請求人民法院判令被告給付所欠原告合同款1334890元，并賠償原告逾期付款的利息損失(自1997年9月8日起計算至實際給付之日)。本案訴訟費由被告方承擔。

　　事實與理由中國建筑__________第__________建筑工程公司__________分公司(實際為中國建筑第__________局第__________建筑工程公司)與原告方于1997年8月16日簽訂加工承攬合同一份，約定原告為其設計、加工由其承建的北京__________創新__________城1#寫字樓工程施工模版，合同價款__________萬元，簽訂合同時預付30萬元，提貨時支付10萬元，余款在打完第二層混凝土后付清。發貨時間為第一批貨當年8月16

　　日-8月25日，第二批貨為8月16日-9月8日。原告將貨物送到施工現場。后經調查，中國建筑__________第__________建筑工程公司__________公司沒有辦理工商注冊登記，故實際施工方應為本案被告方中國建筑第__________工程局第__________建筑公司。

　　合同簽訂后，原告將第一批貨提供給被告方使用，但被告使用過程中發現原訂做的BP=75型鋼框竹膠模版難于控制工程質量，直接影響被告方施工。為此，原告建議更換為全鋼結構模版，得到被告方認可，雙方將合同標的物更換為全鋼結構大模板并實際履行，由此產生更換定做物標的后的材料價差問題。經核算，更換標的物后被告應支付的款項為人民幣_______________元，被告曾于20__年4月28日給付原告50000元，因此欠款額為1334890元。

　　合同履行后，原告多次與被告方協商模板價差結算問題，均為被告所拒絕。原告認為，雙方簽訂的合同合法有效，合同履行中發生合同標的物變更的事實，為雙方真實的意思表示，并且被告方實際接受了新的加工定作物，應本著誠實、信用的原則據實結算貨款。被告拒絕支付合同款價差的行為已經構成嚴重違約，除應當履行給付義務外，還應當承擔賠償原告利息損失的違約責任。為此，原告訴至貴院，請求人民法院依法查明事實，公正裁決，維護原告的合法權益。

　　此致

　　__________市__________人民法院

　　起訴人：______________

　　_____________年__________月__________日  

建筑工程項目施工合同 篇3

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工(勞務)承包事項協商一致，訂閱本合同，并嚴格執行。

　　一、 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程規模：

　　二、 勞務承包方式及內容

　　1、

　　2、 承包方式： 承包內容：

　　三、 合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　四、 合同標準：

　　五、 合同價款：

　　單價： 合同金額(小寫)：￥ 元

　　(大寫)： (人民幣)

　　六、 發包人責任與義務

　　1、 提供施工所用的材料、機械和很必要的安全設施。

　　2、 向乙方提供本工程所發包的工程概況及內容、質量標準、進度安全方面的要求，并檢查落實。

　　3、 按照合同規定的時間、數額向乙方支付承包款。

　　七、 承包人責任與義務

　　1、 乙方進場后應按甲方對質量、進度、安全、成本等方面所要求的標準，完成合同約定的全部施工內容。

　　2、進度責任：按時完成項目分部、分項工程進度計劃。

　　3、服從甲方的領導和管理，遵守國家的法律與法規，執行工地各項規章制度。

　　八、違約責任

　　1、甲乙雙方在簽訂合同后，因一方責任而導致合同終止，責任方按合同價的30%賠付對方。

　　2、如發生人員事故責任

　　九、價款支付時間和方式

　　1、甲方按每兩層支付乙方工程款。

　　2、完工后甲方付清工程款。

　　十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。

　　發包人(蓋章) 承包人(蓋章)

　　代表人(簽字)： 代表人(簽字)：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　日期： 日期：