教學樓拆除施工合同（通用9篇）

教學樓拆除施工合同 篇1

　　發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》等規定，對旬陽縣城關第二小學院內一棟教學樓進行拆除。經雙方協商，為明確雙方職責，保證拆房工作順利進行，簽訂合同如下：

　　一、 拆房工程項目：

　　1、 拆房工程范圍：

　　2、 拆除房屋建筑面積約 平方米，按本合同確定的單價結算。

　　二、 合同價格：

　　確定拆除房屋建筑面積單價為 80.00(捌拾) 元/平方米，合計總人民幣20xx0.00元，大寫人民幣：肆萬捌仟元整。

　　付款方式：

　　由乙方先行墊資，一年內付清。

　　三、 合同工期：

　　1、本工程自月日開始拆房，拆除工期自拆遷時間確定后，7日內完成，情況特殊的在簽訂合同時另行協商。

　　2、 施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協商延長工期。

　　四、 拆房要求：

　　1、 乙方承攬的拆除舊房范圍必須根據合同確定的紅線范圍內及甲方指定的實施拆除作業，包括所有建筑、構筑物及一切設施，拆至原房屋基礎底止，并將建筑垃圾清運完畢。拆除后的建筑材料歸乙方所有，由乙方自行處理。

　　2、 房屋拆除開工前，施工單位應編制拆除工程施工組織設計(包括施工方案及安全技術措施計劃)，并報管理單位審批備案;應落實項目負責人，技術負責人、安全管理人員花名冊并報管理單位備案;乙方在拆除現場必須設置現場辦公室，并建立安全生產管理責任制，明確安全生產文明施工管理目標和安全職責。

　　3、 乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全第一的方針，施工項目負責人和技術負責人要現場指揮拆除作業，如有事離開時，必須有1—2名施工管理人員(持有上崗證)留在拆房現場指揮拆除作業。

　　4、 拆除工程現場必須設置圍護封閉。在市區主要路段、交通要道兩側，圍護高度不得低于2.5米，圍護應做到清潔整齊、無破損，不得有礙市容觀瞻。

　　5、 乙方從事拆房工作的人員參加人身安全保險，保險單送管理單位效驗備案。無保險者一律不得拆房。

　　6、 乙方必須首先對種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身安全的設施、障礙物進行清理或清除，并設置明顯的警告牌。

　　甲方：

　　乙方：

　　時間：

教學樓拆除施工合同 篇2

　　一、進入施工現場必須戴好安全帽，扣好帽帶，并正確使用個人勞動保護用品。

　　二、3米以上的'高空懸空作業，無安全設施的必戴好安全帶，扣好保險帶。

　　三、高空作業，不準往下或向上亂拋材料和工具等物件。

　　四、各種電動機械設備，必須有可靠有效的安全措施和防護裝置，方能開動使用。

　　五、不懂電氣和機械的人員嚴禁使用和弄機電設備。

　　六、吊裝區域非操作人員嚴禁入內，吊裝機械必須完好，把桿垂直下方不準站人。

　　甲方：_______

　　_______年 _______月_______ 日

　　乙方：_______

　　_______年 _______月 _______日

教學樓拆除施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經雙方協商一致，簽訂本協議，以茲共同遵守。

　　一、拆除標的及范圍

　　二、拆除要求及工期

　　1、甲方明確拆除范圍、時間;

　　2、乙方負責制定施工方案，經甲方審核后，嚴格按照施工方案組織實施;

　　3、乙方全權負責工程拆除事宜，并及時向甲方通報工程查處有關事項;

　　三、安全責任

　　1、乙方負責制定拆除工程現場安全操作規程，按照甲方工期要求，組織現場施工;

　　2、接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正;

　　3、違犯安全操作規程而造成的意外事故，由乙方自負。

　　四、不可抗力

　　1、不可抗力指戰爭、嚴重水災、火災、臺風、地震等人力不可抗拒因素而造成的延誤和影響;

　　2、當甲乙雙方因不可抗力而造成協議無法履行時，履行協議時間將予以順延;

　　3、甲乙雙方中一方因不可抗力原因不能履行本協議時，應及時通知對方，取得對方認可后，本協議可以不履行或部分履行，并免于承擔違約責任。

　　五、違約責任

　　1、甲方應按照協議支付相關費用，遲延一天，應向乙方支付遲延金額部分千分之一的違約金;

　　2、乙方應按照協議要求按期保質完成拆除工程，如延誤工期，每天處罰工程總價千分之一的違約金，并承擔甲方因此而造成的其他損失。

　　六、其他

　　1、本協議自雙方簽字之日起生效;

　　2、本協議在執行期間，應本著相互信任、相互配合的原則，對拆除工程中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，須由甲乙雙方協商，另訂補充協議，所有補充協議與本協議具有相同的法律效力。

　　3、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　__年月日年月日

教學樓拆除施工合同 篇4

　　委托人(以下簡稱甲方)：

　　居間人(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方經過友好協商，按照《中華人民共和國合同法》的相關規定，達成本合同。

　　第一條 甲方因與 建設工程施工合同(以下簡稱建設工程施工合同)，委托乙方提供居間服務(以下簡稱居間服務)。

　　第二條 甲方簽訂建設工程施工合同時，視為乙方完成居間服務。建設工程施工合同作為本合同的附件，在甲方簽訂后三個工作日內交復印件一份(加蓋甲方公章)給乙方保存。

　　本合同簽訂后，甲方簽訂建設工程施工合同的，均視為由乙方提供居間服務所簽訂，甲方不得提出任何異議。

　　第三條 甲方應當提供確切的需求和真實的信息，以便乙方提供居間服務。

　　甲方應當向乙方提供建設工程施工合同相關的甲方文件及信息，包括但不限于營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份信息、甲方的`施工資質等。乙方需要其他文件的，應當書面通知甲方，甲方應當及時提供給乙方，一般不超過三個工作日。

　　第四條 乙方的居間報酬為人民幣十萬元。

　　第五條 乙方完成居間服務的，甲方同意按照如下方式支付乙方的居間報酬。

　　1、甲方按照建設工程施工合同的約定進場或者建設工程施工合同約定的進場時間到達之日后三個工作日內，支付乙方人民幣五萬元的居間報酬;

　　2、甲方按照建設工程施工合同的約定開始施工并收到第一筆工程款后三個工作日內，再支付乙方人民幣五萬元的居間報酬;

　　乙方應當提供相應的賬號供甲方支付居間報酬，該賬戶信息作為本合同的附件。乙方變更賬號的，應當及時書面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方違約金一千元。

　　第六條 甲、乙雙方均應保守所知悉的本合同相關的信息，不得對外泄露，否則，泄露方應支付違約金人民幣三萬元，但乙方為了完成居間服務或者取得本合同相對方書面授權的除外。

　　國家法律、法規或者有關國家機關要求提供本合同的，依照相關規定執行。

　　第六條 本合同在履行過程中發生的爭議，甲、乙雙方應當協商解決;協商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。

　　第七條 如有未盡事宜，甲、乙雙方可以另行簽訂補充協議進行約定，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　第八條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

　　合同各方簽署于下：

　　甲方(簽章)：

　　____年____月____日

　　乙方(簽章)

　　____年____月____日

教學樓拆除施工合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據中華人民共和國民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、施工地點：

　　二、施工內容：

　　三、施工工期：

　　1、塔吊組裝工期：組裝工期為——天，開工日期為—— 年 月 日，——年 月 日達到運行條件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期為——天，初定于——年 月至 月期間，甲方提前——日通知乙方進場。

　　四、工程質量：

　　技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。

　　五、工程造價：

　　本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

　　六、結算方式：

　　乙方施工人員進場后七日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后15日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。

　　七、雙方責任和義務：

　　1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。

　　2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。

　　3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。

　　4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。

　　5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

　　6、乙方于開工前七日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

　　7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

　　8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。

　　9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

　　10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。

　　11、塔吊安裝后，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。

　　12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。

　　13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。

　　八、違約責任：

　　1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

　　4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

　　九、糾紛處理辦法：

　　本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決;協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。

　　十一、本合同一式四份，雙發各持兩份。

　　十二。上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　電話： 日期：

　　日期： 日期：

教學樓拆除施工合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方決定拆除雙沙鎮白沙小學1號教學樓和教師2號宿舍樓，乙方自愿承包此項工程的施工。現雙方協議如下：

　　一、拆除1號教學樓和2號教師宿舍樓共計面積2390平方米。

　　二、甲方在20xx年2月22日前將應拆除房屋內的物品全部清空。

　　三、乙方在20xx年2月28日前將應拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，時間順延)，并打圍封閉全部廢渣，待新校區公路開通后再運出廢渣。

　　四、乙方全權負責廢渣上車、運輸到甲方指定的地點，甲方負責協調廢渣堆放地。

　　五、打圍、拆除、運輸按工程預算總價63158.00元(大寫：六萬三千一百五十八元整)。

　　六、付款方式：乙方拆除完1號教學樓和2號教室宿舍樓后甲方付給乙方20xx0.00元(大寫：貳萬元整)，乙方運輸完全部廢渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大寫四萬三千一百五十八元整)。

　　七、甲方要做好師生安全教育管理工作，施工期間師生不能進入施工場地。

　　八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行負責。此合同一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

教學樓拆除施工合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將位于 拆除工程委托乙方進行拆除施工。為明確雙方責任權利。按時保質保量完成工程任務。結合本工程的具體情況。經 雙方友好協商，達成一致簽訂本合同。

　　一、 工程規模：面積約為： 平方米。

　　二、 工程內容：拆除該建(構)筑物至室內地平面，包該建(構)筑物的基礎拆除，包該拆除工程的余渣清運工作。

　　三、 合同價款及付款方式： 。

　　四、 合同工期 天，自 至 。遇不可抗拒自然條件或一方原因工期順延。

　　五、 承包方式：按本合同總報價由乙方包人工、機械、材料及安全。經雙方協商，拆除的所有廢料(鋼筋、門窗、電線及地下廢棄管道等)均乙方自行處理。

　　六、 甲方工作：監督本拆除工程施工安全生產檢查，支持和協助乙方做好安全生產和文明施工工作，發現乙方不按要求施工，可勒令乙方停工整改，本拆除建筑所引發的產權糾紛由甲方負責。做好影響拆除工程安全施工和地下管線等盡可能采取有效的保護措施。協助乙方進場為施工人員用水、用電提供便利、提供水源以便施工過程中的除塵，協助乙方好處理政府部門及周邊建筑業主等關系，使乙方能順利施工。在工期內為乙方施工創造條件，延長乙方的工作時間。 本合同一試兩份，具同等法律效力，甲乙雙方各執一份，由簽訂之日起 生效。其它未盡事宜，屆時由雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

教學樓拆除施工合同 篇8

　　甲方：肥城市廣廈建筑安裝工程有限責任公司

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據中華人民共和國合同法的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、施工地點：汽車站南200米，泰西大街東臨

　　二、施工內容：QTZ315塔機的現場卸車、組裝、調試、驗收、拆除、裝車等。

　　三、施工工期：

　　1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為20xx 年 月 日，20xx 年 月 日達到運行條件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于20xx年 月至 月期間，甲方提前十日通知乙方進場。

　　四、工程質量：

　　技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。

　　五、工程造價：

　　本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

　　六、結算方式：

　　乙方施工人員進場后七日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后15日內甲方再支付總額的20%；進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的20%；塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。

　　七、雙方責任和義務：

　　1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。

　　2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。

　　3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。

　　4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機（含把線）和二套氣割工具，負荷試車所需的'荷重由甲方提供。

　　5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

　　6、乙方于開工前七日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

　　7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

　　8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。

　　9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

　　10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。

　　11、塔吊安裝后，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。

　　12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。

　　13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。

　　八、違約責任：

　　1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

　　4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

　　九、糾紛處理辦法：

　　本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決；協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。

　　十一、本合同一式四份，雙發各持兩份。

　　十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方：肥城市廣廈建筑安裝工程有限責任公司 乙方：

　　代表： 代表：

　　電話： 日期：

　　日期： 日期：

教學樓拆除施工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據中華人民共和國民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

　　一、施工地點：

　　二、施工內容： 塔機的現場卸車、組裝、調試、驗收、拆除、裝車等。

　　三、施工工期：

　　1、塔吊組裝工期：組裝工期為 天，開工日期為 年 月 日， 年 月 日達到運行條件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期為 天，初定于 年 月至 月期間，甲方提前十日通知乙方進場。

　　四、工程質量：

　　技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。

　　五、工程造價：

　　本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

　　六、結算方式：

　　乙方施工人員進場后七日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后15日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。

　　七、雙方責任和義務：

　　1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。

　　2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。

　　3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。

　　4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。

　　5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

　　6、乙方于開工前七日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

　　7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

　　8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。

　　9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

　　10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。

　　11、塔吊安裝后，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。

　　12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。

　　13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。

　　八、違約責任：

　　1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

　　3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

　　4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

　　九、糾紛處理辦法：

　　本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決;協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。

　　十一、本合同一式四份，雙發各持兩份。

　　十二。上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方： 安裝工程有限責任公司 乙方：

　　代表： 代表：

　　電話： 日期：

　　日期： 日期：