機(jī)電工程施工合同（精選5篇）

機(jī)電工程施工合同 篇1

　　合同編號(hào)：

　　工程名稱(chēng)：

　　第一節(jié) 合同協(xié)議書(shū)

　　發(fā)包人(全稱(chēng))：

　　承包人(全稱(chēng))：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱(chēng)：

　　2. 工程地點(diǎn)：

　　3. 工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：

　　4. 資金來(lái)源：

　　5. 工程內(nèi)容：

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)

　　6. 工程承包范圍：

　　詳細(xì)承包范圍見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。

　　二、合同工期

　　計(jì)劃開(kāi)工日期：年 月 日。

　　計(jì)劃竣工日期：年 月 日。

　　工期總?cè)諝v天數(shù) 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量符合： 標(biāo)準(zhǔn)。 施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化： 。

　　四、合同形式

　　本合同采用單價(jià)合同形式。

　　五、簽約合同價(jià)

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元); 其中：

　　(1)安全文明施工費(fèi)：

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元);

　　(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額：

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元);

　　(3)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)金額：

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元);

　　(4)暫列金額：

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元);

　　六、承包人項(xiàng)目經(jīng)理及其主要管理人員：

　　七、合同文件構(gòu)成

　　本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構(gòu)成合同文件：

　　1、中標(biāo)通知書(shū);

　　2、投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;

　　3、專(zhuān)用合同條款;

　　4、通用合同條款;

　　5、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;

　　6、圖紙;

　　7、已標(biāo)價(jià)工程量清單;

　　8、其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過(guò)程中形式的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。

　　上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類(lèi)內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專(zhuān)用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章，以非法人分公司名義簽訂的合同無(wú)效。

　　八、承諾

　　1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。

　　3、發(fā)包人和承包人理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容相背離的協(xié)議。

　　發(fā) 包 人：

　　承 包 人：

　　簽訂時(shí)間：

　　簽訂地點(diǎn)：

機(jī)電工程施工合同 篇2

　　發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)：_____________________

　　承包方(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)：_____________________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)民法典》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過(guò)協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(一)工程名稱(chēng)：_____________________

　　(二)工程地點(diǎn)：_____________________

　　二、工程承包范圍

　　___________________________________

　　安全維護(hù)及整改

　　三、合同工期_______天

　　四、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)為：______________元整

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)�業(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)

　　5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗(yàn)收)規(guī)程和規(guī)范。

　　5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計(jì)價(jià)

　　7.1本工程計(jì)算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》(_______，《_______省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》(省人民政府令第_______號(hào))，《_______省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

　　7.2人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期《_______建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn))，一次停水、停電_______小時(shí)以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的_______%.

　　9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的_______%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的_______%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

　　十、違約責(zé)任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒(méi)有約定的，案民法典及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。

　　十二、爭(zhēng)議的解決

　　本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門(mén)調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________________乙方：______________________

　　代表人：___________________代表人：_____________________

　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

機(jī)電工程施工合同 篇3

　　發(fā)包方(以下稱(chēng)甲方)：_________________________

　　承包方(以下稱(chēng)乙方)：_________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條、工程項(xiàng)目

　　一、工程名稱(chēng)：_____安裝工程

　　二、工程地點(diǎn)：_____

　　三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全

　　第二條、工程期限

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天

　　第三條、工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式

　　本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。

　　3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_____安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

　　4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方_____日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用.

　　第四條、甲乙方責(zé)任

　　1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。

　　2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于_____cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。

　　4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。

　　5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無(wú)條、件進(jìn)行維修。

　　第五條、安全施工

　　乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。

　　第六條、獎(jiǎng)懲責(zé)任

　　1、如_____月_____日前安裝達(dá)到_____光伏板安裝，則按_____元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

　　2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的_____%向守約方支付違約金。

　　第七條、糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條、附則

　　本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自雙方代表簽字。

　　甲方：______________________乙方：______________________

　　代表人：___________________代表人：_____________________

　　電話：______________________電話：______________________

　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

機(jī)電工程施工合同 篇4

　　機(jī)電工程施工協(xié)議書(shū)

　　發(fā)包方(以下稱(chēng)甲方)：_________________________

　　承包方(以下稱(chēng)乙方)：_________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條、工程項(xiàng)目

　　一、工程名稱(chēng)：_____安裝工程

　　二、工程地點(diǎn)：_____

　　三、承包方式：包工、包機(jī)械、包安全

　　第二條、工程期限

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)_____天

　　第三條、工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式

　　本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。

　　3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_____安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

　　4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方_____日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用.

　　第四條、甲乙方責(zé)任

　　1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。

　　2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于_____cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。

　　4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。

　　5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無(wú)條、件進(jìn)行維修。

　　第五條、安全施工

　　乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。

　　第六條、獎(jiǎng)懲責(zé)任

　　1、如_____月_____日前安裝達(dá)到_____光伏板安裝，則按_____元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

　　2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的_____%向守約方支付違約金。

　　第七條、糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條、附則

　　本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自雙方代表簽字。

　　甲方：______________________乙方：______________________

　　代表人：___________________代表人：_____________________

　　電話：______________________電話：______________________

　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

機(jī)電工程施工合同 篇5

　　機(jī)電工程施工協(xié)議書(shū)

　　合同編號(hào)：

　　項(xiàng)目建設(shè)工程 施工合同

　　工程名稱(chēng)：

　　發(fā) 包 人：

　　承 包 人：

　　簽訂時(shí)間：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　第一節(jié) 合同協(xié)議書(shū)

　　發(fā)包人(全稱(chēng))：承包人(全稱(chēng))：根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱(chēng)： (項(xiàng)目名稱(chēng)標(biāo)段。

　　2. 工程地點(diǎn)：

　　3. 工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：

　　4. 資金來(lái)源：

　　5. 工程內(nèi)容：

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)

　　6. 工程承包范圍：

　　詳細(xì)承包范圍見(jiàn)第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。

　　二、合同工期

　　計(jì)劃開(kāi)工日期：年 月 日。

　　計(jì)劃竣工日期：年 月 日。

　　工期總?cè)諝v天數(shù) 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開(kāi)竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量符合： 標(biāo)準(zhǔn)。 施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化： 。

　　四、合同形式

　　本合同采用單價(jià)合同形式。

　　五、簽約合同價(jià)

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元); 其中：

　　(1)安全文明施工費(fèi)：

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元);

　　(2)材料和工程設(shè)備暫估價(jià)金額：

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元);

　　(3)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)金額：

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元);

　　(4)暫列金額：

　　人民幣(大寫(xiě))：(￥： 元);

　　六、承包人項(xiàng)目經(jīng)理及其主要管理人員：

　　項(xiàng)目經(jīng)理姓名： 職稱(chēng)

　　：身份證號(hào)：建造師執(zhí)業(yè)資格等級(jí)及執(zhí)業(yè)證號(hào)：建造師注冊(cè)證號(hào)：安全生產(chǎn)考核證號(hào)(B類(lèi))： 技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名：職稱(chēng)：身份證號(hào)：土建施工員姓名：職稱(chēng)： 身份證號(hào)： 安裝施工員姓名：職稱(chēng)： 身份證號(hào)： 質(zhì)量員姓名： 職稱(chēng)： 身份證號(hào)： 安全員姓名： 職稱(chēng)： 身份證號(hào)： 安全生產(chǎn)考核證號(hào)(C類(lèi))：材料員姓名： 職稱(chēng)： 身份證號(hào)： 試驗(yàn)員姓名： 職稱(chēng)： 身份證號(hào)： 造價(jià)員姓名： 職稱(chēng)： 身份證號(hào)： ……

　　附：企業(yè)為派遣人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)的名冊(cè)

　　七、合同文件構(gòu)成

　　本協(xié)議書(shū)與下列文件一起構(gòu)成合同文件：

　　1、中標(biāo)通知書(shū);

　　2、投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄;

　　3、專(zhuān)用合同條款;

　　4、通用合同條款;

　　5、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;

　　6、圖紙;

　　7、已標(biāo)價(jià)工程量清單;

　　8、其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過(guò)程中形式的與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。

　　上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類(lèi)內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專(zhuān)用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章，以非法人分公司名義簽訂的合同無(wú)效。

　　八、承諾

　　1、發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　2、承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。

　　3、發(fā)包人和承包人理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容相背離的協(xié)議。

　　甲方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)

　　簽約地址：　　　 簽約日期：