機電工程施工合同書（精選4篇）

機電工程施工合同書 篇1

　　發包方(以下簡稱甲方)：_____________________

　　承包方(以下簡稱乙方)：_____________________

　　根據《中華人民共和國經濟民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　(一)工程名稱：_____________________

　　(二)工程地點：_____________________

　　二、工程承包范圍

　　___________________________________

　　安全維護及整改

　　三、合同工期_______天

　　四、工程造價

　　工程造價為：______________元整

　　五、質量標準

　　5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

　　5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)

　　5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

　　5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》(_______，《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號)，《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

　　7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準)，一次停水、停電_______小時以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%.

　　9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案民法典及相關法規執行。

　　10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________________乙方：______________________

　　代表人：___________________代表人：_____________________

　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

機電工程施工合同書 篇2

　　機電工程施工協議書

　　發包方(以下稱甲方)：_________________________

　　承包方(以下稱乙方)：_________________________

　　根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條、工程項目

　　一、工程名稱：_____安裝工程

　　二、工程地點：_____

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條、工程期限

　　合同工期總日歷天數_____天

　　第三條、工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_____安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方_____日內支付相關工程費用.

　　第四條、甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于_____cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條、件進行維修。

　　第五條、安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條、獎懲責任

　　1、如_____月_____日前安裝達到_____光伏板安裝，則按_____元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的_____%向守約方支付違約金。

　　第七條、糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條、附則

　　本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份，自雙方代表簽字。

　　甲方：______________________乙方：______________________

　　代表人：___________________代表人：_____________________

　　電話：______________________電話：______________________

　　日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日

機電工程施工合同書 篇3

　　機電工程施工協議書

　　合同編號：

　　項目建設工程 施工合同

　　工程名稱：

　　發 包 人：

　　承 包 人：

　　簽訂時間：

　　簽訂地點：

　　第一節 合同協議書

　　發包人(全稱)：承包人(全稱)：根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就

　　一、工程概況

　　1. 工程名稱： (項目名稱標段。

　　2. 工程地點：

　　3. 工程立項批準文號：

　　4. 資金來源：

　　5. 工程內容：

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　6. 工程承包范圍：

　　詳細承包范圍見第七章“技術標準和要求”。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：年 月 日。

　　計劃竣工日期：年 月 日。

　　工期總日歷天數 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合： 標準。 施工安全文明標準化： 。

　　四、合同形式

　　本合同采用單價合同形式。

　　五、簽約合同價

　　人民幣(大寫)：(￥： 元); 其中：

　　(1)安全文明施工費：

　　人民幣(大寫)：(￥： 元);

　　(2)材料和工程設備暫估價金額：

　　人民幣(大寫)：(￥： 元);

　　(3)專業工程暫估價金額：

　　人民幣(大寫)：(￥： 元);

　　(4)暫列金額：

　　人民幣(大寫)：(￥： 元);

　　六、承包人項目經理及其主要管理人員：

　　項目經理姓名： 職稱

　　：身份證號：建造師執業資格等級及執業證號：建造師注冊證號：安全生產考核證號(B類)： 技術負責人姓名：職稱：身份證號：土建施工員姓名：職稱： 身份證號： 安裝施工員姓名：職稱： 身份證號： 質量員姓名： 職稱： 身份證號： 安全員姓名： 職稱： 身份證號： 安全生產考核證號(C類)：材料員姓名： 職稱： 身份證號： 試驗員姓名： 職稱： 身份證號： 造價員姓名： 職稱： 身份證號： ……

　　附：企業為派遣人員繳納養老保險的名冊

　　七、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　1、中標通知書;

　　2、投標函及投標函附錄;

　　3、專用合同條款;

　　4、通用合同條款;

　　5、技術標準和要求;

　　6、圖紙;

　　7、已標價工程量清單;

　　8、其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形式的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章，以非法人分公司名義簽訂的合同無效。

　　八、承諾

　　1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3、發包人和承包人理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　甲方(業主)：(簽章)乙方：(簽章)

　　簽約地址：　　　 簽約日期：

機電工程施工合同書 篇4

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條例》及其他相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，甲方愿把本工程發包給乙方，為明確雙方權利和義務，經雙方協商一致，訂立本合同，共同遵守。

　　一、場地位置：。

　　二、工作內容：xx項目零星工程。

　　三、工程范圍：

　　xx項目場地前期鋪路墊磚渣、場外借土回填、臨時排污雨水管井、清理泥漿池、基坑滑移搶險加固、6#、7#、售樓部土方場內倒土后挖轉平整、臨時售樓部基礎、化糞池及周圍場地回填壓實、臨時彩板房基礎地坪施工及搭建、零星借工、機械作業等零星工作內容。

　　四、工程質量要求和驗收標準

　　1、工程質量要求：必須達到合格工程標準。

　　2、工程質量控制：所有工程必須達到相應的技術要求。工程質量達不到要求應予以返工，直到達到要求。若由此而造成工程逾期的，由乙方負責。為達到前述目標，甲方有權制定質量控制獎罰措施，乙方必須遵照執行。

　　3、工程質量驗收標準執行現行國家質量驗收規范及地方行政管理部門制定的規范文件。

　　五、合同價款

　　1、本工程采用固定綜合單價合同，本綜合單價包括完成本工程所需的一切成本費用、利潤、風險及稅金等，任何情況綜合單價不再調整 。

　　2、本合同固定綜合單價如下表：和零星工程綜合單價表

　　六、付款及結算

　　1、工程款支付

　　1.1本工程采用分期結算付款方式，每兩個月支付一次，雙方結算核對后10日內付款至當期工程結算總價的80%，剩余20%工程款待合同執行完畢后一次付清(無息)。

　　1.2乙方提供銀行帳號和工程所在地稅務機關認可的正規發票，甲方將相應工程款付清。

　　2、工程結算

　　2.1結算工程量以現場簽證為準，工程結算款=各單項綜合單價*各單項簽證工程量;

　　2.2工程竣工驗收合格后10日內，乙方報送完整竣工資料，甲方在接到乙方報送合格的竣工結算資料后10日同乙方核對完畢(乙方積極配合的情況下，如乙方14日內不予甲方進行結算，以甲方單方計算為準)。

　　七、工期要求

　　本工程從20xx年5月1日開始陸續施工，20xx年12月31日截止，具體各單項工程開工時間按甲方工程部通知為準。

　　施工順序及分部位等的具體要求詳見甲方工程部書面通知，乙方在接到甲方工程部通知后必須按照通知要求內容及時間內組織施工，如達不到甲方工程部要求，每拖延一天，支付違約金20__元，拖延超過3天以上(含第3天)，承擔每天5000元的違約金，且甲方有權解除合同。因不可抗力、甲方原因造成的工期拖延，經甲方確認后，工期予以順延。

　　八、責任和義務

　　1、甲方責任：

　　1.1按合同要求明確零星工程的范圍、施工內容及相應的技術標準。

　　1.2甲方負責監督乙方施工質量和安全文明施工。

　　1.3工程結束后，按合同規定的付款方式及時付款。

　　2、乙方責任：

　　2.1按照設計要求、規范規定及現場實際情況編寫施工方案并組織施工，確保工程質量。如果由于乙方的不規范操作等造成質量問題發生返工而引起的工期延誤的經濟損失由乙方全部承擔。

　　2.2施工過程中，如實填寫原始記錄，按照工序完善相關資料，工程結束后向甲方提供全部完整的竣工資料。

　　2.3乙方對本工程的地理位置、交通條件、周邊自然環境、政府部門和村民等外部關系充分了解，本工程總價不因任何原因的變化而調整。

　　2.4乙方負責協調周邊關系，因周邊阻撓引起的工程不能正常進行或遭到損壞，由此造成的費用增加和責任，由乙方自行承擔。

　　2.5乙方在施工過程中的法律等其他糾紛由乙方自行負責，如果給甲方帶來法律糾紛和其他損失，甲方將從乙方工程款中扣除，來彌補甲方的損失。

　　2.6乙方施工期間，確保外界不向廠區內傾倒建筑和生活垃圾、排放污水;當工程交付時，乙方應當從施工現場清除并運出乙方的設備、材料、垃圾和各種臨建設施，保持工程現場的清潔;否則，甲方有權委托第三人清理，發生的費用由乙方承擔。甲方有權自任何應支付給乙方的費用中扣除或依法向乙方索取。

　　九、質量要求、安全文明施工保證

　　1、工程質量達不到要求，乙方應無償整改。整改未完成，每延期一天，支付違約金20__元，拖延超過3天以上(含第3天)，承擔每天5000元的違約金，且甲方有權解除合同。

　　2、乙方在零星工程的施工過程中，必須保證場地內正在施工的其他工程正常及安全施工。

　　3、由于乙方在施工過程中施工不當而造成的對其他在建項目等成品工程的破壞、質量隱患等情況由乙方負責并承擔經濟損失。

　　十、安全、文明施工

　　1、乙方應遵守工程建設安全生產有關標準規定，嚴格按照安全生產標準、規范組織施工;特種機械作業人員應具備相應的作業資格，并隨時接受行業安全監督人員的監督檢查，在施工中采取必要的安全防護措施，消除安全事故隱患，由于乙方安全措施不到位造成的事故損失和相應責任由乙方全部承擔。

　　2、乙方必須對現場周邊情況做詳細的調查，在施工時要注意場地內及臨近區域的地上及地下管線安全，無視甲方的警告造成管線遭到破壞，由此發生的一切損失由乙方負責。

　　3、乙方接受甲方的監督和管理，嚴格做好安全文明施工管理，如違反安全施工操作規程和防護規范而發生人身傷亡事故，由乙方承擔。

　　4、自行負責乙方的人員、機械設備、材料以及成品和半成品的安全和保護。發生相關事故由乙方全部承擔。

　　5、保證交通暢通，保證文明施工，乙方承擔因施工污染市政道路路面的責任。

　　十一、廉政條款：

　　1、本合同雙方都知悉并自愿共同嚴格遵守中華人民共和國反商業賄賂的相關法律、法規規定，雙方均知悉任何賄賂行為均構成違法乃至犯罪，也應當依法承擔相應的法律責任。

　　2、無論出于何種事由，乙方向甲方主要負責人、經辦人或其他相關人員給予包括但不限于回扣、好處費、現金、有價證券、購物卡、禮品或資助旅游等形式的不正當利益的，應視為乙方違約。

　　3、若乙方及其經辦人員在投標、合同談判、簽訂及履行合同過程中，給予甲方主要負責人、經辦人或其他相關人員本條第二款所列示的不正當利益的，一經發現，甲方有權解除本合同，并有權主張乙方按照行賄金額的十倍支付違約金，作為對甲方的賠償。

　　4、本條所稱其他相關人員是指甲方主要負責人、經辦人以外的與本合同有直接或間接利益關系的人員，包括但不限于甲方主要負責人、經辦人的親友。

　　十二、爭議

　　本合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十三、合同期限

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工、工程價款結算完畢，雙方結清一切手續后失效。

　　十四、本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，肆份均具有同等法律效力。

　　十五、本合同未詳盡約定的事項，可參照國家及省、市有關規定執行。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日