精選裝修合同范文匯總（精選18篇）

精選裝修合同范文匯總 篇1

　　合同編號：_________

　　發包方（甲方）：_________

　　身份證號碼：_________

　　聯系（通信）地址：_________

　　電話：_________

　　手機：_________

　　承包方（乙方）：_________

　　公司總部地址：_________

　　法定代表人：_________

　　電話：_________

　　法人營業執照號：_________

　　資質證書號：_________

　　分公司（分部）地址：_________

　　營業執照號：_________

　　電話：_________

　　負責人：_________

　　職務：_________

　　簽約人（或代理人）_________

　　電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》、建設部《住宅室內裝修管理辦法》及其他有關法律法規，結合家裝工程施工特點，雙方協商一致，簽定本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：_________。

　　2、建筑面積：_________㎡。

　　3、戶型：_________室_________廳_________衛，為平層□，或錯層□，或復式□，或別墅□。（□為確定的內容，以√或×表示，下同。）

　　4、承包方式：雙方商定采用下列第_________種方式承包：①乙方包工、包輔助施工材料、包全部□或部分□主材（以"甲方委托乙方代購主材清單"為準）。②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材（見甲方提供材料明細表）。③其他方式_________。

　　5、施工內容：（附施工說明、施工圖及工程報價單）。

　　6、施工日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　7、合同付款：（大寫）_________元。竣工后據實復核結算□；合同款包干□。

　　8、支付方式：合同簽定后，甲方預付30％工程款_________元；水電等隱蔽工程驗收后支付40％工程款_________元；家私、天花、廚衛等中間工程驗收后支付25％工程款_________元和追加工程款_________元。工程竣工驗收合格后5日內支付5％的尾款_________元。

　　9、甲方向乙方支付定金和工程款時，應認真核對乙方收款印鑒，取得乙方蓋有"財務專用章"的收據或發票，除此以外的憑證，乙方不認可。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　1、甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費（大寫）_________元。（此費用由甲方支付□；此費用予以減免□）。

　　三、甲方工作

　　1、若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

　　2、審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及提出交的工程報價單，并分別鑒字認可。

　　3、開工前尾乙方入場施工創造條件，包括搬清家內家具、陳設，和歸堆、遮蓋，以不影響施工尾原則。

　　4、提供施工所需的水、電。辦理施工所涉及的申請手續及支付相關費用。

　　5、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　6、及時提供符合設計要求、正規廠家合格的自備材料和設備。

　　7、組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中間工程及竣工階段的質量驗收。

　　四、乙方工作

　　1、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全法和環境保護規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質完成裝修工程。

　　2、若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

　　3、施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。

　　4、確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工造成的質量問題，負責返工返修，費用自負。

　　5、遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全保衛工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。

　　6、保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場的整潔，工程完工后負責并負責將垃圾運到指定地點。

　　7、組織好工程質量的自檢和甲、乙雙方（第三方監理也參加）共同進行隱蔽工程、中間工程和竣工驗收。

　　五、工程監理

　　本工程實行工程監理，甲乙雙方共同委托_________監理公司對本工程進行監理，甲方付監理費_________％，乙方支付_________％□；甲方單獨與監理公司訂立家裝工程監理合同，由甲方支付監理費□。

　　六、工期

　　1、乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和停電、停水等不可抗力因素導致停工4小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程總造價千分之一的違約金。

　　2、由于甲方原因導致中途停工，工期順延。且每停工一天，由甲方按工程總造價的千分之一補償乙方誤工費。

　　3、若甲方增加工程內容，按新增加工程量順延工期。

　　七、材料供應

　　1、本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，并應按時供應現場。如因質量問題、規格差異或"三無"產品造成損失，由甲方自行承擔。

　　2、凡由乙方供應的材料、設備，其品牌、規格、單價、產地及質量標準須經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。

　　八、工程變更

　　1、工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（附裝修工程變更單）；

　　2、無敵未按期支付工程款的，工期相應順延。

　　3、若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品、半成品的施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。

　　九、工程質量驗收及保修

　　1、工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210－20xx）為質量評定的最低標準；以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為室內環境達標標準。

　　2、在水、電等隱蔽工程完工后，甲乙方應共同進行中間工程驗收。如甲方不按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。

　　3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方不能及按時參加，乙方可自行驗收，甲方予以承認。

　　4、在隱蔽工程和中間工程驗收過程種甲、乙雙方（第三方監理也參加）確認的質量問題，由乙方負責返修（返工）并承擔費用和工期；在竣工驗收中確認的質量問題，乙方負責返修（返工）并承擔費用，但不再承擔工期。

　　5、未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。

　　6、工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，并出據《保修單》，保修期未貳年。

　　十、違約責任

　　1、甲方未辦理有關手續，擅自決定拆改房屋結構和煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。

　　2、未經有關部門批準，未辦理有關手續，乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管，采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。

　　3、再施工過程中，甲方未與乙方代表協商私自要求工人更改施工內容，所引起的質量問題由甲方承擔責任。

　　4、若因違反施工規范，安全操作規程，防火法規、環保規定和雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。

　　5、因一方原因，合同無法履行和繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止手續，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失。（違約金按合同金額的10％支付，設計費按_________元/平方米建筑面積支付）。

　　十一、爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，雙方發生爭議可采取協商解決或武漢建筑裝飾學會家裝委員會申請調解。

　　2、當事人不愿通過協商、調解或協商、調解不成時，甲乙雙方同意以第_________種方式解決：

　　（1）武漢仲裁委員會仲裁；

　�。�2）向人民法院提起訴訟。

　　十二、其它_________。

　　十三、附則

　　1、本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包，否則合同生效。

　　3、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　時間：

精選裝修合同范文匯總 篇2

　　一、一方裝修合同違約如何終止合同

　　可以通過解除合同等方式使得合同終止。

　　有下列情形之一的，合同的權利義務終止：

　　1、債務已經按照約定履行；

　　2、合同解除；

　　3、債務相互抵銷；

　　4、債務人依法將標的物提存；

　　5、債權人免除債務(債權人免除債務人部分或全部債務的，合同部分或全部終止)；

　　6、債權債務同歸于一人(但涉及第三人利益的除外)；

　　7、法律規定或當事人約定終止的其他情形。

　　合同終止后，當事人應當遵循誠實信用的原則，根據交易習慣履行通知、協助、保密等義務。

　　二、合同終止的法律后果

　　合同權利義務終止的原因大致有三類：一是基于當事人的意思，例如免除及合意解除等；二是基于合同目的消滅，例如不能履行、清償及混同等；三是基于法律的直接規定。

　　合同權利義務的終止，使合同關系不復存在，同時使合同的擔保及其他權利義務也歸于消滅。合同的擔保，包括抵押權、質權、留置權等。其他權利義務，如違約金債權、利息債權等。

　　負債字據為合同權利義務的證明。合同權利義務終止后，債權人應將負債字據返還給債務人。債權人如能證明字據滅失，不能返還，應向債權人出具債務消滅的字據，此字據應由公證機構等認證。

　　合同權利義務終止后，當事人應當遵循誠實信用原則，根據交易習慣，履行通知、協助、保密等義務(《民法典》第558條)例如，離職的受雇人仍應為廠家或其雇主保守營業秘密；房屋的出租人在租賃合同終止后仍應允許承租人在適當位置張貼移居啟事等。當事人違反上述合同終止后的義務，應承擔賠償損失責任。

　　三、合同終止與合同解除的區別

　　合同終止又稱為告知，是指繼續性合同的當事人一方所作的合同效力向將來消滅的意思表示。合同的終止權與解除權雖然都表現為依一方當事人的意思表示使合同關系消滅的權利，在性質上均為形成權，且其產生都可依約定或法定兩種途徑。

　　但二者在理論上存在不少差別：

　　1、適用情形不同。合同終止適用于繼續性合同，而合同解除適用于非繼續性合同。

　　2、法律效力不同。合同終止僅使合同關系發生將來消滅的效力，不具有溯及既往的效力，因此不能產生恢復原狀的法律后果；而合同解除使合同關系發生既往消滅的效力，具有溯及既往的效力，因而對已履行的合同將產生恢復原狀的后果。

　　3、權利專屬不同。合同終止權為非專屬權，可隨債權或債務一同移轉第三人；而解除權為專屬于債權人的權利，除可隨同債權債務概括移轉外，不得因單純的債權讓與或債務承擔而移轉給第三人。

　　4、發生條件不同。法定終止權因合同種類不同而發生原因各異，而法定解除權的發生原因一般為不可抗力及債務不履行的各種情形。我國《民法典》沒有合同終止的概念，也沒有合同終止的相關規定，故合同解除適用于所有合同。當它適用于繼續性合同時，則表現為合同終止的一些法律特征，不具有溯及既往的效力，不產生恢復原狀的法律后果。也就是說，我國《民法典》中的合同解除包含合同終止，二者表現為種屬關系，合同解除可以代替合同終止，但合同終止不能代替合同解除來使用。

精選裝修合同范文匯總 篇3

　　1、關于合同文件

　　根據經驗，一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。施工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比比皆是，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題，因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器。

　　2、簽訂裝修合同要仔細

　　一些消費者在與裝修公司簽訂合同時比較隨意，不認真看合同條款，對合同條款不明確，含糊的用語不問清楚，以致于產生投訴時難以確定責任。對此，消費者一定要注意在簽訂合同時，將使用的材料具體品牌、型號、裝修完工日期等在合同中寫明，以防備裝修公司以次充好，拖延工期等情況發生。

　　3、關于設計圖紙

　　根據小編的統計，很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。因此，建議您在簽合同的時候，盡量把各種圖紙準備齊全。

　　4、對裝修價格心中有數

　　很多消費者擔心價格會對裝修質量有影響，害怕裝修公司在施工過程中做手腳，對裝修報價不仔細核對。對此，消費者在裝修前一定要行結合自己的實際收入，對裝修的價位心中有數。同時對所使用的材料價格作一些了解，選擇比較多家公司的裝修報價。還應注意在裝修過程慎重對待裝修公司提出的追加投資的建議，不要輕易更改裝修項目、材料的約定等內容。

　　5、選擇好裝修原材料

　　在進行裝修時，一定要選擇符合國家標準、環保型的建材，盡量避免到路邊小店購買，對裝修公司購買的原材料要堅持驗貨查收，同時查看購貨明細表，保存好購貨憑證，便于出現問題時查詢。

　　6、定期驗收施工質量

　　施工質量差往往容易出現衛生間滲水、乳膠漆鼓包、管線掩埋不符合行業標準等。因此，消費者在選擇家裝公司時不僅要對裝修公司的技術水平、服務質量作詳細了解，還要對裝修公司的誠信程度進行了解，確認裝修公司是否具有合法的工商營業執照以及應具備的建筑裝飾工程施工的資質證書。

　　7、售后服務不能忽視

　　最突出的問題是保修期內出現問題，裝修公司故意拖延時間或以種種借口不給維修。因此，消費者在簽訂合同時就應在合同中注明保修期限，分期付款方式等內容，以防備裝修公司把風險全部留給消費者。

　　對房屋進行裝修一般都是全部讓裝修公司負責，為防止裝修公司太高價格而采用低廉的材料，房主在簽訂裝修合同時就要對這些方面多加約定。這樣才能維護自己的合法權益。

精選裝修合同范文匯總 篇4

　　合同編號：

　　發包人(簡稱甲方)：

　　承包人(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況和造價

　　1、甲方裝飾裝修(以下簡稱裝飾)的住房系合法擁有。

　　甲方承諾有權對該住房進行裝飾，由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。

　　乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業。

　　2、裝飾施工地址 區(縣) 路 弄(村) 號 樓 室。

　　3、住房結構 房型 房 廳 廚 衛 陽臺，套內施工面積 平方米。

　　5、裝飾施工內容：見附件一《裝飾施工內容表》。

　　6、承包方式 (包工包料、清包、部分承包)。

　　7、總價款￥ 元，人民幣(大寫) 元。

　　其中：材料費 元，人工費 元，

　　拆除費 元，清潔、搬運、運輸費 元，

　　其他費用 元，管理費 元，

　　稅金(3、41%) 元。

　　“管理費”為上述費用的總和(稅金除外)的 %。

　　“總價款”是甲、乙雙方對設計方案、工程報價確認后的金額，在一般情況下,竣工結算的上下增減幅度在沒有項目變更的情況下不超過預算價的5%。

　　合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，這部份的工程款應當按實計算。

　　8、工期：

　　自 年 月 日開工，至 年 月 日竣工，工期 天。

　　第二條 材料供應

　　1、甲方提供的材料、設備：見附件二《甲方提供材料、設備表》。

　　甲方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品。甲方提供的材料、設備按時送達現場后，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續，由乙方負責保管，保管費由雙方約定。由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。

　　2、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方提供的材料、設備：見附件三《工程主材料報價單》。

　　乙方提供的材料、設備，應提前 2天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。

　　4、施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出。甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題，責任由甲方承擔。

　　5、甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

　　第三條 工程質量及驗收

　　1、 本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和本市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。

　　2、 本工程由 乙 方設計，提供施工圖紙一式 2 份。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　甲方： 乙方：

　　簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日 年 月 日

精選裝修合同范文匯總 篇5

　　房屋裝修合同

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址：_ 。

　　2. 居室規格：房型 ，總計施工面積平方米。

　　3. 施工內容：

　　客廳、餐廳、過道：地面地磚鋪設、墻面乳膠漆、頂面乳膠漆、工

　　藝吊頂、電視背景墻、電視背景墻旁裝飾柜、過道背景墻、門檻大理石安裝、包窗套、休閑區背景墻、木制品刷油漆等。

　　廚房：地磚鋪設、墻磚鋪設、成品鋁扣吊頂、陰角線收口、地面防

　　水處理、包管道、門檻大理石安裝、包門套、裝飾酒柜、木制品刷油漆等。

　　衛生間：地磚鋪設、墻磚鋪設、成品鋁扣吊頂、陰角線收口、地面

　　防水處理、包管道（三根）、門檻大理石安裝、包門套、實心工藝門、木制品刷油漆等。

　　主臥室：地面找平（含儲藏室）、墻面乳膠漆、頂面乳膠漆、木制

　　衣廚（不含移門）、包窗套、包門套、實心工藝門、門檻大理石安裝、包門套（儲藏室）、成品鋁扣吊頂、陰角線收口、輕隔墻、封門頭、木制品油漆等。

　　次臥室：地面找平、墻面乳膠漆、頂面乳膠漆、木制衣廚（不含移

　　門）、包窗套、包門套、實心工藝門、門檻大理石安裝、輕隔墻、木制品刷油漆等。

　　客房：地面找平、墻面乳膠漆、頂面乳膠漆、包窗套、包門套、實

　　心工藝門、門檻大理石安裝、包門套（儲藏室）、木制衣廚（不含移門）、成品鋁扣吊頂、陰角線收口、輕隔墻、封門頭、木制品油漆等。

　　陽臺：地磚鋪設（含臺面）、墻磚鋪設、杉木吊頂、陰角線收口、

　　包陽臺門套、陽臺門檻大理石安裝、地面抬高、木制品油漆等。

　　水電及其他工程：安裝冷熱水管、燈具、五金安裝、施工中垃圾清

　　運、水管、空調機械鉆孔、材料運輸、材料上樓、敲墻等。

　　4. 委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。

　　5.開工日期：201 年 月 日，竣工日期201 年 月 日，工程總天數：天。

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) ，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　第三條：質量要求

　　1. 工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3. 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5. 甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1. 乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3. 甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的 10 %作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經簽訂，甲方即應付 100 %工程材料款和施工工費的 10 %;當工

　　期進度過半(201 年月日)，甲方即第二次付施工工費的 80 %。剩余

　　10 %尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。

　　付款賬戶姓名：開戶行：

　　賬號：

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的 1 %作為誤工費支付給乙方。

　　2. 由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第七條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　1 )必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2 )二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　2. 乙方責任

　　1 )指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　2 )負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　第八條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 5 %

　　作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第九條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十條：合同的變更和終止

　　1. 合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的 10 %交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2. 施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十一條：合同生效

　　1. 本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)： 乙方：

　　簽字：委托代理人簽字：

精選裝修合同范文匯總 篇6

　　立書人： (以下簡稱甲方)

　　立書人： (以下簡稱乙方)，

　　雙方就甲方向乙方訂購服務事宜,商定甲方付款給乙方條件如下：

　　一、雙方同意付款方式為每一季度結算一次。

　　二、雙方同意每年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日為結算日。

　　三、雙方同意付款型態為匯款，附開戶銀行資料。

　　1、采現金付款者，甲方同意於貨到收現。

　　2、采支票付款者，甲方同意於貨到付票期_____日之票據予乙方。

　　3、采匯款付款者，甲方同意於貨到____日內，匯入乙方指定之帳戶。

　　4、采月結付款者，甲方同意於當月____日支付票期____日之票據予乙方。

　　四、甲方給付乙方款項之方式為 乙方派員收取?回郵寄回?匯入帳戶。

　　由乙方派員收取時，需攜帶證件 無?收款章?發票章。

　　五、是否需要乙方按月郵寄對帳單 YES NO。

　　六、其他約定事項：

　　一、甲方同意於付款時同時交付乙方付款明細。

　　二、若甲方支付客票(非甲方本人所開立之支票)，需由甲方於支票背面背書。 柒、特別付款方式說明：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

精選裝修合同范文匯總 篇7

　　委托方（甲方）：?承接方（乙方）：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____層式?____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80_________80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間墻面25_________40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30_________30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30_________30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_____?____元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，_________?年?4?月_?_日至?_________?年?7?月?日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：?乙方：

　　簽字（蓋章）：?簽字（蓋章）：

　　聯系電話：?聯系電話：

　　年?月?日?年?月?日

　　甲方（發包方）：

　　身份證號碼：

　　乙方（承包方）：

　　身份證號碼：

　　雙方協商，訂立本協議，以共同恪守。如下：

　　一、工程項目：

　　1、三個房間（兩臥室、一客廳，以下簡稱三個房間）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），房頂四周打石膏線，包三個房間的門、窗；客廳、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷立邦漆兩次。

　　2、通陽臺的門窗處打一吧臺，上方根據甲方要求（圖紙）做一置物架；陽臺東側打一多用途柜（底下放鞋、上面書柜）、西側打一吊柜，包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。

　　3、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊pvc板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳門后一多用途柜（底下放鞋，上面掛衣服）。

　　5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方負責施工。

　　三、質量標準：

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　二○○六年八月二十日至二○○六年十月十日，如不能按期完成，每天將處罰金五十圓。

　　五、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費伍仟陸佰圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，具有相同效應。

　　甲方：?乙方：

　　簽字（蓋章）：?簽字（蓋章）：

　　年?月?日?年?月?日

　　業主?(以下簡稱甲方)：聯系電話：

　　施工隊(以下簡稱乙方)：?聯系電話：

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《_____》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下：

　　一、?工程概況

　　工程地址：

　　二、?價格

　　清包工費：?￥?元，大寫：

　　其中?水電工?元

　　木工?元

　　瓦工?元

　　油漆工?元

　　垃圾清運費?元

　　三、?付款方式

　　1、施工隊進場，預支生活費：?1000元

　　2、木工完成，付1000?元

　　3、瓦工完成，付1000元

　　4、工程竣工，付1800?元

　　5、保修金?400元，從竣工之日起1年后支付

　　四、?設計

　　1、?甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作.

　　2、?甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可.

　　五、?材料

　　1、?乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失.

　　2、?未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用.

　　3、?乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票.

　　4、?乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，并承擔因材料質量引起的損失.

　　5、?乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的準確性.

　　6、?乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場.

　　7、?乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程.

　　8、?乙方應做好對施工完成的成品保護工作.

　　9、?未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　六、?工期

　　從?20?年?月?日起至?20?年?月?日止，工期為?天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天

　　七、?材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

　　八、?垃圾清運

　　1、?垃圾袋裝化

　　2、?垃圾應日日清

　　3、?垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所

　　九、?勞動力管理

　　1、?開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2、?未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3、?甲方應及時替乙方辦理小區出入證件并支付相關費用。

　　4、?乙方應具備在_________市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　5、?乙方指定由?為工地現場負責人，?為替補負責人。

　　6、?在合同價內，乙方應提供?人次跟隨甲方挑選材料。

　　7、?乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。

　　8、?未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　十、?施工機具

　　1、?乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　2、?因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔一半，甲方代購，在工程完工后結算。

　　十一、工地現場管理

　　1、?現場禁止使用明火。

　　2、?現場禁止吸煙。

　　3、?油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　十二、維修

　　1、?因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

　　2、?普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時內趕到并維修。

　　3、?若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

　　十三、辦公室裝修合同范本的附件

　　1、?施工項目清單。

　　2、?雙方認可的報價單。

　　3、?乙方開出的材料采購清單。

　　十四、辦公室裝修合同范本的爭議

　　1、?出現爭議甲乙雙方先協商。

　　2、?協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

　　推薦合同范本?建筑裝飾工程施工合同(甲種本)?辦公樓裝修合同?裝飾裝修合同?廣東省室內裝飾裝修工程施工合同?裝修合同書樣本?裝修施工協議書

　　十五、裝修要求

　　a.裝修工藝

　　“電路安裝工藝要求：

　　1、?電路安裝時，必須用有合格證書的產品材料。

　　2、?三線制安裝必須用三種不同色標。原則上，紅色、_____、蘭色、為火線色標。蘭色、綠色、白色為零線色標，黑色，黃綠彩線為接地色標。

　　3、?所有導線安裝時，必須用相應的pvc管子穿起來，埋在事先鑿好的深寬為4_________3cm的槽子里，如遇并排線路槽子鑿寬時，不能影響其他工種施工，必要時可和木、瓦工協商解決施工中的難題，不得有只顧自己，而不顧大局的施工作風。

　　4、?所有線路必須按橫平豎直的方向分布，嚴禁蛛網式分布。pvc管一頭要穿進總開關箱約3cm左右，然后沿墻壁，順地面?垂直分布，轉彎處用90度彎頭或軟管聯接好，并用管卡固定好。所有導線在pvc管子里不能有接頭。

　　5、?預埋導線的線徑大小是按電器的功率來測算的，空調，浴霸，電熱水器，冰箱的線路必須從開關箱單放到位。

　　6、?所有預埋導線留在接線盒處的長度為20cm，按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墻面0.5cm左右�？傞_關箱大小可視客戶用電線多少來確定。

　　7、?所有導線分布到位確認無誤后，可通電試驗，方法為：將所有用電接頭接上燈頭套上15w燈泡，接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格，這時可填寫工程交接單。請其它工種負責人簽字驗收，電氣隱蔽工程初步結束。

　　8、?安裝各種燈具和開關面板，需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時進場，大型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定4_________3cm木方，然后將吊燈固定羅絲切在木方上。所有開關的面板安裝必須平整端正，不得歪斜。扣板吸頂燈安裝時，必須將固定羅絲切在木楞子上，嚴禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)。

　　9、?電話線和有線電視線不得和電線同在一根pvc管內必須各行其道。

　　水路工藝安裝要求：

　　1、?使用的6分水管或鋁塑復合管，必須是經過檢驗出廠的合格產品。

　　2、?在施工過程中，必須將所有的管路連接接頭的羅牙用麻絲和白漆裹起來，上緊，按照橫平豎直分布到位，如遇有地面管路發生交叉時，次路管必須安裝過橋在主管道下面，使整體水管分布保持在一個水平線上。

　　3、?通陽臺的水管，必須埋在原毛坯房的地面或墻面鑿深4cm的槽內，然后用水泥砂漿將槽口封平。

　　4、?管道分布到位后，必須用管卡在轉彎處或有站椿龍頭的地方卡緊管子，不使松動。

　　5、?所有通水的地方必須安裝下水管和地漏，其pvc管的管子聯接時必須用專用pvc膠水涂滿均勻套好。并注意水平落差連接到原毛坯房預埋的主下水管時，應保持6小時靜止凝固。

　　6、?如遇原毛坯房預埋的主下水管不夠用或不理想(不就位)時也可按實際情況在樓板上重新開洞鋪設下水管道，重新用帶防火膠的砂漿封好管子四周，新封好的地方處用水泥砂漿圍一個高10mm的圈子，待凝固58小時后，將圈子里放滿水，經過24小時滲透到樓下看看新裝下水管四周有無滲水現象。如：沒有就證明新裝管道合格，反之則需重新處理，再做滲水試驗直至合格。”

　　刷墻

　　1?刷墻以前要刮掉墻面及頂篷的部分水膩子，做貼布處理

　　2一遍108膠兩遍膩子一遍底漆兩遍面漆?天花板一樣

　　3?注意乳膠漆要求的對水量

　　4墻面每刷遍漆都需要戶主驗收一下。

　　包門套1.?拆除原門框，大芯板襯底，櫸木板飾面，櫸木實木門套線。門套線寬不大于55mm，厚不大于10mm。

　　2.?油漆：聚酯清漆3遍。

　　3?墻體和門套之間要用繃帶或牛皮紙包

　　包門套、啞口的驗收標準

　　1要求橫平豎直，2米內±1mm，每工件外露部分倒角1_________45°，所有陰陽角都要靠角尺

　　2?鉛垂貼在門套上檢查垂直度

　　包門1.?多層板壓制，封邊，平板有造型(門尺寸不大于1000mm?w20_________mm)。

　　2.?油漆：聚酯清漆3遍。

　　3.門套包好后，會有好多釘眼，應該是先把木器刷一遍清漆后再讓油工補上釘眼，再刮膩子，膩子要刮至少兩遍，直到表面光滑平整為止。刮完用砂紙打磨平后才能噴漆。

　　門驗收標準

　　1.做門要開木門防裂槽

　　2.門鎖挖孔應用專業工具，上合葉應注意正反

　　3.注意所有的門要等高等寬

精選裝修合同范文匯總 篇8

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　本工程項目： 甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證本工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條：本工程概況

　　1、本工程地址：_________

　　2、店鋪規格：__________________________，總計：施工面積___ 平方米；

　　3、施工內容：詳見裝修施工圖。

　　4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。

　　5、工期：20xx年8月7日 至20xx年8月10日，工期共四天

　　第二條：本工程價款

　　本工程價款（金額大寫）__________________元。待本工程結束后一次性支付完畢。

　　第三條：質量要求

　　1、本工程使用主要材料的品種、規格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　2、本工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。乙方并提供三年的質量保修期。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　第四條：雙方責任

　　1、甲方責任：

　�。�1）配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電；

　�。�2）按時支付本工程款；

　　（3）配合乙方現場施工工作。

　　2、乙方責任：

　�。�1）按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工；

　�。�2）施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用；

　�。�3）負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負；

　�。�4）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　�。�5）嚴格按照合同約定時間完成；

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條： 爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響本工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　第七條： 合同生效

　　本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方（業主）： 乙方：

　　身份證號： 身份證號：

　　地址： 地址：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　工作單位： 法人代表：

精選裝修合同范文匯總 篇9

　　1、簽訂合同一定要細化。即便在示范合同中，不同的選項所代表的責任差別很大，裝修公司往往該選的不選，該約定的不約定。許多消費者只注意在合同正本中約定預算總額的多少，忽視在附件中對材料產地、規格、價格作細分。“這其實正中了裝修公司的下懷”。

　　2、裝修出了問題，消費者索賠的關鍵還得看證據。譬如，對于普遍存在的偷工減料，簽訂裝修合同時，可以約定若施工項目所用材料不合格，則此項施工費用，包括材料費應從總價款中扣除;已付款的，應由裝修公司退回。也可以約定如果某個施工項目因施工不規范造成部分工程不合格，如部分墻磚脫落或部分墻面起泡等，則應按不合格部分占此項目的比例，扣除此項目的價款。一旦合同中沒有約定，消費者要求裝修方賠償實際損失，就得委托評估機構進行評估。至于主張材料假劣或者工程瑕疵，還得請專門機構鑒定。

　　3、關于工程預算：一般來說，一份根據《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》做出來的工程預算基本上不會有什么缺陷。但有的消費者反映，結算金額與自己的預期時常有差距。其實，除了在施工過程中的工程變更所發生的費用變化外，主要的原因在水電改造上。在消費者簽訂家裝合同時，由于現場的一些情況在這個時候不是很清楚，所以工程總費用里不包含水電改造的費用。而結算時做的是所有工程項目的結算，出現差距就是必然的了。因此，建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。

　　4、關于設計圖紙：根據筆者的統計，很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。因此，建議您在簽合同的時候，盡量把各種圖紙準備齊全。

　　5、關于合同文件：根據經驗，一個比較完整的家裝合同除了工程預算、設計圖紙以外，還應該包括關鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。施工工藝是一個約束施工方嚴格執行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現象比比皆是，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發現問題，因此，一份比較嚴謹的施工計劃就是消費者保護自己的必要武器

精選裝修合同范文匯總 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方座落在余井北商住樓( )幢外墻裝修工程由乙方承擔施工，經雙方協商達成如下意見：

　　一、工程性質：由乙方包工包料(雙包)。

　　二、施工工藝：刮白水泥兩遍，砂紙打磨一遍，外墻漆兩遍(白色)。

　　三、質量要求：不起皮、不脫落、光亮、中檔以上外墻漆。保質期三年(期內包修)。

　　四、工程造價：每平方米玖元玖角(9.9元/m2)，按實際完成面積計算工程款。

　　五、付款方式：工程結束驗收后付總額的 ，余額作為質量保證金在 前付清。

　　六、安全：按施工規范操作，一切安全責任乙方負責。

　　七、甲方工地現有腳手架，乙方可借用施工，檢查加固安全由乙方自行負責。

　　八、工期：自開工之日起 天內完成工程任務。

　　九、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

精選裝修合同范文匯總 篇11

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

　　一、 工程概況及承包方式

　　1、 工程名稱：____________

　　2、 工程地點：________________________

　　3、 工程承包方式：包工包料

　　4、 工程概況：建筑面積______平方米。

　　二、 工程裝修內容

　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程

　　三、 工程造價

　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;

　　工程造價為：￥_________元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)

　　四、 工程期限

　　工程開工日期：_______年____月 ____日

　　工程竣工日期：_______年____月 ____日

　　五、 質量要求

　　按國家建設部行業標準JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。

　　六、 付款方式

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的

　　4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。

　　七、雙方責任

　　1、甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

　　2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

　　八、其它事宜

　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

　　2、本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

　　3、 工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

　　5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。

　　6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。

　　甲方單位名稱：____________ 乙方單位名稱__________

　　法人代表：____________ 法人代表：____________

　　委托代理人：____________ 委托代理人：____________

　　______年____月 ____日

精選裝修合同范文匯總 篇12

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　裝修工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證裝修工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：裝修工程概況

　　1.裝修工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.裝修工程開工日期：______年______月______日

　　5裝修工程竣工日期：______年______月______日

　　裝修工程總天數：________天

　　第二條：裝修工程價款

　　裝修工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢裝修工程材料預算表》。

　　第三條：質量要求

　　1.裝修工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢裝修工程材料決算清單》。

　　2.裝修工程驗收標準，雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　第四條：付款方式

　　1. 合同一經簽訂，甲方即應付100%裝修工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對裝修工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)

　　甲方付清裝修工程價款，，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢裝修工程保修卡，

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清裝修工程價款時，不得交付使用。

　　2.裝修工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付裝修工程價款的，每逾期一天按未付裝修工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第七條：合同生效

　　1.本合同由雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同一式 份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。

　　甲方(業主)：(簽章) 乙方：(簽章)

　　電 話： 電 話：

精選裝修合同范文匯總 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將_______________________工程發包給乙方施工，為了明確雙方責任、保證施工順利進行，經雙方充分協商，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

　　第一條?工程名稱：

　　第二條?工程地點：

　　第三條?工程內容：

　　第四條?工程造價及結算方式

　　1、本工程平涂面積______m2，單價為______元/m2（此單價不含稅金、配合費）。

　　2、工程總造價為___________，以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工程量（門窗不除空、不除踢腳線）計算，并結合簽證按實際結算。

　　第五條?合同工期

　　甲方發出進場通知后，______天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為______天。

　　在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：

　　1、遇到不可抗拒的災害或事故。

　　2、甲方要求變更設計圖紙，工程內容或增加項目。

　　第六條?工程款支付

　　甲方在乙方將工程材料送至現場時應付乙方材料款的_____（按送貨單）。乙方工程分四次工程量（第一遍膩子粉，第二遍膩子粉，第一遍墻漆，第二遍墻漆），甲方應在乙方每完成一次工程量付工程進度款_________萬元整。工程竣工驗收合格，剩余工程款一次性付清。

　　第七條?甲方、乙方責任范圍

　　一、甲方責任

　　1、甲方提供用水、用電和工人住宿位置，甲方承擔此費用。

　　2、按第六條支付乙方進度款。

　　3、負責提供施工相關的資料。

　　4、甲方派__________為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度現場簽證工作。

　　5、負責組織工程的竣工驗收。

　　二、乙方責任

　　1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。

　　2、乙方要派__________為工地現場代表，負責行使乙方的權力和義務。

　　3、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。

　　4、做好文明施工，工完場清工作。

　　第八條?違約責任及爭議解決辦法

　　1、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。

　　2、合同履行過程中如果發生爭議，雙方協商解決，如果無法達成協議，提交有關_____機構或向法院起訴解決。

　　第九條?其他事項

　　1、合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。

　　2、本合同壹式叁份，甲方執壹份，乙方執貳份，經雙方簽字蓋章生效，至工程價款全部結清后自動失效。

　　3、合同簽訂地點：

　　甲方：?乙方：

　　甲方代表：?乙方代表：

　　電話：?電話：

　　地址：?地址：

　　_______年_______月_______日

精選裝修合同范文匯總 篇14

　　發包方(簡稱甲方)：________________

　　承包方(簡稱乙方)：________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點：

　　2.住房結構：房型____房____廳____套，施工面積____平方米。

　　3.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4.承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_________元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08–62–97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

　　________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

精選裝修合同范文匯總 篇15

　　發包方(甲方)：______________

　　承包方(乙方)：______________

　　為加強對居住物業的裝修管理，規范物業裝修行為，根據《上海市居住物業管理條例》、《關于進一步加強本市居住物業裝修管理的通知》和《上海市家庭居室裝飾裝修管理暫行規定》等法規，甲、乙雙方經協商，就住宅裝修期間的管理事項，達成如下約定，以共同遵守。

　　第一條住宅裝修的基本情況

　　1、住宅建筑面積：___________平方米;結構類型：___________。

　　2、裝修施工期________天，預計自年______月______日______至______年______月______日。

　　第二條

　　甲方按照有關法規和《前期物業管理合同》或《物業管理服務合同》，對乙方裝修住宅的行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業主的正當利益。

　　1、應當將裝修的相關法規、裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項和《住宅裝修須知》等告知乙方，為進入住宅區的乙方人員進行住宅裝修須知的宣傳，辦理裝修施工人員的小區臨時出入證，指定建筑垃圾集中堆放點等。

　　2、應當不定期檢查乙方人員進入小區的出入證，如發現證件過期，應及時辦理續期手續， 對無證裝修施工人員應當拒絕其進入小區從事施工活動。

　　3、應按乙方裝修施工的進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，每天不少于二次現場巡視和檢查。其它裝修項目每天不少于一次的現場巡視和檢查。對發現違規行為，應及時采取勸阻、警告、發出書面整改通知等。

　　對涉及房屋結構安全的，應及時通知業主委員會并報區縣房地產管理部門依法查處。

　　4、對乙方整改不及時，為保障相鄰業主利益不受到侵害，應采取相應措施，收回小區臨時出入證、責成相關施工人員退出小區等，直至乙方改正、再辦理確認手續為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的，應當督促責任人及時修賠。

　　對阻止無效的，可直接按本協議約定，向人民法院提起民事訴訟。

　　第三條

　　乙方應嚴格遵守本市有關法規、《住宅裝修須知》，接受甲方組織的宣傳，與甲方簽訂《住宅裝修管理協議》，辦理住宅小區臨時出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。

　　1、乙方有權從甲方獲取裝修物業的結構、共用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規和本《協議》的不合理要求，乙方可以拒絕。

　　2、施工人員進入小區，自覺佩帶出入證，人員有變動，應主動辦理變更手續。施工人員須文明規范施工，服從甲方人員的管理，不得影響相鄰業主或使用人的正常使用。

　　3、維護房屋外觀統一，不得擅自封閉陽臺、安裝外置曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調室外機。防盜柵欄等。不得違反《條例》規定的禁止行為，因裝修不當造成相鄰業主房屋或公共部位損壞的，應承擔修復、賠償等責任。

　　4、施工期間應采取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業主或使用人日常生活造成的影響，晚間______時至次日上午______時和節假日，不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產生嚴重噪聲的施工。

　　5、施工期間應關閉分戶門，不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。應自覺維護小區公共秩序，不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫，保持環境整潔。建筑垃圾應袋裝化，并按規定時間運送垃圾，集中在指定地點堆放，搬運材料或垃圾后應負責及時打掃，保持公共部位清潔。

　　6、施工人員須住宿的，應確保相鄰業主或使用人不受妨礙，并按規定到當地警署辦理暫住證。

　　7、施工期間，必須掛牌施工，接受相鄰業主、業主委員會和甲方的監督，對公共區域(包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)應采取必要的防護措施。

　　8、施工完成后，應向甲方提供住宅裝修管線布置圖等資料、退還小區臨時出入證。

　　9、

　　10、

　　第四條違約責任

　　1、甲方未按本協議的約定為乙方辦理相關裝修手續的，應承擔延誤工時的責任。

　　甲方不履行管理職責，故意刁難乙方造成

　　損失的應賠償。

　　2、乙方擅自調換裝修施工人員不辦理小區臨時出入證的，甲方可拒絕其進入小區從事施工作業，由此造成的損失由乙方自負。

　　3、________________________

　　4、________________________

　　5、________________________

　　第五條

　　本協議在履行中若發生爭議，各方應協商解決。協商不成時，可人民法院提起民事訴訟。

　　第六條

　　本協議期限：______年______月______日至______年______月______日。

　　第七條

　　本協議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協議一式叁份，甲、乙雙方各執一份，一份向小區業主委員會備案。

　　甲方(簽章)：___________乙方(簽章)：___________

　　簽訂日期：_______年____月____日_______年____月____日

精選裝修合同范文匯總 篇16

　　發包方（甲方）：xx科技發展有限公司

　　承包方（乙方）：

　　甲、乙雙方依據《合同法》等有關規定，在平等、自愿的基礎上，就乙方承包甲方門店裝飾裝修工程（以下簡稱“工程”）的有關事宜，特訂立本合同，以資雙方共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：運動館

　　1.2 工程地點：不等區域，具體門店地點由甲方在《單店工程裝飾合同》中指定。

　　1.3 合同期限：【36】個月，自本合同生效之日起開始計算。

　　1.4 合作方式：在本合同工程區域和合同期限內，甲方可將其新增門店裝飾裝修工程和合同期限前已有門店店面新形象改造裝修工程交由乙方承包。乙方應具備相應資質證書，保證在合同期限內儲備富有施工經驗的工程專班人員隨時接受甲方的開工指令。未經甲方書面同意，乙方不得轉包或者分包任一單店工程。

　　1.5 單店工程內容：包括但不限于水電改造工程，消防工程、空調工程、拆除工程、電器安裝、門頭改造、墻體改造、隔斷墻、地磚、吊頂安裝，頂面、墻面裝飾、門、儲物柜打造、柜臺拼裝、標識宣傳品安裝、清潔工程，搬運工程、門店新形象升級改造工程等門店裝飾裝修工程中應包含的所有工程。

　　1.6 單店工程承包方式：

　　1.6.1 乙方包工包料，即除應由甲方提供的材料、設備外，乙方負責按照“裝飾裝修設計圖”和《施工手冊》的要求提供足夠的人工和其他材料。

　　1.6.2 工程固定單價，即甲方交付給乙方承包的每一門店的工程總價款均統一所列各項目的單價和實際數量進行計算。

　　如因裝修建材市場行情發生變化，乙方請求變更部分項目單價的，應向甲方提出變更的申請，甲方同意后，按變更后的單價執行，但本合同生效之日起6個月內不得變更，或者在每一門店工程開工至復檢合格前，據以計算該門店工程的所列單價不得進行調整。

　　第二條 工期

　　2.1 開工時間：具體門店工期由甲方在《單店工程裝飾合同》中指定。

　　2.2 單店工程工期：具體門店工期由甲方在《單店工程裝飾合同》中指定。

　　第三條 甲方的工作

　　甲方將門店工程交付給乙方的，應完成以下工作：

　　3.1 開工前一天，將門店鑰匙交付給乙方。

　　3.2 開工當天12時之前，提供“裝飾裝修設計圖”給乙方。施工期間，甲方指導乙方按照設計圖進行施工。甲方可對設計圖提出修改意見，乙方遵照修改意見施工。

　　3.3 負責施工現場的水、電、路三通。

　　3.4 對工程質量、進度進行監督，提出合理整改意見的（不包括設計變更）。

　　3.5 進行中間工程、隱蔽工程、竣工驗收和復檢，提出合理整改意見。

　　第四條 乙方的工作

　　乙方承接甲方工程的，應完成以下工作：

　　4.1 提供的人工應具備相應的裝修、裝飾技能。

　　4.2 乙方應按照標準與規范、設計要求和甲方要求采購材料設備，保證有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，并對材料設備質量負責。

　　如甲方發現乙方使用不符合標準與規范、設計要求或甲方要求的材料設備的，乙方應當負責修復、拆除或重新采購，并承擔發生的費用，工期不予順延。

　　甲、乙雙方均不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

　　4.3 遵守物業管理單位關于房屋裝修的管理規定，包括但不限于允許施工的時間、廢棄物的清運和處置、噪音控制等等。

　　4.4 嚴格按甲方提供的“裝飾裝修設計圖”和《施工手冊》施工，未經甲方書面同意，不得擅自修改“裝飾裝修設計圖”或者不按照“裝飾裝修設計圖”、《施工手冊》施工。

　　4.5 嚴格執行國家關于施工規范、安全操作規程、防火安全和環境保護的規定。

　　4.6 施工中不得拆改承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方或甲方協助房主辦理有關審批手續。

　　4.7 根據工程需要，提供并負責維修施工中使用的照明、圍欄和警示牌等。

　　4.8 保持施工現場整潔，符合文明施工規定，工程竣工前要達到工完場清，保證在工程交付時門店內的上、下水管道暢通、衛生間清潔。

　　4.9 確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生施工質量問題，負責返工（修）、更換并承擔所發生的費用。

　　4.10 本合同期內，每月的10號和25號向甲方匯報正在施工的工程情況，與甲方商討解決施工過程中所發現的問題。

　　4.11 工程竣工后，店內空氣質量應當符合國家有關標準。甲方可以委托有資格的檢測單位對空氣質量進行檢測。因施工原因導致檢測不合格的，乙方應當返工（修）、更換并承擔所發生的費用。

　　4.12 新店工程未移交給甲方前，負責工程成品、半成品和設備的保護。老店的門店新形象改造升級工程中撤換下的標準件在未由甲方回收前，乙方應負責妥善保管。如因乙方原因造成工程或其任何部分，以及材料設備或臨時工程的損壞，乙方應及時自費彌補上述損壞，保證工程質量在各方面都符合合同約定的標準，并保證工期不受延遲，否則甲方有權聘請第三方彌補上述損壞，由此發生的費用由乙方承擔，造成工期延遲的，乙方應承擔誤期違約責任。

　　4.13 及時報請甲方組織中間工程、隱蔽工程和竣工驗收，甲方提出整改意見的，乙方應遵照甲方意見及時整改，由此增加的工程費用或給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　4.14 竣工驗收完成當天，乙方應負責將施工隊及時退場。

　　4.15 本合同《施工手冊》中所列的承包人應承擔的其他工作職責。

　　第五條 關于安全施工的特別說明

　　5.1 乙方作為施工方必須遵守《安全生產法》和其他有關安全生產、文明施工的有關規定，加強施工管理，建立、健全安全施工責任制度，完善安全施工條件，采取必要的安全防護措施，確保安全施工，消除事故隱患。

　　5.2 乙方應當對其施工人員進行安全施工教育和培訓，保證施工人員具備必要的安全施工知識，熟悉有關的安全施工規章制度和安全操作規程，掌握各自崗位的安全操作技能。乙方應當為施工人員提供符合國家標準或者行業標準的勞動防護用品，并監督、教育施工人員按照使用規則佩戴、使用。

　　5.3 施工過程中發生安全事故的，乙方應及時處理，不得影響施工進度。因乙方安全措施不力造成人身或財產損害的，事故責任和因此起發生的費用由乙方承擔。

　　5.4 乙方提供的人工在施工過程中侵害他人權益，或者遭受他人侵害的，乙方應及時處理，不得影響施工進度，有關法律責任由乙方承擔。

　　第六條 工程竣工驗收及相關責任

　　6.1 甲、乙雙方同意，工程質量以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210－20xx）的國家標準及甲方《工程驗收單》的要求為準，室內環境達標以《建筑裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》和《民用建筑工程室內環境污染控制規范》為準。

　　6.2 中間工程、隱蔽工程或全部工程完工時，甲、乙雙方應共同進行中間工程、隱蔽工程或竣工驗收；工程竣工驗收合格并交付給甲方使用后，甲方門店經營滿一個月時，甲、乙雙方應對門店進行復檢。各種驗收和復檢均應填寫《工程驗收單》。對驗收或復檢中所發現的質量問題，乙方應按國家標準和甲方的要求負責返工（修）、更換并承擔所發生的費用。

　　6.3 工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為實際竣工日期。

　　第七條 工程延期

　　7.1 除本合同另有約定外，對設計變更、不可抗力（注：乙方人員罷工不屬于不可抗力）以及甲方同意的工期順延等原因造成工程竣工日期延遲的，工期順延，并由甲乙雙方書面確認順延的時間，乙方不承擔誤期的違約責任。

　　7.2 因甲方原因導致中途停工，工期順延，且甲方應按【200元/天】的標準向乙方支付誤工費。

　　7.3 工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為實際竣工日期。因乙方原因不能按本合同第2.2條約定時間實現竣工驗收合格的，包括但不限于施工進度緩慢、驗收不合格等等，工期不順延，視為乙方誤期，乙方應按本合同第7.4條的約定向甲方支付誤期違約金和賠償金。

　　7.4 誤期的違約責任

　　7.4.1 乙方不能按時竣工的，除本合同第7.1條約定外，每延遲一小時，乙方應向甲方支付違約金100元；如在約定的竣工日期當天17時前乙方仍不能竣工的，則乙方應向甲方支付違約金1000元，當天17時之前發生的誤期違約金不再支付。

　　7.4.2 鑒于每一門店工程工期屆滿的次日為甲方開業時間，如乙方在工期屆滿后仍不能竣工，造成甲方不能按時并正常開業的，除本合同第7.1條約定外，乙方應按延誤期間內該門店應交納的租金和甲方在相同/附近地段其他門店的經營收益承擔賠償責任。

　　第八條 工程款的結算

　　8.1 工程總價款的核算：根據驗收時所確定的實際施工量，按照《預算表》所列各項目單價計算工程總價款。乙方不得在《預算表》所列項目以外向甲方主張任何名目的費用。

　　8.2 工程價款的支付

　　8.2.1 每個單店工程竣工驗收合格的，乙方向甲方出具正規稅務發票后的【7】個工作日內，甲方支付工程總價款。

　　8.3 質量保證金：

　　8.3.1 質量保證金的交付：自本合同簽訂之日起【 2 】個工作日內，乙方一次性向甲方交付【 150000 】元質量保證金。

　　8.3.2 質量保證金的退還：質量保證金不計息。本合同期滿后的【 2 】個工作日內，甲方退還50%的質量保證金。保修期滿2年時，應乙方通知，甲方將質量保證金余款返還給乙方。因乙方怠于或拒絕承擔保修責任，質量保證金不返還，乙方還應承擔甲方發生的維修費用。

　　第九條 保修責任

　　9.1 工程竣工驗收合格后，乙方向甲方出具《裝飾裝修質量保證書》及《工程保修單》，負責對本合同第1.5條范圍內的工程進行保修。

　　9.2 保修期為1年，自工程竣工驗收合格之日起開始計算。有防水要求的部位，例如衛生間、外墻面等等，防滲漏的保修期為3年。

　　9.3 屬于保修范圍的項目，乙方應在接到甲方通知后的【 2 】天內派人保修；發生緊急搶修事故的，乙方在接到甲方通知后，應立即到達事故現場搶修。保修不收取任何費用，乙方不在約定期限內派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，所發生的保修費用由乙方承擔，甲方已支付的，可向乙方追償。

　　9.4 每次質量保修完成后，由甲方組織驗收，驗收標準和整改適用本合同第六條的約定。

　　甲方簽名：

　　乙方簽名：

　　20xx年xx月xx日

精選裝修合同范文匯總 篇17

　　委托方(甲方)：____________

　　承接方(乙方)：____________

　　甲方雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居家裝修，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：裝修概況

　　1、工程地址：____________________________________;

　　2、居室規格：____________________________________;

　　3、施工內容：____________________________________;

　　4、裝修開工日期：________________年________月________日

　　竣工日期：________________年________月________日

　　工程總天數____________天

　　第二條：裝修價款

　　1、工程價款(金額大寫)________元

　　2、增項部分(金額大寫)________元

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱經雙方認可;

　　2、工程驗收標準以國家標準為驗收標準;

　　3、施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用應另簽補充協議。

　　第四條：付款方式

　　1、裝修硬裝完成，經甲方驗收合格，甲方付工程款的________%;家具電器進場后經甲方驗收合格，甲方付清剩余款項;

　　2、甲方付清工程款，乙方應開具保修卡及收據，向甲方辦理移交。

　　第五條：違約責任

　　1、合同生效后在整裝范圍內若乙方達不到甲方合理要求，在甲方要求整改后仍達不到甲方要求甲方有權單方面終止合同并拒絕支付裝修款項;

　　2、乙方在規定時間內未完成裝修工程造成工程逾期，每逾期一天，乙方應賠付甲方每天50元逾期費用，該費用甲方在結算工程款中扣除;

　　3、如乙方逾期超過30天則甲方可單方面終止合同并拒絕支付裝修費用;

　　4、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同后，可視本合同解除。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同由雙方簽字蓋章后生效;

　　2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份;

　　3、本合同附件以及補充協議同本合具有同等效力。

　　甲方(業主)：____________乙方：____________

　　電話：____________電話：____________

　　日期：____________日期：____________

精選裝修合同范文匯總 篇18

　　上訴人（原審被告）：____置業顧問有限公司

　　地址：____市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：_________

　　被上訴人（原審原告）：_________女士

　　地址：____市____區____街

　　原審被告：____A房地產開發有限公司

　　地址：____市____區____東路____號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人____V置業顧問有限公司、____A房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了____苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　____市中級人民法院

　　上訴人：____置業顧問有限公司

　�。ㄉw章）

　　日期：20_________年_________月_________日