零星項目施工合同范本（通用20篇）

零星項目施工合同范本 篇1

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條例》及其他相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，甲方愿把本工程發包給乙方，為明確雙方權利和義務，經雙方協商一致，訂立本合同，共同遵守。

　　一、場地位置：武漢市漢陽區芳草路與漢城路交叉口。

　　二、工作內容：森林湖項目零星工程。

　　三、工程范圍：森林湖項目場地前期鋪路墊磚渣、場外借土回填、臨時排污雨水管井、清理泥漿池、基坑滑移搶險加固、6#、7#、售樓部土方場內倒土后挖轉平整、臨時售樓部基礎、化糞池及周圍場地回填壓實、臨時彩板房基礎地坪施工及搭建、零星借工、機械作業等零星工作內容。

　　四、工程質量要求和驗收標準

　　1、工程質量要求：必須達到合格工程標準。

　　2、工程質量控制：所有工程必須達到相應的技術要求。工程質量達不到要求應予以返工，直到達到要求。若由此而造成工程逾期的，由乙方負責。為達到前述目標，甲方有權制定質量控制獎罰措施，乙方必須遵照執行。

　　3、工程質量驗收標準執行現行國家質量驗收規范及地方行政管理部門制定的規范文件。

　　五、合同價款

　　1、本工程采用固定綜合單價合同，本綜合單價包括完成本工程所需的一切成本費用、利潤、風險及稅金等，任何情況綜合單價不再調整 。

　　2、本合同固定綜合單價如下表：和昌·森林湖零星工程綜合單價表

　　六、付款及結算

　　1、工程款支付

　　1.1本工程采用分期結算付款方式，每兩個月支付一次，雙方結算核對后10日內付款至當期工程結算總價的80%，剩余20%工程款待合同執行完畢后一次付清(無息)。

　　1.2乙方提供銀行帳號和工程所在地稅務機關認可的正規發票，甲方將相應工程款付清。

　　2、工程結算

　　2.1結算工程量以現場簽證為準，工程結算款=各單項綜合單價*各單項簽證工程量;

　　2.2工程竣工驗收合格后10日內，乙方報送完整竣工資料，甲方在接到乙方報送合格的竣工結算資料后10日同乙方核對完畢(乙方積極配合的情況下，如乙方14日內不予甲方進行結算，以甲方單方計算為準)。

　　七、工期要求

　　本工程從20xx年5月1日開始陸續施工，20xx年12月31日截止，具體各單項工程開工時間按甲方工程部通知為準。施工順序及分部位等的具體要求詳見甲方工程部書面通知，乙方在接到甲方工程部通知后必須按照通知要求內容及時間內組織施工，如達不到甲方工程部要求，每拖延一天，支付違約金20xx元，拖延超過3天以上(含第3天)，承擔每天5000元的違約金，且甲方有權解除合同。因不可抗力、甲方原因造成的工期拖延，經甲方確認后，工期予以順延。

　　八、責任和義務

　　1、甲方責任：

　　1.1按合同要求明確零星工程的范圍、施工內容及相應的技術標準。

　　1.2甲方負責監督乙方施工質量和安全文明施工。

　　1.3工程結束后，按合同規定的付款方式及時付款。

　　2、乙方責任：

　　2.1按照設計要求、規范規定及現場實際情況編寫施工方案并組織施工，確保工程質量。如果由于乙方的不規范操作等造成質量問題發生返工而引起的工期延誤的經濟損失由乙方全部承擔。

　　2.2施工過程中，如實填寫原始記錄，按照工序完善相關資料，工程結束后向甲方提供全部完整的竣工資料。

　　2.3乙方對本工程的地理位置、交通條件、周邊自然環境、政府部門和村民等外部關系充分了解，本工程總價不因任何原因的變化而調整。

　　2.4乙方負責協調周邊關系，因周邊阻撓引起的工程不能正常進行或遭到損壞，由此造成的費用增加和責任，由乙方自行承擔。

　　2.5乙方在施工過程中的法律等其他糾紛由乙方自行負責，如果給甲方帶來法律糾紛和其他損失，甲方將從乙方工程款中扣除，來彌補甲方的損失。

　　2.6乙方施工期間，確保外界不向廠區內傾倒建筑和生活垃圾、排放污水;當工程交付時，乙方應當從施工現場清除并運出乙方的設備、材料、垃圾和各種臨建設施，保持工程現場的清潔;否則，甲方有權委托第三人清理，發生的費用由乙方承擔。甲方有權自任何應支付給乙方的費用中扣除或依法向乙方索取。

　　九、質量要求、安全文明施工保證

　　1、工程質量達不到要求，乙方應無償整改。整改未完成，每延期一天，支付違約金20xx元，拖延超過3天以上(含第3天)，承擔每天5000元的違約金，且甲方有權解除合同。

　　2、乙方在零星工程的施工過程中，必須保證場地內正在施工的其他工程正常及安全施工。

　　3、由于乙方在施工過程中施工不當而造成的對其他在建項目等成品工程的破壞、質量隱患等情況由乙方負責并承擔經濟損失。

　　十、安全、文明施工

　　1、乙方應遵守工程建設安全生產有關標準規定，嚴格按照安全生產標準、規范組織施工;特種機械作業人員應具備相應的作業資格，并隨時接受行業安全監督人員的監督檢查，在施工中采取必要的安全防護措施，消除安全事故隱患，由于乙方安全措施不到位造成的事故損失和相應責任由乙方全部承擔。

　　2、乙方必須對現場周邊情況做詳細的調查，在施工時要注意場地內及臨近區域的地上及地下管線安全，無視甲方的警告造成管線遭到破壞，由此發生的一切損失由乙方負責。

　　3、乙方接受甲方的監督和管理，嚴格做好安全文明施工管理，如違反安全施工操作規程和防護規范而發生人身傷亡事故，由乙方承擔。

　　4、自行負責乙方的人員、機械設備、材料以及成品和半成品的安全和保護。發生相關事故由乙方全部承擔。

　　5、保證交通暢通，保證文明施工，乙方承擔因施工污染市政道路路面的責任。

　　十一、廉政條款：

　　1、本合同雙方都知悉并自愿共同嚴格遵守中華人民共和國反商業賄賂的相關法律、法規規定，雙方均知悉任何賄賂行為均構成違法乃至犯罪，也應當依法承擔相應的法律責任。

　　2、無論出于何種事由，乙方向甲方主要負責人、經辦人或其他相關人員給予包括但不限于回扣、好處費、現金、有價證券、購物卡、禮品或資助旅游等形式的不正當利益的，應視為乙方違約。

　　3、若乙方及其經辦人員在投標、合同談判、簽訂及履行合同過程中，給予甲方主要負責人、經辦人或其他相關人員本條第二款所列示的不正當利益的，一經發現，甲方有權解除本合同，并有權主張乙方按照行賄金額的十倍支付違約金，作為對甲方的賠償。

　　4、本條所稱“其他相關人員”是指甲方主要負責人、經辦人以外的與本合同有直接或間接利益關系的人員，包括但不限于甲方主要負責人、經辦人的親友。

　　十二、爭議

　　本合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十三、合同期限

　　本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工、工程價款結算完畢，雙方結清一切手續后失效。

　　十四、本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，肆份均具有同等法律效力。

　　十五、本合同未詳盡約定的事項，可參照國家及省、市有關規定執行。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

零星項目施工合同范本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方愿將____零星工程以包工的方式承包給乙方，經雙方充分協商一致，達成如下協議：

　　一、承包內容：-_____________________

　　二、承包價格：承包價格參考《現代城零星項目價目表》。___________________

　　三、結算方式：乙方施工完畢驗收合格7天后方可結算。

　　四、付款方式：所有工程完成驗收合格后一次性結清承包價款。

　　五、質量要求：必須按甲方提供的施工圖、甲方要求的建筑工程規范和要求施工，必須達到建筑工程質量驗收標準。如因工藝問題造成的返工，一切工費由乙方負責。

　　六、工期要求：工程總工期為 天，即施工時段為 年 月 日至 年 月 日，工期包括雨天在內，每延遲一天按貳佰元進行處罰。

　　七、其他要求

　　1.施工期間，堅決杜絕一切安全事故發生，所有安全事故無論大小，概由乙方負責。

　　2.施工期間，乙方必須服從甲方相關技術人員的現場指導和監督，不得以任何借口無理取鬧，拒絕施工。

　　3.乙方若無故擅自停工，甲方有權終止合同，前面工程所發生的費用甲方概不負責，合同另簽他人。

　　4.乙方在施工過程中應嚴格遵守國家各項法律規定，遵守甲方的工作規范、操作規程、勞動安全衛生制度等各項規章制度，愛護甲方財物，維護甲方利益，服從甲方的領導、管理。乙方在施工中因違章作業，違反勞動紀律，發生人身傷亡事故，概由乙方自己負責。

　　5.工程竣工后由甲方驗收質量檢查，并簽字付款。

　　八、本合同一式二份，甲方乙方各執一份。自簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

零星項目施工合同范本 篇3

　　發包人：(以下簡稱甲方)

　　承包人：(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法規，遵循自愿和誠實信用的原則，雙方就本項目施工事項協商一致，明確雙方權利和義務，訂立本協議，共同遵照執行。

　　第一條 工程概況

　　1-1工程名稱:

　　1-2工程地點：熙龍國際小區內

　　1-3工程建設規模：

　　第二條 工程承包方式和內容

　　承包內容：

　　第三條 合同工期

　　開工日期： 月日 完工日期： 年 月 日 合同工期總日歷天數： 天

　　第四條 質量標準

　　按照國家現行《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》驗收達到優良。

　　第五條 合同價款及計算方式

　　5-1、單價：

　　5-1-1、圖紙及合同之外的時工按： 元/工

　　5-1-2、計算方式：

　　第六條、發包人工作

　　6-1 負責施工場地具備施工條件，擔負施工現場的指揮、調度工作，做好各工種的協調關系。

　　6-2 開工前發包人負責向承包人進行施工前技術交底及施工技術、安全生產指導教育工作，確保工程施工順利進行。

　　6-3 負責施工過程中各分部分項工程質量的檢查和驗收。

　　6-4 發包人負責對承包人進行《安全生產管理條例》、《現場文明施工管理條例》的教育。

　　第七條 承包人工作

　　7-1 承包人進場后，必須接受發包人和現場管理人員的質量監督和現場調度。執行《安全生產管理條例》、《現場文明施工管理條例》和《住宿管理條例》的規定，加強施工現場管理，確保文明施工和安全施工。否則承擔違規罰款責任。

　　7-2 承包人應按施工技術規范、施工設計圖紙及甲方現場管理人員要求施工。并按合同中約定的內容和時間完成項目施工任務，否則承擔違約責任。

　　7-3 在施工中和未交接驗收之前，承包人應負責未完成和已完工程的保護工作。保護期間如發生損壞、承包人自費予以修復或按實際損失賠償。

　　7-4 保證施工場地的清潔符合環衛管理的有關規定，不隨地浪費材料，退(轉)場時負責清理材料及垃圾。

　　7-5 承包人承擔因自身安全保護措施不當，違反有關規定而造成的人身傷亡事故的責任，及其因此而發生的一切費用。

　　第八條 中途退場

　　本合同協議采用約定試用期辦法，有下列情形之一的，發包人可以解除合同：

　　8-1 在施工過程中因承包人原因多次出現施工質量問題，進度達不到約定要求期限，經三次協調無效，發包人認為承包人已無能力履行協議中各項條款的;

　　8-2 承包人嚴重違反勞動紀律或合同附件中管理條例：《安全生產管理條例》、《現場文明施工管理條例》、《住宿管理條例》等制度的。

　　第九條 進度、質量

　　9-1 承包人必須按確定的進度計劃組織施工，不能由此影響總體施工進度。如因承包人責任影響工程驗收的，應由承包人承擔逾期罰款責任，罰款則在工資額內扣除。

　　9-2 承包人必須按國家現行建筑施工技術規范及設計圖紙要求施工，如因承包人責任而未達到驗收標準的項目工程，承包人要承擔違約責任;返工并賠償經濟損失。賠償金額按實際經濟損失計取，并承擔返工直達到驗收標準所需的一切費用。

　　第十條 工程款支付方式：

　　第十二條 違約賠償

　　12-1 工程成品保護賠償：自費修復或按實際損失。

　　12-2 承包人不能勝任工作：中途退場按實際合格的工程量結算并解除合同。

　　12-3 承包人延誤工期賠償：每延誤一天按 元罰款。 本協議一式三份，發包人二份，承包人一份雙方簽字蓋章后生效，工程結算完畢，本合同即告終止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

零星項目施工合同范本 篇4

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　為美化_____環境，適應開發需要，____綠化改造工程由乙方負責，現雙方就相關事宜達成如下協議：

　　一、工程期限：

　　自20__年8月20日至20__年9月28日

　　二、養護期：

　　自竣工驗收后一年

　　三、工程地點及內容：

　　______

　　四、工程造價及結算方式：

　　(1)工程竣工驗收合格后按實結算。

　　(2)付款方式：

　　1、竣工驗收合格后付總工程款的60%。余款工程養護期結束甲方驗收合格后一次性付清;

　　2、必須到__地稅局作項目登記;

　　3、工程發票必須到__地稅局代開或者提供由__地稅局蓋章確認的稅款繳入__金庫的完稅證明。

　　五、安全施工：

　　施工單位應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必須的安全防護措施，施工過程中產生的垃圾需及時清運，如乙方在施工過程中有安全事故發生，甲方不負任何責任，一切經濟費用均由乙方負擔。

　　六、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經由雙方簽字蓋章后生效，合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　日期：___年___月___日

零星項目施工合同范本 篇5

　　單位(甲方)：_________

　　施工單位(乙方)：_________

　　根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_________。

　　二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。

　　三、工程內容

　　1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

　　3.工程竣工后，乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植，按具體樹種.種植起算);

　　4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植;

　　5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。

　　四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的50%;

　　2.第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的25%;

　　3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的20%;

　　4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。

　　八、其他約定

　　_________。

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

零星項目施工合同范本 篇6

　　簡稱甲方

　　簡稱乙方(內墻瓷磚班組)

　　為適應建筑發展結合項目部具體情況，經雙方商定簽定以下合同，以便共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱： 樓

　　2、工程地點：

　　3、承包形式：包工不包料、包驗收合格。

　　4、工程質量標準：合格

　　5、工程自年月年月

　　第二條 承包范圍及單價

　　1、承包范圍：電梯井前室公共部位地磚及飾面、墻磚粘貼以及漿縫、勻縫、維修、清洗、成品保護等，材料運輸不在承包范圍內。

　　2、承包單價：電梯井前室公共部位地磚600600每平方米30元，飾面磚墻磚300600每平方米30元。

　　第三條 付款方式

　　每月驗收通過后支付以上經審核后的實際所完工程量價款60%，剩余工程量在20xx年12月底一次性付清。

　　甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

　　年 月 日 年 月 日

零星項目施工合同范本 篇7

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規定，結合本工程具體情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原則，經甲乙雙方協商同意，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_____

　　2、工程地點：_____

　　3、承包范圍：_____

　　4、工程承包方式：_____

　　二、合同工期

　　開工日期：_____

　　竣工日期：_____

　　三、工程造價、付款方式及質保金

　　工程造價：_____元整小寫_____元(人民幣)付款方式：本工程無預付款。工程完工，驗收合格。經甲方審計完成后7天內按審計金額的90%付款。

　　質保金：本工程保修期為一年。保修期滿，無質量問題7天內甲方付清剩于工程款。

　　四、工程質量及驗收標準

　　1.本工程由甲乙雙方及有關部門以國家(行業)的相關標準、規范為標準共同驗收。

　　2.工程質量必須符合____________________及其他的國家和行業現行的`相關標準、規范。

　　五、安全施工

　　1.乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時，還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。

　　2.乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。

　　六、質量保修

　　1.本工程免費質量保修期限為1年，終身維護保養。

　　2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。

　　3.在免費保修期內，乙方應有專人負責該項目的保修工作，定期與甲方溝通達到2次/月。同時，必須保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

　　4.保修金支付方法

　　4.1質量保修金在規定的質保期滿后，如無任何質量問題，甲方一次性無息付給乙方。

　　4.2在免費質量保修期內，出現質量問題，乙方接到甲方維修通知后，未能在第二條規定時間內進行維修，則視為授權甲方組織維修，并由乙方承擔所有費用和質量責任，同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后，乙方負責補足質保金。

　　4.3在免費質量保修期內，出現質量問題，由于乙方原因，甲方無法同乙方取得聯系，按照上一款執行。

　　七、雙方的權利和義務

　　1.甲方負責為乙方協調施工用水、用電。

　　2.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與其他施工單位溝通等工作。

　　3.乙方必須按照經甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝，不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。

　　4.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗，并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前，乙方應對整個消防系統負責。并主動做好工程的后期維護保養工作。

　　八、違約責任

　　1.工程如未按合同約定時間竣工，每延誤一天，乙方必須向甲方支付本工程總造價的5%的違約金。

　　2.由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因，導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等，乙方承擔由此造成的一切損失。

　　九、爭議的解決

　　本合同發生爭議，雙方協商解決;協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。

　　十、其他約定

　　1.本合同正本兩份，雙方各執一份;副本四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　2.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　日期：________________日期：________________

零星項目施工合同范本 篇8

　　發包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)

　　為加強土地開發整理，確保非農業建設占用耕地的占補平衡，甲方將鎮村土地整理占補項目發包給乙方承建。為不誤農時，保質保量完成施工任務，經與乙方協商，達成如下協議：

　　一、工程內容

　　甲方根據荊土資批號文件立項批復，建設規模總面積為公頃(折畝)。工程內容由土地平整、田間道路、部分配套工程組成(具體詳見工程量表)。

　　二、雙方責任

　　甲方負責項目資金投入、工程施工檢查和新增耕地用于建設項目占用耕地的補充。乙方負責按甲方的規劃設計圖施工。工程質量必須符合《湖北省土地開發復墾整理驗收辦法及標準》規定的要求。

　　三、工程價款與付款方式

　　甲方對乙方實行包干投入，工程款總額人民幣大寫：(小寫：元)。資金以財政轉移支付方式撥付，乙方在資金的使用上必須做到規范、安全、有效。

　　付款方式：首期：乙方工程施工隊進場施工，甲方支付乙方合同價款總額的50%，作為項目實施的啟動資金，由乙方專款用于該項目的土地開發整理。

　　二期：工程項目施工完工，經甲方初驗后，付工程合同價款總額的40%，余款10%待上級部門驗收后一次性付清。

　　四、其他事項

　　1、排水費實行包干，甲方付給乙方排水費元，乙方負責本項目全程排水。

　　2、乙方負責安全生產，承擔一切安全責任。

　　五、工期

　　總日歷工期天。自年月日起至年月日止。

　　六、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。本合同自簽訂之日起生效，甲乙雙方共同遵守。

　　甲方：乙方：

　　代表(簽字)：代表(簽字)：

　　20--年--月--日

零星項目施工合同范本 篇9

　　甲方：巴州區梓橦廟鄉柳崗坪村村民委員會

　　乙方：

　　根據 號文件批復同意的巴州區20x年以工代賑項目實施方案，現決定對這些道路、水利工程進行建設及整治。按照《中華人民共和國合同法》及其他

　　有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，經協商，甲方將 工程承包給乙方組織實施，并達成如下協議：

　　一、工程概況

　　工程名稱：巴州區20x年以工代賑項目柳崗坪村道路工程 工程地點：巴州區梓橦廟鄉柳崗坪村施工區

　　工程內容：鄉村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，房屋及附屬設施15戶。

　　二、工程承包實施范圍

　　按項目實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內容實施，即：鄉村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。

　　三、合同工期

　　本工程自簽訂合同為起始日，工期 日歷天

　　四、質量標準

　　符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準。

　　五、結算方式

　　1、財政資金補助的工程結算單價按設計施工預算單價并扣除村社農民投勞折資費用后進行結算。

　　2、結算工程量為工程實施過程中經村質量監督小組簽字認可后實際發生的工程量。

　　3、工程結算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。

　　4、甲方在撥付工程款時，根據工程進度，經鄉鎮農技中心技術人員(現場監理人員、甲方技術負責人)、甲方質量監督小組簽字按程序報批后，方可支付。工程完工后，支付工程補助總價款的80%，剩余工程補助價款經驗收合格后一次性付清。

　　5、經申請，開工時可預撥工程總造價30%的工程款。

　　六、乙方不得以任何方式進行分包、轉包，一經發現，情況屬實，將取消乙方工程承包合同，且一切損失由乙方承擔。

　　七、安全責任

　　工程施工期間，乙方必須接受甲方安全監督并自覺遵守國家相關規定，如在施工中出現任何安全問題，乙方負全部責任。

　　八、竣工清場

　　工程竣工后，施工現場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內完成。

　　九、違約責任

　　超工期罰金(每超一天處罰結算補助總價款的0.5%)。

　　十、 不可抗力

　　施工過程中如發生不可抗力因素時(指國家規定的自然災害和社會性突發事件)，本合同自行終止，并按國家規定或參照類似工程確定雙方的權利和義務。未盡事宜，雙方協商解決并簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。

　　本合同一式份，其中甲、乙雙方各執壹份，報區以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉政府備案各壹份。

　　十一、附件

　　1、后附乙方營業執照(身份證)復印件。

　　2、投入情況和建設任務表。(投入情況按照以工代賑項目財政補助資金、整合項目資金補助、農民群眾籌資、農民群眾投勞折資等方面予以明細)

　　3、施工區劃分表。

　　4、建筑工程單價公示表。

　　甲 方：巴州區梓潼廟鄉柳崗坪村村民委員會 (簽 章)

　　甲 方 代 表： 字)

　　乙方：

　　乙方營業執照(身份證)號：

　　簽 訂 地 點：

　　合同簽定日期： 年 月 日 字)

零星項目施工合同范本 篇10

　　甲方：_________ 身份證號碼：_________

　　乙方：_________ 身份證號碼：_________

　　為了切實加強施工現場安全生產管理，依照《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》以及《建設工程安全生產管理條例》建設部《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全檢查標準》(JGJ59-99)，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協議書。

　　第一條、項目概況及合作條件

　　1、本工程的項目總建筑面積為_____平方米，工程總價為_____萬元人民幣。

　　2、經過雙方方測算，本項目的前期進場開工等所產生的費用為_____萬元左右，因此在本工程項目計劃投資_____萬元。

　　3、本工程項目的投資、股份比例分配如下：

　　(1)甲方_____投資_____萬元，占_____%;

　　(2)乙方_____以工程項目及技術投資，占_____%;

　　4、業主所支付的工程款，應優先支付工人工資及材料款，任何一方不得挪做它用。如有特殊情況需動用資金，應經雙方同意后方可付款。剩余的款項應先歸還甲方的投資本金。

　　5、投資者應按照約定時間繳納投資款，投資款應放在專用帳戶_____上，并且專款專用。各方都有權可隨時查看、了解工程付款、墊款、收款的資金使用情況明細表、賬戶及資料。

　　第二條、工程管理責任及分工

　　1、該項目工程管理責任及分工如下：

　　(1)該項目的現場施工、質量安全及協調與其他相關部門的工作由_____主管;

　　(2)該項目的會計日常工作由_____負責管理，出納日常工作由_____方負責管理。

　　2、材料采購及其他

　　(1)在該項目工程中使用的材料的品牌、單價、數量、采購等情況應經雙方共同意確認后方可進行。

　　(2)在該項目工程中所需聘用的施工工組應由雙方共同協商確定。

　　(3)合作雙方應即時溝通工程上資金安排使用情況、互相積極配合、保證工程按時保質完成。

　　第三條、利益分享和風險承擔

　　1、利潤、風險分配

　　該項目的利潤、分險分享承擔標準為在扣除該項目的各項成本費用后，按照甲、乙雙方各按照50%比例分享承擔。

　　2、本項目的管理人員工資按照項目部的規定發放。

　　第四條、資金及管理

　　1、該項目的各項資金支出及其他相關費用的支付需由雙方簽字確認后方可支付。

　　2、該項目的工程進度往來款由_____負責跟蹤落實，并存在開立專用帳戶上，專款專用。

　　3、該項目運營后，每個月 號開一次工程進度例會，討論工程相關事情。

　　4、財務每月月底應將編制好現金日記帳、銀行存款日記帳、存貨日記帳及相關的憑證提交給合作雙股東，并經雙方股東共同確認簽字后作為最終雙方決算分配利潤使用。

　　第五條 違約責任

　　甲乙任何一方違反本協議導致本協議無法繼續履行的，違約方需賠償守約方違約金人民幣_____元，該違約金不足以彌補守約方實際損失的，違約方應賠償守約方所有實際損失。

　　第六條、爭議糾紛解決

　　1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

　　第七條、免責聲明

　　在該項目實施過程中，由于國家政策的重大調整，人力不可抗拒，如地震、臺風、戰爭、屬于免責范圍，不用承擔相應的違約責任。

　　第八條、其他約定

　　1、與該項目有關的所有合同、協議、管理制度、票據等作為本協議的一部分。

　　2、本協議在該項目工程竣工驗收并辦理完決算和收回工程保修金，同時內部費用核算確認無爭議及投資利益分享后終止。

　　3、本協議一式二份，合作各方各執一份，本協議自合作雙方簽字蓋章之后生效。

　　4、本協議于_____年_____月_____日，由合作雙方在_____市簽字。

　　甲方：(簽字)_________

　　乙方：(簽字)_________

　　_____年_____月_____日

　　工程施工項目合作要注意什么?

　　一、簽訂合同時應當審查施工合同主體;

　　二、注意約定合理的付款方式;

　　三、工期和工期調整的約定技巧當事人在約定工期調整的時候，應當明確，對于施工方遞交的工期調整報告，發包方應當在幾日內回復，如不回復視為認可

　　四、簽訂建設施工合同時應注意的其他問題

　　1、質量條款不應采取主觀標準質量條款通常包括 “質量等級”、“驗收標準”、“特殊標準”的約定。

　　2、多種方式結合約定承包范圍承包范圍條款應當通過結合“文字描述”、“施工圖紙”、“工程量清單”、“界面劃分”多種方式進行約定。

　　3、違約責任應當約定具體違約責任的約定方式有：“概況性約定”、“具體約定”兩種方式。建議對于主要義務分別做具體的約定，不要使用概況性約定。此外，違約責任條款還要明確具體的責任方式，比如違約金的計算、違約行為與施工企業權利的銜接等。

零星項目施工合同范本 篇11

　　學校水表安裝項目施工合同

　　甲方：___________(發包方)

　　乙方：________________(承包方)

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：_________________

　　2、工程承包方式：

　　a承包人包工包料;

　　b承包人包工部分包料;

　　c承包人包清工。

　　3、工期

　　_________年_____月_____日至________年____月______日

　　4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣____________元(大寫)，若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。

　　第二條：關于材料供給的約定

　　1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。

　　第三條：關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb—和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb—并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

　　3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。

　　4、本工程由______方設計施工方案。

　　第四條：關于安全生產各防火的現場治理的約定

　　1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。

　　2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3、保證裝飾裝修現場整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。

　　5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定

　　1、布局開槽完工后，支付工程款的50%給乙方，水電完工后支付款的30%，整體竣工驗收合格后支付20%

　　2、本工程保修期伍年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　3、雙方款項住來均應出具收據。

　　4、工程結算方式：水路________米，電路________米

　　5、乙方承包內容：

　　1、水電開槽、布線、穿線、埋槽;

　　2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋;

　　3、水電施工穿墻、打孔、切割;

　　4、開關插座面板安裝;

　　5、小五金的安裝;

　　6后期燈具的`安裝(水晶燈另計);

　　7、其他收費項目另計。

　　第六條：糾紛處理

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第七條：全同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第八條：其它約定

　　1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合其他工種的交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的勞務費。

　　3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。

　　第九條：附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　4、合同有效期至___________

　　5、工程保修期_______年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

　　甲方__________簽字(蓋章)乙方___________簽字(蓋章)

　　_________年_____月___日_________年_____月_____日

零星項目施工合同范本 篇12

　　發包方：_________（以下簡稱甲方）

　　承包方：_________（以下簡稱乙方）

　　身份證號碼：_________

　　甲方現將_____工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執行。

　　第一條：工程概況：

　　1、工程名稱：____________________。

　　2、工程地點：____________________。

　　第二條：承包范圍：

　　發包方所提供的施工圖中所含_____車庫_____工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。

　　第三條：工期：

　　（一）開工日期：_____年_____月_____日（根據甲方的工期要求）。

　　（二）竣工日期：_____年_____月_____日（根據甲方的工期要求）。

　　第四條：工程價款：

　　1、分部分項工程單價如下：

　　獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖_____元/m（條形基礎、電梯井、塔吊基礎）、砂巖_____元/m（條形基礎、電梯井、塔吊基礎）。

　　人工挖孔樁：土方_____元/立方米，頁巖_____元/立方米，板石（需要水鉆施工）_____元/立方米，土方中孤石按實際方量_____元/立方米。安全帽等）、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：

　　（1）人工開挖場內土方及建筑垃圾。

　　（2）人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。

　　（3）平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。

　　（4）場內排水工作。

　　（5）施工用腳手架的搭拆。

　　（6）完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品（如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等）。

　　（7）完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。

　　（8）__省文明工地施工要求本單項工序應做的工作。

　　2、零星簽證計時工60元/工日。

　　3、室內取土夯實、回填______元/m（含取土、運土、分層回填、夯實）。

　　4、算工程量。

　　第五條：施工技術要求：

　　（一）基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。

　　（二）乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。

　　（三）每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。

　　第六條：雙方責任及工作：

　　（一）甲方工作：

　　1、為施工協調有關工作關系。

　　2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監督檢查。

　　（二）乙方工作：

　　1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。

　　2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自檢工作。

　　3、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。

　　第七條：工程質量驗收

　　1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。

　　2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費（不加任何費用）結算給乙方，并清退出場。

　　第八條：人工費支付

　　本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。

　　第九條：安全責任：

　　在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。

　　第十條：其他約定：

　　1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。

　　2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。

　　3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費（不加任何費用）結算給乙方，并清退出場。

　　4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。

　　5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。

　　6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20元以上。

　　第十一條其它：

　　1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。

　　2、未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。

　　3、本合同一式叁份，甲方執倆份，乙方執壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

零星項目施工合同范本 篇13

　　甲 方：

　　乙方：

　　身份證號碼 發證機關為了配合甲方工地施工,全面推進本項目質量、安全管理，甲方將本項目 分項工程承包給乙方施工，為明確雙方權利與義務，經雙方協商，達成下列條款，請雙方共同遵守執行。

　　一、承包形式：包工不包料(或)。

　　二、承包內容：

　　三、承包單價和結算方法：

　　四、質量要求：乙方必須嚴格有關要求施工，，如出現嚴重的質量缺陷，乙方除無償進行處理外，還應接受甲方的相應處罰。

　　五、安全要求：乙方應根據自己實際施工作業的需要配備合適的設施，以確保作業安全。倘若發生一切大小安全事故，除乙方愿負一切責任和費用外，并愿意接受甲方對此安全事故的處罰，造成影響損害甲方聲譽，并愿意負責由此帶來的一切責任和愿意接受甲方及有關部門對此作出的所有處罰。

　　六、工期要求：乙方應在接到甲方通知2天內組織從事本行本項目有多年工作經驗的技工進行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行協議，無故停工壹天以上(含壹天)或無法滿足工程質量，不服從工地管理，甲方有權單方面終止協議，扣下所有工程尾款，同時作出清場處理

　　七、付款方式

　　八、甲乙方責任與義務：

　　1、甲方的義務與責任：

　　甲方應及時做好技術交底工作，協助乙方及時處理施工中有關技術問題。乙方按要求完工后，及時支會工程款給乙方。

　　2、乙方的義務與責任：

　　乙方對本工程的施工安全、工程質量、施工工期、經濟責任負全面責任，出現大小安全，質量事故概由乙方負責，虧本自補，盈利自主支配。

　　九：本協議一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，本協議自簽章之日起生效，款項及各種義務履行完成后自動終止。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

零星項目施工合同范本 篇14

　　發包方：_____

　　承包方：_____

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，定論立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱

　　2、工程地點

　　3、工程內容

　　二、工期

　　1、承包方應按發包方人要求的工期完成全部工作。

　　開工日期

　　竣工日期

　　合同工期總日歷天數天。

　　2、工期獎罰：本工程以發包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時，每推遲一天罰款元。

　　3、有下列情況之一，并經發包方簽證，工期可以順延。

　　(1)因發包方原因影響開工。

　　(2)工程量有較大的增加。

　　(3)不可抗力。

　　(4)發包方同意工期順延的其他情況。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方應承擔違約責任和因此造成的發包方損失。

　　三、工程質量及驗收

　　1、質量標準。

　　2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規范、驗收規范和經發包方確認的施工方案組織施工。

　　3、承包方應對現場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任，因承包方責任造成工程質量事故、返工，其經濟損失由承包方自負，因此造成工期延誤的，承包方承擔全部責任。

　　4、承包方必須接受發包方在施工過程中的管理，及時辦理質量檢驗手續。承包方應按國家竣工驗收有關規定，向發包方代表提供完整的過程檢驗資料。

　　5、質量達不到約定標準，發包方罰承包方總造價的。

　　四、過程結算、工程款支付

　　1、結算方式：

　　(1)承包方式：

　　(2)計價方法：

　　(3)合同價款(大寫)：

　　(4)結算方法：

　　2、工程支付：

　　五、材料供應及設備管理

　　1、全部材料由承包方自行采購，經發包人認可后使用。

　　2、機械設備由承包方自備。

　　六、發包方責任

　　1、負責辦理有關建設手續。

　　2、審查承包方編制的施工方案，各種技術資料和工程預決算。

　　3、提供施工圖紙套。

　　4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。

　　5、發包人指派同志為工地代表。

　　七、承包方的責任

　　1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質量的現場管理班子。

　　2、遵守發包方的質量、技術、安全、文明施工管理等管理制度，接受發包方代表的指揮、檢查和監督。

　　3、本合同生效后日內編制出施工方案，報發包方審核，并按施工方案組織施工。

　　4、做好施工原始記錄，按發包方要求的工程資料的樣式及填寫方式，匯集施工技術資料，提供給發包人2套。

　　5、承包方指派同志為工地代表。

　　八、安全生產與文明施工

　　1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理，加強使用過程中的檢查，確保使用安全。

　　2、承包方必須按文明施工要求組織施工，做到施工現場文明整潔。

　　3、承包方在施工中，應嚴格安全措施，嚴禁高空拋物。

　　4、承包方在施工中，如發生人身和設備事故，一切費用和善后問題的處理，均由承包方負責，并承擔因此給發包方造成的經濟損失。

　　九、其它

　　1、本合同雙方約定經簽字，蓋章后生效。

　　2、合同份數：

　　(1)本合同正本兩份，具有同等效力，由發包方、承包方分別保存一份。

　　(2)本合同副本份(發包方執，承包方執)。

　　十、補充條款

　　發包方：_____承包方：_____

　　合同訂立日期：_____年_____月

零星項目施工合同范本 篇15

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：__________________________________。

　　2.工程地點：__________________________________。

　　3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________　種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發包人包料。

　　5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________　元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).

　　6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。

　　工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限日，時間自起至日止。

　　如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1.　參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2.　施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3.　未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4.　保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

　　5.　對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6.　嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　7.　工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

　　驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。

　　保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：

　　代表人：代表人：

　　年月日年月日

零星項目施工合同范本 篇16

　　發包人(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自愿協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程建設地：

　　3、工程規模、特征：

　　4、工程施工任務(內容)與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規范》JGJ79-20__要求。

　　5、預計施工工作量：

　　6、完成施工工作量測量方式：

　　7、質量標準：

　　第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：

　　1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍)，以及施工許可等批件復印件。

　　2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。

　　第三條：合同工期

　　1、本工程定于于年月日竣工，總工期為天。

　　2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。

　　第四條：計費標準及付費方式

　　1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為元，總價預計為元(大寫：)，總價款以最終施工測量面積為準結算。

　　2、本合同生效后日內，甲方向乙方預支約定總工程款30%的款項，計元;地基基礎工程完成強夯工作量50%時，甲方向乙方支付工程進度款60%的款項，計元。剩余10%款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付。

　　第五條：雙方責任

　　1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規定提供文件資料。

　　2、甲方應為乙方提供基本的工作條件

　　3、乙方應按國家技術規范、標準、規程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。

　　4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。

　　第六條：違約責任

　　1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。

　　2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。

　　3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。

　　4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。

　　5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。

　　第七條：其他事項

　　1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。

　　3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。

　　4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

零星項目施工合同范本 篇17

　　工程名稱：

　　一、抹灰

　　1.進入現場，必須戴好安全帽，扣好帽帶，并正確使用個人勞動防護用具。

　　2.凡不符合高處作業的人員，一律禁止高處作業。并嚴禁酒后高處作業。

　　3.嚴格正確使用勞動保護用品。遵守高處作業規定，工具必須入袋，物件嚴禁高處拋擲。

　　4.懸空作業處應有牢靠的立足處,并必須視具體情況,配置防護網、欄桿或其他安全設施。

　　5.懸空作業所用的索具、腳手板、吊籃、吊籠、平臺等設備，均需經過技術鑒定或驗證方可使用。

　　6.多種施工機械和電源電器必須由持證人員操作，無證人員不得開機和接電，防止傷人。

　　7.在外腳手架下穿行要戴好安全帽，在高空危險處操作要系好安全帶。

　　8.對腳手板不牢固之處和蹺頭板等應及時處理，要鋪有足夠的寬度，以保證手推車運灰漿時的安全。

　　9.腳手架上的材料、工具應分散堆放，不得超載。腳手板上不允許許多人集中在一起操作,一塊腳手板上不得超過兩人集中操作。禁止與其他工種垂直交叉作業。

　　10.砂漿機應有專人操作維修、保養，電器設備應絕緣良好并接地。

　　二、外墻面磚：

　　1.進入現場，必須戴好安全帽，扣好帽帶，并正確使用個人勞動防護用具。

　　2.凡不符合高處作業的人員，一律禁止高處作業。并嚴禁酒后高處作業。

　　3.嚴格正確使用勞動保護用品。遵守高處作業規定，工具必須入袋，物件嚴禁高處拋擲。

　　4.懸空作業處應有牢靠的立足處,并必須視具體情況,配置防護網、欄桿或其他安全設施。

　　違章操作后果自負

　　甲方簽字：乙方簽字：

零星項目施工合同范本 篇18

　　合同編號：字號

　　中華人民共和國建設部制定國家工商行政管理局

　　第一部分協議書

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期：

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總日歷天數天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　筐額(大寫)：元(人民幣)

　　六、組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：年月日

零星項目施工合同范本 篇19

　　建設單位：________________(簡稱甲方)

　　施工單位：________________(簡稱乙方)

　　甲方現有鋼結構廠房工程，委托乙方負責進行施工，為了明確分工、互相協助、保質保量，按期完成施工任務，經雙方協商，簽訂如下合同：

　　第一條、工程名稱：________________________。

　　第二條、工程地點：________________________。

　　第三條、工程概況：________________________。

　　第四條、工程承包形式及施工依據：

　　1、承包形式：制作、安裝廠房鋼結構。

　　2、承包范圍：

　　鋼構部分：廠房鋼結構部份的制作與安裝。含預埋件、鋼柱、鋼梁、屋墻面檀條和彩鋼瓦等。

　　3、施工依據：按甲方要求(施工圖紙，工程技術聯系單，有關規范為準，材料型號、規格以圖紙和工程預算表)為準。

　　第五條、材料必須是國有正規大廠的國標材，并附來材質檢報告。工程質量：按甲方要求滿足圖紙和有關施工規范要求，工程質量達到合格標準。

　　第六條、工期：工程工期為天。如遇雨天、停電等不可抗拒因素影響的情況，或由甲方原因造成延誤的情況，則按實際天數工期順延。

　　第七條、工程造價：

　　1、工程造價：

　　A、鋼構為屋面驗收________元/m2。

　　B、配套設施根據報價單按實際結算(不含稅)。

　　2、工程項目若有增加時雙方再確認增加工程造價。

　　第八條、付款方式：

　　合同簽訂后甲方按乙方的工程進度進行付款，完工驗收合格后留總工程款________%作為質保金，在工程驗收后壹個月內付清。

　　第九條、施工：

　　1、乙方在施工前應制定安全措施，并承擔施工安全責任。在施工過程中必須加強安全意識教育并現場督導落實，為現場施工人員購買足夠的人身意外等保險，如出現安全及意外事故由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。

　　2、甲方無償提供現場安裝施工用水電。進入工地的道路和廠房地面由甲方負責平整好供乙方運輸車輛進入。

　　3、甲方任命駐工地代表為乙方任命駐工地代表為任命的駐工地代表分別代表各方簽發有關工程聯系單、簽證單、結算單等及辦理工程相關事宜。

　　第十條、驗收：

　　1、驗收依據：以簽訂合同時甲方提供的施工圖紙及施工變更通知、國家現行規范標準為依據。

　　2、工程質量等級合格。

　　3、甲方應在本項目鋼結構工程完工一星期內組織驗收。

　　第十一條、保修時間及內容：本廠房鋼結構保修期為年，自驗收合格后起計。保修期內因乙方施工原因引起該廠房的質量問題，乙方負責返工修理，如系自然災害(如地震、臺風等)或人為破壞不屬于乙方負責而引起的質量問題和損壞相應責任由甲方自行負責。

　　第十二條、法律責任

　　1、在施工過程中，因甲方原因致乙方造成損失由甲方負責，乙方因違反安全制度和操作規程所造成事故由乙方負責。

　　2、乙方必須按照合同規定的時間進行施工，保證按時完成任務，保質保量。如因乙方延誤工時出現質量問題，所造成的損失由乙方負責。

　　3、合同依法成立，具有法律約束力，合同發生糾紛時，甲乙雙方應本著實事求是的精神及時協商解決。如協商不成，任何一方可向合同管理機關申請或仲裁，及向人民法院起訴。

　　第十三條、本合同一式二份，雙方各執一份，如有未盡事宜，雙方共同協商后再另行補充。

　　甲方簽字：______________________乙方簽字：______________________

　　____________年_________月_______日____________年_________月_______日

零星項目施工合同范本 篇20

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：

　　1.4承包方式：

　　1.5工期：本工程自xx年x月x日至xx年x月x日

　　1.5工程質量：

　　1.6合同價款(人民幣大寫)：

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前天向乙方提供經確認的施工圖紙或施工做法說明份，并向乙方進行技術交底。提供施工所需的場地(即“承包范圍”)清除施工場地內一切影響乙方施工的障礙，如甲方因未能做到以上要求，而導致延誤工期，工期順延。

　　2.2向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設施，并說明注意事項。

　　第3條乙方工程

　　3.1開工前天，向甲方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并與甲方進行現場交底。(或參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底)。

　　第4條關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　第5條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　第6條關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用第種。

　　A、固定價格

　　B、可調價格(按國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算)

　　第7條關于材料供應的約定

　　7.1本工程乙方負責采購供應的材料、設備(見附表)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　第8條有關安全生產和防火的約定

　　8.1方提供的施工圖紙或作法說膽，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　第9條工程停建或緩建

　　9.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。

　　第10條獎勵和違約責任

　　10.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方xx元，甲方不按照合同約定付款，每延期一天，按付款額的%支付違約金。

　　第11條保修

　　11.1本合同保修期為竣工之日算起，為期xx年。保修范圍為本合同中規定的乙方承包的項目及內容。

　　第12條爭議或糾紛處理

　　12.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　12.2當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議由合同簽約地人民法院解決。

　　第13條其他約定

　　第13條附則

　　13.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　13.2本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。

　　13.3本合同履行完成后自動終止。

　　13.4附件資料

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　授權代表(簽字)：

　　授權代表(簽字)：

　　單位地址：

　　單位地址：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　戶名：

　　戶名：

　　帳號：

　　帳號：

　　xx年x月x日