樓頂防水施工合同樣本（精選5篇）

樓頂防水施工合同樣本 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依據<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>> 及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就 本樓頂防水工程施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、 工程概況

　　1、工程地點：層山小學院內

　　2、工程名稱：層山小學教學樓、餐廳樓樓頂做防水

　　3、工程內容：在原有基礎上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

　　4、二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、 包文明施工。

　　三、 主材選用及工程價款等：

　　1、 選用材質：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢 驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后 方可進場開工 。

　　2、單價為 45 元/平方米，共1638平方米(其中：教學樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計1638平方米)，共計73710元。

　　四、 工期：20xx年2月12日-20日。

　　五、 工程質量：

　　1、工程質量標準：合格工程質量標準。

　　2、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計 圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合«彈性體 改性瀝青防水卷材»(GB18242-20xx)，防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。

　　六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米45 元。不再另計任何費用。 達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失 的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時， 由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發 包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。

　　七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　八、其他事項：

　　1、 在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、 本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(簽字)：

　　年月日：

樓頂防水施工合同樣本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》的原則，結合廣東省湛江市有關規定和本工程的具體情況，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側內墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補作防水處理 再鋪自粘卷材。

　　第二條 工期：20xx.07.01--20xx.08.10

　　第三條 工程質量要求及工作范圍

　　第四條 合同價款：

　　第五條 安全施工

　　乙方要按有關規定，采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的責任和因此發生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。

　　第六條 驗收及付款方式

　　乙方進場后，甲方必須派一負責人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進行質量檢查驗收簽字，經驗收合格后方可退場。工程保質期一年,一年內如果出現質量問題，乙方無條件修復。

　　第七條 付款方式

　　工程驗收合格后，憑驗收簽字單據結算.

　　第八條 本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約， 不得任意解除，若發生糾紛，雙方應及時協商解決;協商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條 本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生 效。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　甲方代表：(簽字) 乙方代表(簽字)

　　年月日：

樓頂防水施工合同樣本 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　依據>、>及其它有關法律、法規，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、 工程概況

　　1、工程地點：毛莊鎮一中校園內

　　2、工程名稱：毛莊鎮一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水

　　3、工程內容：在原有基礎上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的.零星工程。

　　二、 承包范圍及方式：

　　包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。

　　三、 主材選用及工程價款等：

　　1、 選用材質：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后方可進場開工

　　2、全部包工包料，單價為 40 元/平方。

　　3、面積：按甲方確認的實做面積結算。

　　四、 工期：按甲方項目部所安排的進度施工。

　　五、 工程質量：

　　1、工程質量標準：合格工程質量標準。

　　2、承包人施工質量必須達到國家現行規范、標準、圖集和設計圖紙的規定。并符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(GB18242-20____)，防水施工所用的材料必須有產

　　品合格證書和性能檢測報告。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。

　　六、合同價款與支付方式

　　按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量，每平方米鋪貼面積 40 元。不再另計任何費用。

　　達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發包人造成損失的，應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時，由發包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。

　　七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　八、其他事項：

　　1、 在執行合同中發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、 本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方：

　　____年____月____日

　　乙方：

　　____年____月____日

樓頂防水施工合同樣本 篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》的原則，結合廣東省湛江市有關規定和本工程的具體情況，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側內墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補作防水處理 再鋪自粘卷材。

　　第二條 工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日

　　第三條 工程質量要求及工作范圍

　　第四條 合同價款：

　　第五條 安全施工

　　乙方要按有關規定，采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的責任和因此發生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。

　　第六條 驗收及付款方式

　　乙方進場后，甲方必須派一負責人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進行質量檢查驗收簽字，經驗收合格后方可退場。工程保質期一年，一年內如果出現質量問題，乙方無條件修復。

　　第七條 付款方式

　　工程驗收合格后，憑驗收簽字單據結算。

　　第八條 本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約， 不得任意解除，若發生糾紛，雙方應及時協商解決；協商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條 本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生 效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　甲方代表：（簽字） 乙方代表（簽字）

樓頂防水施工合同樣本 篇5

　　委托方 甲方

　　承建方 乙方

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》與《建筑安裝工程承包條例》規定，經甲乙雙方同意，簽署下列合同。此合同受法律保護，雙方法人代表必須履行合同簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，望雙方共同執行。

　　1、 工程名稱：紀檢委家屬樓西3家東3家樓頂防水

　　2、 工程造價：按實際平方數結算，每平方米45元，(包括做兩層400克的丙綸布每平方米25元，3厘米厚含05石子混凝土保護層每平方米15元，揭去保溫板每平方米5元。)

　　3、 承建方式：由乙方包工包料，一次包死。

　　4、 保修辦法：免費保修期為 20____年，自 年 月 日至 年 月 日，保修期內確屬施工質量問題滲漏，乙方應免費維修，乙方接到保修通知后，三天之內組織人力物力趕赴現場，乙方不得以任何理由推托。

　　5、工傷事故：自負

　　6、驗收方式：甲方負責組織工程質量驗收

　　7.付款方式：料上樓頂付總款50%，完工后下三場大雨無質量問題付45%，剩余5%保證金兩年后付清。

　　8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。

　　甲方

　　____年____月____日

　　乙方

　　____年____月____日