(某產品)加工承攬協議(通用15篇)
(某產品)加工承攬協議 篇1
加承合字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的`數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
(某產品)加工承攬協議 篇2
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有資源,乙方擁有資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經友好協商,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定,本合同的相關用語以如下定義為準:
1.1“合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
1.2“規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一 個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。
1.4“知識產權”是指所有知識產權,包括但不限于著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的注冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5“生產檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
第3條原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準:
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應于__年__月__日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應于檢驗完畢后日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第5條轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明:。
2.現場的檢驗:。
3.其他:。
第7條交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間:__年__月__日。
自提樣品的地點:。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間:__年__月__日。
送交樣品的地點:。
送交樣品的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方:。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的天內對樣品進行檢測,并于收到樣品后的天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本合同。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間:__年__月__日。
自提定作物的地點:。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間:__年__月__日。
送交定作物的地點:。
送交定作物的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方:。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應及時返還。
8.6.1返還時間:。
8.6.2返還方式:。
8.6.3費用承擔方:。
第9條交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨后日內驗收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委托具有鑒定資質的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。
第10條包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方:。
第11條風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權不發生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的'質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)并承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由于承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,并承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,并收取成本費用和適當的服務費用。
第13條報酬的結算
13.1合同價款總額:人民幣(大寫)(¥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預付款,于本合同簽訂后的 個工作日內支付;
(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于后的五 個工作日內支付;
(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于甲方驗收通過后的五 個工作日內支付。
(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于質保期滿后的五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號:
甲方:
__年__月__日
乙方:
__年__月__日
(某產品)加工承攬協議 篇3
承攬方:________________地址:________________電話:________________開戶銀行:________________帳號:________________法定代表人:________________
定作方:________________地址:________________電話:________________ 開戶銀行:________________ 帳號:________________ 法定代表人:________________
定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:________________
品名:________________
規格:________________
單位:________________
數量:________________
備注:________________
第二條加工成品質量要求:________________
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:________________
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。
定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:________________
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:________________
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:________________
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:________________
1、交定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:________________
第九條運輸辦法及費用負擔:________________
第十條結算方式及期限:
第十一條其他
1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數額由雙方協商確定。
定作方不履行合同的,無權請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。
承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;
不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的'_________%違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
合同副本一式__________份,交_________各留存一份。
_________年____月____日定作方:________________代表人:________________
_________年____月____日承攬方:________________代表人:________________
(某產品)加工承攬協議 篇4
甲方:________________
乙方:________________
一、標的、數量、價款
二、乙方負責設計、加工、代運輸、安裝、鐵塔防腐、熱鍍鋅、17%增值稅等
三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預付合同總額的30%,貨到5天內付合同總額的'60%,余款完工10日內付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔3‰滯納金。
七、電力塔制作安裝工期為20天。
八、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。
九、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。
十、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十一、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔10%-30%違約金,雙方發生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。
十二、乙方施工,安裝人員需在甲方支取費用時,心須持廠內財務科證明信,否則甲方承擔責任。
十三、其它未盡事宜。
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:________________乙方:________________日期:________________
(某產品)加工承攬協議 篇5
訂立合同雙方:
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的`質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于_____年_____月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
乙方: 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
_____年_____月_____日
(某產品)加工承攬協議 篇6
甲方(定作方):________________法定代表人:________________住所:________________聯系電話:________________傳真:________________統一社會信用代碼:________________
乙方(承攬方):________________法定代表人:________________住所:________________聯系電話:________________傳真:________________統一社會信用代碼:________________
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況
1、品名________________規格________________數量________________單價________________;
2、品名________________規格________________數量________________單價________________;
3、品名________________規格________________數量________________單價________________;
總金額(含稅價):人民幣________________元整(小寫¥)。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起個工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付%預付款到乙方賬戶,確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后日內甲方支付總價款%作為預付款,計人民幣_________元整(小寫¥),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:________________
開戶行:________________
賬號:________________
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的'數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(簽章):________________委托代理人:________________法定代表人:________________
乙方(簽章):________________委托代理人:________________法定代表人:________________
日期:________________
(某產品)加工承攬協議 篇7
甲方(定作方):_____________代理人:___________地址:_________聯系電話:__________
乙方(承攬方):_____________代理人:___________地址:_________聯系電話:__________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據《民法典》和其他相關法規的規定,就___________玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規格、數量、單價:
玻璃品種:___________,規格:___________,數量:___________,單價:___________。
交貨地點:______________________
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔。玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現破損由甲方負責。
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統一貼在白玻面,以便區分。
二、交貨期:
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的.產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準。
四、結算及付款方式:
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發票給甲方。
五、違約責任:
1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金。
2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。
六、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。
七、本合同一式兩份
雙方各執一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
八、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,執行保修內產品所附有的責任。
甲方:__________乙方:___________
代表:__________代表:___________
賬號:__________賬號:___________
戶行:__________戶行:___________
___________年___月___日___________年___月___日
(某產品)加工承攬協議 篇8
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品品名
_____________貨號:_____________面料:_____________顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1、計量單位:_____________
2、數量:_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:材料名稱數量質量:提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量加工
成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的39;資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式
內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。
5、根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的.,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(8)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十四條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十五條其他約定
1、本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。
2、合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:______________
乙方:______________
_______年_______月_______日
_______年_______月_______日
(某產品)加工承攬協議 篇9
加工承攬協議
加承合字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
(某產品)加工承攬協議 篇10
承攬方:_________________
委托方:
合同雙方為明確各自權利和義務,經友好協商,按照《中華人民共和國民法典》及其有關規定,特訂立本合同。
一、承攬標準:
二、質量要求及技術標準:
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預付萬元,每單款包裝累計達到貨值萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發票,委托方在次月__年_月_日至__年_月_日止
承攬方:_________________法定代表:_________________委托辦理人:_________________單位名稱:_________________
委托方:_________________法定代表:_________________委托辦理人:_________________單位名稱:_________________
簽訂地點:_________________
簽訂時間:_________________
(某產品)加工承攬協議 篇11
定制人:_________________
承攬方:_________________
一、定制(加工)產品名稱、數量、金額、供貨時間及數量:
產品名稱規格單位數量單價金額
二、材料的提供:由承攬方包工包料,產品價格包括原材料的`價格及加工費。
三、交貨地點:方式:付款條件:款到發貨
四、其他要求:合同以傳真件確認為準。
五、本合同經雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過信件和數據電文等方式簽訂合同。
六、違約責任:承攬方、定制方違反合同約定的,應依本合同的約定承擔責任。合同沒有約定的,應依《民法典》的規定承擔責任。
定制方:_________________地址:_________________聯系人:_________________電話:_________________
承攬方:_________________地址:_________________聯系人:_________________電話:_________________
日期:_________________
(某產品)加工承攬協議 篇12
甲方(定作方):___________地址:___________ 代理人:___________ 聯系電話:___________
乙方(承攬方):___________ 地址:___________ 代理人:___________ 聯系電話:___________
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據《中華人民共和國民法典》和其他相關法規的規定,就___________(地點)玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:
一、品種、規格、數量、單價:___________
玻璃品種:___________,規格:___________,數量:___________,單價:___________。
交貨地點:
運輸方式、費用:
1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現破損由甲方負責.
2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統一貼在白玻面,以便區分。
二、交貨期:___________
合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。
三、驗收方式:
1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。
2)_________玻璃制作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準.
六、結算及付款方式:
甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發票給甲方。
七、違約責任:
1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.
2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。
八、其他:
本合同未盡事宜,由雙方協商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。
九、本合同一式兩份,雙方各執一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。
十、保質期及保修
1、保質期為二年(驗收之日起)
2、執行本項目保修期,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,執行保修內產品所附有的.責任。
甲方:___________ 代表:___________ 賬號:___________ 戶行:___________
___________年___月___日
乙方:___________ 代表:___________ 賬號:___________ 戶行:___________
___________年___月___日
(某產品)加工承攬協議 篇13
甲方:_______ 代表人:_______ 電話:_______ 職務:_______
乙方:_______ 代表人:_______ 電話:_______ 職務:_______
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。
一、甲方供應原材料:
原材料:_______
規格:_______
單位:_______
數量:_______
日期:_______
成品單位耗用量:_______
二、乙方完成產品情況:
品種:_______
規格:_______
單位:_______
數量:_______
加工費:_______單價金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
七、貨款及費用結算辦法及期限:
八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______
乙方(蓋章):_______
簽訂時間:________年___月___日
(某產品)加工承攬協議 篇14
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:____年____月____日至____年____月____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款_____元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的.,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:____
乙方:____
____年____月____日
(某產品)加工承攬協議 篇15
定作方(甲方):_____________________
承攬方(乙方):_____________________
一、委托加工項目
委托加工產品:_____________________
數量:以甲方下單為準.
單價:_______________
交貨期限:按乙方接單日起5-7天
內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料,乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
面料、輔料質量的確認;
顏色、尺碼規格的確認;
繡制杉杉標徽工藝的確認;
縫紉手工藝的確認;
其他質量問題的確認;
乙方負責該批委托加工產品銷售期內的.質量問題;
乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運
輸方式
乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
于甲方指定的地點_________交貨。
運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
第一次交貨根據質量標準,經倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;
在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
銷售期限:_______________________。
九、結算方式
在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
每件產品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人
雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(章):________________
單位地址:__________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:______________________
_________年_______月______日
簽訂地點:__________________
乙方(章):________________
單位地址:__________________
法定代表人:________________
委托代理人:________________
電話:______________________
_________年_______月______日
簽訂地點:__________________