木制品加工承攬協(xié)議（精選3篇）
木制品加工承攬協(xié)議 篇1
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3.嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于年月
日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。
因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條 工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點：年月日至月
日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.3.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失.
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.
6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方： 代表人： 地址： 電話：
乙方： 代表人： 地址： 電話：
年月日
木制品加工承攬協(xié)議 篇2
甲方：
乙方：
一、標的、數(shù)量、價款
編號
項目名稱
說明
單價（元）
數(shù)量
合計（元）
25座21米美化塔施工
費用總計：
合計人民幣金額（大寫）：
二、乙方負責設(shè)計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協(xié)助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。
六、付款方式：合同簽訂后，預(yù)付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風、防潮、三年內(nèi)不出現(xiàn)質(zhì)量問題，如出質(zhì)量問題乙方承擔甲方因此造成的經(jīng)濟損失，不可抗力的自然災(zāi)害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協(xié)商解決，協(xié)商達不成協(xié)議時，原合同不得變更。
九、如甲方不經(jīng)乙方同意，中途修改或終止合同規(guī)定的.由甲方承擔的內(nèi)容，乙方產(chǎn)成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產(chǎn)成品或半成品的生產(chǎn)費用。
十、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔違約金，雙方發(fā)生合同爭議，由產(chǎn)品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱：
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
乙方
單位名稱：河北泰峰鋼結(jié)構(gòu)有限公司(蓋章)
單位地址：
法人代表：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
木制品加工承攬協(xié)議 篇3
原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。
被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請求事項：_________________
1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標準向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費用由被告承擔。事實和理由：_________________
原告與被告經(jīng)常有業(yè)務(wù)往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關(guān)系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應(yīng)及時依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的合法權(quán)益。為了維護原告的合法權(quán)益。根據(jù)我國有關(guān)法律的相關(guān)規(guī)定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人：_________________
年月日