南京市汽車買賣合同示范文本（精選16篇）
南京市汽車買賣合同示范文本 篇1
南京市工商行政管理局制
南京市汽車買賣合同說明
1.本合同文本為示范文本。簽約之前，買受人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀本合同內(nèi)容。
2.本合同所稱汽車是指由汽車銷售企業(yè)出售的新車。
3.為體現(xiàn)合同雙方的自愿原則，本合同文本相關(guān)條款中有空白行，供雙方自行約定或補(bǔ)充約定。合同簽訂生效后，未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內(nèi)容。
4.本合同文本中涉及到的選擇、填寫內(nèi)容，雙方不作約定時(shí)，應(yīng)在空格部位打×，以示刪除。
南京市汽車買賣合同
合同編號(hào)：__________
甲方（出賣人）：__________住所：__________________郵編：____________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____________法定代表人：____________電話：____________
委托代理人：______________電話：____________________________________
乙方（買受人）：__________國(guó)籍：__________________性別：____________
出生年月日：______________住所（地址）：__________郵編：____________
聯(lián)系電話：________________證件號(hào)碼：________________________________
證件類型：身份證□居住證□護(hù)照□永久居留證□營(yíng)業(yè)執(zhí)照□
委托代理人：______________身份證號(hào)碼：______________________________
住所（地址）：____________聯(lián)系電話：________________________________
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同。
第一條 標(biāo)的物
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方售出如下商品車輛（以下簡(jiǎn)稱車輛）給乙方：
汽車品牌及型號(hào)規(guī)格：____________車輛代碼：____________生產(chǎn)國(guó)別或生產(chǎn)地：____________生產(chǎn)廠名稱：____________排氣量：____________
顏色：_______________合同車輛主要配置約定：___________________________________________________________________________________。
第二條 數(shù)量與價(jià)款
車輛單價(jià)：____________元，大寫______________________。數(shù)量：__________臺(tái)。車輛總價(jià)：______________元，大寫____________________。
預(yù)付定金：______________元。車輛交接后，乙方如需委托甲方代理上牌等服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽《委托服務(wù)協(xié)議書》（見附件二）。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第_______種方式付款，并按該方式所定時(shí)間如期足額將車款支付給甲方。
1.一次性付款方式：
簽訂本合同后乙方應(yīng)于_________年_______月_______日前向甲方一次性付清合同價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)_____________元，大寫___________________。
2.汽車消費(fèi)貸款方式：
2.1簽訂本合同時(shí)，首付合同價(jià)款的_____________%，計(jì)人民幣_(tái)_______________元，大寫______________________________________________。
2.2余款計(jì)人民幣_(tái)_____________元，大寫______________，乙方于___________年________月_______日前通過金融機(jī)構(gòu)辦理汽車消費(fèi)貸款支付。
以下情況視為乙方未按合同約定時(shí)間付款，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
（1）乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)向金融機(jī)構(gòu)辦妥有關(guān)汽車消費(fèi)貸款事宜（以實(shí)際發(fā)放貸款為準(zhǔn)）。
（2）乙方未能在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額辦出貸款，且余額未按時(shí)自行補(bǔ)足支付的。
3.其他付款方式：____________________________________________________。
第四條 質(zhì)量
1.甲方向乙方出售的車輛，其質(zhì)量必須符合國(guó)家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的使用要求，符合車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方向乙方出售的車輛，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測(cè)，可以上牌行駛的汽車。
3.甲方提供辦理汽車牌證的隨車資料，應(yīng)附有中文使用說明書和供必要的使用維修指引。
4.甲方保證向乙方出售的車輛，在交給乙方使用前已作必要的檢驗(yàn)和清潔。
第五條 交車時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式
1.交車時(shí)間：_____________年_____________月__________日。
2.提車方式：乙方自提□甲方送車上門□__________________□
3.交車地點(diǎn)：____________________________________________
4.交車時(shí)里程表記錄小于：（1）100公里□（2）_______公里□
（注：以上里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。）
5.甲方在向乙方交付車輛時(shí)須同時(shí)提供：
（1）銷售發(fā)票。
（2）（國(guó)產(chǎn)車）車輛合格證或（進(jìn)口車）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單。
（3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)。
（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊(cè)（中文）。
（5）隨車工具及備件清單。
6.車輛交接時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方須應(yīng)對(duì)所購車輛外觀和使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查。如對(duì)外觀、內(nèi)飾、隨車物件及功能等有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出,經(jīng)甲方確認(rèn)后負(fù)責(zé)調(diào)換、處理。
7.甲方向乙方交付汽車及隨車文件，雙方簽署《商品車輛交接書》（見附件一），即為該車輛正式交付。
8.車輛正式交付之時(shí)起，該車輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條 關(guān)于修理、更換、退貨的約定
1.甲方向乙方出售的車輛，按照生產(chǎn)廠家承諾的內(nèi)容維修、保養(yǎng)。
（1）甲方向乙方出售的車輛的保修期，為___________年或者_(dá)__________萬公里，以先到達(dá)者為準(zhǔn)。如果車輛用于出租或營(yíng)運(yùn)則保修期為___________年或___________萬公里，以先到達(dá)者為準(zhǔn)。保修期的起始日期以購車發(fā)票上的日期□或商品車輛交接日期□為起算日期。
（2）新車的易損件保修期按生產(chǎn)廠家承諾的內(nèi)容執(zhí)行。
（3）其他約定__________________________________。
2.生產(chǎn)廠家（或甲方）指定____________________特約維修站（地址：______________________________聯(lián)系電話：__________）提供維修、保養(yǎng)等售后服務(wù)，其他售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)可向甲方查詢。
3.甲方除自身按照保修手冊(cè)進(jìn)行維修、保養(yǎng)外，同時(shí)有責(zé)任督促車輛維修站按照保養(yǎng)、保修手冊(cè)和用戶手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容對(duì)所售車輛進(jìn)行維修、保養(yǎng)。
4.乙方使用車輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀說明書、用戶使用手冊(cè)或保修、保養(yǎng)手冊(cè)等相關(guān)資料。如屬乙方使用、保養(yǎng)不當(dāng)或擅自改裝、裝潢導(dǎo)致車輛出現(xiàn)故障，由乙方自行解決。
5.乙方所購汽車如在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)憑保修憑證到生產(chǎn)廠家（或甲方）指定的特約維修站進(jìn)行維修、保養(yǎng)。
6.保修期中，出現(xiàn)質(zhì)量故障在__________日內(nèi)未能修復(fù)并經(jīng)廠家特約維修站確認(rèn)的，則保修期予以順延。同時(shí)甲方有責(zé)任協(xié)助乙方向生產(chǎn)廠家索賠。
7.由于人為損壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)，或到公布、指定以外的修理點(diǎn)進(jìn)行裝潢、改裝、修理致使車輛出現(xiàn)故障的，由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
8.本合同簽訂后，國(guó)家如出臺(tái)有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
9.乙方所購車輛如屬生產(chǎn)廠公布的汽車召回范圍，甲方應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)廠家的要求辦理。
第七條 違約責(zé)任
1.乙方不能按時(shí)支付車款的，自延期之日起至實(shí)際付款日止，每日按逾期應(yīng)付款的__________%向甲方支付違約金。延期付款超過1個(gè)月的，甲方有權(quán)解除合同，乙方無權(quán)要求反還定金。
2.甲方不按時(shí)交付車輛的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，每日按乙方已付款的__________%向乙方支付違約金。延期交付車輛超過1個(gè)月的，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
3.甲方交付的汽車不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、賠償損失、減少價(jià)款等違約責(zé)任。
4.因車身超重、尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照，乙方有權(quán)退車并要求甲方賠償損失。
5.甲、乙雙方因不可抗力不能履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。甲、乙雙方遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
6.甲乙任何一方因不可抗力不能履行本合同的，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，以減少可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理的期限提供相關(guān)證明。
7.經(jīng)國(guó)家授權(quán)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，乙方所購汽車確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，造成的人身、財(cái)產(chǎn)損害的，甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
8.乙方在購車前，已事先獲得政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)、許可或符合當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的規(guī)定所要求的資格，并且已了解乙方入戶所在地對(duì)入戶車輛的一些限制性法規(guī)，否則因此造成甲方損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條 雙方特別約定：______________________________________________________________________。
第九條 解決爭(zhēng)議的方法
1.甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請(qǐng)求消費(fèi)者協(xié)會(huì)主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第__________種方式解決：
（1）向南京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
（2）依法向所在地人民法院起訴。
2.雙方對(duì)車輛質(zhì)量有異議的，確定由__________檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。鑒定結(jié)果符合該產(chǎn)品手冊(cè)的技術(shù)質(zhì)量的，鑒定費(fèi)由對(duì)質(zhì)量提出異議的一方承擔(dān)，否則鑒定費(fèi)由另一方承擔(dān)。
第十條 雙方的聯(lián)系方式及資料
1.甲方聯(lián)系資料：
地址：________________________________________郵政編碼：__________
聯(lián)系部門：__________聯(lián)系電話：__________（日間）__________（夜間）
傳真號(hào)碼：__________工作手機(jī)號(hào)碼：__________電子郵箱：____________
2.乙方聯(lián)系資料：
地址：________________________________________郵政編碼：__________
聯(lián)系人：____________聯(lián)系電話：__________（日間）__________（夜間）
傳真號(hào)碼：____________手機(jī)號(hào)碼：____________電子郵箱：____________
3.以上通訊方式若有改變，應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方，否則由此造成的損失及相關(guān)責(zé)任由變更方負(fù)責(zé)。手機(jī)或其他移動(dòng)通訊工具的短信僅作為普通信息傳遞之用，不作為重要事項(xiàng)的通知方式。
4.由于乙方改變通訊方式，令甲方無法及時(shí)通知乙方提車的，甲方有權(quán)保留乙方訂購的車輛7天，超過7天甲方可以不為乙方保留車輛，不退還定金。
第十一條 其他
1.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為不可分割的部分。
2.本合同及其補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件中的手寫文字與打印文字有矛盾時(shí)，以手寫文字為準(zhǔn)。如阿拉伯?dāng)?shù)字與大寫數(shù)字有矛盾時(shí)，以大寫數(shù)字為準(zhǔn)。
3.本合同自雙方簽字、蓋章之日生效，本合同壹式份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份，具有同等效力。
附件一、商品車輛交接書；
附件二、委托服務(wù)協(xié)議書
甲方：_____________（蓋章） 乙方：_________（蓋章）
簽字：_____________________ 簽字：_________________
_______年_______月_______日 ______年_____月______日
附件一：商品車輛交接書
_______年_______月_______日，甲、乙雙方在________________________（地點(diǎn)）對(duì)商品車輛進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：
1.甲方交付給乙方的汽車品牌及型號(hào)規(guī)格為：____________乙方經(jīng)過驗(yàn)收，認(rèn)為符合雙方______年______月______日簽訂的汽車買賣合同約定（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：__________________車架號(hào)：__________________），同意接受。
2.乙方已付清全部車價(jià)款計(jì)人民幣_(tái)___________元，大寫__________________。甲方已開具發(fā)票給乙方。發(fā)票號(hào)為：____________。
3.隨車文件清單如下（有提供的請(qǐng)打“√”，沒提供的請(qǐng)打“×”）：
（1）發(fā)票□（2）合格證□（3）報(bào)關(guān)證明文件□（4）商檢證□
（5）使用說明書□（6）保修卡□（7）簡(jiǎn)易操作手冊(cè)□（8）拓印紙□
（9）其他：____________________________________________________________。
4.經(jīng)雙方確認(rèn)，在下列完好無損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常的車輛項(xiàng)目右側(cè)打“√”，反之打“×”，未完善的請(qǐng)補(bǔ)充說明。
5.里程表顯示數(shù)：___________________公里。
6.其他交接事項(xiàng)：_______________________。
7.以上車輛經(jīng)驗(yàn)收完成后，買賣雙方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)簽訂本交接書，簽署后則視該車輛已交付完畢。甲方所購車輛的所有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)從賣方（甲方）轉(zhuǎn)移到買方（乙方）。
8.本交接書一式_______________份，甲、乙雙方各執(zhí)___________份，具有相同法律效力，自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：___________________________ 乙方：_______________________
簽字：___________________________ 簽字：_______________________
日期：_______年_______月_______日 日期：______年_____月______日
附件二：委托服務(wù)協(xié)議書
委托人（乙方）：_____________ 受托人（甲方）：_________________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：
□（1）代辦銀行按揭
□（2）代辦上牌的相關(guān)手續(xù)
□（3）代辦保險(xiǎn)
□（4）代辦裝潢
□（5）代辦其他項(xiàng)目：______________________________。
二、完成委托事項(xiàng)所需費(fèi)用：
1.代辦保險(xiǎn)
（1）保險(xiǎn)公司所在地及名稱：________________________。
（2）保險(xiǎn)期限：一年□ 二年□ 三年□
（3）第三者責(zé)任險(xiǎn)：__________________________元。
（4）車輛損失險(xiǎn)：____________________________元。
（5）險(xiǎn)種____________________費(fèi)用：__________元。
（6）以上保險(xiǎn)合計(jì)：__________元。
（7）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括但不限于第三者責(zé)任險(xiǎn)和車輛損失險(xiǎn)。保險(xiǎn)合同應(yīng)當(dāng)書面專門約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)若保險(xiǎn)車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號(hào)牌，保險(xiǎn)公司不得免除賠償責(zé)任。
2.代辦上牌
養(yǎng)路費(fèi)：__________元，車船稅：__________元，購置稅：__________元，注冊(cè)費(fèi)：__________元，其他：__________元，合計(jì)：__________元。
3.代辦裝潢：_____________________________________________________________________________________________。合計(jì)：__________元。
4.代辦其他項(xiàng)目：_________________________________________________________________________________________。合計(jì)：__________元。
5.委托勞務(wù)費(fèi)：________________________________________元。
上述費(fèi)用：乙方預(yù)付□ 完成委托事宜后乙方在車輛交接時(shí)支付□。
三、上牌服務(wù)完成期限：__________年_________月________日前。
四、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)當(dāng)隨車移交如下材料：
1.購置稅憑證
2.養(yǎng)路費(fèi)憑證
3.機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)單
4.行駛證
5.車船稅憑證
6.車輛牌照號(hào)碼：__________________________________________。
五、違約責(zé)任
1.甲方在代辦服務(wù)過程中造成車輛毀損、滅失的，由甲方予以賠償。
2.乙方中途撤回委托的，應(yīng)承擔(dān)甲方的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失。
3.除不可抗力或政府原因外，甲方如未在本協(xié)議約定期限內(nèi)將完成委托的車輛交付乙方，乙方有權(quán)按全部車價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限第二天起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計(jì)算。若逾期超過30天，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按全部車價(jià)款__________%支付違約金。
4.因乙方不能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項(xiàng)按約完成的，則交車期限順延。
甲方：___________________________ 乙方：_______________________
簽字：___________________________ 簽字：_______________________
日期：_______年_______月_______日 日期：______年_____月______日
南京市汽車買賣合同示范文本 篇2
賣方：，X年X月XX日出生，住號(hào)（以下簡(jiǎn)稱甲方）。
買方：，X年X月XX日出生，住組（以下簡(jiǎn)稱乙方）。
甲、乙雙方通過平等協(xié)商，甲方同意將東風(fēng)金霸貨車出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：
一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風(fēng)金霸貨車，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào) 。
二、所售車輛作價(jià)及付款方式：所售車輛作價(jià) 元整，里程為 公里。合同簽訂之日一次性付清。
三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路安全實(shí)施細(xì)則》有關(guān)條款之規(guī)定，車輛所有權(quán)發(fā)生變化，需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續(xù)，一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。自X年XX月XX日以前的相關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)，自X年XX月XX日以后的相關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。自X年XX月XX日起車輛如發(fā)生事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)賠償。
四、甲、乙雙方簽訂合同時(shí)在見證人面前將車輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。
五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。
六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見證單位一份。
甲方： 乙方：
見證單位：法律事務(wù)所
X年XX月XX日
南京市汽車買賣合同示范文本 篇3
合同編號(hào)：
甲方(出賣人)：
住所：
郵編：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照：
法定代表人：
電話號(hào)碼：
委托代理人：
電話：
乙方(買受人)：
國(guó)籍：
身份證號(hào)碼：
住所：
郵編：
電話號(hào)碼：
委托代理人：
電話：
甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就買賣汽車事宜，訂立本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條：汽車說明
甲方出賣的是一輛全新 轎車(顏色： )，該車輛由甲方在 專營(yíng)店售出。發(fā)動(dòng)機(jī)編號(hào)為 號(hào);車駕編號(hào)為 號(hào)。
第二條：車輛價(jià)款
車輛價(jià)款總計(jì)為人民幣： (￥ 元)。
第三條：定金、付款方式
年 月 日前,此款車在 專營(yíng)店的售出價(jià)，如出現(xiàn)低于此次購車價(jià)人民幣： 元時(shí)，甲方將現(xiàn)金補(bǔ)償乙方全部降價(jià)差額。
第四條：質(zhì)量約定
1.年 月 日，甲、乙雙方在 專營(yíng)店，對(duì)乙方購買的 車進(jìn)行驗(yàn)收與交接，經(jīng)雙方確認(rèn)： 年 月 日簽訂的汽車買賣合同約定(發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)： 車架號(hào)： )，同意接受。
2.乙方已付清全部車價(jià)款計(jì)人民幣： 元整。大寫 ： 元整。甲方已開具發(fā)票給乙方。發(fā)票號(hào)為： 。
3.隨車文件清單如下(打√)：
(1)發(fā)票□ (2)合格證□ (3)說明書□ (4)保修卡□ (5)海關(guān)證□
(6)商檢證□ (7)其他： □
4.下列車輛項(xiàng)目完好無損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打“√”，反之打“×”。
⑴發(fā)動(dòng)機(jī)□ ⑵變速器□ ⑶轉(zhuǎn)向盤□ ⑷儀表顯示□
⑸制動(dòng)□ ⑹燈光□ ⑺駐車制動(dòng)器□ ⑻喇叭□
⑼內(nèi)飾□ ⑽車漆□ ⑾車底表面□
5.里程表顯示數(shù)： 公里內(nèi)
6.其他交接事項(xiàng)：
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方簽字或蓋章： 乙方簽字或蓋章：
日期： 日期：
南京市汽車買賣合同示范文本 篇4
汽車買賣合同
合同編號(hào)：
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就汽車買賣有關(guān)事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數(shù)量及價(jià)款
汽車品牌
型號(hào)規(guī)格
生產(chǎn)廠商
生產(chǎn)國(guó)及產(chǎn)地
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)
合格證號(hào)
數(shù)量
車架號(hào)
單價(jià)（人民幣）
車身顏色
首選： 次選：
總價(jià)（人民幣）
大寫：
內(nèi)飾顏色
首選： 次選：
備注
第二條 質(zhì)量
1、甲方出售的車輛，質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，沒有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合保障人身財(cái)產(chǎn)安全的要求，并達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標(biāo)，符合車輛銷售地政府規(guī)定的關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方出售的車輛，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測(cè)，可以上牌行駛。
3、雙方對(duì)車輛存在質(zhì)量問題爭(zhēng)議的，應(yīng)依據(jù)國(guó)家法定汽車質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)部門出具的書面鑒定意見為處理爭(zhēng)議的依據(jù)。汽車質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)部門由雙方共同選定或由解決爭(zhēng)議的第三方指定。鑒定費(fèi)由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān)；經(jīng)鑒定無法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。
4、附件選裝件應(yīng)明示乙方，不得強(qiáng)制加價(jià)銷售。
第三條 定金（可選填）
乙方在 年 月 日前，向甲方交付全車款的 %（此比例不得超過全車款的20%）計(jì) 元作為定金；甲方交貨時(shí)，可將定金沖抵車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無權(quán)要求返還定金；因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。
第四條 付款方式
乙方選擇按第 種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1、一次性付款方式：簽訂本合同時(shí) / 年 月 日前，支付全部車款。
2、汽車消費(fèi)貸款方式：
2.1 簽署本合同時(shí)，首付全部車款的 %，計(jì)人民幣 元，大寫 元。
2.2 余款計(jì)人民幣 元（可扣除定金）,大寫 元，于 年 月 日前通過金融機(jī)構(gòu)辦妥汽車消費(fèi)貸款手續(xù)。由于乙方的原因未能在上述期限內(nèi)辦妥消費(fèi)貸款手續(xù)或者未能足額辦妥消費(fèi)貸款，乙方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)一次性支付或補(bǔ)足余款。否則，按逾期付款承擔(dān)違約責(zé)任。
3、其它付款方式：
。
第五條 交車時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式
1、交車時(shí)間： 年 月 日前。
2、交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運(yùn)人□。
3、交車地點(diǎn)： 。
4、交車時(shí)里程表記錄： 公里以內(nèi)，里程表記錄不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。
5、甲方交付車輛時(shí)應(yīng)同時(shí)提供的票據(jù)、資料：
（1）銷售發(fā)票；(2) (國(guó)產(chǎn))車輛合格證或(進(jìn)口)海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單；(3) 質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)；(4) 車輛使用說明書或用戶使用手冊(cè)（中文）；(5) 隨車工具及備件清單；(6)其他交付物件： 。
6、車輛交接當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方應(yīng)對(duì)所購車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，如對(duì)驗(yàn)收項(xiàng)目持有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出。
7、甲乙雙方應(yīng)在車輛交接時(shí)，簽訂車輛交接書（見附件），即為該車輛正式交付。
8、車輛正式交付之日起，該車輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移乙方。
第六條 售后服務(wù)
1、車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊(cè)執(zhí)行。但保修期不得低于《新“三包”商品目錄》（兩年四萬公里）的有關(guān)規(guī)定。
2、在上述保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)到生產(chǎn)廠商認(rèn)定或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
3、乙方使用車輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車輛說明書、用戶使用手冊(cè)或保修手冊(cè)等相關(guān)資料。在上述保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為損壞的;或使用、保養(yǎng)、裝潢、改裝不當(dāng)?shù)确擒囕v本身原因造成的；或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定和雙方約定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
4、生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊(cè)的內(nèi)容與國(guó)家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5、本合同簽訂后，國(guó)家出臺(tái)有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，從其規(guī)定。雙方應(yīng)按國(guó)家《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。
6、在同等條件下，生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。
7、乙方接收車輛后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成車輛保險(xiǎn)、附加費(fèi)、上牌等相關(guān)手續(xù)，及時(shí)繳納稅費(fèi)。
第七條 違約責(zé)任
1、甲方未按時(shí)交付車輛的，應(yīng)向乙方支付違約金；違約金從逾期交付車輛之日起至實(shí)際交付日止按車款的每日萬分之五計(jì)算。逾期交付車輛超過1月的，乙方有權(quán)解除合同；如乙方已交付定金的，甲方應(yīng)雙倍返還定金；未交付定金的，按車款的 %支付違約金。
2、乙方未按約定支付車價(jià)款的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金從逾期付款之日起至實(shí)際付清之日止按應(yīng)付款項(xiàng)的每日萬分之五計(jì)算。逾期付款超過1月的，甲方有權(quán)解除合同，可將乙方原訂購車輛另行出售。乙方交付定金的，乙方無權(quán)要求返還定金；乙方未交付定金的，按未車款的 %支付違約金。
3、甲方交付的車輛規(guī)格型號(hào)與約定不符的，或者車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權(quán)要求甲方予以更換。甲方難以更換或未能在乙方要求的合理期限內(nèi)更換的，乙方有權(quán)解除合同。甲方應(yīng)承擔(dān)未能交付車輛的違約責(zé)任。
4、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書或已明示的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，情況屬實(shí)的，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的責(zé)任。
5、乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛質(zhì)量問題與甲方發(fā)生爭(zhēng)議糾紛的，經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，車輛確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財(cái)產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。如乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)模追接袇f(xié)助乙方的義務(wù)。
6、甲方明知車輛存在嚴(yán)重瑕疵而未告知乙方的，或以誤導(dǎo)欺騙方式銷售車輛的，乙方有權(quán)要求更換車輛或選擇解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。
7、一方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按 的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。
8、任何一方遇到以下不可抗力：自然災(zāi)害如水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、暴風(fēng)雪、地震等惡劣災(zāi)情；社會(huì)動(dòng)亂、政府禁令或重大事故造成的部分或全部不能履行的，不承擔(dān)違約負(fù)責(zé)任。
遇有不可抗力的一方，應(yīng)在三日內(nèi)將事件的情況以信件、電子郵件等書面形式通知另一方，并在事件發(fā)生后十日內(nèi)，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的說明。
第八條 其他約定
1、未盡事宜，雙方應(yīng)通過訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。專用車買賣可另附附件。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議、附件及公開承諾等均為本合同的組成部分。
2、其他約定： 。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第九條 解決爭(zhēng)議的方法
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)等部門申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
1、向人民法院提起訴訟。2、提交 仲裁委員會(huì)仲裁。
甲方：（章） 乙方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人或代理人：
委托代理人： （自然人）身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
郵政編碼： 郵政編碼：
簽訂時(shí)間、 地點(diǎn)：
附件：
合同編號(hào)：
車輛交接書
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）： 年 月 日 時(shí)，甲、乙雙方在 對(duì) 牌汽車進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：
1、甲方交付給乙方的車輛品牌及型號(hào)規(guī)格為： 。
乙方經(jīng)過初步驗(yàn)收，認(rèn)為該車輛符合雙方于 年 月 日簽訂的汽車買賣合同（編號(hào)為 ）的約定（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)： 車架號(hào)： ），同意接受。
2、隨車文件清單如下(打√)：
(1)購車發(fā)票□； (2)合格證□ ； (3)說明書□； (4)保修卡□； (5)海關(guān)證□； (6)商檢證□； （7）進(jìn)口車關(guān)單□； （8）進(jìn)口車商檢單□； (9)其他： 。
3、下列車輛項(xiàng)目完好無損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打“√”，不正常的打“×”，空格內(nèi)可自行添加項(xiàng)目。
外觀及漆面
燈光
天線
CD/VCD
營(yíng)運(yùn)證
內(nèi)飾
反光鏡
CD/VCD
千斤頂
強(qiáng)保單
轉(zhuǎn)向
輪胎及備胎
收放機(jī)
點(diǎn)煙器
商保單
制動(dòng)
雨刮器
點(diǎn)煙器
儀表盤
車牌號(hào)
手剎
發(fā)動(dòng)機(jī)、離合器
鑰匙及遙控器
天線
離合器
空調(diào)
千斤頂
機(jī)動(dòng)車登記證書
排擋
門窗鎖及車窗
隨車工具
保養(yǎng)油
儀表盤
電動(dòng)天窗
警示牌
行駛證
4、里程表顯示數(shù)： 公里。
5、其他交接事項(xiàng)： 。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時(shí)起生效，視為車輛正式交付。一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽章： 乙方簽章：
交接完畢時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分
（聲明：僅供參考，不能作為您的決定或行為的支持依據(jù)，使用前與律師協(xié)商，對(duì)此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。）
南京市汽車買賣合同示范文本 篇5
賣方：_____買方人：_____
上列當(dāng)事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。
第二條 后記轎車的買賣總金額為人民幣 x x 元整。乙方依照下列方式支付款項(xiàng)予甲方。
( ) 本日(訂約日)先交付定金x x元。
(2) 余款x x元(中期款)于申請(qǐng)過戶的同時(shí)支付。
(3) 余款x x 元，可分十次支付，自x x x x年x月x日至x月止，每月x日前支付x x元，乙方應(yīng)于過戶時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿金額的支票匯出交付。
第三條 甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過戶與交付手續(xù)：
前條第(3)項(xiàng)的支票于過戶的同一日支付。
第四條 辦理過戶手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款項(xiàng)中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，則只限于交付日后三個(gè)月以內(nèi)，往后即不負(fù)一切責(zé)任。
第七條 后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
第八條 丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本契約按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶賠償責(zé)任。
本契約一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。
賣方(甲方)：_____住址：_____身份證統(tǒng)一號(hào)碼：_____
買方(乙方)：_____住址：_____身份證統(tǒng)一號(hào)碼：_____
見證人(丙方)：_____住址：_____身份證統(tǒng)一號(hào)碼：_____
南京市汽車買賣合同示范文本 篇6
合同編號(hào)：______________
簽訂時(shí)間：____________________
簽訂地點(diǎn)：____________________
出賣人（甲方）：______________
買受人（乙方）：______________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜訂立本合同。
第一條 汽車名稱、數(shù)量及價(jià)款
第二條 定金
雙方約定：本合同簽訂時(shí)，乙方應(yīng)向甲方支付定金_______________元，大寫____________。甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無權(quán)要求返還定金；因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。
第三條 付款方式
乙方選擇下述第________種方式付款，并按該方式所定時(shí)間，如期足額將車款支付給甲方。
1.一次性付款方式：簽訂本合同時(shí)，支付全部車價(jià)款，計(jì)人民幣_(tái)______元，大寫_______。
2.分期付款方式：簽訂本合同時(shí)，______________年______________月______________日前，支付全部車價(jià)款的______________%，計(jì)人民幣_(tái)_____________元，大寫______________元。______________年______________月______________日前，支付全部車價(jià)款的______________%，計(jì)人民幣_(tái)_____________元，大寫______________元。______________年______________月______________日前，支付余款，計(jì)人民幣_(tái)_____________元，大寫______________元。
3.貸款方式：見《貸款合同》。
第四條 質(zhì)量
1.甲方出售的車輛，質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，沒有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合保障人身財(cái)產(chǎn)安全的要求，并達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標(biāo)，符合車輛落籍地有關(guān)部門關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方出售的車輛，必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測(cè)，可以上牌行駛的汽車。
3.雙方對(duì)車輛是否存在質(zhì)量問題有爭(zhēng)議的，依據(jù)法律法規(guī)或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蛑苯哟_認(rèn)的事實(shí)，可以直接作為判定問題的依據(jù)；需要進(jìn)行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為準(zhǔn)。鑒定費(fèi)由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān)；經(jīng)鑒定無法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。
第五條交車時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式
1.交車時(shí)間：______________年______________月______________日前。
2.交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□。
3.交車地點(diǎn)：__________________________________________________。
4.交車時(shí)里程表記錄小于：（1）100公里□；（2）______公里□。以上里程表記錄均不包含委托上牌發(fā)生的公里數(shù)。
5.甲方交付車輛時(shí)應(yīng)同時(shí)提供：
（1）銷售發(fā)票；（2）（國(guó)產(chǎn)車）車輛合格證或（進(jìn)口車）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單；（3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)；（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊(cè)（中文）；（5）隨車工具及備件清單；（6）________________________。
6.甲方應(yīng)在交車時(shí)當(dāng)場(chǎng)演示、檢查車輛的基本使用功能，如實(shí)回答乙方的提問，配合乙方對(duì)車輛進(jìn)行驗(yàn)收。乙方應(yīng)對(duì)車輛外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，如有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出，由雙方進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于確屬質(zhì)量問題的，乙方有權(quán)要求更換車輛；對(duì)于車輛的配置等與本合同所定配置有出入的，以及甲方?jīng)]有提供上述第五條第五款必要文件的，乙方有權(quán)解除合同。更換車輛與解除合同的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
7.甲方將車輛交由乙方實(shí)際支配并向乙方交付隨車文件時(shí)，雙方應(yīng)簽訂車輛交接書（見附件一），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時(shí)起，該車輛的所有權(quán)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第六條 售后服務(wù)
1.車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊(cè)執(zhí)行。
2.甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點(diǎn)供乙方選擇。
在保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
3.乙方使用車輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車輛說明書、用戶使用手冊(cè)或保修手冊(cè)等相關(guān)資料。在保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)，或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
4.生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊(cè)的內(nèi)容與國(guó)家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.本合同簽訂后，國(guó)家出臺(tái)有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，雙方按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
6.生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。
7.其它條款_______________________________________________________________。
第七條 違約責(zé)任
1.甲方未按時(shí)交付車輛的，或因甲方原因?qū)е陆桓段茨軐?shí)現(xiàn)的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過________日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于全部車價(jià)款的________%支付違約金或適用定金條款。
2.乙方未按約定支付車價(jià)款的，應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向甲方支付違約金，超過________日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于全部車價(jià)款的________%支付違約金或適用定金條款。
3.乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的責(zé)任。
4.經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，車輛確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財(cái)產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)模缟a(chǎn)廠商有過錯(cuò)的，甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償；乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)模追接袇f(xié)助乙方的義務(wù)。
5.甲方明知車輛存在嚴(yán)重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權(quán)要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。
6.因車身超重，尾氣不合格等情況導(dǎo)致乙方無法上牌照，乙方有權(quán)退車。
7.保修期中，乙方所購車輛出現(xiàn)質(zhì)量故障，甲方在________日內(nèi)未能修復(fù)，影響乙方正常使用的，每延期一日應(yīng)賠償乙方因延誤使用該車輛造成的損失________元。
8.一方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按________________________________的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。
9.甲、乙雙方任何一方，因不可抗力不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，并應(yīng)在10日內(nèi)提供證明。根據(jù)不可抗力的影響，允許延期履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
第八條 其他約定
未盡事宜，雙方應(yīng)通過訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。專用車買賣可另附附件。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議、附件均為本合同的組成部分。
其他約定：____________________________________________________________________________________________________________。
第九條 解決爭(zhēng)議的方法
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)等部門申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會(huì)仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
第十條 生效
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：___________（蓋章） 乙方：________（蓋章）
地址：___________________ 地址：________________
證照名稱：_______________ 證照名稱：____________
證照號(hào)碼：_______________ 證件號(hào)碼：____________
法定代表人：_____________ 法定代表人：__________
委托代理人：_____________ 委托代理人：__________
聯(lián)系電話：_______________ 聯(lián)系電話：____________
郵政編碼：_______________ 郵政編碼：____________
簽訂時(shí)間：_______________ 簽訂時(shí)間：____________
簽訂地點(diǎn)：_______________ 簽訂地點(diǎn)：____________
附件一
合同編號(hào)：__________
車輛交接書
出賣人（甲方）：____________________
買受人（乙方）：____________________
__________年__________月__________日時(shí)，甲、乙雙方在對(duì)牌汽車進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：
1.甲方交付給乙方的車輛品牌及型號(hào)規(guī)格為：__________乙方經(jīng)過驗(yàn)收，認(rèn)為該車輛符合雙方于__________年__________月__________日簽訂的汽車買賣合同（編號(hào)為__________）的約定（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：__________車架號(hào)：__________），同意接受。
2.隨車文件清單如下（打√）：
（1）發(fā)票□（2）合格證□（3）說明書□（4）保修卡□（5）海關(guān)證□（6）商檢證□（7）進(jìn)口車關(guān)單□（8）進(jìn)口車商檢單□（9）其他：____________________。
3.下列車輛項(xiàng)目完好無損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打√，不正常的打×，空格內(nèi)可自行添加項(xiàng)目。
4.里程表顯示數(shù)：___________________公里。
5.其它交接事項(xiàng)_________________________。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時(shí)起生效。
甲方簽字或蓋章：_____________________ 乙方簽字或蓋章：______________________
時(shí)間：______年____月____日____時(shí)___分 時(shí)間：______年____月____日____時(shí)____分
附件二：
合同編號(hào)：___________
委托服務(wù)協(xié)議書
委托人（乙方）：______________________
受托人（甲方）：______________________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)
乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：
（1）代辦選牌□（2）代辦按揭□（3）代辦保險(xiǎn)□（4）代辦上牌□（5）代辦裝潢□（6）代辦其它事項(xiàng)____________________________________________。
二、委托報(bào)酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時(shí)支付___________元，大寫______________________。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱代辦費(fèi)），合計(jì)___________元，大寫___________。
三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定：
1.代辦選牌，代辦費(fèi)：___________元。
2.代辦按揭，代辦費(fèi)：___________元。
3.代辦保險(xiǎn)：
（1）保險(xiǎn)公司所在地及名稱：___________。
（2）保險(xiǎn)期限：一年□二年□三年□
（3）第三者責(zé)任險(xiǎn)，費(fèi)用：________________元。
（4）交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)，費(fèi)用：__________元。
（5）車輛損失險(xiǎn)，費(fèi)用：__________________元。
（6）其他險(xiǎn)種名稱及費(fèi)用：__________________。
（7）以上保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)：__________________元。
（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)和車輛損失險(xiǎn)。保險(xiǎn)合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)若保險(xiǎn)車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號(hào)牌，保險(xiǎn)公司不得免除賠償責(zé)任。
4.代辦上牌，費(fèi)用概算如下：
養(yǎng)路費(fèi)____________元，車船稅____________元，購置稅____________元，注冊(cè)費(fèi)：______元，其他______元，合計(jì)約____________元。
5.代辦裝潢，裝潢項(xiàng)目____________，費(fèi)用____________元。
6.代辦其他項(xiàng)目__________________，費(fèi)用____________元。
7.所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制保險(xiǎn)等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)帳。
四、上述費(fèi)用采取下列第______種方式支付：
1.乙方預(yù)付。2.甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限：______年______月______日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車移交如下材料：
（1）購置稅憑證（2）養(yǎng)路費(fèi)憑證（3）機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號(hào)碼：__________________。
七、違約責(zé)任
1.甲方在辦理委托事項(xiàng)過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險(xiǎn)公司索賠；保險(xiǎn)賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯(cuò)導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險(xiǎn)或保險(xiǎn)公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實(shí)際損失。
3.除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項(xiàng)的，乙方有權(quán)按全部車價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計(jì)算。若逾期超過_______日，甲方應(yīng)按全部車價(jià)款_______%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。
4.因乙方未能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項(xiàng)完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
八、解決爭(zhēng)議的方法：同《江蘇省汽車買賣合同》。
九、其他約定：______________________________。
甲方簽字或蓋章：______ 乙方簽字或蓋章：______
日期：________________ 日期：________________
南京市汽車買賣合同示范文本 篇7
出賣方：_______________(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)
買受方：_______________(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
擔(dān)保方：_______________(以下簡(jiǎn)稱“丙方”)
乙方采取分期付款的形式向甲方購車，丙方為其提供擔(dān)保，為此，甲、乙、丙三方遵循法律、法規(guī)，訂立本合同。
一、汽車型號(hào)、數(shù)量及附件
1、甲方根據(jù)乙方的指定，提供解放牌，車型，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為：_______________，底盤號(hào)為：_______________，合格證號(hào)為：_______________的汽車壹輛。
2、甲方為乙方安裝一套汽車gps裝置，作為該車輛的必備部分;同時(shí)為乙方統(tǒng)一配備專門的手機(jī)卡號(hào)(手機(jī)卡號(hào)為：_______________13)，作為乙方與甲方聯(lián)系之用，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)
二、汽車價(jià)格和付款方式
1、汽車價(jià)格：
汽車總價(jià)為人民幣_(tái)________(大寫_________)拾萬仠佰拾元，(小寫)￥：_______________元，以上價(jià)格僅為南昌提貨價(jià)，并不含車輛購罝費(fèi)，申領(lǐng)牌照等費(fèi)用。
2、付款方式：采取分期付款的方式。
①首期付款：乙方提車之前，一次性向甲方支付汽車總價(jià)的%，即人民幣_(tái)________(大寫_________)拾萬仠佰元整，(小寫)￥：_______________元。
②后續(xù)付款：余款自20_________年_________月_________日至20_________年_________月_________日止，分個(gè)_________月分期支付，即于每月21日前交元至甲方。
3、由于乙方所占資金，系借貸而來，按照等價(jià)有償?shù)脑瓌t，余款乙方應(yīng)向甲方支付銀行利息。
4、全套gps裝置20__元，以后每月使用費(fèi)80元;手機(jī)卡號(hào)100元，以后使用費(fèi)用按實(shí)際結(jié)算;以上費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
三、車輛上牌
乙方所購之車，委托甲方辦理申領(lǐng)牌照，所發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、質(zhì)量維修
1.甲方向乙方銷售的車輛，其質(zhì)量必須達(dá)到生產(chǎn)廠家執(zhí)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方提車時(shí)，應(yīng)對(duì)所購車輛進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，對(duì)其功能，外觀等各方面進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，直到認(rèn)為符合質(zhì)量要求方可提貨。
3、乙方所購車輛的售后服務(wù)，按照一汽集團(tuán)售后標(biāo)準(zhǔn)，由一汽集團(tuán)各服務(wù)站負(fù)責(zé)解決，乙方不得以此為由拒付車款。
4、甲方向乙方提供的附件gps裝置或手機(jī)卡號(hào)，負(fù)責(zé)乙方能正常使用，乙方在使用過程中發(fā)生故障時(shí)，由甲方負(fù)責(zé)修理或更換，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、乙方在下列程序完成后提車
1、乙方攜帶本人、配偶、丙方身份證及戶口本復(fù)印件(復(fù)印件須由甲方與原件核對(duì))或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、夫妻關(guān)系證明、《身份證明》、《聲明》、以及甲方認(rèn)為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實(shí)性并經(jīng)核實(shí)后，甲乙方丙三方簽訂合同，乙方簽署有關(guān)法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費(fèi)、分期付款期間的保險(xiǎn)費(fèi)用等應(yīng)付稅費(fèi)。
4、甲方代辦車輛上牌手續(xù)、車輛營(yíng)運(yùn)手續(xù)、車輛保險(xiǎn)手續(xù)等后，乙方填寫驗(yàn)車單，方可提車。
5、車輛上牌所有的移動(dòng)，包括定制車箱、裝修等工作均應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，在此期間的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任(含交通事故)，由乙方承擔(dān)。
六、擔(dān)保
為確保乙方履行本合同規(guī)定之義務(wù)，雙方約定采取如下種擔(dān)保形式：
1、保證：乙方特請(qǐng)丙方為其提供連帶保證。保證范圍為乙方尚欠購車款、應(yīng)付利息、應(yīng)付稅費(fèi)、違約金以及應(yīng)由乙方承擔(dān)的所有費(fèi)用和因執(zhí)行本合同所引起的有關(guān)法律費(fèi)用(含律師代理費(fèi))。保證期間自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應(yīng)付款到期后四年。
2、抵押：乙方提供本人或丙方所有的財(cái)產(chǎn)為乙方債務(wù)提供抵押，當(dāng)乙方未按本合同的約定及時(shí)支付購車款和各種稅費(fèi)時(shí)，甲方有權(quán)以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。抵押范圍乙方欠購車款、應(yīng)付利息、應(yīng)付稅費(fèi)、違約金以及應(yīng)由乙方承擔(dān)的所有費(fèi)用和因執(zhí)行本合同所引起的有關(guān)法律費(fèi)用(含律師代理費(fèi))。抵押需辦理登記的，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并隨上牌稅費(fèi)一次性向甲方繳清。
七、車輛所有權(quán)歸屬和所有權(quán)的轉(zhuǎn)移
1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他稅費(fèi)前，甲方保留車輛的所有權(quán)，所購車輛必須登記在甲方名下，乙方享有占有、使用、和收益的權(quán)利。
2、乙方按合同付清全部車款和其他有關(guān)稅費(fèi)后，車輛的所有權(quán)歸乙方所有，乙方應(yīng)當(dāng)將車輛過戶至乙方或乙方指定的單位或個(gè)人，所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
3、在乙方辦理過戶手續(xù)后，如gps裝置和手機(jī)卡號(hào)完好無損，則由甲方按1000元的價(jià)格回收。
八、車輛的保險(xiǎn)
分期付款期間，為減少意外所造成的損失，車輛必須按照國(guó)家規(guī)定投保第三者強(qiáng)制險(xiǎn)，50萬元第三者商業(yè)險(xiǎn)，其他險(xiǎn)種由乙方根據(jù)需要決定。投保手續(xù)由甲方在辦理車輛保險(xiǎn)入戶時(shí)統(tǒng)一辦理，保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。保險(xiǎn)單由甲方統(tǒng)一保管。
九、車輛的轉(zhuǎn)讓
在分期付款期間內(nèi)，由于特殊原因乙方需轉(zhuǎn)讓所購車輛，應(yīng)事先征得甲方書面同意，并辦理相關(guān)手續(xù)，同時(shí)，甲方在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。
十、車輛營(yíng)運(yùn)手續(xù)
分期付款期間所購車輛必須登記在甲方名下，由于現(xiàn)行的車輛管理體制和車輛營(yíng)運(yùn)體制，各種營(yíng)運(yùn)手續(xù)只能以甲方的名義辦理，在此期間車輛的營(yíng)運(yùn)、保險(xiǎn)、年檢等手續(xù)，均由乙方委托甲方辦理。
十一、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、分期付款購車期間，由于乙方未付清全部車款及其他稅費(fèi)，汽車所有權(quán)屬甲方。若乙方與他人有訴訟之爭(zhēng)，也與該財(cái)產(chǎn)無關(guān)。
2、乙方有下列情況之一的，甲方有權(quán)無須通知乙方，直接有權(quán)終止本合同，收回汽車及有關(guān)證件，并要求乙方結(jié)清所有欠款，賠償損失。在收回車輛滿十五天后乙方還不能支付所欠車款和各種稅費(fèi)時(shí)，甲方有權(quán)按評(píng)估價(jià)出售或向法院起訴要求法院依法拍賣汽車，所得價(jià)款用于償付乙方所欠甲方車款、各種稅費(fèi)(含收回車輛后發(fā)生的稅費(fèi))和由此支出的所有費(fèi)用(含律師代理費(fèi))。如有剩余，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔(dān)。
(1)利用車輛從事違法活動(dòng);
(2)拖欠款項(xiàng)(含車款和其他應(yīng)付稅費(fèi))累計(jì)達(dá)二萬元或累計(jì)達(dá)二個(gè)月應(yīng)付車款金額的;
(3)未按本合同約定投保第三者強(qiáng)制險(xiǎn)和50萬元第三者商業(yè)險(xiǎn)的;
(4)敗壞甲方聲譽(yù)，情節(jié)嚴(yán)重的(如營(yíng)運(yùn)中騙貨、偷貨等);
(5)未經(jīng)甲方許可，擅自拆除或以任何形式改變、破壞gps裝置的;
(6)未經(jīng)甲方許可，變更手機(jī)卡號(hào)或停止使用手機(jī)卡號(hào)，致使甲方無法正常聯(lián)系的;
(7)未經(jīng)甲方同意，擅自將車輛轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、抵押等損害或可能損害甲方利益的行為;
(8)乙方發(fā)生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴(yán)重影響甲方權(quán)益的行為。
(9)車輛被運(yùn)輸管理部門取消營(yíng)運(yùn)資格或乙方被車輛管理部門取消駕駛資格;
3、甲方有義務(wù)，特別是車輛遭搶、盜、騙時(shí)，利用gps提供服務(wù)。
4、gps裝置安裝后，甲方有義務(wù)派員對(duì)乙方進(jìn)行g(shù)ps使用進(jìn)行培訓(xùn)。
5、甲方雖名為物流公司，但與乙方僅發(fā)生汽車買賣關(guān)系，沒有義務(wù)為乙方提供貨運(yùn)業(yè)務(wù)。
十二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方享有汽車的占有、使用、收益的權(quán)利。乙方向甲方支付首期車款及相關(guān)費(fèi)用后，即獲得汽車的占有權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)。
2、乙方依法及按本合同規(guī)定經(jīng)營(yíng)、使用汽車、不受甲方的干預(yù)。
3、乙方不得以任何形式拆除或改變、破壞gps裝置、變更手機(jī)卡號(hào)或停止使用此手機(jī)卡;gps裝置或手機(jī)卡號(hào)出現(xiàn)故障時(shí)，乙方應(yīng)在48小時(shí)之內(nèi)通知甲方。
4、汽車營(yíng)運(yùn)的各種稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。乙方在使用汽車期間，車輛的保養(yǎng)、維修費(fèi)用和營(yíng)運(yùn)中應(yīng)交的稅金、規(guī)費(fèi)等所有稅費(fèi)均由乙方承擔(dān)。
5、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發(fā)生意外事故致使車輛對(duì)第三人造成人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的，由乙方承擔(dān)法律和經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，與甲方無關(guān)。但乙方應(yīng)及時(shí)報(bào)告保險(xiǎn)公司和甲方，甲方可以給予必要的協(xié)助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費(fèi)用(含差旅費(fèi)、律師代理費(fèi)等)由乙方承擔(dān)。
6、乙方使用汽車在營(yíng)運(yùn)中出現(xiàn)的貨運(yùn)糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔(dān)有關(guān)法律和經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，與甲方無關(guān)。
7、車輛交付乙方后，車輛的滅失、毀損或等風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任：
(1)、甲方提供的汽車品牌、型號(hào)、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的要求，乙方有權(quán)拒收，甲方除應(yīng)提供符合合同約定的車輛外，還應(yīng)承擔(dān)逾期交貨的違約責(zé)任，并承擔(dān)乙方因此而多付的費(fèi)用。
(2)、乙方委托甲方代辦的各種手續(xù)及甲方應(yīng)當(dāng)提供的服務(wù)，甲方應(yīng)當(dāng)派員積極辦理，如因甲方延遲代辦，而給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)賠償。
2、乙方的違約責(zé)任：
乙方在分期付款期間，未按合同約定支付車款的，除應(yīng)及時(shí)補(bǔ)交外，還應(yīng)向甲方償付延期付款違約金，同時(shí)還須承擔(dān)甲方因追索債務(wù)而支出的費(fèi)用，如差旅費(fèi)、訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)等。乙方拖欠車款累計(jì)達(dá)二萬元以上或累計(jì)達(dá)二個(gè)月應(yīng)付車款金額的，甲方有權(quán)按本合同第十一條第二項(xiàng)之規(guī)定辦理。
十四、甲方權(quán)利的轉(zhuǎn)讓和車輛的抵押
甲方在分期付款期間有權(quán)將本合同項(xiàng)下的權(quán)利全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方;在不影響乙方使用車輛、不影響乙方行使本合同項(xiàng)下權(quán)利的前提下，有權(quán)將該車輛作抵押。
十五、爭(zhēng)議的解決
甲、乙雙方在執(zhí)行本合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)本著平等、友好、誠(chéng)信的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定由甲方所在地人民法院管轄。
十六、其它
1、本合同未盡事宜，雙方可訂立補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本合同有同等的法律效力。
2、本合,,同壹式二份，甲,、乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本合同自各方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________江西汽車公司乙方：_______________
法定代表人：_______________身份證號(hào)：_______________
委托代理人：_______________住所：_______________
電話：_______________手機(jī)：_______________
傳真：_______________
丙方：_______________丙方：_______________
身份證號(hào)：_______________法定代表人：_______________
住址：_______________委托代理人：_______________
手機(jī)：_______________電話：_______________
南京市汽車買賣合同示范文本 篇8
出賣方(甲方)：_____________業(yè)務(wù)電話：_____________
買受方(乙方)：_____________
1、_____________ ，戶籍地：_____________ ，現(xiàn)在居住地：_____________ ，
身份證號(hào)碼：_____________ ，聯(lián)系電話： _____________。
2、 _____________，戶籍地：_____________ ，現(xiàn)在居住地： _____________，
身份證號(hào)碼：_____________ ，聯(lián)系電話：_____________ 。
乙方采取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國(guó)合同法》以及相關(guān)的法律、法規(guī)，訂立本合同。
第一條 汽車品牌、型號(hào)、顏色、數(shù)量
乙方按自己的意愿選購 ____產(chǎn) __________牌， 車型_____，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)為 _______，底盤號(hào) __________，功率kw_____，車架號(hào) _____，外觀為____ 顏色的汽車壹輛。
第二條 汽車價(jià)格和付款方式
1、汽車價(jià)格：
汽車總價(jià)款為人民幣(大寫) _____________元/輛(小寫￥：_____________元)，以上價(jià)格僅為提貨的裸購車款，并不含汽車因上牌、上路、營(yíng)運(yùn)等其他費(fèi)用。
2、付款方式：應(yīng)乙方的要求，甲方同意乙方采取分期付款的方式購買汽車，具體如下：
①首期付款：乙方于本合同簽訂之日，向甲方足額支付汽車總價(jià)的 ___%的首付款，即人民幣(大寫) ____ 拾____萬___仠佰元整(小寫￥：_____________元)。
②后續(xù)付款：乙方除首付款外的尚余購車款人民幣(大寫) 拾___萬___仟___佰___元整(小寫￥：_____元)，分 個(gè)月支付，自 ___年___月 ___日起每月支付金額 元直至乙方將尚余購車款付清為止，每月 __日前交至甲方。
3、由于乙方尚未支付的購車款，占用甲方資金按照有償?shù)脑瓌t，乙方應(yīng)向甲方支付資金占用費(fèi)，資金占用費(fèi)按每月%的比例結(jié)算。即按乙方未付購車款總額乘以占用天數(shù)計(jì)付給甲方。
4、甲方收取乙方交付的款項(xiàng)，采取先結(jié)資金占用費(fèi)再還購車款的結(jié)算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應(yīng)予以準(zhǔn)許，資金占用費(fèi)結(jié)算至乙方付清購車款的當(dāng)月。乙方不得以任何理由逾期支付尚余的購車款和資金占用費(fèi)。
第三條 乙方在下列程序完成后提車
1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結(jié)婚證復(fù)印件(復(fù)印件須由甲方與原件核對(duì))，以及甲方認(rèn)為需要的其他材料。
2、甲方審查上述材料的真實(shí)性并經(jīng)核實(shí)后，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關(guān)法律文書。
3、乙方付清首期車款、上牌稅費(fèi)、分期付款期間的保險(xiǎn)費(fèi)用等應(yīng)付稅費(fèi)。
4、汽車所有的移動(dòng)，包括提車途中、定制車箱、裝修等工作均應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)，在此期間的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任(含交通事故)，由乙方承擔(dān)。
第四條 汽車的質(zhì)量、驗(yàn)收和交付方式
1、甲方向乙方出售的汽車，以生產(chǎn)廠家符合國(guó)家的全新整車技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括廠家產(chǎn)品出廠前對(duì)汽車的部分技術(shù)數(shù)據(jù)和結(jié)構(gòu)變動(dòng)未作聲明的其他技術(shù)指標(biāo)為準(zhǔn)。乙方在收車單簽字時(shí)未提出質(zhì)量異議的，即視為乙方對(duì)汽車質(zhì)量驗(yàn)收合格和交付。
2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質(zhì)量和其他技術(shù)指標(biāo)以實(shí)物為準(zhǔn)。
3、汽車交付乙方后，不得再對(duì)該車的車況、配置、部分改裝、規(guī)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關(guān)合同的義務(wù)，汽車的滅失、毀損或等風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
4、汽車的售后服務(wù)，按生產(chǎn)廠家的規(guī)定執(zhí)行，甲方不承擔(dān)售后服務(wù)的任何費(fèi)用。
第五條 擔(dān) 保
為確保乙方履行本合同規(guī)定之義務(wù)，雙方約定采取如下( )種擔(dān)保形式：
1、保證。乙方特請(qǐng)為其提供連帶責(zé)任保證。保證范圍為：乙方尚欠購車款、應(yīng)付資金占用費(fèi)或利息、應(yīng)付稅收、保險(xiǎn)費(fèi)、違約金以及應(yīng)由乙方承擔(dān)的所有費(fèi)用和因執(zhí)行本合同所引起的訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師代理費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估、拍賣等甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最后一筆應(yīng)付款到期后的四年。
2、抵押：乙方提供本人或所有的_____________財(cái)產(chǎn)為乙方全部債務(wù)提供抵押，當(dāng)乙方未按本合同的約定及時(shí)支付購車款和資金占用費(fèi)或利息以及各種稅收、保險(xiǎn)費(fèi)用時(shí)，甲方有權(quán)以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。抵押范圍為：乙方尚欠購車款、應(yīng)付資金占用費(fèi)或利息、應(yīng)付稅收、保險(xiǎn)費(fèi)、違約金以及應(yīng)由乙方承擔(dān)的所有費(fèi)用和因執(zhí)行本合同所引起的訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、律師代理費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估、拍賣等甲方為實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用。抵押需辦理登記的，所發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)，
南京市汽車買賣合同示范文本 篇9
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因?yàn)槲崔k理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因?yàn)槲吹狡嚱灰资袌?chǎng)進(jìn)行交易而主張無效。在審判實(shí)踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對(duì)同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對(duì)汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。
一、買賣合同的法律依據(jù)、特征
對(duì)汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征。《中華人民共和國(guó)合同法》(簡(jiǎn)稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。”
買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價(jià)款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車買賣合同無效的依據(jù)
《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機(jī)動(dòng)車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行行。”該辦法第三十二條規(guī)定：“進(jìn)行舊機(jī)動(dòng)車交易，銷車方須向機(jī)動(dòng)車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個(gè)人賣車的須持居民身份證)、機(jī)動(dòng)車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、
購置附加費(fèi)憑證、車船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費(fèi)交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個(gè)人身份證。工商行政管理部門憑舊機(jī)動(dòng)車交易中心或有舊機(jī)動(dòng)車經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗(yàn)證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。”據(jù)此，在審判實(shí)踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行汽車交易，因而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號(hào)小型攔板汽車出賣給李春桂，價(jià)款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對(duì)養(yǎng)路費(fèi)的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費(fèi)征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費(fèi)為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費(fèi)后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實(shí)情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實(shí)情沒有事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)法院駁回李春桂的.訴訟請(qǐng)求。
原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買賣瓊C02034號(hào)攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國(guó)家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國(guó)家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國(guó)民法通則》第五十
八條第五項(xiàng)、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號(hào)小型攔板貨車退還給被告，同時(shí)被告也應(yīng)退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費(fèi)40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機(jī)動(dòng)車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效。”同時(shí)根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無效錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號(hào)民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號(hào)為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價(jià)為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時(shí)付可按車價(jià)款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時(shí)間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔(dān)車旅費(fèi)100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請(qǐng)證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費(fèi)用2420元。原審法院通知其繳交反訴費(fèi)，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費(fèi)，原審法院裁定，按潘世海自動(dòng)撤回反訴處理。一審中，朱海林對(duì)證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價(jià)款為35200元。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國(guó)家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計(jì)算，該車每天折舊費(fèi)為12.05元。
原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車，根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動(dòng)車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心方可進(jìn)行交易，否則應(yīng)視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無效。對(duì)無效買賣所得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對(duì)原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費(fèi)100元的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。對(duì)于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實(shí)，由于被告向法庭提供在場(chǎng)證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對(duì)被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內(nèi)返還瓊D30594號(hào)小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請(qǐng)求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請(qǐng)求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時(shí)將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長(zhǎng)達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費(fèi)給上訴人，其折舊費(fèi)按每天12.05元計(jì)算，上訴人主張支付時(shí)間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計(jì)239天，計(jì)2880元。上訴人上訴請(qǐng)求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請(qǐng)求被上訴人賠償精神損失費(fèi)20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實(shí)根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請(qǐng)求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補(bǔ)償購買維修汽車配件費(fèi)用2420元，由于一審中提出反訴請(qǐng)求，未按規(guī)定時(shí)間交納反訴費(fèi)，一審已裁定按其自動(dòng)撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯(cuò)誤。因?yàn)椤杜f機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動(dòng)車交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人
南京市汽車買賣合同示范文本 篇10
賣方：
買方：
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機(jī)動(dòng)車：
車主名稱：
號(hào)牌號(hào)碼：
廠牌型號(hào)：
初次登記日期：
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：
車架號(hào)：
養(yǎng)路費(fèi)繳付有效期自20__年4月27日 至20__年9月30日。
最近一次年檢時(shí)間：20__年8月。
行駛公里數(shù)：25萬公里。
車輛使用性質(zhì)：(/ )客運(yùn)、( /)貨運(yùn)、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營(yíng)運(yùn)、(/ )其它。
第二條 車款及交驗(yàn)車
車款為(不含稅費(fèi))11萬元;大寫 十一萬元整 。
買方應(yīng)于20__年9月 1 日在買方住所地同賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以現(xiàn)金的方式自驗(yàn)收、審驗(yàn)無誤之日起當(dāng)天內(nèi)向買方支付全部車款。
賣方應(yīng)在收到車款后當(dāng)天內(nèi)交付車輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買方在允許辦理車輛過戶時(shí)30日內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：全部由買方負(fù)擔(dān)。
相關(guān)文件包括：機(jī)動(dòng)車行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養(yǎng)路費(fèi)繳費(fèi)憑證、道路運(yùn)輸許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本、改氣合格證、收費(fèi)許可證、稅務(wù)登記證、車船使用證、社會(huì)集團(tuán)體會(huì)員證、保險(xiǎn)單各一份。
第三條 雙方權(quán)利義務(wù)
1.賣方應(yīng)保證對(duì)出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2.賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車輛的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應(yīng)按照約定時(shí)間、地點(diǎn)與賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車款。
4.賣方收取車款后，應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應(yīng)持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
6.車輛交付后，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負(fù)責(zé)(其中因交通事故發(fā)生的費(fèi)用、養(yǎng)路費(fèi)和相關(guān)罰款等全部費(fèi)用)。
第四條 違約責(zé)任
1.第三人對(duì)車輛主張權(quán)力并有確實(shí)證據(jù)的，賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的
一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車款 2 %的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。
第五條 合同爭(zhēng)議的解決辦法
此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ簩で蟊Ｗo(hù)。
第六條 買賣雙方其他約定事項(xiàng)
車輛自交付之日起，車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。
相關(guān)的合同范本·樓房買賣合同·軟件買賣合同·二手車輛買賣合同·車位車庫買賣合同·鋼材買賣合同·木材買賣合同
此協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。
賣方(章) 買方(章)：
地址：
二手房交易資金監(jiān)管服務(wù)協(xié)議
甲方(賣出方)：___________________________________
乙方(買入方)：___________________________________
丙方(監(jiān)管方)：____________房地產(chǎn)展銷服務(wù)有限公司
為保證二手房交易資金安全，丙方受______房地產(chǎn)交易中心委托提供二手房交易資金監(jiān)管服務(wù)。甲、乙、丙三方共同友好協(xié)商，就辦理二手房交易資金監(jiān)管事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
第一條甲、乙雙方買賣的房屋位于______新區(qū)______路_____弄______號(hào)______室，建筑面積：______平方米，產(chǎn)權(quán)號(hào)：______，______交易價(jià)款為人民幣(大寫)__________________。
第二條本協(xié)議所示資金監(jiān)管期限從乙方第一筆監(jiān)管房款存入丙方指定銀行帳號(hào)之日起至______新區(qū)房地產(chǎn)交易中心完成該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記，甲方收到全額監(jiān)管房款、乙方收到房地產(chǎn)權(quán)證之日止。
第三條 甲、乙雙方委托丙方監(jiān)管購房款為
(1)一次性全額付清(2)全額分期付清(3)首付款加貸款(4)部分款：______元
第四條根據(jù)甲、乙雙方相關(guān)協(xié)議，乙方自本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)分______次，將監(jiān)管房款存入丙方指定銀行中國(guó)建設(shè)銀行______市______支行帳號(hào)______，具體付款方式、金額、期限如下：
______年______月______日前/后_____日第一次向丙方指定銀行帳號(hào)存入房款人民幣_(tái)________________(大寫)
______年______月______日前/后_____日第二次向丙方指定銀行帳號(hào)存入房款人民幣_(tái)________________(大寫)
______年______月______日前/后_____日第三次向丙方指定銀行帳號(hào)存入房款人民幣_(tái)________________(大寫)
第五條 付款方式經(jīng)三方協(xié)商，按下列第________款處理，甲乙雙方所簽訂《買賣合同》之付款方式以本協(xié)議約定為準(zhǔn)。
(一)丙方應(yīng)在乙方全額監(jiān)管房款劃入丙方指定銀行帳號(hào)，且丙方收到《______市______新區(qū)房地產(chǎn)交易中心收件收據(jù)》所示受理日期后第______日(如有退件，受理日期應(yīng)從交易中心收到補(bǔ)件之日起計(jì)算)，通知甲、乙雙方雙方同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取甲方全額監(jiān)管房款及乙方產(chǎn)權(quán)證。(如遇雙休日及國(guó)定假日順延)
(二)甲、乙雙方約定，上述監(jiān)管房款中的部分款項(xiàng)作為交房尾款，具體金額為人民幣(大寫)_________________。
甲、乙雙方辦妥物業(yè)交接手續(xù)出具書面意見后，同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取。
(三)甲、乙雙方自辦貸款，則本協(xié)議所示放款日期自乙方全額監(jiān)管款項(xiàng)到帳后第______日(以銀行到帳憑證所示日期為準(zhǔn))由監(jiān)管方通知甲、乙雙方同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取甲方全額監(jiān)管房款及乙方產(chǎn)權(quán)證。
第六條甲、乙雙方確認(rèn)：丙方按本協(xié)議約定書面通知甲、乙雙方后，甲、乙雙方應(yīng)于收到通知十日內(nèi)同時(shí)到場(chǎng)至丙方處領(lǐng)取監(jiān)管房款及乙方產(chǎn)權(quán)證;如逾期不領(lǐng)，丙方再以書面方式通知甲、乙雙方，通知發(fā)出七個(gè)工作日內(nèi)，甲、乙雙方無法同時(shí)至丙方處同時(shí)領(lǐng)取，丙方視作甲方或一方自動(dòng)放棄權(quán)利，可向甲方或乙方單方發(fā)放監(jiān)管房款或產(chǎn)權(quán)證。
第七條在辦理房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記過程中，經(jīng)房地產(chǎn)登記機(jī)關(guān)審核，因不符合產(chǎn)權(quán)登記條件而導(dǎo)致不能辦理轉(zhuǎn)讓交易過戶登記，不予登記書一經(jīng)作出，丙方通知甲、乙雙方，并于不予登記書作出______日內(nèi)向乙方退還已收房款，本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。
第八條若甲乙雙方于正式簽訂《買賣合同》前簽訂本協(xié)議，但因故終止該房地產(chǎn)交易，或由甲、乙雙方所簽《買賣合同》引起的糾紛造成交易登記終止。本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。
第九條丙方實(shí)行房款監(jiān)管后，不能對(duì)抗司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)依法對(duì)該房地產(chǎn)的查封或以其他形式的限制房地產(chǎn)權(quán)利的裁定、決定。如發(fā)生丙方所監(jiān)管房款被司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)因非為丙方原因而依法凍結(jié)造成丙方不能將監(jiān)管房款交付甲方或乙方。本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。
第十條丙方對(duì)房款的監(jiān)管不意味著對(duì)乙方付款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任;丙方對(duì)房地產(chǎn)交易的合法性、可行性以及其他與房地產(chǎn)買賣合同有關(guān)的任何問題均不承擔(dān)任何責(zé)任。甲、乙雙方在履行房地產(chǎn)買賣合同過程中發(fā)生與本協(xié)議無關(guān)的任何爭(zhēng)議均應(yīng)由雙方自行協(xié)商或通過法律途徑解決。若因甲、乙雙方原因?qū)е卤O(jiān)管方未能及時(shí)完成本協(xié)議委托事項(xiàng)，則按甲乙雙方簽訂的《房地產(chǎn)買賣合同》的約定負(fù)相關(guān)違約責(zé)任。本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。
第十一條 因甲、乙雙方不按本協(xié)議中規(guī)定的程序辦理而造成的后果，由違約方承擔(dān)責(zé)任。本協(xié)議自然終止，已收監(jiān)管費(fèi)用不予退回。
第十二條 監(jiān)管費(fèi)用為_____元，由甲方支付_____元，乙方支付_____元。
第十三條 甲、乙雙方如委托丙方辦理貸款、產(chǎn)證等其他事宜，具體見附頁。
第十四條
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
第十五條本協(xié)議經(jīng)三方簽字、蓋章后并由乙方按協(xié)議約定將監(jiān)管房款存入丙方指定銀行帳號(hào)之日起生效。未盡事宜三方另行協(xié)商解決，本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份。
本協(xié)議經(jīng)甲方收到全額監(jiān)管房款、乙方收到房地產(chǎn)權(quán)證后，自行失效。
甲方/法定代表(簽字)：_______________
代理人(簽字)：______________________
證件號(hào)：______________________________
聯(lián)系方式：____________________________
聯(lián)系地址：____________________________
日期：________________________________
乙方/法定代表(簽字)：_______________
代理人(簽字)：______________________
證件號(hào)：______________________________
聯(lián)系方式：____________________________
聯(lián)系地址：____________________________
日期：________________________________
丙方(蓋章)：________________________
代理人(簽字)：______________________
證件號(hào)：______________________________
聯(lián)系方式：____________________________
聯(lián)系地址：____________________________
日期：________________________________
鑒證方(蓋章)：________房地產(chǎn)交易中心
聯(lián)系地址：____________________________
南京市汽車買賣合同示范文本 篇11
買方x x x(以下簡(jiǎn)稱甲方)
賣方x x x(以下簡(jiǎn)稱乙方)
保證人x x x(以下簡(jiǎn)稱丙方)
上列當(dāng)事人就汽車買賣事宜訂立合約如下：
第一條 甲方就其約定，將其所有的轎車售予乙方，乙方買受。
第二條 后記轎車的買賣總金額為人民幣 x x 元整。乙方依照下列方式支付款項(xiàng)予甲方。
(1) 本日(訂約日)先交付定金x x元。
(2) 余款x x元(中期款)于申請(qǐng)過戶的同時(shí)支付。
(3) 余款x x 元，可分十次支付，自x x x x年x月x日至x月止，每月x日前支付xx元，乙方應(yīng)于過戶時(shí)，將相當(dāng)于上述期滿金額的支票匯出交付。
第三條 甲方對(duì)乙方負(fù)責(zé)辦理如下的過戶與交付手續(xù)：
前條第(3)項(xiàng)的支票于過戶的同一日支付。
第四條 辦理過戶手續(xù)所需費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第五條 乙方若無法履行第二條第(3)款項(xiàng)中任何一期的分期付款，則必須將余款一次付清。
第六條 甲方須保證后記轎車并無瑕疵。有關(guān)瑕疵的保證，則只限于交付日后三個(gè)月以內(nèi)，往后即不負(fù)一切責(zé)任。
第七條 后記轎車交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車丟失或毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
第八條 丙方須對(duì)甲方保證，乙方確實(shí)履行本契約按期支付價(jià)金，并負(fù)連帶賠償責(zé)任。
本契約一式三份，甲、乙、丙方各執(zhí)一份為憑。
賣方(甲方)：x x x
住址：
身份證統(tǒng)一號(hào)碼：
買方(乙方)：x x x
住址：
身份證統(tǒng)一號(hào)碼：
見證人(丙方)：x x x
住址：
南京市汽車買賣合同示范文本 篇12
出賣人：簽定地點(diǎn)：
買受人：簽定時(shí)間：年月日
一、汽車型號(hào)及金額：
汽車
品牌
型號(hào)
發(fā)動(dòng)
機(jī)號(hào)
合格
證號(hào)
車架號(hào)
海關(guān)
單號(hào)
商檢
單號(hào)
顏色
價(jià)格
備注
二、交車地點(diǎn)、方式：
交車地點(diǎn)：交車時(shí)間：
付款方式：付款時(shí)間：
三、質(zhì)量、維修：
1.出賣人向買受人出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣人向買受人出售的汽車，必須是在《全國(guó)汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過交通管理部門認(rèn)可的汽車。
3.出賣人向買受人出售汽車時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛基本情況。
4.出賣人在買受人購買車輛時(shí)必須向買受人提供：
(1)銷售票;(2)(國(guó)產(chǎn)車)車輛合格證、(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單;(3)保修卡或保修手冊(cè);(4)說明書;(5)隨車工具及備胎。(以上3、4、5項(xiàng)如沒有，售前應(yīng)說明)
5.買受人在購車時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
6.買受人在購車時(shí)應(yīng)對(duì)所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7.汽車在購買后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問題，可由出賣人協(xié)助買受人與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8.如屬于在汽車售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，出賣人未向買受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9.如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由買受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任(雙方協(xié)商)：
五、合同爭(zhēng)議的解決方式：
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可向有關(guān)部門申請(qǐng)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第一種方式解決：
1.提交仲裁委員會(huì)仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，汽車交易市場(chǎng)主辦單位留存份(市場(chǎng)留存期一年)。
七、本合同經(jīng)買賣雙方簽字蓋章后生效。
買受人：出賣人：
買受人姓名(章)出賣人名稱(章)：
地址：地址：
南京市汽車買賣合同示范文本 篇13
賣方：___，____年_月__日出生，住________號(hào)(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
買方：___，____年_月__日出生，住________組(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
甲、乙雙方通過平等協(xié)商，甲方同意將東風(fēng)金霸貨車出售給乙方，雙方協(xié)定條款如下：
一、出售車輛車型：所售車輛車型：東風(fēng)金霸貨車，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)。
二、所售車輛作價(jià)及付款方式：所售車輛作價(jià)元整，里程為公里。合同簽訂之日一次性付清。
三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路安全實(shí)施細(xì)則》有關(guān)條款之規(guī)定，車輛所有權(quán)發(fā)生變化，需辦理過戶登記。如辦理車輛過戶手續(xù)，一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。自____年__月__日以前的相關(guān)稅費(fèi)由甲方承擔(dān)，自____年__月__日以后的相關(guān)稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。自____年__月__日起車輛如發(fā)生事故，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)賠償。
四、甲、乙雙方簽訂合同時(shí)在見證人面前將車輛一切手續(xù)交乙方，乙方自簽訂合同表示履行完畢。
五、合同雙方自愿簽訂，不得反悔。
六、合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，見證單位一份。
甲方(簽章)：__________乙方(簽章)：__________
簽約時(shí)間：___年__月__日簽約時(shí)間：___年__月__日
南京市汽車買賣合同示范文本 篇14
賣方：
買方：
第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機(jī)動(dòng)車：
車主名稱：
號(hào)牌號(hào)碼：
廠牌型號(hào)：
初次登記日期：
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：
車架號(hào)：
養(yǎng)路費(fèi)繳付有效期自20__年4月27日 至20__年9月30日。
最近一次年檢時(shí)間：20__年8月。
行駛公里數(shù)：25萬公里。
車輛使用性質(zhì)：(/ )客運(yùn)、( /)貨運(yùn)、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營(yíng)運(yùn)、(/ )其它。
第二條 車款及交驗(yàn)車
車款為(不含稅費(fèi))11萬元;大寫 十一萬元整 。
買方應(yīng)于20__年9月 1 日在買方住所地同賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以現(xiàn)金的方式自驗(yàn)收、審驗(yàn)無誤之日起當(dāng)天內(nèi)向買方支付全部車款。
賣方應(yīng)在收到車款后當(dāng)天內(nèi)交付車輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買方在允許辦理車輛過戶時(shí)30日內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：全部由買方負(fù)擔(dān)。
相關(guān)文件包括：機(jī)動(dòng)車行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養(yǎng)路費(fèi)繳費(fèi)憑證、道路運(yùn)輸許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本、改氣合格證、收費(fèi)許可證、稅務(wù)登記證、車船使用證、社會(huì)集團(tuán)體會(huì)員證、保險(xiǎn)單各一份。
第三條 雙方權(quán)利義務(wù)
1.賣方應(yīng)保證對(duì)出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2.賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車輛的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。
3.買方應(yīng)按照約定時(shí)間、地點(diǎn)與賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車款。
4.賣方收取車款后，應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。
5.買方應(yīng)持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
6.車輛交付后，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負(fù)責(zé)(其中因交通事故發(fā)生的費(fèi)用、養(yǎng)路費(fèi)和相關(guān)罰款等全部費(fèi)用)。
第四條 違約責(zé)任
1.第三人對(duì)車輛主張權(quán)力并有確實(shí)證據(jù)的，賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的
一切損失。
2.賣方未按照約定交付車輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車款 2 %的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。
第五條 合同爭(zhēng)議的解決辦法
此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ簩で蟊Ｗo(hù)。
第六條 買賣雙方其他約定事項(xiàng)
車輛自交付之日起，車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。
相關(guān)的合同范本·樓房買賣合同·軟件買賣合同·二手車輛買賣合同·車位車庫買賣合同·鋼材買賣合同·木材買賣合同
此協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。
賣方(章) 買方(章)：
地址：
南京市汽車買賣合同示范文本 篇15
本合同當(dāng)事人：
賣車人： (以下簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào)：
買車人： (以下簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào)：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律.法規(guī)在合法.平等相互信任的基礎(chǔ)上，現(xiàn)甲乙就下列汽車的買賣簽訂本合同，承諾共同遵守：
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車一輛(車牌號(hào)：
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)： 車架號(hào)：
及相關(guān)車輛手續(xù)整體(機(jī)動(dòng)車登記證書.行車證.附加費(fèi)本.養(yǎng)路費(fèi).保險(xiǎn)單)出售給乙方.出售價(jià)格為： 元，人民幣大寫 為: 元.
本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)保證該車手續(xù)真實(shí)有效，沒有出租車史，非盜搶車輛，能夠正常過戶，并且不欠附加費(fèi)，養(yǎng)路費(fèi)，同時(shí)甲方應(yīng)無條件為乙方提供過戶相關(guān)手續(xù)，如不能正常過戶或和有出租史時(shí)，甲方應(yīng)無條件退還乙方所付全部購車款及賠償乙方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
上述車輛自本協(xié)議生效后，以前發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費(fèi)用均由甲方承擔(dān)，乙方不付任何責(zé)任。以后發(fā)生的費(fèi)用和其他事宜由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
本協(xié)議簽訂的同時(shí)，乙方將購車款一次性交付甲方，同時(shí)甲方將該車和相關(guān)手續(xù)交由乙方保管使用。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
.甲方簽字
電話
住址
乙方簽字 電話 住址 年 月 日 時(shí)
南京市汽車買賣合同示范文本 篇16
出賣人（甲方）：________________________________
買受人（乙方）：________________________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就汽車買賣的有關(guān)事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條汽車名稱、數(shù)量及價(jià)款
汽車品牌
型號(hào)
生產(chǎn)廠商
產(chǎn)地
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)
合格證號(hào)
車架號(hào)
海關(guān)單號(hào)
商檢單號(hào)
配置（標(biāo)準(zhǔn)配置/
選用配置）
數(shù)量
車身顏色
首選：次選：
單價(jià)（人民幣）
內(nèi)飾顏色
首選：次選：
總價(jià)（人民幣）
大寫
備注
第二條質(zhì)量
1.甲方出售的車輛，質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家關(guān)于汽車產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，沒有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合保障人身財(cái)產(chǎn)安全的要求，并達(dá)到產(chǎn)品說明書載明的技術(shù)指標(biāo)，符合車輛落籍地有關(guān)部門關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2.甲方出售的車輛，應(yīng)是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測(cè)，可以上牌行駛。
3.雙方對(duì)車輛是否存在質(zhì)量問題有爭(zhēng)議的，依據(jù)法律規(guī)定或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蛑苯哟_認(rèn)的事實(shí)，可以直接作為判定問題的依據(jù)；需要進(jìn)行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的書面鑒定意見為準(zhǔn)。鑒定費(fèi)由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān)；經(jīng)鑒定無法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。
第三條定金（可選填）
乙方在_________年_____月_____日前，向甲方交付全車款的_____%（此比例不得超過全車款的20%）作為定金；甲方交貨后，定金抵作車款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無權(quán)要求返還定金；因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。
第四條付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時(shí)向甲方支付的訂金，視為預(yù)付款。
乙方選擇按第_____種方式，如期足額將車款支付給甲方。
1.一次性付款方式：□簽訂本合同時(shí)/□_____年_____月_____日前，支付全部車價(jià)款。
2.分期付款方式：
□簽訂本合同時(shí)/□_____年____月_____日前，支付全部車價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫______________元。
__________前支付全部車價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫____________________元。
__________前支付余款，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫____________________元。
3.貸款方式：見《貸款合同》。
第五條交車時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式
1.交車時(shí)間：_____年_____月_____日前。
2.交車方式：乙方自提□；甲方送車上門□；貨交承運(yùn)人□。
3.交車地點(diǎn)：________________________________________。
4.甲方交付車輛時(shí)應(yīng)同時(shí)提供：
（1）銷售發(fā)票；
（2）（國(guó)產(chǎn)）車輛合格證或（進(jìn)口）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單；
（3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)；
（4）車輛使用說明書或用戶使用手冊(cè)（中文）；
（5）隨車工具及備件清單；
（6）____________________________________。
5.甲方應(yīng)在交車時(shí)當(dāng)場(chǎng)演示、檢查車輛的基本使用功能，如實(shí)回答乙方的提問，配合乙方對(duì)車輛進(jìn)行驗(yàn)收。乙方對(duì)車輛外觀和基本使用功能如有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出，由雙方進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于確屬質(zhì)量問題的，乙方有權(quán)要求更換車輛；對(duì)于車輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權(quán)解除合同。更換車輛與解除合同的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6.甲方將車輛交由乙方實(shí)際支配下并向乙方交付隨車文件時(shí)，雙方應(yīng)簽訂車輛交接書（見附件），即視為該車輛正式交付。自車輛正式交付時(shí)起，車輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第六條售后服務(wù)
1.車輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車輛的說明書和保養(yǎng)手冊(cè)執(zhí)行。
2.甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點(diǎn)供乙方選擇。
在保修期內(nèi)車輛出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
3.乙方使用車輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車輛說明書、用戶使用手冊(cè)或保修手冊(cè)等相關(guān)資料。在保修期內(nèi)車輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)，或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
4.生產(chǎn)廠商的車輛說明書和保養(yǎng)手冊(cè)的內(nèi)容與國(guó)家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.本合同簽訂后，國(guó)家出臺(tái)有關(guān)汽車產(chǎn)品修理更換退貨或車內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，雙方按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
6.生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的'，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。
第七條違約責(zé)任
1.甲方未按時(shí)交付車輛的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車輛超過_____日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于已交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。
2.乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車輛不符合說明書中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的責(zé)任。
3.經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，車輛確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財(cái)產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)模缟a(chǎn)廠商有過錯(cuò)的，甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償；乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)模追接袇f(xié)助乙方的義務(wù)。
4.甲方明知車輛存在嚴(yán)重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷售車輛的，乙方有權(quán)要求更換車輛或解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。
5.乙方未按約定支付車價(jià)款的，應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金，超過_____日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于未交車款的_____%支付違約金或適用定金條款。
6.一方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按_______________的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。
第八條不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
第九條其他約定
未盡事宜，雙方應(yīng)通過訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。專用車買賣可另附附件。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開承諾等均為本合同的組成部分。
其他約定：____________________________________________________________。
第十條解決爭(zhēng)議的方法
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)等部門申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：
（一）向_______________人民法院提起訴訟；
（二）提交_______________仲裁委員會(huì)仲裁。
甲方：（蓋章）________________乙方：（簽章）________________
地址：________________________地址：________________________
證照名稱：____________________證件名稱：____________________
證照號(hào)碼：____________________證件號(hào)碼：____________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
委托代理人：__________________委托代理人：__________________
聯(lián)系電話：____________________聯(lián)系電話：____________________
傳真：________________________傳真：________________________
郵政編碼：____________________郵政編碼：____________________
簽訂時(shí)間：____________________簽訂時(shí)間：____________________
簽訂地點(diǎn)：____________________簽訂地點(diǎn)：____________________
附件一
合同編號(hào)：__________
車輛交接書
出賣人（甲方）：_________________________
買受人（乙方）：_________________________
_____年_____月_____日_____時(shí)，甲、乙雙方在_______________對(duì)_______________牌汽車進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：
1.甲方交付給乙方的車輛品牌及型號(hào)規(guī)格為：_________________________。
乙方經(jīng)過驗(yàn)收，認(rèn)為該車輛符合雙方于__________年_____月_____日簽訂的汽車買賣合同（編號(hào)為_______________）的約定（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：__________車架號(hào)：_______________），同意接受。
2.隨車文件清單如下（打√）：
（1）發(fā)票□
（2）合格證□
（3）說明書□
（4）保修卡□
（5）海關(guān)證□
（6）商檢證□
（7）進(jìn)口車關(guān)單□
（8）進(jìn)口車商檢單□
（9）其他：_____________
3.下列車輛項(xiàng)目完好無損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打“√”，不正常的打“×”，空格內(nèi)可自行添加項(xiàng)目。（略）
4.里程表顯示數(shù)：____________________公里
5.其他交接事項(xiàng)：_________________________________________________。
本交接書自甲、乙雙方簽字或蓋章之時(shí)起生效，視為車輛正式交付，車輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
甲方簽章：_______________________________
時(shí)間：_____年_____月_____日_____時(shí)_____分
乙方簽章：_______________________________
時(shí)間：_____年_____月_____日_____時(shí)_____分
附件二
合同編號(hào)：______________
委托服務(wù)協(xié)議書
委托人（乙方）：____________________________
受托人（甲方）：____________________________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)
乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：
（1）代辦選牌□
（2）代辦按揭□
（3）代辦保險(xiǎn)□
（4）代辦上牌□
（5）代辦裝潢□
（6）代辦其他項(xiàng)目：______________
二、委托報(bào)酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時(shí)支付______________元，大寫____________________________。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱代辦費(fèi)）,合計(jì)________元，大寫______________。
三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定
1.代辦選牌，代辦費(fèi)：______________元。
2.代辦按揭，代辦費(fèi)：______________元。
3.代辦保險(xiǎn)：
（1）保險(xiǎn)公司所在地及名稱：__________________________
（2）保險(xiǎn)期限：一年□二年□三年□
（3）第三者責(zé)任險(xiǎn)，費(fèi)用：______________元。
（4）交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)，費(fèi)用：______________元。
（5）車輛損失險(xiǎn)，費(fèi)用：______________元。
（6）其他險(xiǎn)種名稱及費(fèi)用：____________________________。
（7）以上保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)：______________元。
（8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)和車輛損失險(xiǎn)。保險(xiǎn)合同應(yīng)書面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)若保險(xiǎn)車輛尚未取得公安交通管理部門核發(fā)的行駛證和號(hào)牌，保險(xiǎn)公司不得免除賠償責(zé)任。
4.代辦上牌，費(fèi)用概算如下：
養(yǎng)路費(fèi)_____________元，車船稅_____________元，購置稅_____________元，注冊(cè)費(fèi)：_____________元，其他_____________元，合計(jì)約______________元。
5.代辦裝潢，裝潢項(xiàng)目____________________________，費(fèi)用______________元。
6.代辦其他項(xiàng)目____________________________，費(fèi)用______________元。
7.所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制保險(xiǎn)等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)賬。
四、上述費(fèi)用采取下列第_______種方式支付
1.乙方預(yù)付。2.甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限：________年________月________日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車移交如下材料
（1）購置稅憑證（2）養(yǎng)路費(fèi)憑證（3）機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)單（4）行駛證（5）車船稅憑證（6）車輛牌照號(hào)碼：________________
七、違約責(zé)任
1.甲方在辦理委托事項(xiàng)過程中車輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險(xiǎn)公司索賠；保險(xiǎn)賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過錯(cuò)導(dǎo)致車輛未上相關(guān)保險(xiǎn)或保險(xiǎn)公司以車輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實(shí)際損失。
3.除不可抗力或政府有關(guān)部門的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項(xiàng)的，乙方有權(quán)按全部車價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計(jì)算。若逾期超過30日，甲方應(yīng)按全部車價(jià)款________%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。
4.因乙方未能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項(xiàng)完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
八、解決爭(zhēng)議的方法：同《北京市汽車買賣合同》
九、其他約定：________________________________________________。
甲方簽章：________________乙方簽章：________________
日期：____________________日期：____________________