商場門市裝修施工合同（精選3篇）

商場門市裝修施工合同 篇1

　　商場門市裝修施工合同

　　發包方(甲方)

　　承包方(乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規、規章之規定，結合裝飾的特點，本照甲乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，乙方承包甲方發包的裝飾工程的有關事宜，達成如下協議，以共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱:

　　2、建設單位：

　　3、承包范圍：

　　4、合同工期：合同工期總日歷天數5月25日完成。

　　5、工程總造價為：

　　第二條：開工前甲方工作

　　1、提供用電、用水方便，提供施工材料堆放及人員住宿的場地，并保證乙方在施工現場周邊的一切事宜，以確保工程順利進行。

　　2、按合同約定支付工程款。

　　第三條：乙方工作

　　1、施工中嚴格執行有關工程的安全操作規范，施工規范及質量標準，按期、按質、按量完成工程。

　　2、嚴格執行本市室內裝飾行業和有關施工現場管理規定。

　　3、作好半成品及成品工程的維護。

　　第四條：款項的撥付及結算方法

　　1、甲乙雙方合同簽訂后三日內，付備料款40%，計人民幣萬貳仟元整(￥1120__.00)。

　　2、一樓大廳完工后，付工程款的30%，計人民幣(￥84000.00)。

　　3、本工程竣工后一周內由甲方單位組織進行驗收，驗收完畢合格后甲方支付合同總造價的27%，計人民幣柒萬伍仟陸佰元整(￥75600.00)。在未驗收之前若本工程被建設單位使用，則視為本工程驗收合格。

　　4、剩余總造價的作為質保金，8400.00)，質保期為一年;質保期到期后一周內一次性付清質保金。

　　第五條：質量要求

　　1、工藝標準雙方同意按照室內裝飾協會制定的《裝飾工程質量規范》。

　　2、施工過程中如有特殊質量要求，雙方應達成一致意見，簽定補充合同。

　　3、質量保修期自工程驗收合格后起為一年。在保修期內保修費用由責任方承擔。

　　第六條：工程變更工程項目及工藝需變更，如有工程項目增減及材料價格的上調經雙方必須協商一致，并由甲方在相關圖紙上簽字認可，同時調整相關費用。

　　第七條：工程工期

　　1、因甲方未按合同條款或資金不到位而影響工期的，工期順延，

　　2、因乙方責任不能按期開工或無故中途停工，而影響工期的，工期不順延，因乙方原因造成工程質量存在的問題，返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　3、因工程變更或甲方原因造成的停水、停電及其他不可抗拒的因素而影響施工的，工期順延。

　　第八條：如合同在施工中發生變更，須經甲乙雙方共同協商另擬補充變更協議，補充協議及甲乙雙方認可的圖紙具有與本合同相同的法律效力。

　　第九條：違約責任合同簽字蓋章后，如單方終止合同，由終止方向對方賠償由此而造成的全部經濟損失，并按規定罰違約金為工程總價的5%;如發生合同糾紛，在原告方所在地法院進行仲裁。

　　第十條：本合同一式四份，甲、乙方各執貳份，自雙方簽字之日起合同生效;竣工驗收結算完工后合同失效。

　　其它未盡事宜雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_____________

　　_____年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

商場門市裝修施工合同 篇2

　　甲方負責人：

　　乙方負責人：

　　為了明確甲乙雙方在裝修施工過程中的權利和義務，根據《合同法》和建筑裝修的有關條款，經甲乙雙方充分協商，特簽定本合同，以便共同遵守。

　　1.甲方將 房屋的裝修工程發包給乙方。總造價： 元整，￥ 元。

　　2.工程內容：詳見報價明細單，依據雙方協商的樣式、形式。

　　3.工程范圍：報價單所涉及的所有項目的材料、運輸、制作，安裝并達到質量要求。

　　4.工期要求： 天，(20xx年 月 日至20xx年 月日)。工期每拖后一天罰總價款的千分之五。(如中雨、大雨、暴雨及其他惡劣天氣，非乙方原因停電、停水除外。)

　　5.付款方式：合同簽定后甲方付給乙方 元;水電、地墻磚完成后付 元;木工、油漆、墻面完成后付 元;木地板、燈具安裝完成后付 元;全部完成后經雙方驗收合同三日內將尾款全部付清。

　　6.甲方為乙方提供作業環境，按約定付給乙方工程款，乙方按要求保質保量，按時完成各項內容。

　　7.其余事項：裝修前衛生間不滲水，裝修期間不得破壞防水屋，如發現滲水乙方負責。裝修質量保修一年。

　　8.變更條款：

　　1）甲方確定工程量的增減。

　　2）甲方確定工程項目的增減。

　　9.發生下列情況之一的，按工程總造價加或減的'相應調整，雙方應有書面簽字記錄。

　　10.本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　_________年____月____日

商場門市裝修施工合同 篇3

　　發包方：_________

　　住所地址：_________

　　聯系方式：_________

　　手機號：_________

　　施工合同承包方：_________

　　單位地址：_________

　　法定代表人：_________

　　工程監理人：_________

　　聯系電話：_________

　　本工程設計人：_________

　　聯系電話：_________

　　本工程項目經理：_________

　　聯系電話：_________

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下條款：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點及面積：_________

　　1.2工程造價：￥_________元，大寫：_________

　　1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。

　　乙方包工、包全部材料。

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;

　　乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.4工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。;

　　3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付;

　　3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條甲方義務

　　4.1開工前_________天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　4.2開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　4.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

　　4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納，乙方協助提供物管所需相關材料。

　　第五條乙方義務

　　5.1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;

　　5.2在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

　　5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

　　5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;

　　5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

　　5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

　　第六條工程變更

　　6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;

　　6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　6.3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條材料的提供

　　7.1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

　　7.2由乙方提供的材料、設備的，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

　　7.3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費+材料運輸費;若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;

　　7.4除合同注明外，五金、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。

　　第八條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　工程量變化和設計變更;

　　不可抗力;

　　甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;

　　8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

　　8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條質量標準

　　9.1雙方約定本工程施工質量按下列第項標準驗收：

　　《50210-20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》

　　《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

　　其它驗收標準：_________

　　9.2施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：

　　可向成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解;

　　如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　第十條工程驗收和保修

　　10.1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

　　水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　油漆、面層涂料施工前驗收;

　　竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的.工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

　　10.2工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單。

　　第十一條工程款支付方式

　　11.1雙方約定按以下第_________種方式支付工程款：

　　合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：

　　支付次數支付時間付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次隱蔽工程驗收后3日內第三次竣工驗收合格后4日內

　　其他支付方式：_________

　　11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。

　　11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。

　　第十二條違約責任

　　12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;

　　12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

　　12.3甲方未按期支付第二次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;

　　12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：

　　向_________仲裁委員會申請仲裁;

　　向人民法院起訴。

　　第十四條幾項具體規定

　　14.1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

　　14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用_________元，;

　　14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

　　14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分;下午_________點_________分至_________點_________分。

　　第十五條附則

　　15.1本合同簽訂后工程不得轉包;

　　15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字后生效，甲、乙雙方各持一份;

　　15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字后生效，三方各持一份;

　　15.4合同履行完后自動終止;

　　15.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

　　15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　第十六條其它約定條款_________

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________委托代理人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　家庭裝飾裝修市場合同認證意見：_________

　　委托代理人：_________

　　聯系電話：_________