申請再審申請書（通用15篇）

申請再審申請書 篇1

　　申請人(一審原告 二審上訴人)李__，男，生于1975年8月10日，漢族，農(nóng)民，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)東環(huán)路辦事處吳寨村一組。

　　被申請人(一審被告 二審被上訴人)劉__，男，1968年10月10日出生，漢族，無業(yè)，住平頂山市衛(wèi)東區(qū)北環(huán)路辦事處下牛村一組。

　　申請人因勞務(wù)合同糾紛一案，對平頂山市中級人民法院于20__年8月16日作出的(20__)平民三終字第506號民事判決書不服，提出再審申請。

　　請求事項(xiàng)：

　　1、請求依法再審，糾正原一、二審不當(dāng)。

　　2、請求依法撤銷(20__)平民三終字506號民事判決。

　　事實(shí)理由

　　一、申請人勞務(wù)增加工程量費(fèi)用，一、二審法院在事實(shí)上不認(rèn)定錯誤。

　　《駐馬店市高新區(qū)電暢科技有限公司關(guān)于關(guān)王廟工業(yè)園鋼結(jié)構(gòu)廠房在拆裝過程中出現(xiàn)工程停工問題的處理意見》第8-9頁，有證據(jù)從分證明被申請人在勞務(wù)合同外所增加的工程量。申請人提供錄音記錄證據(jù)中顯示，申請人一再要求就增加工程量部分出個手續(xù)或出個認(rèn)證單，但發(fā)包方說申請人主體不對，不給出，所以沒有合同直接印證，但有處理意見和錄音記錄間接證據(jù)相互印證這一事實(shí)，但一、二審對這兩份證據(jù)置之不理，武斷的認(rèn)定申請人沒有補(bǔ)簽合同或勞務(wù)增加工程量合同，證據(jù)不足，不予支持。

　　二、由于被申請人的原因或過錯造成申請人窩工、停工的經(jīng)濟(jì)損失，不應(yīng)由申請人承擔(dān) 。

　　在施工過程中，1、因被申請人不履行自己的職責(zé)，導(dǎo)致經(jīng)常停電的窩工的人工費(fèi)和生活費(fèi)損失;2、因被申請人不按期給付工人工資，導(dǎo)致工人停工不干人工費(fèi)和生活費(fèi)及申請人借錢給工人發(fā)工資的利息損失。這部分損失證據(jù)由1、工人領(lǐng)走工資的工資表印證;2、工人聯(lián)名狀佐證;3、職工考勤表佐證;4、施工記錄佐證。

　　三、被申請人提供錯誤的施工圖紙，導(dǎo)致申請人二次返工的人工費(fèi)和生活費(fèi)及材料費(fèi)(有材料費(fèi)證據(jù)清單)，這部分損失一、二審均未認(rèn)定，由申請人承擔(dān)極不公平。

　　以上三項(xiàng)，共計造成申請人 萬余元實(shí)際支出損失，這是有據(jù)可查的，申請人給工人支出生活費(fèi)和工資37萬余元，材料費(fèi) 元，共計元。與一、二審認(rèn)定的36萬余元，相差元，為此特請求貴院站在“司法為民，有錯必糾”的公正立場上，依法再審，查清事實(shí)，糾正錯誤，撤銷二審判決，依法改判，維護(hù)再審申請人的合法權(quán)益。

　　此致

　　河南省高級人民法院

　　再審申請人：李__

　　20__年9月8日

申請再審申請書 篇2

　　申請人(原審被告)：__X建設(shè)有限公司重慶分公司，住所地:重慶市渝北區(qū)……(通信地址：江北區(qū)紅旗河溝通中信銀行大廈8樓<重慶華之岳律師事務(wù)所>、廖正遠(yuǎn)律師轉(zhuǎn));聯(lián)系電話：1366____X

　　法定代表人(負(fù)責(zé)人)：周某某。被申請人(原審原告)：唐明，男，出生于1972年8月7日，住 所地：潼南縣別口鄉(xiāng)飛鳳村9組158號。申請人因不服重慶市沙坪壩區(qū)人民法院(20__)沙法民初字第35_9號《民事調(diào)解書》，特依照《民事訴訟法》第一百八十二條之規(guī)定，現(xiàn)提出申請再審。

　　再審申請請求：

　　1、撤銷(20__)沙法民初字第3509號《民事調(diào)解書》;

　　2、改判駁回被申請人訴訟請求;

　　3、本案訴訟費(fèi)用由被申請人承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：

　　申請人現(xiàn)有證據(jù)證明重慶市沙坪壩區(qū)人民法院〈20__〉沙法民初字第35_9號《民事調(diào)解書》協(xié)議內(nèi)容：雙方從20__年10月28日起建立勞動關(guān)系，違反法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)再審。

　　一、原審調(diào)解在程序上沒有遵循《民事訴訟法》第7條關(guān)于人民法院審理民事案件必須以事實(shí)為根據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩的原則，主持雙方達(dá)成的調(diào)解協(xié)議與事實(shí)完全不符。

　　1、本申請人并未將該工程發(fā)包人不具備用工主體資格的組織或自然人。申請人通過招標(biāo)方式將承建的某某住房項(xiàng)目部分勞務(wù)分包給重慶碩豐建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱碩豐公司)，碩豐公司委托代理人為王小碧。碩豐公司的所有簽章也是真實(shí)的，是該單位曾經(jīng)使用的公章。而碩豐公司系通過報紙公告聲明原公章作廢，本單位顯然沒有能力核實(shí)該公章真假。

　　2、被申請人受雇于李明全，與李明全一起從吳飛、胡小羽處承攬基礎(chǔ)孔樁水鉆勞務(wù)，不屬于《勞動和社會保障部關(guān)于確立勞動關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)的通知》第四條規(guī)定之不具備用工主體的組織或自然人招用的勞動者。代表碩豐公司與申請人簽訂《勞務(wù)分包合同》的是王小碧。而與李明全作為乙方簽訂基礎(chǔ)水鉆工作分包合同的是吳飛和胡小羽私人，并非碩豐公司，更非王小碧。雙方簽訂的《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動分包協(xié)議》約定，甲方將挖孔樁、獨(dú)立樁柱基及條形基礎(chǔ)部分的水鉆勞務(wù)以包干價方式承包給乙方。被申請人與李明全是表親，受雇于李明全。被申請人妻子王元翠還代表李明全領(lǐng)取勞務(wù)費(fèi)用，在其領(lǐng)款時出具給胡小羽的《擔(dān)保證明》的前言部分載明："某某項(xiàng)目5-10#樓挖孔樁水鉆部份承攬人李明全班組的全權(quán)代表王元翠承諾"。顯然，《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動分包協(xié)議》和《擔(dān)保證明》充分證明被申請人與吳飛和胡小羽等人之間系承攬關(guān)系，既非受雇于吳飛和胡小羽，更不是吳飛或胡小羽招用的勞動者。因本申請人并非《基礎(chǔ)孔樁水鉆部份勞動分包協(xié)議》的當(dāng)事人，也不知曉《擔(dān)保證明》證據(jù)，故在原審中未能舉示這兩份證據(jù)材料，以致原審法院未查清案情。

　　二、原審調(diào)解達(dá)成的協(xié)議內(nèi)容不符合法律規(guī)定。

　　1、被申請人與申請人之間沒有直接的法律關(guān)系，更不存在直接的勞動關(guān)系。

　　2、新證據(jù)證明的事實(shí)是：被申請人僅僅是受雇于李明全，與李明全一起承攬了基礎(chǔ)孔樁水鉆部分工作。因此，本案不能適用《勞動和社會保障部關(guān)于確立勞動關(guān)系有關(guān)事項(xiàng)的通知》第四條規(guī)定，認(rèn)定申請人將工程發(fā)包給不具備用工主體資格的組織或自然人，對該組織或自然人招用的勞動者承擔(dān)用工主體責(zé)任。

　　三、原審調(diào)解的履行，將給本申請人造成經(jīng)濟(jì)利益不當(dāng)受損的后果，悖離了民事訴訟調(diào)解應(yīng)當(dāng)貫徹程序效率與實(shí)體正義兼顧的.價值取向，也違背了民事訴訟調(diào)解制度主要在于解決糾紛、恢復(fù)秩序、實(shí)現(xiàn)和保障社會和諧的目的。但是申請人卻根據(jù)原審調(diào)解協(xié)議在認(rèn)定工傷后，以其承包的勞務(wù)費(fèi)收入9000余元作為每月工資標(biāo)準(zhǔn)要求本申請人賠償其傷殘八級的工傷待遇26萬余元--按正常的社平工資標(biāo)準(zhǔn)，八級工傷待遇僅有10萬余元。無論是承攬關(guān)系，還是雇用關(guān)系，被申請人在工作中受傷都完全可以依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》規(guī)定獲得相應(yīng)的賠償。申請人在與被申請人不存在事實(shí)上和法律上的勞動關(guān)系之基礎(chǔ)的情況下，在原審主持下與被申請人達(dá)成調(diào)解協(xié)議，自然悖離了民事訴訟調(diào)解應(yīng)當(dāng)貫徹程序效率與實(shí)體正義兼顧的價值取向。

　　綜上，原審民事調(diào)解書未對基本事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定，導(dǎo)致調(diào)解協(xié)議內(nèi)容意思表示不真實(shí);在實(shí)體處理上沒有遵循《合同法》第4條、第5條之公平原則和誠實(shí)信用原則，導(dǎo)致當(dāng)事人履行民事調(diào)解協(xié)議內(nèi)容后顯失公平，違反法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以撤銷。 此致重慶市第一中級人民法院

　　申請人：__X建設(shè)有限公司重慶分公司

　　20__年10月6日

申請再審申請書 篇3

　　再審申請人(一審原告、反訴被告，二審上訴人)：__公司，住所地__省__市__區(qū)__路__號。(此處應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確列明再審申請人原審訴訟地位。)

　　法定代表人：__X 職務(wù)：__X電話： 郵編：

　　再審被申請人(一審被告、反訴原告，二審上訴人)：__公司，住所地__省__市__區(qū)__路__號。

　　法定代表人：__X 職務(wù)：__電話： 郵編：(必須寫明電話，以便法院通知對方。)

　　再審申請人因不服__省人民法院院于____年X月__日作出的(____)民一終字第__號民事判決書，特向貴院提出申訴。(此處應(yīng)注明原審判文書的案號。)

　　再審事由：

　　__省人民法院(____)民一終字第__號民事判決認(rèn)定事實(shí)的基本證據(jù)缺乏證據(jù)支持，且適用法律錯誤，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第179條第__款之規(guī)定，請求再審。(必須列明是依據(jù)民事訴訟法第179條每幾款的規(guī)定。)

　　再審請求：

　　1.撤銷__省人民法法院(__X)民一終字第__號民事判決第__項(xiàng);(可以要求撤銷全部判決，也可要求撤銷判決中的某一項(xiàng)或幾項(xiàng)。)

　　2.依法改判，支持再審申請人提出的下列全部(或部分)訴訟請求，即要求再審被申請人向再審申請人立即支付__款__元及__款利息____元;(必須寫清再審的具體明確的訴訟請求;許多申請人疏忽這一點(diǎn)。)

　　3.本案一、二審及再審訴訟費(fèi)用全部由再審被申請人承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：

　　……

　　此致最高人民法院

　　再審申請人：

　　法定代表人：

　　年 月 日

申請再審申請書 篇4

　　申請人:__省__x文建設(shè)有限公司。

　　住所地:__縣__x鎮(zhèn)__街__x號。

　　法定代表人:王，系該公司經(jīng)理。

　　被申請人:高某，男，1970年2月16日出生，漢族，__市東興區(qū)人，經(jīng)商，戶籍所在地:__省__市中區(qū)大洲路221號附10號，現(xiàn)住__省__市東興區(qū)西林大道。

　　被申請人:__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司。地址:昆明市官渡區(qū)__路永平苑x幢3單元__號。

　　負(fù)責(zé)人:張某

　　案由:申請人與二位被申請人因民間借款糾紛一案，申請人不服__市中級人民法院(20__)內(nèi)民終字第__x號民事判決，現(xiàn)依法提出申請再審。

　　請求事項(xiàng):

　　1、根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第(三)項(xiàng)規(guī)定原判決、裁定認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)是偽造的;請求__省高級人民法院依法再審。

　　2、請求依法糾正“__市中級人民法院(20__)內(nèi)民終字第__x號”民事判決書中的錯誤判決:依法對高某的借款“借條”進(jìn)行鑒定，判決高某與__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司之間的借款事實(shí)是虛假的，依法駁回一審原告高某的全部訴訟請求。

　　3.本案一審、二審、再審的案件受理費(fèi)和其他訴訟費(fèi)用由被申請人高某和張某全部承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由:

　　1、申請人與被申請人因民間借款糾紛一案，__市__區(qū)人民法院以(20__)內(nèi)東民初字第__號作出民事判決書(附件1)認(rèn)定:一審原告高某按__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人張某的要求將借款中的150000元通過自己的公司(__市__商貿(mào)有限公司)匯款入被告__省__x文建設(shè)有限公司的賬戶，就認(rèn)定原告已履行了借款交付義務(wù)。一審中，原告高某出示了一張“借條”，用以證明借款及約定利息的事實(shí)存在;借條一張，是20__年3月2日原告高某出借了250000元給被告__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司，這并不是雙方真實(shí)意思表示，而是為了進(jìn)行虛假訴訟的需要而經(jīng)過一審原告高某和一審第二被告__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人張某串通以后，人為編造出的一個虛假借條;具體理由如下:理由之一是:借條約定了產(chǎn)生爭議進(jìn)行訴訟的管轄法院，不符合平常寫借條的習(xí)慣;理由之二是:借條的內(nèi)容其中關(guān)于資金的用途中“用于開展公司義務(wù)”顯然，在20__年12月13日，__省__x文建設(shè)有限公司與__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司簽訂《企業(yè)內(nèi)部區(qū)域合同》的第二天即20__年12月14日，張某已經(jīng)向__省__x文建設(shè)有限公司繳了第一筆管理費(fèi)人民幣100000元整，這人民幣100000元整是管理費(fèi)，張某和一審原告高某二人共同出資(具體出資情況根據(jù)__省x縣介紹人羅某說明是高某出150000元，張某出100000元整)。

　　2、借用申請人的資質(zhì)成立分公司即分支結(jié)構(gòu)共同做生意，借用資質(zhì)成立分公司，在目前建筑行業(yè)是一個普遍現(xiàn)象，總公司收取一定的管理費(fèi)也是一個正常現(xiàn)象。因此，20__年12月14日，張某向__省__x文建設(shè)有限公司繳了第一筆管理費(fèi)人民幣100000元，云南分公司還沒有成立和注冊，20__年2月22日分公司注冊登記(工商行政管理局頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照)，顯然，20__年12月14日，分公司主體都不存在，談何在合法的主體名義開展義務(wù)，這在一審法院的開庭筆錄(20__)內(nèi)東民初字第314號，(第一次開庭)第9頁第8行和第9行清楚記錄，這就驗(yàn)證申請人的觀點(diǎn)。因此，張某向一審法院所做的陳述，云南分公司在創(chuàng)辦過程中需要資金的陳述，與這100000元管理費(fèi)還不能相提并論，也就是說，這是兩碼事，管理費(fèi)就是管理費(fèi)，而不是借條中的借款組成部分。這是兩筆不同性質(zhì)的款項(xiàng)，不同憑主觀推定它們之間有某種關(guān)聯(lián)，因此，一審法院認(rèn)為高某與__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司之間借款事實(shí)存在，我們認(rèn)為缺乏因果關(guān)系，由此導(dǎo)致一審判決的結(jié)果也不能讓人心服口服。

　　3、一審法院認(rèn)定:原告高某按被告__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人張某的要求將借款中的150000元通過自己的公司即__市__商貿(mào)有限公司賬戶匯款入被告__省__x文建設(shè)有限公司的賬戶，就認(rèn)定原告已履行了將借款交付給了__省__x文建設(shè)有限公司云南分公司負(fù)責(zé)人張某的義務(wù)。這種結(jié)論也是站不住腳的，請__省高級人民法院核查這一事實(shí)，一審法院在判決書中用“借款中的150000元”進(jìn)行表述，是不能讓人接受的，這150000元在轉(zhuǎn)款單據(jù)摘要一欄中清楚記載資金用途“管理費(fèi)”三個字，而不是借條中的“借款”二字，更不是借條中的'借款組成部分。這是兩筆不同性質(zhì)的款項(xiàng)，同樣不能憑主觀推定它們之間有某種關(guān)聯(lián)，既然這100000元和150000元都是管理費(fèi)，那么，高某以100000元現(xiàn)金方式付給了張某，這100000元現(xiàn)金是從哪里來的?是哪個銀行取的現(xiàn)金?是什么具體時間交付給張某的?張某又把這100000元用在何處?有沒有相關(guān)正式發(fā)票?等等這些都沒有查清楚。因此，我們認(rèn)為一審、二審法院均沒有查清楚事實(shí)部分，借條中的借款來源和用途，也沒有查清楚借條中的借款到底是否已經(jīng)完成交付。

　　4、一審法院認(rèn)定:“法院依據(jù)本案證據(jù)“借條”和其他證據(jù)材料就認(rèn)定了當(dāng)事人雙方的借款合同成立，并判決申請人承擔(dān)償還責(zé)任，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五條規(guī)定，在合同糾紛案件中主張合同關(guān)系成立并生效的一方當(dāng)事人對合同訂立和生效的事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任，同時結(jié)合20__年最高人民法院的《全國民事審判工作會議紀(jì)要》民事審判工作會議紀(jì)要的相關(guān)精神，可以看出，出借人應(yīng)對存在借貸關(guān)系、借貸內(nèi)容以及已將款項(xiàng)交付給借款人等事實(shí)承擔(dān)舉證責(zé)任。根據(jù)上述規(guī)定，但是一審原告并沒相應(yīng)的證據(jù)加以證明，因此高某應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利法律后果。

　　5、__市中級人民法院以(20__)內(nèi)民終字第__號”民事判決書作出了“駁回上訴，維持原判”的錯誤判決(附件2):二審法院在法庭調(diào)查過程中沒有對借款“借條”從合理性、真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性等多方面進(jìn)行調(diào)查，沒有對高某的借款借條進(jìn)行核實(shí)，更沒有對申請人書面提出的對“借條”進(jìn)行鑒定，作出一個合理的說明，而恰恰是這份書證，決定了借款是否虛假，訴訟是否虛假，借款上寫明了在20__年10月30日歸還借款，20__年12月24日高某進(jìn)行起訴，申請人認(rèn)為在這個時間開始寫的借條，卻把借款時間寫成20__年3月2日，時間相差近一年之久，通過筆記鑒定，可以證明借條是否虛假，時間是否倒簽。可是二審法院只是簡單地走了一道二審程序而已。錯過了一個很好的糾錯機(jī)會，就作出了“駁回上訴，維持原判”的錯誤判決。

　　綜上所述，依據(jù)我國民事訴訟法之規(guī)定，依法提請再審，請求__省高級人民法院依法糾正錯誤判決，維護(hù)申請人的合法權(quán)益。

　　此致 __省高級人民法院

　　申請人:

申請再審申請書 篇5

　　申請再審人(一、二審訴訟地位)： 職業(yè) 詳細(xì)住址 郵寄地址

　　被申請人：

　　申請再審人 與被申請人 因 糾紛一案，不服 法院于 年 月 日作出的號民事判決，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法第一百七十條的規(guī)定向山東省高級人民法院申請再審。

　　一、再審請求：

　　二、申請事由：

　　依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項(xiàng)：(具體法律條文內(nèi)容);第 款 第 項(xiàng)：(具體法律條文內(nèi)容)。。。。。。特申請再審。

　　三、具體事實(shí)和理由：

　　1、 申請事由：一：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項(xiàng)，具體理由依據(jù)如下：

　　2、 申請事由：二：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第 款第 項(xiàng)，具體理由依據(jù)如下：

　　。。。。。。

　　綜上所述。。。。。。

　　此致

　　山東省高級人民法院

　　申請人：

　　申請書當(dāng)事人數(shù)量+5，并且提交U盤，把原來的判決書做成電子版。

　　原一、二審判決書原件，或核對無誤的復(fù)印件一式五份。

申請再審申請書 篇6

　　再審申請人(一審原告、二審上訴人)：

　　再審被申請人(一審被告、二審被上訴人)：

　　再審事由

　　再審申請人(以下簡稱申請人)因與再審被申請人(以下簡稱被申請人) 糾紛一案，不服。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第一款第(二)項(xiàng)、第(三)項(xiàng)、第(六)項(xiàng)、第二款：對違反法定程序可能影響案件正確判決、裁定的情形，人民法院應(yīng)當(dāng)再審之規(guī)定，特提出再審申請。

　　再審請求

　　1、依法撤銷 ;

　　2、依法啟動審判監(jiān)督程序，將本案予以立案再審;

　　3、判令被申請人 ;

　　4、本案所有訴訟費(fèi)由被申請人承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由

　　一、申請人認(rèn)為原審法院認(rèn)定事實(shí)錯誤，事實(shí)不清

　　二、證據(jù)不足

　　三、原判決適用法律確有錯誤

　　四、違反法律程序

　　綜上所述，申請人認(rèn)為，本案原審判決認(rèn)定事實(shí)不清、適用法律確有錯誤 。

　　此 致

　　最高人民法院

　　申請人：

　　年 月 日

申請再審申請書 篇7

　　申請人：，女，XX年X月X日出生，漢族，身份證號碼：，住XX省X市X區(qū)X村X組。電話：。

　　被申請人：X有限公司，住所地：X省XX市號。

　　法定代表人：，公司董事長。

　　申請事項(xiàng)：

　　1。依法裁定撤銷X省X市XX區(qū)人民法院(20xx)X民初字第號民事判決書;

　　2。依法裁定重新審理此案。

　　事實(shí)和理由：

　　X有限公司訴買賣合同糾紛一案，XX省XX市XX區(qū)人民法院于20xx年X月X做出(20xx)X民初字第號民事判決書。申請人認(rèn)為，該判決書認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足、適用法律錯誤、程序違法，應(yīng)予撤銷;并應(yīng)裁定此案重新審理。

　　一.原判決認(rèn)定事實(shí)不清

　　1。原判決認(rèn)為，“被告與原告簽訂合同后，僅支付了X萬元定金，未支付任何貨款，原告有理由認(rèn)為其行為已表明不履行合同”與事實(shí)不符。事實(shí)是，申請人在與被申請人簽訂合同后，除交付定金X萬元外，還于20xx年X月X日付給被申請人貨款X萬元。對此，有被申請人出具的收據(jù)為證。

　　2。原判決認(rèn)為，“被告卻未按協(xié)議支付任何貨款且所欠到期款項(xiàng)超過全部貨款五分之一是釀成糾紛的主要原因，應(yīng)承擔(dān)本案的全部責(zé)任。”按照雙方買賣合同的約定，只有當(dāng)購買方拖欠出賣方貨款達(dá)總貨款的五分之一時，出賣方才有權(quán)利解除合同。雙方約定的首付款為66。8萬元。事實(shí)上，申請人在合同簽訂后已經(jīng)支付了被申請人定金5萬元、貨款28。25萬元，其所欠的款項(xiàng)只有33。55萬元，只有總貨款的5。52%，根本達(dá)不到總貨款的五分之一。也就是說，申請人與被申請人約定的解除合同的條件尚未成就，被申請人根本無權(quán)單方解除合同。原審法院偏聽偏信被申請人的一面之詞，事實(shí)認(rèn)定嚴(yán)重錯誤。

　　二.原判決證據(jù)不足

　　1。原審法院僅憑被申請人單方委托的鑒定機(jī)構(gòu)作出的價格評估報告書，就認(rèn)定申請人給被申請人造成的損失為X萬元、評估費(fèi)為XX萬元。該鑒定機(jī)構(gòu)未經(jīng)過申請人認(rèn)可，難免存在偏向被申請人利益，損害申請人利益的問題;該車損失費(fèi)計算依據(jù)是什么?鑒定人應(yīng)出庭接受質(zhì)詢，但顯然原審法院并沒有這樣做;鑒定機(jī)構(gòu)的資質(zhì)是否符合法律的規(guī)定?不得而知。據(jù)業(yè)內(nèi)人士評估，象此案中泵車損失主要就是車輛修理費(fèi)。在正規(guī)的大型專業(yè)修理廠修理的話，此車修理費(fèi)不超過10萬元;在小型修理廠修理，修理費(fèi)也就3到5萬元。原審法院以一份顯然極不合常理的、有重大瑕疵的鑒定書就認(rèn)定被申請人的損失為75。4萬元，顯然是輕率的，也是對原告不負(fù)責(zé)任的。

　　2。申請人與被申請人在買賣合同中約定，對該車的保險由被申請人承擔(dān);但被保險人卻違反約定未給該車投保，致使該車在購買后僅一個來月就出了事故，造成車輛受損的結(jié)果。如果被申請人按照約定為該車購買了保險的話，即使該車受損也可以獲得保險公司的賠償;正是由于被申請人的嚴(yán)重違約行為，才使得該車受損后，損失無法得到彌補(bǔ)

　　。退一萬步的話，就算該車造成了70多萬元的損失，但這損失也是由于被申請人的過錯行為造成，而與申請人無關(guān)。被申請人理應(yīng)為自己過錯承擔(dān)不利后果。原審法院無視此事實(shí)，讓毫無過錯的申請人承擔(dān)車輛損失責(zé)任，反而讓真正的有過錯人坐享利益，顯然這是極不公平的。

　　三.原審法院剝奪了申請人的訴訟權(quán)利，存在程序錯誤，應(yīng)予糾正。

　　1。原審法院沒有給申請人發(fā)傳票。既沒有寄書面開通傳票，也沒有給申請人打電話通知開庭。在未將訴狀、開庭傳票等送達(dá)申請人的情況下，原審法院以申請人“經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由未到庭，視為放棄質(zhì)證權(quán)利”從而缺席判決申請人敗訴。顯然，原審法院粗暴地剝奪了申請人的法定訴訟權(quán)利，使申請人失去了當(dāng)庭抗辯的機(jī)會，造成了申請人重大損失。原審法院違反了《民事訴訟法》的規(guī)定，其所做出的判決是錯誤的、不公正的。

　　2。申請人在收到原審判決書后，在法定上述期限內(nèi)，于20xx年5月24日，以掛號信的方式向原審法院提交上訴狀。對此，有郵局回執(zhí)單、上述狀副本等為證。原審法院明明收到申請人的上訴狀卻故意隱匿不立案，致使申請人的上訴權(quán)利被原審法院粗暴地剝奪了。申請人又一次失去了維護(hù)自己合法權(quán)益的機(jī)會。究其原因，在于原審法院漠視當(dāng)事人的訴訟權(quán)利，偏袒被申請人。顯然是地方保護(hù)主義在作祟。

　　3。被申請人的車輛損失的訴訟請求數(shù)額為70萬元，而原審法院竟然判決申請人賠償被申請人75。4萬元損失費(fèi)及1萬多元的鑒定費(fèi)。這嚴(yán)重違反了民事訴訟法的“不告不理”的原則。原審法院的“高水平”，赤裸裸地偏袒被申請人的嘴臉暴露無遺。

　　綜上，XX省XX市XX區(qū)人民法院(20xx)岳民初字第號民事判決書認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足、程序嚴(yán)重違法、裁判結(jié)果至為不公。懇請上級人民法院撤銷該判決書，查清事實(shí)予以改判，以維護(hù)申請人的合法權(quán)益，維護(hù)社會公平正義。

　　此致

　　XX省XX市中級人民法院

　　申請人：

　　XX年XX月

申請再審申請書 篇8

　　申請人：楊X，男，1976年5月15日出生，漢族，現(xiàn)住北京市西城區(qū)門外大街乙2號1號樓3門112號。

　　申請人楊X對北京市XX區(qū)人民法院(200X)X民初字第號民事判決不服，申請再審。

　　請求事項(xiàng)：

　　請求撤銷原判決，重新審理。

　　事實(shí)與理由：

　　原審原告張因道路交通事故損害賠償一案將被告云X及被告楊X訴至北京市XX區(qū)人民法院要求人身損害賠償。經(jīng)XX區(qū)人民法院于20xx年1月XX日作出一審判決。判決認(rèn)定申請人楊X作為車主承擔(dān)事故賠償連帶責(zé)任。因作出判決時正好趕上春節(jié)期間，諸多證人及證據(jù)未能及時收集與出示，待放假后時間緊迫未及上訴。并且，因?yàn)橐粚徟袥Q中沒有明確申請人楊X屬于名義車主的事實(shí)，故而導(dǎo)致判決不公，判決書中將申請人認(rèn)定為實(shí)際車主，與車輛駕駛員即被告云X共同承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的認(rèn)定不符合法律規(guī)定，應(yīng)予撤銷，重新審理。

　　事實(shí)上申請人是肇事車輛的名義車主，車輛的實(shí)際所有人是高X(在本事故中已撞成植物人)。除此之外，申請人與涉案車輛沒有任何法律上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。有關(guān)涉案車輛的使用、年檢、保險、繳納養(yǎng)路費(fèi)等均由高宇享有和承擔(dān)，所以應(yīng)由其享有和承擔(dān)由涉案車輛所產(chǎn)生的一切權(quán)利和義務(wù)。本案中，應(yīng)由事故責(zé)任人及實(shí)際車主高X承擔(dān)因交通事故所產(chǎn)生的相關(guān)賠償責(zé)任。申請人作為名義車主，因車輛已經(jīng)由實(shí)際車主高X占有和使用，申請人不可能再支配和控制該車輛的使用，也未從車輛的使用或運(yùn)營中取得過或約定取得任何利益。因此，根據(jù)我國民事訴訟法律中有關(guān)民事主體權(quán)利義務(wù)相統(tǒng)一的基本原則，申請人不應(yīng)承擔(dān)任何賠償責(zé)任。

　　在原審判決作出后，北京市XX區(qū)人民法院依據(jù)此生效判決，又作出(200X)X民初字第19xx號判決書，此判決仍然沿用原審判決書中認(rèn)定的歸責(zé)方式導(dǎo)致申請人再次蒙冤。現(xiàn)對19xx號判決已經(jīng)上訴。但如果不能從源頭上撤銷原審判決，對19xx號判決的上訴仍將對申請人不利。申請人已經(jīng)在19xx號判決的審理過程中出示了大量的證據(jù)和證人，足以認(rèn)定申請人是名義車主的事實(shí)，但奈何法院以原審判決已生效為由仍作出19xx號對申請人不利的判決，依據(jù)在19xx號判決書中出示的新的證據(jù)和證人證言，現(xiàn)申請人請求法院依法撤銷原審，重新審理，還申請人以公正。

　　綜上，為查明事實(shí)真相，還申請人以清白，依據(jù)我國民事訴訟法第179條之規(guī)定，依法提請再審，請求北京市中級人民法院依法糾正原審錯誤判決，維護(hù)申請人楊X的合法權(quán)益。

　　此致

　　X人民法院

　　申請人：

　　XX年XX月XX日

申請再審申請書 篇9

　　申請人：______工程有限公司，地址：__經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)十三號街__號，法定代表人：康__董事長，組織機(jī)構(gòu)代碼證：____________。

　　被申請人一：____建設(shè)集團(tuán)有限公司__分公司，地址：__省__市__大道__大廈四樓，企業(yè)負(fù)責(zé)人：余__，組織機(jī)構(gòu)代碼證：____________。

　　被申請人二：____x建設(shè)集團(tuán)有限公司，地址：__省廣州市天河區(qū)天河路351號__外經(jīng)貿(mào)__廈14樓，法定代表人：曾__x，組織機(jī)構(gòu)代碼：____________。

　　被申請人三：__市文化廣電新聞出版局，地址：__市__區(qū)新洋路民主大廈，法定代表人：__，組織機(jī)構(gòu)代碼：____________。

　　申請人不服__省__市中級人民法院于____年6月25日作出的案號為(____)x中法民一終字第100號的民事判決書，申請再審。

　　再審請求：

　　1.請求貴院依法對本案進(jìn)行再審，撤銷__省__市中級人民法院(____)x中法民一終字第100號民事判決書。

　　2.請求貴院依法改判或者發(fā)回重審，支持申請人一支付申請人工程款人民幣2517745.83元和利息人民幣253337.68元(按銀行同期貸款利率計算，從____年11月18日起計算至實(shí)際支付之日止，現(xiàn)暫時計算至____年6月30日，共計589天)，申請人二對上述申請人一債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，申請人三依法承擔(dān)其在欠付工程款范圍內(nèi)的清償責(zé)任;

　　3.本案訴訟費(fèi)由三被申請人承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由：

　　一、申請人與被申請人一之間簽訂的《建筑外裝飾工程承包合同》并非屬于違法分包，其已經(jīng)通過其后續(xù)的默認(rèn)行為同意了該分包工程，符合《__市文化研究教育推廣中心工程施工合同》關(guān)于分包的約定，應(yīng)被認(rèn)定為有效。

　　首先，在____年10月10日申請人提交的《幕墻過程分部分項(xiàng)報驗(yàn)申請表》、《幕墻分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄》，經(jīng)被申請人的監(jiān)理機(jī)構(gòu)__宏達(dá)過程顧問有限公司簽收確認(rèn)認(rèn)可，被申請人三在該監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽收確認(rèn)后也未曾提出任何的抗議，應(yīng)視為對申請人幕墻工程的認(rèn)可。其次，在長達(dá)兩年之久的施工過程中，被申請人的施工都是在被申請人三的監(jiān)督下進(jìn)行的，且其未曾提出任何抗議，也在積極配合申請人施工。申請人自____ 年5月17日簽訂《建筑外裝飾工程承包合同》后參與__文化館幕墻施工，并在____年5月竣工，在這兩年的時間內(nèi)，申請人一直積極參與工程的施工，并多次進(jìn)行了工程的增補(bǔ)，而且每項(xiàng)工程的竣工均有向被申請人三和其監(jiān)理單位申報驗(yàn)收，在這種情形下被申請人三是不可能不知道申請人承包了幕墻工程的施工，因此，對被申請人三的行為依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為默認(rèn)和許可，而并非違法分包，《建筑外裝飾工程承包合同》應(yīng)屬合法有效，綜上，在不違反我國《合同法》第五十二條第五項(xiàng)的情況下，應(yīng)遵從雙方當(dāng)事人的意思表示，認(rèn)定該分包合同合法有效。

　　二、被申請人二作為被申請人一的總公司，應(yīng)對其債務(wù)承擔(dān)連帶償還責(zé)任，被申請人三作為發(fā)包人，應(yīng)依法對申請人一欠付的工程款承擔(dān)連帶償還責(zé)任。

　　被申請人二系申請人一的總公司，依據(jù)法律規(guī)定，應(yīng)對分公司的債務(wù)承擔(dān)連帶償還責(zé)任。被申請人三作為本案的發(fā)包人，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十六條第二項(xiàng)：“實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任。”的規(guī)定，被申請人三應(yīng)對申請人一拖欠的工程款承擔(dān)連帶償還責(zé)任。

　　三、關(guān)于工程款如何確定的問題，原審法院應(yīng)依職權(quán)組織雙方對工程款數(shù)額進(jìn)行確認(rèn)，不應(yīng)以工程款無法確定為由駁回申請人的訴求。

　　首先，工程款的確定不是單方就可以確認(rèn)的，申請人在竣工后已經(jīng)多次向被申請人一請求對工程進(jìn)行結(jié)算，但被申請人一一直不予結(jié)算。根據(jù)申請人提交的相關(guān)證據(jù)材料(見證據(jù)4《__市文化研究教育推廣中心幕墻工程結(jié)算書》、《工程結(jié)算匯總表》)，申請人已于____年12月15日向被申請人一提交了相關(guān)的結(jié)算資料，但至始至終被申請人一直無動于衷，既不對申請人提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核，也不否認(rèn)其真實(shí)性。之后，申請人也多次向其表明支付剩余工程款的問題，其中證據(jù)可見申請人給被申請人一的《律師函》(備注：上有林x的簽收確認(rèn)(字跡不清，暫時以x代之)，但被申請人一以各種理由進(jìn)行拖欠。現(xiàn)申請人通過法院起訴的方式，目的在于通過法院的公權(quán)力對工程款進(jìn)行強(qiáng)制確定，以便維護(hù)申請人的合法權(quán)益。

　　其次，根據(jù)申請人與被申請人三簽訂的《建筑外裝飾工程承包合同》第14條第14.2、14.3條款的約定，在申請人向被申請人提及相關(guān)竣工驗(yàn)收報告后，被申請人應(yīng)在21日內(nèi)組織進(jìn)行驗(yàn)收并提出修改意見，如未在規(guī)定的期限提出，即視為同意。因此，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二條：“當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。承包人請求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持。”的規(guī)定，本案中的工程結(jié)算款完全可以參照申請人提交的《__市文化研究教育推廣中心幕墻工程結(jié)算書》、《工程結(jié)算匯總表》進(jìn)行結(jié)算。

　　最后，原審法院直接適用《中華人民共和國民事訴訟法》第六十五條的規(guī)定及《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條駁回申請人的訴求明顯適用法律不當(dāng)，上述規(guī)定適用于基本事實(shí)認(rèn)定的舉證，而在本案中，申請人對被申請人一拖欠申請人工程款的事實(shí)已經(jīng)完成了舉證責(zé)任，只不過在關(guān)于工程款數(shù)額的確定上雙方無法協(xié)商確定，對于雙方無法協(xié)商確定的，法院應(yīng)依職權(quán)組織雙方對該工程款的實(shí)際造價進(jìn)行評估，促成本案的解決，化解雙方之間的矛盾，而不是駁回申請人的訴求，浪費(fèi)司法資源。

　　退一步看本案，如原審法院以申請人無法確定工程款實(shí)際數(shù)額就駁回申請人的請求，不利于《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題解釋》第二條款的落實(shí)，使得本條款成為紙上的條文，而無實(shí)際意義。依據(jù)該條款，如果建設(shè)施工合同無效的，但建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格的，應(yīng)參照合同的約定支付工程款，由此可以看出，建設(shè)施工合同無效，確定工程款的依據(jù)還是要看雙方合同的約定，而根據(jù)申請人與被申請人一簽訂的《建筑外裝飾工程承包合同》以及補(bǔ)充合同二套以及增補(bǔ)報價書三套都對工程造價作了明確的約定，具體金額為11917729.86+314726.71=12232456.57元，原審法院對此卻視而不見，既不組織雙方對工程款的數(shù)額進(jìn)行確認(rèn)評估，也不參照雙方合同約定的工程造價數(shù)額，在被申請人一不配合做工程結(jié)算的情況下，對工程款的確定法院應(yīng)積極主動依職權(quán)對工程的造價進(jìn)行評估，這樣才能懲罰被申請人一賴賬的行為，維護(hù)申請人的合法權(quán)益，彰顯法律的公平正義，維護(hù)社會生產(chǎn)的正常秩序。

　　綜上，原審法院在不顧被申請人事后默認(rèn)事實(shí)的情況下，認(rèn)定申請人與被申請人一簽訂《建筑外裝飾工程承包合同》為違法分包，為無效合同，屬于事實(shí)認(rèn)定不清，應(yīng)依法予以撤銷。另雖然原審法院審理查明了建設(shè)施工的相關(guān)事實(shí)，認(rèn)定申請人為__x市文化研究教育推廣中心幕墻工程的實(shí)際施工人，但卻以實(shí)際工程結(jié)算款無法確定為由，直接適用《中華人民共和國民事訴訟法》第六十五條規(guī)定，駁回申請人的訴求，屬于適用法律不當(dāng)，依法應(yīng)予以撤銷。因此，懇請貴院能本著以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩的原則，依法撤銷__省__市中級人民法院(____)x中法民一終字第100號民事判決書，依法改判或發(fā)回重審，支持申請人的訴求，維護(hù)申請人的合法權(quán)益。

　　此致

　　__省高級人民法院

　　申請人：

　　年 月 日

申請再審申請書 篇10

　　申請人(原判被告、終審上訴人)：李介有，男，歲，漢族，農(nóng)民。住內(nèi)蒙扎蘭屯市中和鎮(zhèn)庫堤河村;郵寄地址——。

　　被申請人(原判原告、被上訴人)：吳再富，男，歲，滿族，村長;郵寄地址：扎蘭屯市中和鎮(zhèn)庫堤河村二街。

　　第三人：荊樹貴，男，歲，漢族，干部，住中和鎮(zhèn)庫堤河村一街。

　　申請事由：

　　再審申請人因債務(wù)糾紛一案，不服呼盟中級法院在內(nèi)蒙高級法院裁定指令再審情形下，做出駁回再審請求的判決;理由如下：

　　1、民案原判，定性不準(zhǔn)，實(shí)體錯誤!違背基本事實(shí)和法律。

　　2、民案終審，違背法定程序，對上訴案件不審不問維持原判。

　　3、民案再審，無視案件性質(zhì)，覆轍原判錯誤，做出駁回再審訴求。

　　本案三審判決的錯誤，符合《民事訴訟法》第179條第一款第1項(xiàng)、2項(xiàng)、3項(xiàng)、4項(xiàng)、6項(xiàng)、10項(xiàng)、11項(xiàng)規(guī)定的：有新的證據(jù)足以推翻原判、原判決認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)、證據(jù)是偽造、適用法律確有錯誤的、剝奪當(dāng)事人辯論權(quán)力的、原判決遺漏以及第二款違反法定程序影響案件正確判決的，應(yīng)當(dāng)再審的事由。

　　請求事項(xiàng)：

　　1、撤銷兩級法院初、終、再審判決;駁回被申請人的訴求;判令承擔(dān)全部訴訟費(fèi)用。

　　2、判令被申請人給付拖欠款(原判遺漏)元。

　　3、被申請人的訴求屬于惡意，應(yīng)于懲罰，判令由此給申請人造成的損害(車旅誤工等)賠償人民幣元。

　　糾紛事實(shí)：

　　申請人與銀行約定是70平米土瓦結(jié)構(gòu)房。簽定《抵押合同書》、《賣房契約》。被申請人購買后，索要115平米臨街的磚瓦結(jié)構(gòu)住宅房;不顧民事行為主體和約定標(biāo)的，訴求法院判給該房。

　　民案原判：

　　故意違背基本事實(shí)和法律用債務(wù)曲解立案、規(guī)避約定審理、做出與約定相悖的判決：被告給原告倒出臨街的土瓦結(jié)構(gòu)房。

　　1、證據(jù)足以推翻原判：《抵押合同書》、《賣房契約》、《還款憑證》、房屋照片，是確定糾紛事實(shí)、案件性質(zhì)、約定標(biāo)的、民事行為主體的關(guān)鍵證據(jù);法院原判未予認(rèn)證質(zhì)證!符合《民訴法》第179條一款一項(xiàng)“有新的證據(jù)，足以推翻原判決裁定的”規(guī)定情形。

　　2、原判認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明，認(rèn)定的事實(shí)是偽造的，沒有質(zhì)證。

　　糾紛源之房產(chǎn)抵押買賣;認(rèn)定債務(wù)糾紛，沒有證據(jù)證明。

　　署名潘振林、標(biāo)明63平米土草房的《房照》，來路不明;村委會代簽的日期是在此房出賣并且建成磚瓦結(jié)構(gòu)房之后，是廢棄無效證件;不具證明力。做定案依據(jù)未質(zhì)證。

　　如此審判錯誤，符合《民訴法》第179條一款的2、3、4項(xiàng)規(guī)定情形“原判決裁定認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明的”和“原判決裁定認(rèn)定的事實(shí)主要證據(jù)是偽造的”以及“原判決裁定認(rèn)定事實(shí)主要證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證的”。

　　3、原判適用法律錯誤：房產(chǎn)抵押買賣糾紛用《民法通則》債權(quán)條款判決，明顯與糾紛性質(zhì)不符。符合《民訴法》第179條一款第6項(xiàng)“原判決裁定適用法律確有錯誤的”規(guī)定情形。

　　4、原判決遺漏：庭審時，被告反訴原告欠款事項(xiàng)沒有認(rèn)證。符合《民訴法》第179條一款第12項(xiàng)“原判決裁定遺漏或超出訴訟請求的”規(guī)定情形。

　　簽名：diyifanwen.com

　　日期：年 月 日

申請再審申請書 篇11

　　再審申請人(一審原告，二審上訴人)：__市____有限責(zé)任公司

　　住所地:____

　　法定代表人：___ 總經(jīng)理

　　聯(lián)系電話：________________1(李律師)

　　再審被申請人(一審被告，二審被上訴人)：__市____管理所

　　住所地：_____

　　法定代表人：____ 所長

　　聯(lián)系電話：________________ 郵編：________x

　　再審申請人因不服湖北省高級人民法院(____)鄂行申字第___號《駁回再審申請通知書》，對申請人的再審申請予以駁回，特向貴院提出申訴。

　　再審事由：

　　湖北省高級人民法院(____)鄂行申字第____號《駁回再審申請通知書》認(rèn)定事實(shí)的基本證據(jù)缺乏證據(jù)支持，適用法律錯誤，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第62條規(guī)定，請求再審。

　　請求事項(xiàng)：

　　1、撤銷湖北省高級人民法院(____)鄂行申字第____號《駁回再審申請通知書》，撤銷湖北省__市人民法院(____)利行初字第__號行政判決書，撤銷湖北恩施土家族苗族自治州中級人民法院(____)恩中行終字第65號行政判決書;

　　2、依法改判，支持再審申請人訴訟請求;

　　3、再審被申請人承擔(dān)所有訴訟費(fèi)用。

　　事實(shí)及理由：

　　一、本案背景說明

　　再審申請人(以下簡稱申請人)經(jīng)營的__至__、__至__線路于____年7月31日經(jīng)營期限屆滿，期限屆滿前，申請人向再審申請人(以下簡稱被申請人)提出延續(xù)經(jīng)營許可申請，被申請人以申請人超過申請期申請為由，先后作出了“不予受理”、“不予許可”決定。經(jīng)多次訴訟，被申請人所作出的“不予受理”、“不予許可”均被人民法院依法判決撤銷。____年10月28日、11月24日被申請人作出的鄂利運(yùn)管準(zhǔn)字(____)__、__、__號道路客運(yùn)班線經(jīng)營行政許可決定，準(zhǔn)予__至柏楊、刮川至團(tuán)堡道路客運(yùn)班線延續(xù)經(jīng)營。(__號判決書第15頁)。隨后被申請人于兩個月內(nèi)的____年1月6日又作出了鄂利運(yùn)通(____)____號行政處罰決定書》(以下簡稱處罰決定書)吊銷申請人的經(jīng)營許可證。

　　二、申請人“存在重大安全隱患”的“違法行為”是因?yàn)楸簧暾埲说倪`法行政行為導(dǎo)致的，申請人不具違法的故意和過失，被申請人強(qiáng)制申請人“違法”。行政處罰不具合法性基礎(chǔ)。相關(guān)事實(shí)認(rèn)定不清。

　　(一) 申請人具有連續(xù)經(jīng)營的義務(wù)，不經(jīng)被申請人批準(zhǔn)，不能暫停運(yùn)營

　　《中華人民共和國道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》(以下簡稱運(yùn)輸管理?xiàng)l例)第十八條：“班線客運(yùn)經(jīng)營者取得道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證后，應(yīng)當(dāng)向公眾連續(xù)提供運(yùn)輸服務(wù)，不得擅自暫停、終止或者轉(zhuǎn)讓班線運(yùn)輸。”

　　湖北省__市人民法院(____)利行初字第25號行政判決書(以下簡稱25號判決書)查明：“____年10月28日，11月24日被告作出鄂利運(yùn)管準(zhǔn)字(____)___號道路客運(yùn)班線經(jīng)營行為許可決定”(25號判決書第15頁)

　　這說明：

　　1、申請人為道路客運(yùn)班線運(yùn)營者;

　　2、被申請人是申請人客運(yùn)班線運(yùn)輸經(jīng)營管理者;

　　3、____年10月28日，11月24日作出行政許可時，是在被申請人要求整改期間，被申請人對申請人的經(jīng)營狀況是做過充分考察和認(rèn)可的，此時已表明被申請人認(rèn)可申請人是不存在安全隱患的。

　　4、申請人必須提供連續(xù)經(jīng)營服務(wù)。不經(jīng)被申請人同意，不能私自中止運(yùn)營服務(wù)，即使存在安全隱患。

　　(二)申請人積極主動消除安全隱患，被申請人行政不作為，造成了安全隱患。相關(guān)事實(shí)認(rèn)定不清，適用法律錯誤

　　25號判決書列明了申請人在一審時向法庭提交的第五類證據(jù)、第六類證據(jù)和第七類(第9、10頁)，被申請人除證據(jù)15外的其他證據(jù)的真實(shí)性并無異議(第14頁)。

　　這說明：

　　1、在被申請人作出處罰決定前，申請人積極消除安全隱患。

　　(1)x__x年10月16日、x__x年10月__日和x__x年12月1日提出更改車輛的申請，被申請人拒絕。被申請人行政不作為違法，依據(jù)《湖北省道路旅客運(yùn)輸管理工作規(guī)范》第二節(jié)：客運(yùn)車輛管理第三項(xiàng)規(guī)定，更新的客運(yùn)車輛與原車輛技術(shù)類型等級更高的道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)予更新。

　　(2)申請人多次向被申請人和交警大隊(duì)反應(yīng)，請求消除安全隱患;

　　(3)____年11月23日強(qiáng)烈要求被申請人中止相關(guān)車輛的運(yùn)行，消除安全隱患，被申請人未許可;

　　3、申請人無奈之下，只能在沒有消除安全隱患的情況下連續(xù)營業(yè)。也即意味著被申請人強(qiáng)制申請人帶隱患營業(yè)。被申請人的不作為是造成安全隱患的直接原因。

　　(三)對申請人____年12月1日要求更換新車的說明

　　25號判決書查明：“____年12月1日，原告在收到被告責(zé)令停運(yùn)通知書后，要求購買12臺安源牌19座新車，對柏楊線路進(jìn)行整改，并向被告提出請示報告，同月l9日，被告要求原告妥善處理與承租戶的關(guān)系，減少新的社會矛盾，擬定切實(shí)可行的原線路客車的更新方案后，再按規(guī)定的形式和要求提出更新車輛的請求。”

　　一審法院認(rèn)為：“原告公司存在安全隱患這一事實(shí)有恩施公路運(yùn)輸機(jī)動車檢測有限公司(以下簡稱檢測公司)對原告公司抽查的8輛車進(jìn)行檢測后，所作出的機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)報告佐證”(25號判決書第18頁)

　　檢測公司作出檢測的時間是____年12月24日(__號判決書16頁倒數(shù)第1、2、3行)。

　　即：1、申請人在被檢測前已要求更換車輛，如被申請人批準(zhǔn)，則不存在安全隱患的問題。

　　2、被申請人不予批準(zhǔn)的理由是申請人有民事糾紛。眾所周知，民事糾紛往往情況復(fù)雜，解決困難，且不是被申請人的權(quán)限范圍。在越權(quán)插手民事糾紛和消除安全隱患之間，被申請人選擇了前者，拒絕了消除安全隱患的請求，置公眾安全利益于不顧，屬違法行政行為。

　　4、檢測公司的檢測報告結(jié)果與被申請人的違法行政行為有直接因果關(guān)系。不能作為被申請人行政處罰的依據(jù)。

　　三、被申請人行政處罰證據(jù)不足

　　如上所述，法院認(rèn)定的行為行為的合法性的主要證據(jù)只有檢測公司的檢測報告。即被申請人一審時提交的第__號證據(jù)(25號判決書第5頁)，以下簡稱__號證據(jù)

　　(一)被申請人違法在前。__號證據(jù)喪失合法性基礎(chǔ)，不能作為判斷案件事實(shí)的依據(jù)。前面已有論述，不再贅述

　　(二) 號證據(jù)程序違法，且被申請人濫用職權(quán)越權(quán)檢測，__號證據(jù)不具證據(jù)效力

　　1、__號證據(jù)屬重復(fù)檢測形成，違反法律規(guī)定

　　從申請人在一審時提交的證據(jù)44可以看出，申請人的車輛是經(jīng)過__市騰龍安全技術(shù)檢測站檢驗(yàn)合格，經(jīng)__市交警大隊(duì)核，簽發(fā)合格標(biāo)示，并在有效檢驗(yàn)期內(nèi)。該證據(jù)被申請人認(rèn)可其真實(shí)性。

　　《中華人民共和國道路安全法實(shí)施條例》第十六條　機(jī)動車應(yīng)當(dāng)從注冊登記之日起，按照下列期限進(jìn)行安全技術(shù)檢驗(yàn)：(一)營運(yùn)載客汽車5年以內(nèi)每年檢驗(yàn)1次;超過5年的，每6個月檢驗(yàn)1次;…營運(yùn)機(jī)動車在規(guī)定檢驗(yàn)期限內(nèi)經(jīng)安全技術(shù)檢驗(yàn)合格的，不再重復(fù)進(jìn)行安全技術(shù)檢驗(yàn)。”

　　從法條上看，本條規(guī)定是強(qiáng)制性規(guī)定，新聞報道不是啟動重復(fù)檢測的法律事由。25號判決認(rèn)為：“在媒體對原告民興公司曝光后，對其車輛進(jìn)行抽檢并無妥”適用法律錯誤。

　　2、檢測公司提供的機(jī)動車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)資格許可證所核準(zhǔn)的承檢范圍，和安全技術(shù)檢驗(yàn)報告，與《道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定》的《營運(yùn)車輛綜合性能要求和檢驗(yàn)方法(GB18565)沒有任何關(guān)聯(lián)性。申請人的車輛是經(jīng)過__市騰龍安全技術(shù)檢測站檢驗(yàn)合格，經(jīng)__市交警大隊(duì)審核，簽發(fā)合格標(biāo)示，從被申請人在25號判決書提交的26號證據(jù)和__號證據(jù)提供的兩種檢驗(yàn)報告單都說明兩者檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)范圍，檢驗(yàn)審定合格的執(zhí)法主體都是不同的。安全技術(shù)檢驗(yàn)的目的是是否允許機(jī)動車上路行駛。而綜合性能檢測的目的是是否允許從事經(jīng)營活動。

　　被申請人履行了公安交通管理的職責(zé)，屬濫用職權(quán)行為。

　　三、被申請人作出的處罰決定書違反《行政處罰法》規(guī)定，行政處罰行為不合法，三判決裁定適用法律錯誤

　　___

　　《道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定》第一條：“…依據(jù)《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制的。”

　　根據(jù)《行政處罰法》第十二條“國務(wù)院部、委員會制定的規(guī)章可以在法律、行政法規(guī)規(guī)定的給予行政處罰的行為、種類和幅度的范圍內(nèi)作出具體規(guī)定。”《中華人民共和國道路運(yùn)輸條例》(以下簡稱道路運(yùn)輸條例)沒有列明的違法行為，不應(yīng)受到吊銷經(jīng)營許可證的行政處罰。

　　道路運(yùn)輸條例規(guī)定的可以受到吊銷經(jīng)營許可證的違法行為列明在第六十八條、第七十條、第七十五條所規(guī)定的行為。而沒有“存在安全隱患”應(yīng)當(dāng)?shù)蹁N經(jīng)營許可證。

　　《道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定》第九十一條吊銷經(jīng)營許可證的行為明顯超出了道路運(yùn)輸條例所設(shè)定的處罰行為、種類、范圍和幅度。不能作為吊銷經(jīng)營許可證的法律依據(jù)。

　　此致

　　最高人民法院

　　申請人：

　　年 月 日

申請再審申請書 篇12

　　再審申請人：xx市x有限公司。住所地：xx省工業(yè)園。聯(lián)系電話：-。郵寄地址：xx省x鎮(zhèn)工業(yè)園。

　　法定代表人：龔和平，董事長。

　　再審被申請人：黃岡市天然藥業(yè)有限公司。住所地：xx省x鎮(zhèn)xx大道。聯(lián)系電話：-。郵寄地址：湖北省羅田縣三里畈鎮(zhèn)沿河大道。

　　法定代表人：李漢生，董事長。

　　再審申請事由：再審申請人xx市x有限公司與被申請人黃岡市天然藥業(yè)有限公司因產(chǎn)品質(zhì)量糾紛一案，不服湖北省羅田縣人民法院于20xx年6月2日作出的(20xx)羅民二初字第009號民事判決書、不服黃岡市中級人民法院于20xx年12月22日作出的(20xx)黃民二終字第101號民事判決、不服黃岡市中級人民法院于20xx年8月30日作出的(20xx)鄂黃岡中監(jiān)一民再終字第00056號民事判決，依照《民事訴訟法》第179條第1款第2項(xiàng)“原判決認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明”、第6項(xiàng)“原判決適用法律確有錯誤”之規(guī)定，現(xiàn)依法提出再審申請。

　　再審訴訟請求：

　　1、撤銷湖北省羅田縣人民法院(20xx)羅民二初字第009號民事判決書、黃岡市中級人民法院(20xx)黃民二終字第101號民事判決書、黃岡市中級人民法院(20xx)鄂黃岡中監(jiān)一民再終字第00056號民事判決書，并依法改判;

　　2、駁回被申請人的訴訟請求;

　　3、一審、二審、再審訴訟等費(fèi)用由再審被申請人承擔(dān)。

　　事實(shí)和理由：

　　一、原審及再審判決認(rèn)定事實(shí)不清。

　　1、原二審及再審判決依據(jù)被申請人20xx年1月5日委托鑒定結(jié)論作為認(rèn)定訴爭電解銀催化劑純度達(dá)不到雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，明顯存在認(rèn)定事實(shí)錯誤。

　　申請人與被申請人對爭議達(dá)成協(xié)議時間為20xx年1月7日，被申請人提交的20xx年1月5日的鑒定顯然與本案不具有關(guān)聯(lián)性，無法作為認(rèn)定本案事實(shí)的依據(jù)。再審判決認(rèn)定“被申請人依照協(xié)議約定委托檢驗(yàn)”(再審判決第7頁第6行)，明顯認(rèn)定事實(shí)錯誤。

　　原一、二審及再審判決認(rèn)定，被申請人黃岡市天然藥業(yè)有限公司委托中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所對申請人生產(chǎn)的電解銀進(jìn)行純度鑒定;但是被申請人提供的該證據(jù)顯示委托人系上海顯武有色冶金礦產(chǎn)有限公司、空軍武漢設(shè)備研制中心，委托人并非被申請人，亦非原一、二審及再審法院。其真實(shí)性與合法性值得商榷，且與本案不具有關(guān)聯(lián)性。原一、二審判決對該證據(jù)的采信導(dǎo)致了對該案事實(shí)認(rèn)定的錯誤。

　　2、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》第19條的規(guī)定，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)的檢測條件和能力，經(jīng)省級以上人民政府產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門或者其授權(quán)的部門考核合格后，方可承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。申請人提供的上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局出具的滬質(zhì)技監(jiān)(公開)20xx第173號政府信息公開申請答復(fù)書，充分證明被申請人委托的中國科學(xué)院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所不具備檢驗(yàn)資格，其檢驗(yàn)報告不能作為證據(jù)使用。

　　3、再審判決認(rèn)為申請人20xx年4月29日委托鑒定的檢驗(yàn)報告所依據(jù)的檢材數(shù)量與雙方封樣數(shù)量不符(再審判決第6頁第11行)，系認(rèn)定事實(shí)錯誤。雙方20xx年1月7日達(dá)成的協(xié)議，并未對封樣數(shù)量進(jìn)行約定，也未對檢驗(yàn)數(shù)量進(jìn)行約定。申請人提供的檢驗(yàn)報告系雙方封樣催化劑，足以證明爭議催化劑達(dá)到雙方約定標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、原審及再審判決適用法律錯誤

　　1、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干問題的規(guī)定》第28條“一方當(dāng)事人自行委托有關(guān)部門作出的鑒定結(jié)論，另一方當(dāng)事人有證據(jù)足以反駁并申請重新鑒定的，人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許”的規(guī)定，原審及再審法院對于申請人提出的重新鑒定申請不予準(zhǔn)許，違反了上述法律的規(guī)定。

　　2、再審判決認(rèn)定申請人“在二審申請重新鑒定并未在舉證期限內(nèi)以書面形式提出，且無法提供與該案有關(guān)聯(lián)性的電解銀材質(zhì)，該申請不符合《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二十五條的有關(guān)規(guī)定”。上述法律并未規(guī)定必須以書面形式提出重新鑒定申請，原一、二審法院也未要求申請人限期提出書面申請，未通知申請人交納鑒定費(fèi)，亦未通知申請人提供與本案有關(guān)聯(lián)性的電解銀材質(zhì)。申請人一直保存著封樣的爭議電解銀，不存在無法提供的情況。

　　3、再審判決認(rèn)為申請人提交三組證據(jù)，未在一審舉證期間屆滿前提供，不屬于新證據(jù)，認(rèn)定事實(shí)及適用法律均錯誤。

　　申請人提供的上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局出具的滬質(zhì)技監(jiān)(公開)20xx第173號政府信息公開申請答復(fù)書，出具時間為20xx年5月25日，符合法律規(guī)定的新證據(jù)范疇。

　　根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》四十三條第二款規(guī)定，當(dāng)事人經(jīng)人民法院準(zhǔn)許延期舉證，但因客觀原因未能在準(zhǔn)許的期限內(nèi)提供，且不審理該證據(jù)可能導(dǎo)致裁判明顯不公的，其提供的證據(jù)可視為新的證據(jù)。申請人提供的證據(jù)足以影響案件能否公正判決，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為新證據(jù)。

　　4、原審法院判令申請人賠償被申請的財產(chǎn)損失104萬元是嚴(yán)重錯誤的。

　　本案被申請人未提供證據(jù)證明其在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的具體情況，亦無有效證據(jù)證明申請人電解銀催化劑未達(dá)到雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，更無證據(jù)證明兩者之間有因果關(guān)系;且被申請人提供的湖北羅田興華聯(lián)合會計師事務(wù)所的鑒證報告，系單方委托單方提供數(shù)據(jù)材料形成。鑒證報告第四項(xiàng)中明確說明：“本次審核驗(yàn)證所依據(jù)的資料的真實(shí)性由貴公司提供，因資料不實(shí)引起的一切責(zé)任由貴公司負(fù)責(zé)。”以上說明鑒證報告所依據(jù)的材料是由被申請人單獨(dú)提供，其真實(shí)性也由被申請人單獨(dú)保證，嚴(yán)重缺乏其客觀性、真實(shí)性和合法性，根本不能作為認(rèn)定案件事實(shí)的依據(jù)。因此，原審法院所謂“羅田興華聯(lián)合會計師事務(wù)所系依法成立的會計師事務(wù)所，具有辦理司法會計和司法評估鑒定、出具司法會計和司法評估鑒定報告的資格”即得出只要其作出的鑒定就是真實(shí)的、客觀的、合法的，顯然不符合邏輯。原審法院僅憑此證據(jù)判令申請人賠償被申請人財產(chǎn)損失104萬元是嚴(yán)重不客觀、不公正的!

　　三、申請人提交的證據(jù)充分證明了申請人的催化劑符合與被申請人約定的純度為99。994%，不存在質(zhì)量問題。

　　申請人依據(jù)與被申請人于20xx年1月7日簽訂的協(xié)議書，將封樣的催化劑委托化學(xué)工業(yè)催化劑和硫酸質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心進(jìn)行檢驗(yàn)，該檢驗(yàn)中心出具的“檢驗(yàn)報告”顯示申請人生產(chǎn)的催化劑純度達(dá)到99。9998%。

　　申請人提交的在山東省臨沂市備案的“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”，充分證明了申請人生產(chǎn)的催化劑質(zhì)量在同行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，并已經(jīng)制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局登記。

　　綜上所述，原一、二審及再審法院的判決認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，且適用法律錯誤，以致做出了錯誤的判決。因此請求貴院依法重新查明事實(shí)，撤銷原一、二審及再審判決，并改判駁回被申請人的訴訟請求，保護(hù)申請人的合法權(quán)益。

　　此致

　　湖北省高級人民法院

　　申請人：XX省XX市X有限公司

　　20xx年X月XX日

申請再審申請書 篇13

　　申請再審人(一審被告、二審上訴人)：__X，女

　　被申請人(一審原告、二審被上訴人)：__X，男

　　被申請人(一審被告、二審被上訴人)：__X，男

　　被申請人(一審被告、二審被上訴人)：__X，男

　　申請再審人__X與被申請人__X等人因民間借貸糾紛一案，不服山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院于20__年5月25日作出的(20__)歷商初字第402號民事判決書的內(nèi)容和20__年11月4日山東省濟(jì)南市中級人民法院作出的(20__)濟(jì)民四商終字第323號民事判決書的判決，依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條之規(guī)定，向山東省高級人民法院申請再審。

　　一、再審請求

　　1、請求貴院依法撤銷濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院(20__)歷商初字第402號民事判決書第一項(xiàng)以及第二項(xiàng);

　　2、請求貴院依法撤銷山東省濟(jì)南市中級人民法院所做的(20__)濟(jì)民四商終字第323號民事判決書的內(nèi)容;

　　3、請求貴院依法改判或發(fā)回重審，支持申請再審人王德敏無需承擔(dān)償還債務(wù)的主張;

　　4、請求貴院判決一審、二審、再審費(fèi)用由被申請人承擔(dān)。

　　二、申請事由

　　依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第一款第二項(xiàng)：原判決、裁定認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明的;第六項(xiàng)：原判決、裁定適用法律確有錯誤的;第二款：對違反法定程序可能影響案件正確判決、裁定的情形，或者審判人員在審理該案件時有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁判行為的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審。特申請再審。

　　三、具體事實(shí)和理由

　　1、申請事由一：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第一款第二項(xiàng)，具體理由如下：

　　申請再審人__X對被申請人__X所借的個人債務(wù)不應(yīng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國婚姻法》第四十一條規(guī)定：“離婚時，原為夫妻共同生活所負(fù)的債務(wù)，應(yīng)當(dāng)共同償還”。最高人民法院《關(guān)于人民法院審理離婚時處理財產(chǎn)分割問題的若干具體意見》指出，夫妻共同債務(wù)包括以下幾個方面：因日常生活所負(fù)的債務(wù);因生產(chǎn)經(jīng)營活動所負(fù)的債務(wù);夫妻一方或雙方治療疾病所負(fù)的債務(wù);因撫養(yǎng)子女所負(fù)的債務(wù);因贍養(yǎng)有贍養(yǎng)義務(wù)的老人所負(fù)的債務(wù);其他應(yīng)認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)的債務(wù)。

　　申請再審人__X與被申請人__X20__年起開始分居，對其債務(wù)不知曉，借款沒有用于家庭生活，也未用于上述法律規(guī)定的范圍之內(nèi)，因此對于其借款不能夠認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)，應(yīng)屬于__X的個人債務(wù)，申請再審人__X不應(yīng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

　　2、申請事由二：符合《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十九條第一款第六項(xiàng)，具體理由如下：

　　被申請人__X與被申請人__X之間的債務(wù)屬于高利貸債務(wù)。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于取締地下錢莊及打擊高利貸行為的通知》的規(guī)定：“民間個人借貸利率由借貸雙方協(xié)商確定，但雙方協(xié)商的利率不得超過中國人民銀行公布的金融機(jī)構(gòu)同期、同檔次貸款利率(不含浮動)的4倍。超過上述標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)界定為高利借貸行為。”據(jù)申請再審人__X在一審、二審中提交的證據(jù)可以證明再審被申請人__X與再審被申請人__X之間債務(wù)存在高利貸行為。被申請人__X已償還的債務(wù)是屬于本金還是利息界定不明，剩余款項(xiàng)極大可能是高利貸利息，這是不受法律保護(hù)的。

　　綜上所述，申請再審人__X不應(yīng)該承擔(dān)被申請人__X與被申請人__X之間的高利貸債務(wù)償還責(zé)任，懇請貴院依法再審，糾正錯誤，維護(hù)申請再審人的合法權(quán)益。

　　此致

　　山東省高級人民法院

　　申請人：

　　年 月 日

申請再審申請書 篇14

　　經(jīng)辦律師按：根據(jù)案件基本事實(shí)、理由及法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合原告在一審勝訴、二審被判敗訴的實(shí)際情況下，我接受原告方委托，向原告充分釋明此案申請再審存在被裁定駁回的風(fēng)險，并提出了相應(yīng)的應(yīng)對措施。(向省高院提起民事再審申請，如被裁定駁回，則可以以解除房屋買賣合同，要求被告限期返還房屋為訴請另訴。)此民事再審申請書就是在此等背景下形成。

　　20__年十一月十一日，廣東省高級人民法院受理了我當(dāng)事人三月梅的再審申請，案號：(20__)粵高法民二申字第15__號，立案審查，于20__年一月二十日作出裁定，以三月梅提交的證據(jù)不足以反駁袁某紅持有的合同原件及購房款收條原件“直接證據(jù)的證明力一般大于間接證據(jù)”的規(guī)定，未采納申請人三月梅的主張，駁回被申請人三月梅的再審申請。

　　一件民事案件所體現(xiàn)出來的公平正義和司法為民，以及律師在民事代理過程中所表現(xiàn)出來的能力和作用，并非判決的本身，而是最終的結(jié)果是否為當(dāng)事人認(rèn)可或者接受。

申請再審申請書 篇15

　　申請人：吳，女，41歲，X縣人，農(nóng)民。住X縣中廟鄉(xiāng)旭東大隊(duì)山門李村，現(xiàn)在外流浪。

　　申請人吳對XX地區(qū)中級人民法院所作出的(20xx)民上字第154號不準(zhǔn)離婚的二審民事判決書，仍感不服，申請再審。請求事項(xiàng)：撤銷原判，改判我與李離婚。

　　事實(shí)與理由：申請人吳，因家境貧寒，于虛齡17歲時，被父親以50元的身價，賣給被申請人李為妻。婚后數(shù)年生一女孩名，現(xiàn)已成年。李為人性格

　　蠻橫，行為粗野，婚后經(jīng)常無故對我進(jìn)行打罵，夫妻之間沒有建立感情。婚后第3年，李與其外侄女袁通奸，被我發(fā)覺，曾多次好言勸阻，而李不僅堅不悔改，反而視我為仇人，更加頻繁地借故對我進(jìn)行毒打。19xx年X月，我懷孕3個多月，竟被李毒打以致流產(chǎn)，從此，我被迫離家外出幫工。后來，李托親鄰出面調(diào)解，并痛哭流涕，表示今后徹底悔改，保證不再對我進(jìn)行打罵。同年2月，我隨李回家。不到一月，李故態(tài)復(fù)萌，對我打罵如初。19xx年X月，我患病發(fā)燒，同鄉(xiāng)吳得悉，乘來XX市買化肥時。便道到張家看望我，李競誣我與吳有好，趕到張家將吳打傷

　　XX市東風(fēng)派出所對李作了嚴(yán)肅處理。此事有張夫婦及其兒子可以證明，東風(fēng)派出所也有案可查。

　　由于申請人與被申請人夫妻感情已經(jīng)完全破裂，因此我于19xx年X月X日，向X縣人民法院提起離婚之訴。該院求作深入調(diào)查，且輕信李口頭所作出的徹底改悔的保證，判決不準(zhǔn)離婚。李回家后，繼續(xù)對我進(jìn)行打罵，并無任何愿意和好的表現(xiàn)，因此，我向XX地區(qū)中級法院提起上訴，同時再次離家出走，住在同村楊家，不敢回家。一天早晨，李找到楊家，逼我回家，我拒絕，李抓起揚(yáng)鐵刺我，經(jīng)村人吳x、劉、袁等阻攔，未被刺中;李又棟三頭砸我，適我的女兒趕到將李抱住。李為此十分惱火，竟對女兒進(jìn)行毒打，并不準(zhǔn)女兒認(rèn)我。女兒被逼氣憤跳河自殺，章經(jīng)村鄰解救脫險。如此種種，說明李和我之間，夫妻關(guān)系實(shí)屬無法繼續(xù)維持，而XX地區(qū)中級法院不顧上述客觀事實(shí)，一味偏聽原審法院意見，竟然作出維持原判不準(zhǔn)離婚的判決，申訴人實(shí)難甘服。目前，申請人不敢回家，村鄰又不敢接待我，使我無家可歸，到處流浪，精神上十分痛苦。

　　綜上情況，特向你院提起申請再審，請求你院按照審判監(jiān)督程序?qū)υ摪高M(jìn)行提審，根據(jù)《中華人民共和國婚姻法》第32條第2款之規(guī)定，撤銷原判，改判我與李離婚。所生一女X，現(xiàn)已成年，今后隨父隨母生活，聽其自便。

　　此致

　　XX省高級人民法院

　　申請人：吳

　　20xx年x月x日