室內裝飾裝修建材買賣協議（精選3篇）

室內裝飾裝修建材買賣協議 篇1

　　合同編號：_____________

　　甲方：__________ 乙方：__________

　　根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定，買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就建材買賣事宜達成協議如下：

　　第一條 所購建材基本情況： 單位：____________元

　　第二條 質量標準：《室內裝飾裝修材料中有害物質限量國家標準》。

　　第三條 交貨：交貨方式為(乙方送貨/甲方取貨)。

　　交貨時間：__________________。交貨地點：________________。

　　第四條 安裝：安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝)。選擇乙方安裝的，安裝標準為《上海市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》，《上海市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。

　　第五條 驗收：對于墻地磚的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的，甲方異議期為乙方交貨后日內，異議經核實乙方應無條件補足或換貨。選擇乙方安裝的，雙方應在安裝完畢后_________日內共同驗收安裝質量，經驗收未達到約定安裝標準的，乙方應無條件返工。

　　第六條 換貨：交貨驗收完畢后甲方因對墻地磚的規格、顏色等需求發生變化而提出換貨要求的，在包裝完好且沒有損傷、泡水、沾灰等影響二次銷售的情況下，甲方可憑本合同在交貨之日起_________日內辦理換貨手續，換貨費用由甲方承擔。

　　第七條 余貨處理：安裝后的剩余墻地磚，在包裝完好且沒有損壞、泡水、沾灰等影響二次銷售的情況下，甲方可憑本合同在交貨之日起日內辦理退貨手續，退貨費用由甲方承擔。

　　第八條 付款方式及時間：雙方約定以第種方式支付價款。 簽訂本合同時，甲方支付(定金 / 預付款)_________元(定金不得超過總價款的20%)，貨到驗收后一次性支付余款。

　　第九條 違約責任：

　　(一)乙方違約責任：

　　1.墻地磚經專業檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的，乙方應無條件換、退貨，或賠償甲方由此受到的損失。對于其他質量問題，包修期限為_________年，乙方負責免費修理。

　　2.乙方遲延交貨的，每日應向甲方支付遲延部分價款_________%的違約金。遲延交貨超過_________日的，除支付違約金外，甲方還有權解除合同，乙方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權要求乙方雙倍返還定金。

　　(二)甲方違約責任：

　　1.甲方遲延提貨的，每日應向乙方支付遲延部分價款____%的違約金。

　　2.甲方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給乙方造成的損失，已支付的定金無權要求返還。

　　第十條 爭議解決方式：本合同項下發生的爭議，雙方應協商或向市場主辦單位、消費者協會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴。協商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

　　第十一條 其他約定事項：__________________ 。

　　第十二條 對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除乙方應承擔的責任的，仍以本合同為準。

　　甲方(章)：____________

　　委托代理人：____________

　　聯系電話：____________

　　簽訂時間：____________

　　________年____月____日

　　乙方(章)：____________

　　委托代理人：________

　　聯系電話：____________

　　簽訂地點：____________

　　________年____月____日

室內裝飾裝修建材買賣協議 篇2

　　發包人：_______________

　　承包人：_______________

　　按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程地點：_________________

　　1.2工程內容：房屋間數_____室_____廳總建筑面積_______平方米。

　　1.3承包范圍：___________________

　　1.4承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式：

　　承包人包工包全部材料

　　承包人包工包部分材料

　　承包人包工、發包人包料。

　　1.5開工日期：______年_____月_____日

　　竣工日期：______年_____月_____日

　　總日歷工期：_______日

　　第2條合同價款與支付

　　2.1合同價款

　　金額：_____________

　　￥：________________

　　2.2合同價款采用方式

　　雙方商定本合同價款采用第____種方式確定。

　　采用固定價格。固定價格加_____%包干風險系數計算。包干風險包括____________________

　　采用可調價格，按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　成本加酬金

　　2.3工程預付款

　　合同生效后，發包人向承包人預付工程款____%即人民幣_____________,預付款扣回的時間、比例：___________________

　　2.4工程款支付

　　工程款支付方式：__________________

　　工程款支付金額和時間：____________

　　工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款同期調整支付。

　　發包人不按合同約定支付工程款，雙方未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

　　第3條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　發包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

　　由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

　　第4條發包人工作

　　4.1指派________為發包人駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　4.2裝飾裝修工程開工前，負責向物業或者房屋管理機構辦理申報登記，并應當與物業管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協議，主動接受監督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理審批手續。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。

　　4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　4.5開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現場交底。

　　4.6負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔相應的費用。

　　第5條承包人工作

　　5.1指派_______為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

　　5.2嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　5.3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　5.4未經發包人同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　5.5工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　5.6保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　第6條材料供應

　　6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

　　6.2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。

　　6.3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。

　　第7條安全生產和防火

　　7.1發包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　7.2發包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　7.3承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。

　　7.4由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第8條工程質量及驗收

　　8.1雙方約定本工程質量應達到國家質量評定_______標準。

　　8.2優良工程等級增加的經濟支出

　　8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　8.4發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。

　　8.5工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，并辦理驗收和移交手續。

　　8.6裝飾裝修工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，應當向發包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第9條工程變更

　　9.1發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經發包人批準。

　　第10條竣工結算

　　10.1工程竣工合格后，承包人應及時向發包人提出工程竣工結算報告，辦理竣工結算。發包人接到竣工資料后三日內如未有異議，即視為同意。

　　10.2工程結算報告經發包人批準后，雙方簽字，三日內由發包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算，應承擔違約責任。

　　第11條工程保修

　　11.1驗收合格后，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。

　　第12條違約責任

　　12.1由于發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人_______元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_______________支付滯納金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人______元違約金。

　　工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的______%。

　　12.3承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　12.4未經發包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故由承包人負責并承擔損失。

　　12.5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。

　　12.6未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。

　　12.7因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　12.8雙方約定其它違約責任:____________________

　　第13條爭議的解決方式

　　13.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決也可由有關部門調解協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　提交大連仲裁委員會仲裁

　　依法向工程所在地人民法院起訴。

　　第14條不可抗力

　　14.1雙方關于不可抗力的約定：___________________

　　第15條保險

　　第16條合同生效

　　16.1合同生效日期：_____________________________

　　第17條合同份數

　　17.1本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。

　　雙方約定合同副本份數：_________________________

　　第18條合同備案、鑒證

　　18.1合同備案、鑒證：_______________

　　發包方：_____________身份證號：_____________

　　承包方：_____________身份證號：_____________

　　第19條其它約定

室內裝飾裝修建材買賣協議 篇3

　　上訴人：_________________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

　　被上訴人：_________________，男，漢族,__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;

　　2、責令原審法院依法作出判決。

　　事實與理由：_________________

　　一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。

　　民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

　　個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

　　本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是，雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

　　二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

　　從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

　　綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

　　此致

　　______________人民法院

　　上訴人：_________________