實驗室裝修施工合同-施工合同（精選6篇）

實驗室裝修施工合同-施工合同 篇1

　　住所：

　　住所：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　委托代理人：

　　電話：

　　手機號：

　　本工程設計人：

　　電話：

　　施工隊負責人：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條 工程概括

　　1.1工程地點：

　　1.2工程承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式。

　　(1) 承包人包工、包料。

　　(2) 承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料。

　　(3) 承包人包工、發包人包料。

　　1.3工程期限 天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　1.4合同價款：本合同工程造價為(大寫)： 。

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽定《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條 發包人義務

　　3.1開工前天，為承包人入場施工創造條件。

　　3.2提供施工期間的水源、電源。

　　3.3參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承包人義務

　　4.1施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　4.2嚴格執行有關施工管理的規定。

　　4.3保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條 工人檢驗。

　　材料的提供 由承包人提供的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包

　　第七條 工期延誤

　　7.1對下列原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延。

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費由發包人承擔，工期順延。

　　7.3發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.3因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費由承包人承擔，工期不順延。

　　第八條 質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由相關部門對工程質量給予認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第九條 工程驗收和保修

　　9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，隊段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　9.2工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程結清后，辦理移交手續。

　　9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期內為修單。

　　第十條 工程款支付方式

　　10.1雙方約定按以下第 種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　第一次 開工前三日 支付 元

　　第二次 工程進度過半 支付 元

　　第三次 雙方驗收合格 支付 元

　　工程進度過半指： 。

　　(2)其他支付方式： 。

　　10.2工程驗收合格后，施工面積按實計算，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算

　　10.3工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　第十一條 違約責任

　　11.1合同雙方當事人中的任何一方在未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　11.2未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　11.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方的經濟損失。

　　11.4發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金 元。

　　第十二條 工程維修

　　工程結束后，除人為因素外，因質量問題，承包人在一年內負責維修。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 附則

　　13.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　13.2本合同簽定后工程不得轉包。

　　13.3本合同一式 份，雙方各執 份， 部分 份。 13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發包人(簽字)：

　　承包人(蓋章)：

　　委托代理人：

　　年 月 日

　　年 月 日

實驗室裝修施工合同-施工合同 篇2

　　甲方：

　　住 址：

　　法定代表人：

　　乙方：

　　住 址：

　　法定代表人：

　　經招標決議，甲方就南校區一食堂維修、改造工程確定由乙方承但，經雙方商務談判及實地測算，訂立以下合同：

　　一、裝潢工程內容：

　　甲方對南校區一食堂進行裝修、改造，其內容詳見本合同附件一。

　　二、裝潢工程總價格：

　　本合同第一條所列全部裝潢工程的總價格為人民幣1749元(大寫：人民幣壹仟柒佰肆拾玖元整)。內含材料費、人工費、交通運輸費、垃圾清運費以及與此相關的一切稅費。(另在施工中，如有發生工程量變化，可根據實際工程量以實結算)

　　三、工程交工時間：

　　本合同簽訂后45日內裝潢工程竣工。

　　四、裝潢材料及裝潢工序要求：

　　1、此項工程乙方要按甲方提供的維修項目及工程量進行施工，未經甲方同意不得自行改變項目及工程量。

　　2、項目工程量及做法以甲方預算項目及工程量為依據。此項工程具體項目內容和預算，詳見附件《建筑安裝工程預算書》。

　　3、維修做法嚴格按山西裝飾裝潢修繕定額施工程序進行施工。在確保質量優良的情況下并要考慮到牢固性及維修方便。

　　4、乙方裝潢完畢后，必須將所有的垃圾清除干凈，運出學校。

　　5、本合同正文未盡部分，則參照附件執行。

　　五、驗收標準：

　　乙方在裝潢完畢后通知甲方，甲方將在一月內對工程按照合同的要求進行驗收。如甲方在一月內未進行驗收，則視為合格;如甲方在驗收過程中發現問題，乙方應予以修復或置換，修復后再報甲方驗收。如在十個工作日內驗收仍不合格，則扣除乙方合同總價款的20%為違約金。

　　六、支付方式：

　　甲方驗收合格后，簽寫驗收報告單，一次性支付完畢。(在施工中，如有發生工程量變化，可根據實際工程量以實結算。)

　　七、雙方的權利與義務：

　　1、乙方開始施工后，甲方應為乙方提供施工用電源;并協助辦理施工人員及施工材料進入校園的手續。

　　2、乙方在裝潢過程中，應按照合同的要求進行施工，乙方在購進材料后，必須請甲方監工人員進行驗收。

　　3、乙方在裝潢工程中，應負責對施工人員進行安全教育，設立施工警告標牌，裝潢施工中造成的`人身傷害等事故，一切責任由乙方負責承擔和處理。

　　4、甲方如發現乙方在施工過程中偷工減料、以次充好，不按合同要求的工序進行施工，甲方有權要求乙方停止施工，并沒收乙方投標時的全部押金，乙方需支付甲方裝潢工程總額10%的違約金，并賠償由此給甲方造成的全部損失甲方有權單方終止合同。

　　5、乙方不得將此項目分包或轉包.

　　八、糾紛的處理：

　　甲、乙雙方，如發生糾紛，可協商進行解決，如協商不成，可提請當地法院予以解決。

　　九、該合同一式陸份，甲乙雙方各執兩份，報財政廳兩份。

　　十、該合同自簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

實驗室裝修施工合同-施工合同 篇3

　　發包方(簡稱甲方):_________________________

　　承包方(簡稱乙方):_________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2.裝飾施工地點:_________________________________

　　3.住房結構:________房型________房________廳________套,施工面積________平方米。

　　4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款:￥_________元,大寫(人民幣):__________________

　　7.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方

　　仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

　　2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計,施工。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

　　5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

　　6.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

　　7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任感,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1、工程款付款方式按下列方式支付:付款時間付款百分比金額

　　(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付1000元,第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前二至五天支付工程總造價50%合計_________元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元

　　(5)增加工程項目款支付方式,當簽訂項目變更表時候,一次性支付增加工程項目價格100%

　　2、工程保修期兩年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　六、其它事項

　　1、甲方工作:

　　(1)甲方應在開工前________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。

　　2、乙方工作:

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

　　(2)指派__________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

　　(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

　　十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章):

　　乙方(簽章):

　　委托代理人:

　　現場代表:

　　地址:________________________

　　地址:________________________

　　電話:________________

　　電話:________________

　　簽訂日期: ________年________月________日

實驗室裝修施工合同-施工合同 篇4

　　甲 方：

　　住 址：

　　法定代表人：

　　乙 方：

　　住 址：

　　法定代表人：

　　經招標決議，甲方就南校區一食堂維修、改造工程確定由乙方承但，經雙方商務談判及實地測算，訂立以下合同：

　　一、裝潢工程內容：

　　甲方對南校區一食堂進行裝修、改造，其內容詳見本合同附件一。

　　二、裝潢工程總價格：

　　本合同第一條所列全部裝潢工程的總價格為人民幣1749元(大寫：人民幣壹仟柒佰肆拾玖元整)。內含材料費、人工費、交通運輸費、垃圾清運費以及與此相關的一切稅費。(另在施工中，如有發生工程量變化，可根據實際工程量以實結算)

　　三、工程交工時間：

　　本合同簽訂后45日內裝潢工程竣工。

　　四、裝潢材料及裝潢工序要求：

　　1、此項工程乙方要按甲方提供的維修項目及工程量進行施工，未經甲方同意不得自行改變項目及工程量。

　　2、項目工程量及做法以甲方預算項目及工程量為依據。此項工程具體項目內容和預算，詳見附件《建筑安裝工程預算書》。

　　3、維修做法嚴格按山西裝飾裝潢修繕定額施工程序進行施工。在確保質量優良的情況下并要考慮到牢固性及維修方便。

　　4、乙方裝潢完畢后，必須將所有的垃圾清除干凈，運出學校。

　　5、本合同正文未盡部分，則參照附件執行。

　　五、驗收標準：

　　乙方在裝潢完畢后通知甲方，甲方將在一月內對工程按照合同的要求進行驗收。如甲方在一月內未進行驗收，則視為合格;如甲方在驗收過程中發現問題，乙方應予以修復或置換，修復后再報甲方驗收。如在十個工作日內驗收仍不合格，則扣除乙方合同總價款的20%為違約金。

　　六、支付方式：

　　甲方驗收合格后，簽寫驗收報告單，一次性支付完畢。(在施工中，如有發生工程量變化，可根據實際工程量以實結算。)

　　七、雙方的權利與義務：

　　1、乙方開始施工后，甲方應為乙方提供施工用電源;并協助辦理施工人員及施工材料進入校園的手續。

　　2、乙方在裝潢過程中，應按照合同的要求進行施工，乙方在購進材料后，必須請甲方監工人員進行驗收。

　　3、乙方在裝潢工程中，應負責對施工人員進行安全教育，設立施工警告標牌，裝潢施工中造成的人身傷害等事故，一切責任由乙方負責承擔和處理。

　　4、甲方如發現乙方在施工過程中偷工減料、以次充好，不按合同要求的工序進行施工，甲方有權要求乙方停止施工，并沒收乙方投標時的全部押金，乙方需支付甲方裝潢工程總額10%的違約金，并賠償由此給甲方造成的全部損失甲方有權單方終止合同。

　　5、乙方不得將此項目分包或轉包.

　　八、糾紛的處理：

　　甲、乙雙方，如發生糾紛，可協商進行解決，如協商不成，可提請當地法院予以解決。

　　九、該合同一式陸份，甲乙雙方各執兩份，報財政廳兩份。

　　十、該合同自簽字蓋章后生效。

　　甲方：乙方：

　　年月日

實驗室裝修施工合同-施工合同 篇5

　　建設方(甲方):

　　施工方(乙方):

　　根據雙方建設方提出使用要求,施工方做出改造設計施工,經建設方確認施工后,并結合工程具體情況,雙方簽訂合同如下:

　　一、工程概況

　　1、工程名稱:

　　2、工程地址:

　　3、施工范圍:施工圖紙和答疑紀要涵蓋的范圍

　　45、工期:以甲方“開工通知書”為計算起始時間。

　　6、工程質量:合格

　　7、工程合同價款(人民幣大寫):

　　二、甲方工作

　　1、開工前5天,甲方通知學校保衛科允許乙方進入施工現場并施工,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙,向乙方提供施工所用的水電設施,并說明使用注意事項。辦理工程所需的申請,批件等手續。

　　2、指派為甲方駐工地代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　3、如確實需要拆改原建筑結構和設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　三、乙方工作

　　1、說明圖紙和現場交底,擬定施工和進度計劃,交甲方審定。

　　2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙和施工做法說明施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收。

　　4、遵守校園有關部門對施工現場管理規定,妥善保護好施工現場周圍的房屋建筑、設備管線、古樹名木不得損壞,做好施工現場衛生工作,處理好由施工帶來的擾民和周圍單位的關系。

　　5、施工中未經甲方和有關部門同意批準,不得隨意拆改原建筑結構和設備管線。

　　6、工程未移交甲方之前,乙方負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　四、關于工期的約定

　　1、甲方要工程完工時間以施工方承諾的工期前竣工。

　　2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

　　3、因乙方責任,不能按期開工或中途停工,影響工期,工期不順延。

　　4、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。

　　五、關于工程質量及驗收的約定

　　1、工程驗收以設計圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2、本工程質量應達到合格標準。

　　3、工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方接到驗收通知后應在10日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方未按約定時間組織驗收,應及時通知乙方,另擇驗收日期,但甲方應承認工程竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相應費用。

　　六、關于工程價款和結算的約定

　　1、雙方商定本合同價款采用固定價格,設計變更部分按本工程預算價格決算。

　　2、施工隊進場甲方付合同總價款的,拆除清運完工后甲方付合同總價款的,水改造、電改造、地磚粘貼、樓梯結構焊接完工后甲方付合同總價款的35%,大白乳膠漆及門、樓梯踏步安裝完工并整體驗收后甲方付合同總價款的5%。

　　七、爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間,雙方因工程問題發生爭議時,在不影響施工進度的前提下,雙方可協商解決或請有關部門調節。

　　八、其他約定

　　九、本合同一試兩份,雙方各執一份。本合同履行完成后自動終止。

　　甲方(負責人): 乙方(負責人):

　　年 月 日 年 月 日

實驗室裝修施工合同-施工合同 篇6

　　發包方(簡稱甲方):_________________________

　　承包方(簡稱乙方):_________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費者合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2.裝飾施工地點:_________________________________

　　3.住房結構:________房型________房________廳________套,施工面積________平方米。

　　4.裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5.承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款:￥_________元,大寫(人民幣):__________________

　　7.工期:自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方

　　仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

　　2.乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30–1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計,施工。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

　　5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

　　6.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的.檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

　　7.工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任感,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1、工程款付款方式按下列方式支付:付款時間付款百分比金額

　　(1)第一次,對預算設計認可簽訂合同之日。支付1000元,第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前二至五天支付工程總造價50%合計_________元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_________元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_________元

　　(5)增加工程項目款支付方式,當簽訂項目變更表時候,一次性支付增加工程項目價格100%

　　2、工程保修期兩年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　六、其它事項

　　1、甲方工作:

　　(1)甲方應在開工前________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,并承擔有關費用。

　　2、乙方工作:

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

　　(2)指派__________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

　　(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的________%________支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　相關法律知識

　　在訂立家居裝修合同時需要注意哪些問題?在訂立家居裝修合同時需要注意哪些問題?裝修合同定金能退嗎?簽訂裝修合同后可否解除合同裝修合同問題咨詢裝修合同范本急求實驗室的裝修合...房屋裝修合同不是業主本人簽字有效嗎

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,可視為本合同解除。

　　十、本合同一式份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章):乙方(簽章):

　　委托代理人:現場代表:

　　住址:________________________地址:________________________電話:________________電話:________________

　　簽訂日期: ________年________月________日