實用木材貿易合同范本（精選5篇）

實用木材貿易合同范本 篇1

　　甲方: (采購方) 合同編號:

　　乙方:(供應方) 簽訂地點:

　　工名稱: 簽訂時間:

　　一,標的,數量,價款及交貨時間:

　　1.1,合同單價,數量

　　材料名稱

　　規格型號

　　單位

　　暫 定數 量

　　單價

　　金額

　　交提貨時間及數量

　　白松木方

　　501003000mm

　　m3

　　200

　　1300

　　260000

　　1),自20xx年5月9日起開始供應;

　　2),每批數量,規格及供貨時間以甲方電話通知為準.

　　501004000m

　　m3

　　400

　　1300

　　520xx0

　　白松板材

　　20～30cm4m5cm

　　m3

　　100

　　1240

　　124000

　　原木

　　≥φ300mm

　　m3

　　50

　　1000

　　50000

　　合計

　　m3

　　750

　　954000

　　1.2,本合同價格系乙方供應原木或鋸材至甲方工程現場并卸至指定位置之包干價,含乙方加工費,裝運卸車費,政府規定的檢驗檢疫費以及乙方所發生的其它費用;

　　1.3,合同數量系暫定量,雙方按實際供應數量進行結算.

　　二,質量標準:

　　2.1,乙方供應的鋸材質量須符合國家現行標準(GB/T144,GB4814 ,GB449,GB4822)及當地政府有關規定;

　　2.2,質量等級:Ⅰ級;

　　2.3,乙方供應的鋸材尺寸必須符合合同約定的標準,其誤差范圍:鋸材寬度<5mm,鋸材厚度<3mm;木材長度應根據甲方的實際需求定尺加工.

　　三,交(提)貨式,地點:

　　乙方負責送貨至甲方工地,卸至指定的卸貨地點,并碼放整齊;裝運卸車費用全部由乙方承擔;雙方在卸貨地點按實量方.

　　四,檢驗標準,方法,地點及期限:

　　4.1,貨到工地,甲方按國家現行標準(GB449,GB4822)檢驗鋸材的等級和驗收鋸材的材積;按國家現行標準(GB/T144,GB4814)檢驗原木的等級和驗收收原木的材積;

　　4.2,凡不符合上述標準規定的驗收規范,尺寸達不到合同要求,甲方有權拒收,不合格材料,乙方須及時運出現場.

　　五,隨貨必備品和交付辦法:

　　產品出廠合格證及政府核發的檢驗檢疫證明應隨貨備齊并交付甲方.

　　六,結算方式及期限:

　　1,驗收合格后,雙方每三個月結算并支付貨款一次;

　　2,甲方以銀行轉帳支票或六個月銀行承兌匯票支付貨款;

　　3,支付貨款時,乙方需向甲方交付由甲方收料人員開具的收料單和有效的供應發票;

　　4,六個月銀行承兌匯票甲方不予貼補乙方利息差.

　　七,本合同解除的條件:

　　乙方未按合同要求供應產品或所供鋸材達不到甲方要求或甲方未按合同規定的期限付款,均成為本合同解除的條件;

　　非甲方原因或不可抗力因素致使工程停建,緩建,本合同自動解除.

　　八,違約責任

　　1.乙方未按甲方通知的時間和數量供貨,影響甲方工程施工,造成經濟損失的由乙方承擔;

　　2.乙方所供應木材出現尺寸偏差或彎曲,不能用于工程施工,造成甲方經濟損失的由乙方承擔;

　　3,甲方未按合同約定的時間付款,給乙方造成經濟損失的,由甲方承擔責任.

　　九,合同爭議的解決方式:

　　本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,按下列第 2 種方式解決:

　　1.提交 仲裁委員會仲裁;

　　【您正瀏覽的文章由法律快車合同范本頻道(第一·范·文網)整理。】

　　2.依法向工程所在地人民法院起訴.

　　十,其他約定事項:

　　1,在工程施工過程中或工程后續階段,對于小批量的鋸材,乙方須無條件地供應,否則,將視為違約,違約方承擔違約責任并賠償損失;

　　2,在本合同履行過程中,乙方不得以任何借口或名義單方面中斷供應,否則給甲方造成經濟損失全部由乙方承擔;

　　3,在合同約定的數量和單價范圍內,乙方不得調高供應價格;

　　4,乙方在供應過程中發生的運輸安全事故由乙方自行承擔,且須保證該事故不涉及到甲方;

　　5,乙方在卸車過程中須聽從甲方的安排,材料碼放整齊,不得亂堆亂放,否則甲方將按500元/次向乙方索賠二次搬運費.

　　6,未盡事宜,雙方協商解決.

　　甲方(章): 乙方(章):

　　地址: 地 址:

　　法定代表人/委托代理人: 法定代表人/委托代理人:

　　電 話: 電 話:

實用木材貿易合同范本 篇2

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條　　加工成品：

　　品名 規格 單位 數量 備注

　　第二條　加工成品質量要求： __________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　第三條　原材料的提供辦法及規格，數量，質量： _________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條　　技術資料，圖紙提供辦法： ____________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，　承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

　　第五條　　價款或酬金： _______________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

　　第六條　　驗收標準和方法：___________________________________________(1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

　　第七條 交(提)貨的時間和地點_______________________________________(1，　交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

　　第八條　　包裝要求及費用負擔：________________________________________

　　第九條　　運輸辦法及費用負擔： _______________________________________

　　第十條　　結算方式及期限： ________________________________________

　　第十一條　　其他： ___________________________________________(如：1.　根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

　　第十二條　　承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條　定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條　不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條　糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：____________________(蓋章)

　　代表人：____________________(蓋章)

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________(蓋章)

　　代表人：__________________________(蓋章)

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

實用木材貿易合同范本 篇3

　　甲方(買方)：

　　乙方(賣方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就木橫板木板買賣事宜達成協議如下：

　　風險提示：標的物信息

　　買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。

　　數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條：所購木模板木方基礎情況

　　材料名稱：

　　規格型號：

　　廠家：

　　數量：

　　單價：

　　第二條：質量標準：不起皮、不開膠。

　　風險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如“一個月內履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。

　　第三條：交付方式、時間、地點、運輸方式及費用的承擔

　　1、由乙方負責送貨到甲方倉庫，運費由乙方負責。

　　2、甲方指定收貨人為_____________。

　　3、交貨時間：_____年____月____日。

　　第四條：驗收

　　對于木模板的規格型號、數量、材質等與約定不符或有其他質量問題的，甲方應立即當面以書面形式向乙方提出，異議經核實，乙方應無條件補足或換貨，如在3天內買方未提出書面異議，視同甲方認可。

　　風險提示： 違約責任

　　違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金10萬元”，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。

　　具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。

　　第五條：違約責任

　　1、如乙方提供的產品尺寸誤差超過合同約定誤差，甲方可按實際尺寸結算。如因其他質量不合格給甲方造成了相關損失，均由乙方予以賠償。

　　2、甲方需用木材時應提前兩天向乙方提報書面計劃，乙方應確保供應，不能按時送達現場的，乙方承擔____元/次的賠償金。

　　3、乙方必須保證所提供的發票真實，如因提供發票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。

　　4、如甲方未能按時結算貨款，乙方可以停止供貨，但必須提前三十天書面通知甲方。

　　5、如甲方未能按合同約定比例按時支付已結算的貨款，乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金，甲方每延期一天付款，應向乙方償付逾期付款部分的_____%作為違約金，違約金最高不超過合同總額的_____%(5%為上限)。

　　風險提示：價款支付

　　在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

　　另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。

　　第六條：付款方式及時間：貨到倉庫之后，甲方以現金或轉賬方式付給乙方。

　　第七條：爭議解決方式

　　風險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　第八條：本合同一式____份，甲、乙雙方各執____份，具有同等法律效力。

　　風險提示：證據保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　簽訂地點：

　　乙方：

　　_____年____月____日

　　簽訂地點：

實用木材貿易合同范本 篇4

　　合同編號：

　　甲方：

　　委托代理人：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　開戶行：

　　賬號：

　　乙方：

　　委托代理人：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　開戶行：

　　賬號：

　　風險提示：

　　仔細審查合同相對方是否具有簽約資格和履約能力，避免相對方惡意欺詐或無力履行合同而導致損失。

　　在簽約前應保留對方的營業執照復印件并盡量通過工商部門查詢了解其真實情況，還可以通過電話、網絡查詢，最好親自上門察看一下，盡可能多地了解對方的資格、信用狀況、留意對方的營業執照是否年檢，是否是假執照、單位經營(辦公)場所和登記的是否一致，股東構成如何，是否有不良記錄，要求提供經審計的財務報告來判斷經營狀況等。

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，買賣雙方經過協商，確認根據下列條款訂立合同，以資共同遵照執行。

　　風險提示：

　　合同訂立應采取書面形式并使用比較標準的合同范本或采用自己一方提供的范本。因為非書面形式在發生糾紛時不好確定責任，也為免被人利用進行欺詐，訂立合同應盡量采用書面形式。

　　合同的內容應合法，且能充分保護自身權益，避免不利條款。根據合同雙方力量的對比，盡可能爭取相對有利的合同條款，不要簽義務多、責任重、權利少的一邊倒的合同。仔細審核合同主要條款是否齊全，力求用語準確、清晰、避免歧義，嚴防筆誤、涂改。

　　一、木材清單及價格

　　產品名稱規格/mm計量單位單價數量總價

　　合計人民幣(大寫)：

　　二、質量與技術標準和產品包裝

　　1、質量與技術標準：

　　嚴格按照國家驗收標準，(gb/t18601-20xx)二級木材和雙方確認的樣板為準。

　　賣方已知悉上述標準，并確認采用該標準的產品能滿足買方對產品的要求。

　　2、產品包裝：

　　(1)有原廠包裝的，按原廠包裝標準;

　　(2)沒有原廠包裝的，按賣方包裝標準進行包裝。

　　三、收貨事項

　　1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起_______個工作日內。

　　2、本合同實際支付金額為人民幣(大寫) 。

　　3、甲方給乙方的付款方式：支票;電匯;銀行匯票;lc;t/t。

　　4、本合同經雙方簽訂后正式生效，付款方式：_______。

　　5、甲方未付齊貨款全款(100%)之前，貨物所有權歸乙方所有。

　　6、定金：

　　風險提示：

　　應明確約定付款的時間。模棱兩可的約定會給合作方找到拖延付款的理由。如約定“乙方在收貨后一次性付清款項”，此約定只有始期，即“收貨”，無終期，即到底是收貨后當日/當時支付款項，還是收貨后一日/兩日/十日內付清?應該有明確的始期和終期。

　　四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出

　　1、貨物包裝為制造商原包裝。

　　2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由_______方負責辦理，費用由_______方承擔。

　　3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對設備共同驗收，甲方有責任為乙方提供樣板抽樣檢查，當合格率≥95%時，則判定該批木材合格，并按樣板收貨。交貨后的風險責任由甲方承擔。

　　風險提示：

　　如果貨物送往本地，當明確約定送貨地點，這關系到糾紛處理時法院的管轄;如果貨物送往外地，則盡量不要寫明，而應爭取約定由本地法院管轄。此外，合同中應列明收貨方的經辦人的姓名。經辦人簽收亦視買受人簽收。重新委任簽收人，須提交留有其簽名的收貨授權書。這樣做的目的是防止經辦人離開后，對方不承認收貨的事實，給訴訟中的舉證帶來困難。

　　因現在企業人員的變動較為頻繁，當對方更換新的經辦人時，應當要求對方提供授權委托書。對于送貨到外地的賣方來說，應特別注意應盡量要求對方付清全款后再卸貨，以防止外地買方卸貨后不再支付余款，置于“貨款兩飛”的尷尬境地。

　　4、甲方發現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之后_______個工作日內向乙方提出書面異議，乙方在收到異議后應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利，視為產品驗收合格。

　　五、免責條款

　　1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲，等不可抗拒的原因，導致合同不能全部或部分履行(或適當履行)的，免除相應的違約責任。

　　2、受到上述免責事項影響的一方，應在_______天內通知另一方。

　　3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務之履行延遲的時間超過_______天，則任何一方均有權接觸合同而不承擔任何后果，也可有雙方協議采取其他補救措施。

　　六、違約責任

　　風險提示：

　　質量不符合合同約定，通常違約方應按照合同總金額的___%向守約方支付違約金。違約責任中是否包括預期利潤，可以綜合交易的實際的情況，約定違約方違約時須賠償守約方的預期利潤，約定的預期利潤可以得到法院的支持。

　　根據合同法規定，當事人一方違約時，守約方只能向違約方主張違約金和經濟損失的一種，既主張違約金又主張賠償損失的一般不會得到法院的支持。

　　1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額_______的違約金。

　　2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的金額_______的違約金。

　　七、爭議解決的方式

　　本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方同意交由合同簽訂地法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。

　　八、其他

　　1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業及技術秘密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數據，以及其他有關信息。

　　2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應_______個工作日內回函，否則視為無效。

　　3、本合同及附件經雙方簽字蓋章后即生效，雙方簽署的相關文件與本合同具有同等法律效力。本合同及附件經雙方以傳真形式簽字蓋章后文件同樣有效。本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章)

　　委托代理人：

　　乙方：(蓋章)

　　委托代理人：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

實用木材貿易合同范本 篇5

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》，乙方承諾對本合同項下木材的品種、數量現狀已有了充分的了解，甲、乙雙方本著自愿、公開、平等、互惠互利的原則，就木材購銷的有關事項訂立如下合同：

　　一、木材品種、數量及存放地點。甲方將庫存黃花梨木，數量 500 公斤，賣給乙方所有。

　　二、合同金額及付款方式。木材的總貨款共計人民幣 萬元整，該款必須在合同簽訂后三十日內付清。若在簽訂后三十日內期間調運的木材貨款必須每天結清。

　　三、乙方必須在合同規定的付款期限內付清木材總貨款，否則甲方不予退還保證金 萬元并按合同金額的2%收取違約金，并有權單方終止木材購銷合同，另行銷售。

　　四.乙方在付清木材總貨款的基礎上，必須向甲方另行交納20萬元作為履約保證金。待乙方木材調運結束，甲方將保證金退還給乙方。

　　五、乙方付清木材總貨款后，木材歸乙方所有，木材由乙方自主經營銷售和看護，所需裝車、檢尺、辦證、看護等所有費用全部由乙方負責。

　　六、乙方必須在 年 月份之前調運結束，否則每逾期一天，乙

　　方必須支付貳仟元給甲方作為違約金。

　　七、乙方在銷售木材過程中，甲方為乙方提供 立方米木材調

　　運所需的貨物銷售普通發票和兩金票據。

　　八、乙方在木材銷售中，若出現木材數量誤差由乙方自行負責。

　　九、乙方在銷售木材過程中必須做好安全生產工作，由乙方全部承擔

　　安全責任。

　　十、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方： 乙方代表：

　　法人代表： 法人代表：

　　年 月 日