水電工程承攬合同（精選3篇）

水電工程承攬合同 篇1

　　水電工程承攬合同的范本

　　甲方：(發包方)__________

　　乙方：(承包方)__________

　　本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

　　第一條工程概況

　　1.裝修施工地點：_____________________________________________

　　2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日

　　3.本項工程預計費用_______元人民幣。

　　第二條材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。

　　甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

　　甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-20及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-20并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。

　　2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。

　　第四條有關安全生產和防火等的現場管理約定：

　　1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在現場，日水、用電等必須注意安全，工地發生工傷由乙方負責。

　　7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。

　　8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

　　第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：

　　1.工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%2.乙方承包內容：

　　1)水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2)所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)

　　3)水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4)開關面板安裝

　　5)小五金、馬桶、的'安裝

　　6)后期燈具的安裝

　　3.工程結算方式：

　　按實結算：

　　總價結算：_____元/平米(套內面積)

　　第六條違約責任：

　　1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。

　　第七條糾紛處理方式：

　　因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

　　第八條合同的變更和解除：

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

　　第九條其它約定：

　　1.雙方同意由第三方監理進行協商工作。

　　在未經第三方監理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。

　　2.經過第三方監理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。

　　3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現場配合其他工種的交叉施工，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。

　　第十條附則(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)本合同簽訂后工程不得轉包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　(四)合同有效期至_____________________.

　　(五)水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

　　甲方簽字：_________________

　　乙方簽字(蓋章)：_________________

　　________年________月________日

水電工程承攬合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　為保證電氣安裝的質量、安全、工期按期完成，依照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》甲方就本工程電氣安裝工程承包給乙方，經雙方協議確定以下條款：

　　工程名稱： 工程地點：

　　一、 承包項目：

　　二、 承包價格：

　　三、 質量要求：

　　乙方必須嚴格按照設計要求和《山東省建筑安裝工程操作規程電器篇》DBJ14—GB50303—20xx規定進行施工，保證水暖工程達到質量部門的優良等級。

　　四、 工期要求：

　　承包方必須提前組織足夠的人員，在總體計劃或分段計劃過程中必須在確保質量前提下保證施工進度，若因承包方造成工期延誤，甲方視情節給予200—5000元的罰款，在緊張的施工過程中若承包方自行退出現場，甲方對承包方前段所產生的一切工程量不予結算。

　　五、 安全生產和文明施工：

　　1、 方應有相應的勞務資質等級，組織編寫有關人員的名單、提供身份證復印件。

　　2、 乙方向甲方提供工種上崗證(如電工、電焊工證等)，確保持證上崗，工作時應佩帶胸卡。

　　3、 乙方人員進場后必須服從甲方安全生產各項安全操作規程和各項規章制度，在施工過程中所發生的安全事故由責任方負責，如發現不戴安全帽者或高空作業不系安全帽者給予每人50元/次罰款，罰款已甲方記錄為準，乙方不簽字同樣生效。

　　4、 乙方人員在施工現場發生的一切安全事故與甲方無關。

　　5、 乙方必須保證工程臨時用電的安全和正常，保證上級安全部門檢查不因為臨時用電有問題而出現停工或罰款現象，若出現一切損失由乙方負責。

　　6、 由于乙方自身原因所造成的各種罰款由乙方負責。

　　六、 材料的使用與管理：

　　1、 承包方應對使用的各種材料必須提前五天列出計劃，增強材料節約觀念，嚴格控制下料長度，在施工過程中對材料的使用所造成的浪費按所浪費材料的原始價格雙倍罰款。

　　2、 每道工序完成后，應及時清理現場。并進行下道工序交接驗收，形成記錄，作為工程結算付款依據。

　　3、 一般周轉工具和材料均由乙方自備(如電焊機、鋼管切斷機、彎曲機等)，如借用工地的工具，與工地保管作好記錄，使用完后，完整的交與庫房，如有損失按價賠償。

　　七、 付款方式：

　　1、 每月發一次生活費。

　　2、 主體經驗收部門(監督站、建設單位、監理單位)達到優良等級按

　　3、 工程經驗收達到優良，竣工后付至 %，留 %的保修金保修期為兩年，在保修期內出現質量問題，接到通知后，應及時按甲方規定的時間內回修。否則 %保修金不予返還。

　　八、 甲方職責：

　　1、 甲方向乙方做好各項技術交底和各項規章制度。

　　2、 向乙方提供所需安全設施。

　　3、 隨時做好檢查驗收工作，抓好安全工作。

　　4、 隨時做好檢查驗收工作抓好安全生產和文明施工。

　　以上協議雙方各持一份(每份兩頁)，簽字有效，雙方共同遵守。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

水電工程承攬合同 篇3

　　發包方：____________（以下簡稱甲方）

　　承包方：____________（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方共同友好協商，就程項目水電分部承包達成如下協議：

　　一、承包形式

　　1、甲方在與（以下簡稱：業主方）簽定的有關本工程項目施工合同后，決定將本工程項目水電分部以包安全、包人工、包材料、包文明施工、包資料報驗整理、包竣工結算和竣工驗收的方式承包給乙方施工、管理。

　　2、乙方必須全面履行甲方向業主方承諾的本工程項目有關水電的所有條件：

　　A）接受甲方與業主簽訂的本工程《施工合同》，有關水電分部的全部條款，并承擔履約過程的全部經濟責任和法律責任。

　　B）乙方在施工過程中造成的各種質量缺陷，給業主帶來的損失，如發生業主按照《施工合同》內容規定的索賠由乙方承擔。

　　C）乙方必須承擔由于違反甲方和業主方簽訂的施工合同規定，如工程質量等標準達不到合同要求等所要承擔的罰款，訴訟和所有經濟支出。

　　3、乙方在實施本工程項目經營、管理過程中，只能是甲方的內部承包者，不得以任何其他企業、單位和個人的名義開展業務工作。

　　4、乙方在實施本工程項目經營、管理過程中因工程需要與勞務承包者、材料及設備供貨商等簽訂合同時，應接受甲方的監督和管理。如需要甲方對用工合同、供貨合同進行擔保時，應事前征得甲方同意，并出具書面承諾，如乙方不能按照合同履行支付對方費用時，甲方有權直接從支付乙方的工程款中代其支付，由此產生的一切后果由乙方負責。

　　二、乙方承包內容

　　乙方承包內容：的水電安裝工程。

　　三、雙方責任

　　甲方責任

　　1、對乙方履行《施工合同》進行監督。

　　2、組織協調乙方與其他勞務分包的工作關系。

　　3、幫助乙方催要工程進度款，業主工程款到公司帳戶要及時撥付給乙方。

　　4、 提供3間臨時設施給乙方

　　5、圖紙上的疑問和施工過程中必須要以甲方名義出面的，甲方有義務配合。

　　乙方責任

　　1、尊重甲方的權威性，聽從甲方指揮，服從甲方領導和監督管理，按本項目管理模式履行本工程項目水電安裝分部節點控制。

　　2、必須嚴格履行工序程序，積極配合土建施工，不得因水電預埋未到位而影響其他工序的施工。

　　3、按甲方要求組建強有力的施工隊伍，完成甲方向業主承諾的本工程《施工合同》中有關水電安裝的全部工作內容，并承擔相應的經濟法律責任。

　　4、接受業主、監理、甲方對安全生產、質量、工期要求的指令，由這方面引起的.經濟責任、法律責任由乙方負責。

　　5、乙方必須經常對其員工進行安全教育、社會治安教育、教育職工遵紀守法，杜絕違章作業、聚眾鬧事的事態發生。

　　6、乙方必須做好班前安全質量交底工作，進行過程控制，創優質掙高速，為企業樹形象爭榮譽。

　　7、乙方對本工程項目的周邊債權債務全部負責，和甲方無關。

　　8、乙方的項目管理人員由乙方自行配備，如乙方必須向甲方借用人員，費用由乙方自行承擔。

　　9、乙方所用工程材料、設備應嚴格檢驗，杜絕不合格材料、產品用在本《施工合同》約定的工程中去，一經發現，所造成的返工和工期延誤等后果由乙方自行承擔。

　　四、其他事項

　　1、乙方按照最終工程決算中水電安裝部分總造價的18%向甲方支付管理費。

　　2、乙方對所施工的質量，按照圖紙、規范規定的保修年限進行保修。

　　4、甲方進度款撥款方式：在業主單位工程款到達甲方賬戶后，按照水電部分所占的比例，扣除管理費后，余款及時支付給乙方。

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未盡事宜雙方協商解決，不得影響工程質量、進度。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日