四川省新房買合同書（精選3篇）

四川省新房買合同書 篇1

　　賣方：________

　　身份證號：______

　　買方：________

　　身份證號：______

　　第一條根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有住房，達成如下協議：第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施：1、甲方所售房屋所有權證號為"______號"，房屋土地使用權證號為"______號"

　　1、甲方所售房屋位于______區______路______號，為______結構

　　2、甲方所售房屋建筑面積______平方米

　　3、甲方所售房屋附屬設施為______。

　　第二條房屋價格及其他費用：

　　1、甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為___拾___萬___仟___佰元整

　　2、甲、乙雙方達成一致意見，雙方交易稅費由方負擔。第三條付款方式：____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

　　第三條房屋交付：甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續后___日內，甲方將房屋交付乙方，

　　因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，則房屋交付時間可據實予以延長。

　　第四條乙方逾期付款的違約責任：乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向甲方支付購房款10%違約金。

　　第五條甲方逾期交房的違約責任：甲方未按本合同第四條規定將房屋及時交付使用，每逾期一日，按照購房總價的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為甲方不履行本合同，乙方有權解除合同，由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費，并向乙方支付房價10%的違約金。

　　第六條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　第七條本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

　　第八條本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

　　第九條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第十條本合同一式五份，甲、乙雙方各執一份，其他三份交有關部門存檔。

　　甲方： 乙方：

　　住址： 住址：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　_________年____月____日

四川省新房買合同書 篇2

　　訂立合同雙方：

　　出租方：______ ，以下簡稱甲方

　　承租方：______ ，以下簡稱乙方

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲、乙雙方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　1、甲方出租給乙方的房屋位于，出租房屋面積共*平方米，房屋現有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。

　　2、 甲方出租給乙方的房屋租賃期共*個月。自*年**月**日起至*年**月**日止。乙方向甲方承諾，租賃該房屋僅作為居住使用。租賃期滿，甲方有權收回出租房屋，乙方應如期交還。乙方如要求續租，則必須在租賃期滿*個月之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂租賃合同。

　　3、經雙方協商該房屋每月租金為*元;租金總額為*元(大寫*萬*仟*佰*拾*元整)。

　　4、經雙方協商乙方負責交納租賃期間因居住所產生的一切費用。

　　5、在租賃期內，甲方應保證出租房屋的使用安全。該房屋及所屬設施的維修均由甲方負責(乙方使用不當除外);對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。乙方如因使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或經濟賠償。乙方如改變房屋的內部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。

　　6、 租賃期內未經甲方同意，乙方不得轉租、轉借承租房屋。若甲方在此期間出售房屋，須在**個月前書面通知乙方，在征得乙方同意后方可實施，在同等條件下，乙方有優先購買權。雙方可以協商變更或終止本合同。

　　7、甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同： (1)不能提供房屋或所提供房屋不符合約定條件，嚴重影響居住。(2)甲方未盡房屋修繕義務，嚴重影響居住的。

　　相關法律知識

　　房屋租賃合同糾紛

　　楊某訴蘭某房屋租賃合同糾紛案

　　某會所房屋租賃合同糾紛案件

　　房屋租賃合同糾紛

　　某服裝廠訴某公司房屋租賃合同糾紛案(火災財物損害賠償)代理詞

　　房屋租賃合同期滿后裝修物歸誰

　　房屋租賃合同糾紛，被告方停水、斷電變相強拆，原告方如何維權?

　　北京房地產律師評析店面房屋租賃合同糾紛上訴案

　　房屋租賃合同糾紛中房屋未通過消防驗收承租人主張解除合同獲支持

　　房屋租賃合同糾紛中合同未約定違約金如何主張損失賠償

　　8、房屋租賃期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回出租房屋;(1)未經甲方書面同意，轉租、轉借承租房屋。(2)未經甲方書面同意，拆改變動房屋結構。(3)損壞承租房屋，在甲方提出的合理期限內仍未修復的。 (4)未經甲方書面同意，改變本合同約定的房屋租賃用途。 (5)利用承租房屋存放危險物品或進行違法活動。 (6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的各項費用，已經給甲方造成嚴重損害的。 (7)拖欠房租累計*個月以上。

　　9、合同實施時，甲方應保證租賃房屋本身及附屬設施、設備處于能夠正常使用狀態。乙方交還甲方房屋應當保持房屋及設施、設備的完好狀態，不得留存物品或影響房屋的正常使用。對未經同意留存的物品，甲方有權處置。驗收時雙方須共同參與，并簽字確認。

　　10、因不可抗力原因致使本合同不能繼續履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔責任;因國家政策需要拆除或改造已租賃的房屋，使甲、乙雙方造成損失的，互不承擔責任。因上述原因而終止合同的，租金按照實際使用時間計算，不足整月的按天數計算，多退少補。 其中，不可抗力系指 “ 不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況 ” 。

　　11、本合同自雙方簽(章)后生效，由甲、乙雙方各執份，具有同等法律效力。其它未事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。協商或調解解決不成的，依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　甲方： 乙方：

　　身份證號： 身份證號：

　　電話： 電話：

　　地址： 地址：

　　設施、設備清單

　　1.廚房用具清單及數量：

　　2.衛生間用具及數量：

　　3.家具清單及數量：

　　4. 水表現數： 電表現數：

　　5. 裝修狀況記錄:

　　6. 其它設施、設備:

　　甲方：   乙方：

　　簽約日期：年  月 日

　　簽約地點：

四川省新房買合同書 篇3

　　發包人(甲方)：_________

　　住所：_________

　　委托代理人：電話：_________

　　承包人(乙方)：南京__裝飾有限公司

　　住所：南京市__號

　　營業執照號：__

　　法定代表人：_________電話：_________

　　委托代理人：_________電話：_________

　　本程設計人：_________電話：__________________

　　施工負責人：_________電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一部分工程概況

　　第1條、工程地點：________________________________________________

　　第2條、工程內容及做法

　　(詳見海天人裝修工程施工項目確認表及報價單)。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　　(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單)，發包人提供部分材料(詳見報價說明);

　　(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-5%以內。因超出此誤差范圍而導致發包人多次購買、材料浪費、延誤工期、影響質量等責任由承包人承擔。

　　(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天;

　　開工日期_______年_______月_______日;

　　竣工日期_______年_______月_______日。

　　第5條、合同價款：本合同工程造價為(大寫)：_____________________元(詳見海天人裝修工程報價單)。

　　第二部分施工圖紙

　　第1條、發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見__裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)___ ____元，由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。

　　第三部分發包人義務

　　第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　第2條、提供施工期間的水源、電源;

　　第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等)，并承擔相關費用;

　　第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

　　第四部分承包人義務

　　第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　第3條、保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　第4條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五部分工程變更

　　第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見______裝修工程變更單)。

　　第六部分材料的提供

　　第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管;

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第七部分工期延誤

　　第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)發包人同意工期順延的其他情況;

　　(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;

　　(4)客戶須知中第三點的情況之一。

　　第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

　　第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分質量標準

　　第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行住宅裝飾裝修驗收標準。

　　第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的'相關費用由發包人承擔。

　　第九部分工程驗收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)__隱蔽工程驗收__;

　　(2)__水電工程完工__;

　　(3)__瓦作工程完工__;

　　(4)__中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統計決算__;

　　(5)油漆工程完工。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見海天人裝修工程驗收單)。

　　第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見__裝修工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見__裝修工程結算單)。

　　第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為24個月，保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見__裝修工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為36個月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附海天人裝修工程報價單)。

　　嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：

　　防水工程出現3處以上滲漏;

　　暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);

　　墻面、吊頂等涂料工程出現0.5m2以上的涂料表層脫落;

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);

　　墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;

　　地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質量問題除外);

　　木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。

　　第十部分工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　支付次數付款時間支付金額

　　第一次進場施工前三天合同價的60%

　　第二次中期驗收兩天內付到結算總價的95%

　　第三次交付使用前尾款

　　第四次

　　第五次

　　第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見________裝修工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清中期工程款。

　　第十一部分違約責任

　　第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　第4條、每延誤工期一天，由責任人向對方支付違約金200元。

　　第十二部分合同爭議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分幾項具體規定

　　第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。

　　第十五部分其他約定事項：

　　第十六部分附則

　　第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：_________電話：_________

　　乙方(簽章)：_________電話：_________

　　簽訂地點：_________

　　簽訂日期：_________