私人建筑施工合同（精選20篇）

私人建筑施工合同 篇1

　　發包方( 村 組建房戶)： (以下簡稱甲方)

　　承包方(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市規劃法》及有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　一、工程建筑面積 ㎡。

　　二、工程開工前，甲方必須做好施工現場的三通一平，提供一套完整的施工圖紙。

　　三、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期 天(日歷 天)，自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。施工過程中如遇有特殊情況經甲乙雙方協商后工期順延。

　　四、乙方在施工前必須經領導小組到場驗收后方可施工。

　　五、乙方必須嚴格按圖紙施工，開工前由甲方進行設計交底或會審，乙方在施工中發現設計錯誤和不合理的地方應提前通告甲方，由甲方聯系設計后出具變更通知。

　　六、甲方提供的所有建筑材料必須質量合格，否則乙方有權拒絕使用，主要建筑材料也必須具備質量合格書，所有材料均運送至施工現場。乙方自行采購的材料也必須達到本條規定的質量標準，乙方在施工中如發生質量事故，建造房屋墻體(屋面不滲不漏、墻體要求平整，墻體通角)對乙方不到位的地方，應及時報告甲方并積極采取補救措施，也可邀請設計、領導小組共同研究處理。

　　七、工程自竣工之日起按規定由乙方對工程實行保修。

　　八、工程付款詳情方式：

　　1、包清工總工資 元，基礎做好付 元，底層做好付 元，二層做好付 元，三層做好付 元，頂層完工后付 元，粉刷合格后付現金 元，剩余 元作為保證訂金。

　　2、如在施工過程中發生質量事故由乙方自負。

　　九、工程施工過程中安全生產工作由乙方全權自負，甲方不負安全傷亡事故的任何經濟、法律責任，但甲方必須給乙方參加建筑保險，乙方負責自己施工內的一切責任事故。

　　十、本合同一式 份，甲、乙雙方、領導小組各執一份。

　　十一、本合同一經雙方簽字生效后雙方共同遵守，任何一方都不得違反。如發生合同糾紛，雙方應協商解決，協商不成可以向合同仲裁機關申請仲裁或向人民法院起訴。

　　十二、未盡事宜，甲、乙雙方可協商解決或簽訂補充條款。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

私人建筑施工合同 篇2

　　業 主 方： (簡稱甲方)，住址： 聯系電話： 身份證號碼：，住址：

　　承 包 方： (簡稱乙方)聯系電話： 身份證號碼：

　　甲方在位于 省 市 區 鎮 村 社擬建房屋一幢，經甲乙雙方協商，由乙方負責承攬施工。為明確甲乙雙方的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠實守信的原則，確保建房施工過程中的安全、質量、工期、工程款支付等，經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以供甲乙雙方共同遵守執行。

　　一、 承包方式：

　　本工程采用甲方提供建筑材料，乙方組織施工人員、機械設備、工用具、腳手架、架板、模板、臨時水電管線、安全防護用品等除建筑材料以外的全部施工所需的人員及設備物資進行承包施工，既：包施工質量、施工安全、工期的承包方式進行承包。

　　二、 計劃工期：

　　計劃竣工日期：20xx年 月 日， 計劃開工日期：20xx年 月 日，工期 (日歷)天。

　　三、 承包范圍：

　　按照甲方提供的施工圖紙，承包范圍包括：基礎土方開挖及回填、基礎工程、主體工程、樓地面工程、屋面工程、室內室外抹灰及面磚粘貼，室外散水工程、給排水及強弱電安裝工程等，既：除室內乳膠漆、門窗安裝、樓梯扶手安裝以外的全部施工內容均由乙方負責。

　　四、 承包單價： 按照建筑面積每平方米 元(大寫 元整)進 行造價計算，該單價包括人工費、機械費、工用具使用費、安全文明施工費、安全施工措施費、勞動保護費、保險費等除甲方材料費以外的全部施工費用。

　　五、 付款方式： 按工程進度付款：一樓主體完成后支付 元，全部主體完工屋面斷水后支付 元，全部工程完工經甲乙雙方驗收合格后，甲乙雙方按照實際竣工的建筑面積進行總價計算，本次支付至總價款的95%，留5%作為工程質量保修金，工程質量保修期為一年，保修期滿后無質量問題，甲方一次性支付全部尾款，保修金不計息。

　　六、 施工安全

　　1、乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故的發生，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任全部由乙方承擔，與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。

　　2、乙方的施工人員必須身體健康，乙方負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育、安全告知和安全監督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保工程施工安全和工程質量。

　　3、乙方應加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全文明施工。乙方人員的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　4、乙方須具有從事房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　七、 施工要求：

　　1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。

　　2、甲方負責提供紅磚、水泥、砂石、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前3天通知甲方購買所需材料。

　　3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等，費用由乙方自理。

　　4、所有工人的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

　　八、 工程質量：

　　1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。

　　2、乙方施工時要按照施工圖及建筑施工規范進行施工作業，確保施工質量符合《建筑施工質量驗收規范》要求，工程質量達到合格標準。

　　3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求進行修改或返工;返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。

　　4、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重建的責任，并由乙方承擔所需的費用，并賠償甲方的相關損失。

　　九、 工期延誤：

　　工期從20xx年 月 日開始建設，工期為 (日歷)天。無正當理由，乙方不得延誤工期。由以下原因造成完工日期延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：

　　1、因停電或停水造成停工;

　　2、不可抗拒的自然災害，如地震、洪水、冰雹等;

　　3、甲方同意給予順延的其它情況(須由甲方簽字同意的情況說明)。

　　十、 違約責任和爭議的解決辦法：

　　1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行返修;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，在工程相應進度完成五天后，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。

　　4、因乙方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。

　　十一、 合同的生效與終止：

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。

　　3、在工程驗收合格，質量保修期滿后甲方付清全部工程款后，該合同自動失效。

　　十二、 其他：

　　以上合同條款，雙方必須共同遵守。若有變更補充，經甲乙雙方協商一致后簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

私人建筑施工合同 篇3

　　出租方：

　　承租方：

　　根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件。

　　第二條租賃期限自__年__月__日至__年__月__日。共計__天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前__日內，重新簽訂合同。

　　第三條租金租金收取：

　　第四條押金（保證金）經雙方協商，出租方收取承租方押金__元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條租賃物資的維修保養租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租賃物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租憑物資新的所有權方即成為合同的`當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，不得變賣或作抵押品。

　　第七條違約責任

　　一、出租方違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金__％的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金__％的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租__％的違約金。

　　4.其他違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金__％的違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金__％的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約金期租金__％的違約金。

　　4.其他違約行為。

　　第八條爭議的解決方式

　　第九條其他約定事項

　　第十條本合同一式__份，合同雙方各執__份。本合同附件__份，都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方：（章）承租方：（章）

私人建筑施工合同 篇4

　　甲方(發包人)：____________

　　乙方(承包人)：____________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》的有關規定，甲、乙雙方經友好協商，就拆除______樓臨建辦公室事宜達成一致，為明確雙方職責，保證清拆工作順利進行，特簽訂合同如下：

　　一、工程項目

　　清理拆除辦公室所有的臨時建筑，拆除房屋建筑面積約200平方米。

　　二、合同價格

　　合同總承包價為人民幣：______元(______元)。

　　三、付款方式

　　房屋拆除清理完畢通過驗收后一次性付清。

　　四、合同工期

　　工期自______開始，14天內完成。施工期間如遇人力不可抗拒的因素，雙方可另行協商延長工期。

　　五、雙方約定

　　1、乙方承攬的拆除臨建房屋，必須按照甲方指定的范圍實施拆除作業，包括所有建筑物、構筑物及一切設施，拆至室內地坪面止，并將建筑垃圾清運完畢。拆除后的建筑材料歸甲方所有，乙方不得擅自處理。

　　2、房屋拆除開工前，乙方應編制拆除工程施工方案及安全技術措施計劃，應落實項目負責人、安全管理人員并在拆除現場設置臨時辦公室，明確安全生產文明施工管理目標和安全職責。

　　3、乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全第一的方針，施工項目負責人、技術負責人要現場指揮拆除作業，如有事離開，必須要有施工管理人員留在拆房現場指揮拆除作業。

　　4、拆房施工人員必須遵紀守法，服從統一管理。遵守治安管理相關規定。進入施工現場，必須頭戴安全帽，腳穿勞保鞋，高空作業不準疲勞作業并應系好安全帶，進入危險區域應采取嚴格的防范措施。不準酒后從事拆除作業。

　　5、拆除工程現場必須設置維護封閉、設置明顯的警告牌。拆除工程作業一般自上而下，按順序進行，應先拆除非承重結構，后拆除承重結構;不得立體交叉拆除作業。

　　6、乙方要做好現場文明施工，拆除的建筑材料必須按甲方指定地點堆對整齊，瓦礫雜物不準散置、亂堆亂放，確保通道的暢通。

　　7、從本合同簽訂之日起至拆房完畢經甲方驗收合格前，乙方對施工現場負全面責任。乙方在拆房過程中如出現拆房人員或者其他人員人身傷亡事故，一切責任均由乙方承擔。

　　8、如乙方在拆除臨建施工中未履行本合同的約定造成人員傷亡，由此給甲方造成經濟損失，乙方應當承擔賠償責任。

　　六、合同生效

　　本合同一式四份，雙方各執二份、具有同等法律效力。本合同經雙方代表簽字、蓋公章后生效。

　　甲方(蓋章)：______代表簽字：______

　　乙方(蓋章)：______代表簽字：______

　　簽字日期：______

私人建筑施工合同 篇5

　　發包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：XD

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其

　　一、工程概況

　　工程名稱：礦井建設項目地面建筑工程施工第一標段 工程地點： 工程內容：辦公生活設施，建筑面積： m2, (具體

　　二、工程承包范圍

　　承保范圍：第一標段施工圖紙范圍內的土建及該基礎設施的安裝

　　工程

　　三、合同工期

　　開工日期：20xx年10月

　　竣工日期：20xx年10月

　　合同工期總日歷天數 730 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：合格

　　五、合同價款

　　金額(大寫)： 元(人民幣)

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等方面協議或文件視為本合同的組成

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中

　　八、承包人向發包人承諾按照合同的約定進行施工、竣工并在質

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：

　　合同訂立地點： 本合同雙方協定 雙方簽字、蓋章 之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行 ： 開戶銀行：

　　銀行賬號 ： 銀行賬號 ：

　　合同簽定時間：

私人建筑施工合同 篇6

　　合同編號：

　　承租方：簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　根據《民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

　　第二條租賃期限

　　自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。

　　第三條租金

　　租金收取：

　　第四條押金(保證金)

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條租賃物資的維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條爭議的解決方式

　　第九條其它約定事項

　　第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方(章)承租方(章)

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　(或委托代理人)(或委托代理人)

　　電話：電話：

　　電掛：電掛：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

私人建筑施工合同 篇7

　　發包人：_________________(以下簡稱：_________________甲方)

　　承包人：_________________(以下簡稱：_________________乙方)

　　經甲乙雙方自愿、公平、友好協商，雙方就年月日簽訂的就工程合同(以下簡稱為原合同)作如下補充協議：

　　一、寫明具體補充的內容。

　　二、 如有未盡事宜，雙方另行協商。

　　三、 此協議經雙方簽字蓋章后生效，一式陸份，雙方各執叁份，具有同等法律效力。

　　四、 本協議生效后，即成為原合同不可分割的組成部分，除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應完全繼續有效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　(蓋章)(蓋章)

　　法人代表或代理人：_________________法人代表或代理人：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

私人建筑施工合同 篇8

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第1條 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　1.3承包范圍：

　　1.4 承包方式：

　　1.5工期：本工程自 年 月 日開工， 年 月 日竣工。

　　1.6合同價款(人民幣大寫)：

　　第2條 甲方工作

　　2.1開工前 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明 份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房層，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電訊設備(費用乙方自理)，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3委托 監理公司進行工程監理，監理公司任命 為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方 本。

　　2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾自理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條 乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、案例操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，自理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條 關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第5條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2甲方在收到乙方驗收通知一日內應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方如不能按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，應通知乙方，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方可按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.3由于甲方擔供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知 日內組織驗收，如不能及時驗收需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第6條 關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用第 種：

　　⑴ 固定價格。

　　⑵ 固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括內容

　　⑶ 調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　6.2本合同生效后，甲方分 次全額付款，按下表約定支付工程款

　　6.3工程竣工后驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料經審計后。并在 30 天內，結清工程款。

　　第7條 有關安全生產和防火的約定

　　7.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　7.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　7.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方或圖紙設計單位應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　7.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第8條 獎勵和違約責任

　　8.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

　　8.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

　　8.3 乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，甲方需支付乙 方 元，作為獎勵。

　　8.4 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　8.5 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　8.6 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　8.7 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　8.8 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償堆放由此造成的經濟損失。

　　第9條 爭議或糾紛處理

　　9.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　9.2 當事人不愿通過協商、調解解決或者協商調解不成的，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由 仲裁委員會仲裁(當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

　　第10條 其它約定

　　第11條 附則

　　11.1 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　11.2 本合同正本兩份，雙方各執一份。副本 份，甲方執 份，乙方執11.3 本合同履行完成后自動終止。

　　11.4 附件

　　(1) 施工圖紙或作法說明

　　(2) 工程項目一覽表

　　(3) 工程預算書

　　(4) 會議紀要

　　(5) 設計變更

　　(6) 其他

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　戶名： 戶名：

　　賬號： 賬號：

私人建筑施工合同 篇9

　　發包方：建筑施工有限責任公司(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及公司《關于工程項目勞務承包管理暫行規定》。甲方決定將XX公司工程項目部的勞務分包給乙方，為規范管理，明確職責，經雙方協商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、甲方發包給乙方的勞務施工項目內容范圍如下：

　　該工程項目施工藍圖中所有磚、石砌筑及抹灰分項工程;鋼筋制作、綁扎分項工程;模板制作、安裝分項工程;腳手架搭設作業。

　　二、本合同期限：

　　從20xxX年XX月XX日起至20xxX年XX月XX日止。

　　三、工程質量標準：

　　所有分項工程質量確保優良

　　四、勞務管理費的上繳及付款方式：

　　1、上繳標準：該工程項目勞務管理費為人民幣壹拾萬元整，由乙方上繳，如乙方能達到按該項目部與建設方所簽訂的合同中的質量、進度要求，則甲方按管理費的返回乙方作為獎勵。

　　付款方式：上繳勞務管理費按兩次付清，即主體完工前付，裝修完工前付。

　　五、乙方的職責

　　1、乙方提供相關的'證件及資質，配合乙方辦理相關手續。

　　協調處理施工過程中的勞務糾紛及工傷事故。

　　六、乙方的職責：

　　1、全面履行XX公司與建筑施工有限責任公司簽訂的項目施工合同。并承擔該合同條款中乙方應承擔的全部責任與義務。

　　2、確保所有分項工程的質量、進度、安全達到項目部與建設方簽訂的合同要求。如達不到則按管理費的50進行處罰。

　　七、本合同未盡事宜，雙方通過協商，可另簽訂補充條款，與本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙雙方各執三份，經雙方簽字生效，至工程完工，雙方結清勞務管理費后失效。

　　甲方：乙方：

　　甲方代表：乙方代表：

　　20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日

私人建筑施工合同 篇10

　　發包人（全稱）：___________________________________________________

　　承包人（全稱）：___________________________________________________

　　依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________________________________________________

　　工程地點：________________________________________________________

　　工程內容：________________________________________________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：_____

　　資金來源：_________________________________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_________________________________________________________

　　三、合同工期：

　　開工日期：_________________________________________________________

　　竣工日期：_________________________________________________________

　　合同工期總日歷天數_________天

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_____________________________________________________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：_____________元（人民幣）

　　￥：______________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：________年________月________日

　　合同訂立地點：_______________________________________________________

　　本合同雙方約定________________后生效。

　　發包人：（公章）__________________承包人：（公章）___________________

　　住所：____________________________住所：______________________________

　　法定代表人：______________________法定代表人：________________________

　　委托代表人：______________________委托代表人：_______________________

　　電話：____________________________電話：_____________________________

　　傳真：____________________________傳真：_____________________________

　　開戶銀行：________________________開戶銀行：_________________________

　　賬號：____________________________賬號________________________________

　　編碼：________________________編碼：__________________________

私人建筑施工合同 篇11

　　合同編號：_______

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積（工程形式）：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　（1）開工：____年__月__日；

　　（2）竣工：____年__月__日；

　　（3）合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質量標準：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：____年。

　　10、雙方的責任義務

　　（1）發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工；

　　②如期完成施工任務；

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求；

　　④負責發包方提供料物及設備的保護；

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；

　　11、其他

　　（1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　（2）本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據《民事訴訟法》第二十三條的規定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據《合同法》第六十一條的規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充；不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：_________ 承包方：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　20___年__月__日 20___年__月__日

私人建筑施工合同 篇12

　　定制方：______（以下簡稱甲方）

　　加工方：______（以下簡稱乙方）

　　根據《合同法》、《民法通則》等相關法律、法規規定，為明確雙方權利、義務和責任，經甲、乙雙方協商一致訂立本合同。

　　第一條、制作產品地點:

　　地址：____________________________________。

　　第二條、制作產品內容：

　　甲方委托乙方負責山東博潤工業技術股份有限公司高效煤炭洗選加工成套裝備產業化項目鉚焊車間彩鋼板的加工制作。

　　第三條、產品規格：

　　475型彩鋼板加工。

　　第四條、工程單價：

　　單價：______________。

　　第五條、施工準備

　　5.1甲方負責做好現場準備工作，保證施工用場地平整，道路暢通，物料及暫設用場地和施工用水電，加工板的電費及吊裝費由甲方負擔。

　　5.2甲方組織有關人員進行圖紙會審。

　　5.3甲方負責協調工人配合乙方技術人員的加工制作。

　　5.4甲方工地代表姓名__________，聯系方式：____________。負責協調乙方加工制作各項工作，但甲方派駐代表無權直接與乙方進行結算。

　　5.5乙方負責組織人員進行圖紙的審閱，要嚴格按甲方圖紙尺寸及技術標準要求進行加工制作。

　　5.6按照甲乙雙方約定和時限要求、質量要求組織加工。乙方派駐的技術人員負責對現場等檢查、檢測，以便符合加工制作的條件及要求，如之后影響加工，經檢驗不合格的，損失由乙方承擔。

　　5.7乙方安排現場技術員一名負責指導加工，確保在甲方規定時間內保質保量按時加工完成，乙方及乙方派駐人員必須遵守甲方及加工地點的`各項管理規定。

　　5.8乙方在加工過程中應采取措施保證貨物及人身安全，否則出現一切安全問題，由乙方承全部責任和費用，一切安全風險有乙方承擔。

　　第六條、試車、加工制作時限

　　6.1乙方設備進場后甲方可以免費提供材料進行試車，對設備進行調試，但不得超過20米，超過20米還未調試成功的，材料費（元/米）由乙方自行承擔。

　　6.2加工時限要求。乙方必須確保每日加工量不得少于____米。否則每少于10米，乙方需向甲方承擔______元的違約金。

　　6.3、如遇非乙方技術人員及設備問題造成的時限延長，經乙方通知甲方，甲方應在接到通知后2個小時內簽字同意時限順延，如甲方接到乙方通知后超過6個小時不予簽字，視為同意第6.1條違約金不予扣除。

　　第七條、加工制作結算及價款支付

　　7.1結算方法：乙方每天的加工量由甲方人員共同簽字確認。

　　7.2付款方式：乙方根據甲方要求開具發票后。

　　第八條、質保期：

　　質保期為：________年，乙方負責在質保期內對產品進行免費維修，但因材質問題進行維修所發生的材料費用由甲方承擔。不可抗力或人為原因造成的損害不在質保范圍內。

　　第九條、法律責任

　　9.1制作結束后在乙方通知甲方人員進行初步驗收，甲方在驗收或安裝時發現產品不符合圖紙要求或者出現不合格產品的定的，由乙方負責免費修復，無法修復的由乙方負責賠償損失（元/米）并免費加工。不合格數量超過米的由乙方另行向甲方支付元/米的違約金。以上費用由甲方在付款時無條件扣除。

　　9.2如甲方未按合同約定的時間足額支付加工費的，每遲延一日，按應付金額萬分之二支付違約金。

　　第十條、其他事項

　　10.1如有異議，雙方可協商解決或通過訴訟解決。

　　10.2本合同一式二份，甲乙雙方各執正本一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋公章即生效。

　　甲方（蓋章）：______

　　乙方（蓋章）：______

　　電話：______電話：______

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

私人建筑施工合同 篇13

　　發包方：

　　承包方：

　　依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關系，經協商訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目

　　1、路基長5公里,路面寬3.5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。

　　2、路面長5公里,路面沙化寬3.5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。

　　3、鋪設涵洞4道，涵洞深3.5米，中標價2萬元。

　　工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培筑。

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：施工設計全部內容。

　　三、工程價款及支付方式：合同價款金額合計(大寫)：壹拾陸萬元(人民幣)￥：16萬元。

　　工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格后決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷后付給乙方。

　　四、雙方的權利義務：

　　1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規范的要求施工，乙方確保質量達到合格。

　　2、乙方必須在簽訂合同之日起____日內開工。

　　3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格后，方可進行下一工序的施工。

　　4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止合同。

　　5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止合同，同時不承擔任何由此引發的法律責任。

　　6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。

　　7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。

　　8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。

　　五、違約責任：

　　1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元/天支付違約金。

　　2、若乙方中途終止合同，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。

　　3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。

　　4、若甲方無故中途終止合同，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止合同，解除承包關系，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。

　　六、合同工期：

　　開工日期：________年____月____日

　　竣工日期：________年____月____日

　　合同工期總日歷天數60天。

　　七、質量標準

　　工程質量標準：合格。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

　　發包人：(簽名)

　　承包人：(簽名)

　　合同訂立時間：________年____月____日

　　合同訂立地點：

私人建筑施工合同 篇14

　　一、建筑施工合同中管理費

　　（一）管理費全額返還給實際施工人

　　最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。

　　最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。

　　（二）法院酌定管理費支付比例

　　最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55.6241萬元，并無不當。

　　最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。

　　（三）根據過錯原則確定管理費數額

　　最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。

　　上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。”上述案件中，非法轉包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。

　　（四）根據合同履行情況結算

　　最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。

　　上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分。《解釋》第二條規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。”上述案件中，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。

　　（五）尚未支付的管理費無需再支付

　　最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。

　　二、建筑施工合同的法律含義

　　建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。

　　三、管理費用的法律意思是什么

　　管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。

　　管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。

　　企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。

私人建筑施工合同 篇15

　　發包方：______

　　承包方：______

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，特簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　一、工程名稱： 拆除工程

　　二、工程地點：______

　　三、承包內容：______

　　四、承包形式：承包方包工包料

　　五、工程總造價人民幣_________(大寫： _________)

　　第二條 施工準備

　　一、發包方：

　　1、區域以外的“三通一平”，負責施工區域以外進場道路的暢通。

　　2、開工前三日內由發包方對拆除區域內的水、電、汽、煤氣進行斷離。

　　二、承包方：

　　1、負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水、電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;

　　2、組織施工管理人員、材料、施工機械進場;

　　3、編制施工組織設計或施工方案、施工總進度計劃;

　　4 、按照建筑物爆破規范要求做好煙囪爆破的安全防護措施，并按有關法規要求辦理相關手續。

　　第三條 工程期限

　　一、該項工程工期為 ______天(日歷天)，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收。

　　二、開工前______天，承包方向發包方發出開工通知書。

　　第四條 工程質量：

　　一、承包方必須嚴格按照國家頒發的建筑拆除工程施工規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。

　　二、承包方在施工過程中必須遵守下列條款：

　　1、必須對拆除區域進行圍護，拉運垃圾車輛必須加蓋篷布，垃圾不得沿路拋灑;

　　2、在施工時必須加強安全管理，對于在施工過程中發生的一切不安全及人身傷亡事故均由承包方負全責，發包方不承擔任何責任;

　　3、拆除工程所產生的建筑垃圾，由承包方按照環保要求自找垃圾排放點，并自行清理;

　　4、承包方在實施房屋拆除時，必須對鋼窗、鋼門、暖氣片、管道、發包方留用的設備及工業廠房上的預制鋼混屋架、鋼混屋面板完整拆除，運送至發包方指定位臵進行堆放;

　　5、按照附表規定及承包方拆除的部分設備及建筑鋼筋折價處理給承包方，其折價款為1700元/噸;噸位計量以發包方計量磅單為準。

　　第五條 建筑材料、設備的供應

　　該項拆除工程所需的'材料、設備均由承包方采購;

　　第六條 工程價款的結算與支付

　　一、本合同造價結算方式：

　　二、承包方在該項工程竣工驗收合格后 ______日內，將竣工結算文件送交發包方審查，發包方在接到結算文件 ______日內審查完畢;

　　三、工程竣工驗收合格后，發包方按照審計后的工程總造價承包方給發包方正式稅票進行結算，一次付清。

　　第七條 工程驗收

　　工程竣工驗收，以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規定及發包方要求為依據。

　　第八條 違約責任 承包方的責任：

　　一、工程不能按合同規定的工期交付使用的，每遲延一天向發包方支付合同價款5%逾期違約金;

　　二、承包人有下列情況之一者，承包人自愿向發包人支付該項工程總價款10%的違約金：

　　1、在接到發包方的開工令后7日內未進場施工;

　　2、無視發包方的書面警告，不履行合同規定其義務;

　　3、不經發包方同意，私自分包。 發包方的責任：

　　一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　二、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。

　　三、承包方驗收通知書送達10日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金3%。

　　第九條 糾紛解決辦法

　　執行本合同發生爭議后，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意向合同簽約地人民法院提起訴訟。

　　第十條 附 則

　　一、本合同正本一式四份，副本一式兩份。甲、乙雙方各執正本兩份、副本一份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

　　三、本合同簽訂后，如發生變更，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

　　發包方： ______(蓋章)

　　承包方：______ (蓋章)

　　________年____月____日

私人建筑施工合同 篇16

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》，《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》等法律、法規相關規定，結合本工程具體情況，為明確發包方與承包方雙方在工程施工過程中的權利義務，雙方本著公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資共同遵守。經甲、乙雙方協商達成如下協議：

　　一、工程概況

　　工程名稱：興建公司指揮部(其中職工宿舍9間，建筑平方面積218㎡，四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。

　　二、承包方式

　　1、由乙方包工包料，并負責所有施工用具設備;

　　2、施工包干價每平方米按1080元計算，工程總造價為656208元(大寫：陸拾伍萬陸仟貳佰零捌元整);

　　3、工程承包內容：土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;

　　4、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

　　三、工程工期

　　1、甲方規定動工時間為年 月 日至年 月 日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　四、工程質量

　　1、整個工程必須按國家施工規范要求施工;

　　2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　五、施工費結算方式

　　1、合同簽定后，由乙方積極組織施工人員進行施工，每月按進度款50%，竣工驗收后付清余款;

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退場視為違約，按進度款30%付款。

　　第六條：安全生產

　　在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

　　七、勞動爭議處理及其他

　　雙方因履行本合同發生爭議，應當向甲方勞動爭議調解委員會申請調節，調解不成的，應當自勞動爭議發生之日起，60日內向公司所在地有管轄權的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書之日15日內向人民法院起訴。

　　八、其他

　　1、甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與本勞動合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關規定相悖的，按照有關規定執行;

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

私人建筑施工合同 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，為確保工程質量完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定立本合同。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：土建

　　4、建筑面積：二號廠房面積約為 平方米，三號廠房面積約為 平方米，結算時以實際完成量為準。

　　第二條：承包方式

　　1、包工包料，乙方負責采購施工所需的建筑材料、施工，并負責所有施工用具設備;

　　2、施工費用：依據 定額計算工程單價，二號廠房單價為 元/平方米，三號廠房單價為 元/平方米，二號三號總造價約為 萬元，以上工程以實際完成面積結算(不含稅)

　　3、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，待完工后一并納入結算。

　　4、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，甲方在不影響施工的前提下可隨時對工程進行檢查監督，因質量問題造成返工的所有損失由乙方全部承擔。

　　第三條：工程工期

　　1、自合同簽訂 天。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和不可抗力原因交工日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權按 元/日從應付款中扣除。

　　第四條：工程質量

　　1、整個工程按甲方要求按質、按量完成，并達到合格。

　　2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　第五條：施工費結算方式

　　1、合同簽定的，乙方應積極組織施工人員進行施工，樁基礎工程完工后，甲方付給乙方 %工程款;基礎到正負零付 %;工程竣工驗收合格付 %;剩余 %作為工程保修金，自工程竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金。

　　保修期內如出現質量問題，乙方應及時進行處理，否則甲方有權自行維修，人工及材料費從保修金中扣除。

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守以上約定。

　　第六條：材料供應施工所需的材料由甲方現場確認質量后才能用于施工，否則造成的'損失由乙方自行承擔。

　　第七條：工程驗收工程質量必須達到合同所定的標準及規范要求。

　　工程竣工30日內，因甲方原因未進行驗收視為本工程已經驗收合格。

　　第八條：安全生產及其它

　　1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生傷、亡等一切安全事故，由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

　　2、本合同自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　3、該合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，協議未盡事宜由雙方共同協商解決。

　　甲方：

　　年 月 日

　　乙方：

　　年 月 日

私人建筑施工合同 篇18

　　甲方：________________

　　乙方：_____________

　　現有甲方將廠區白色混凝土路面工程承包給乙方施工，為了明確雙方的權利和義務，特簽定此合同，望雙方共同遵守。合同條款如下：

　　一，工程位于大慶市大同區新華電廠。

　　二，總工程量為___________平方米。

　　三，工程承包形式為總承包。

　　四，工程每平方米造價為___________元，工程總造價根據施工結束實測面積確定。

　　五，工程追加20xx元的設備調遣費。

　　六，工程自___________年___________月___________日為開工，至___________年___________月___________日為竣工。

　　七，付款方式，乙方人員、機械、材料進現場后，甲方撥付工程總價的30%工程款；乙方完成總工程量一半時，甲方再撥付工程總價的30%工程款；其余40%工程款在乙方完工驗收合格后一次撥付給乙方。

　　八，工程所用的混凝土標號為C30，所用材料必須符合規范要求，其中工程所用水泥必須為國家免檢的普通硅酸鹽水泥。

　　九，乙方進入施工現場，要遵守公司的廠規廠法，愛護公司財物，文明施工，如損壞公司財物，要按價賠償。

　　十，乙方進入施工現場，要注意安全施工，貫徹落實好安全施工條例，排除不安全的隱患。乙方如在施工中出現安全事故，乙方自行負責，與甲方無任何關系。

　　十一，本合同如有未盡事宜，按《中華人民共和國建筑法》和《道路施工質量驗收規范》執行。

　　此合同一式三份，自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年______月______日

私人建筑施工合同 篇19

　　出租方：合同編號：

　　承租方：簽訂地點：

　　簽訂時間：?年?月?日

　　根據《_____》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租

　　方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條?租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：

　　第二條?租賃期限

　　自?年?月?日至?年?月?日。共訂?天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前?日內，重新簽訂合同。

　　第三條?租金

　　租金收取：

　　第四條?押金（保證金）

　　經雙方協商，出租方收取承租方押金?元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。

　　第五條?租賃物資的維修保養

　　租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修_____辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。

　　第六條?出租方變更

　　一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。

　　二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。

　　第七條?違約責任：

　　1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金?％的違約金。

　　2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金?％的違約金。

　　3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金?％的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　二、承租方違約責任：

　　1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金?％違約金。

　　2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金?％的違約金。

　　3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金?％的違約金。

　　4.其它違約行為。

　　第八條?爭議的解決方式

　　第九條?其它約定事項

　　第十條?本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件?份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

　　出租方（章）承租方（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　（或委托代理人）（或委托代理人）

　　電話：電話：

　　電掛：電掛：

　　編碼：編碼：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

私人建筑施工合同 篇20

　　借款單位：(簡稱借款方)

　　貸款單位： (簡稱貸款方)

　　根據《建筑貸款辦法》(以下簡稱《貸款辦法》的規定，借款方為施工生產正常進行，向貸款方申請建筑企業，經貸款方審查同意發放，為明確各方權責，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條本合同規定年貸款額為人民幣(大寫)萬元，用于。

　　第二條借款方和貸款方必須共同遵守《貸款辦法》，有關貸款事項按《貸款辦法》規定辦理。

　　第三條貸款自支用之日起，按實際支用數計收利息，為月息‰，超計劃貸款的，超過部分利息為月息‰，逾期還款的加計利息%，挪用貸款的，對挪用部分加收%。

　　第四條貸款方保證按照合同的規定供應資金，貸款方如因工作差錯貽誤放款，以致借款方遭受損失時，應按直接經濟損失，由貸款方負責賠償。

　　第五條貸款方有權檢查貸款使用情況。檢查時，借款方對調閱有關文件、賬冊、憑證和報表，查核物資庫存和施工生產情況等，必須給予方便。

　　第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規定，貸款方有權停止貸款，提前收回部分或全部貸款。

　　第七條借款方的擔保單位是，對借款方歸還貸款本息承擔，借款方未按期清償貸款本息時，擔保方應在接到貸款方還款通知后個月內負責歸還。

　　第八條本期自年月日起，至年月日止。

　　本合同正本一式3份，借款方、貸款方、擔保單位各執1份;副本份，、等單位各執1份。

　　借款方：(公章)

　　貸款方：(公章)

　　簽約日期：年月日

　　簽約地點：